光纤入户施工合同.docx

《光纤入户施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《光纤入户施工合同.docx（49页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、光纤入户施工合同篇一：光纤入户-合同光纤入户协议甲方： 乙方：依据信息产业部、建设部关于进一步标准住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知精神 信部联规20XX24 号。经甲、乙双方方友好协商，特就工程共同达成如下建设协议：第一条 工程概况工程名称：工程地点： 工期：开工日期： 竣工日期：具体开工日期、竣工日期时间以工程部书面通知为准。 其次条 工程承包范围及包干方式施工内容：乙方依据通信线路综合布线的施工方法和具 体标准，负责楼层机柜到各用户弱电安排箱的竖直和水平部 分线路的安装、测试和相关部门验收，承受一户一线含楼 层机柜、模块、标志牌等工程范围内的全部设备。包干方式：本工程承受包工、

2、包料、包安全文明施工、 包验收且包相关通信部门验收通过的方式。乙方协调红线范围内室外通讯线缆接至每栋楼楼层机柜该通讯线缆经营商必需得到甲方的认可，并保证甲方 不再担当任何费用，如发生费用，则由乙方担当此项费用， 合同签订之日起如遇国家政策性文件调整除外。第三条 双方权利及义务甲方权利及义务：1、甲方负责投资并组织实施甲方本工程红线内的弱电通信管道及弱电桥架、依据审查通过的图纸实施，甲方负责 协调施工队伍与其它施工队伍的关系。2、甲方在协议期内，甲方应向通信运营商按各园区或组团免费供给面积不小于 20 平方米的通信机房、供给通信机房 10KVA 三相电源含接地点及为楼层设备供给的单相电源，通信运

3、营商设备正式运营后的用电单独挂 表计量，电费由各运营商担当。3、甲方应按合同商定支付工程款。乙方权利及义务：1、乙方负责实施小区住户的下户线建设从楼层机柜始至用户室内弱电箱止，包含楼层机柜及机柜内配线架、模 块、接头等，室内弱电箱由开发商供给并受甲方和通信联 合办公室监视。2、乙方施工局部应做到标准五类线到户。3、乙方负责工程的施工进度应符合甲方总体工程进度 的要求。4、乙方施工工程为交钥匙工程，通信容量能容纳中国电信、中国移动和中国联通三家运营商的通信设备安装空间，同时供给各种通信技术效劳和相关单位的联系及手续办 理等全部事务。5、在包修期内如消灭质量问题，乙方接到甲方通知一 日内派人前往解

4、决问题。费用由乙方解决。第四条 质量及验收标准本工程质量标准为合格。依据中华人民共和国邮电部部标准本地 用户线路工程设计标准YD5006-20XX，信部规20XX388 号。邮电部1992 年公布全塑市话电缆施工验收标准要求进展施工。工业与信息化部公布的相关标准、建筑与建筑群综合布线系统工程设计验收标准。且技术标准必需满足国家和地区及工业与信息化部颁发的最技术标准。第五条 合同价款及支付方式合同价款本工程以户为单位单价包干：按 元/户包干计算。合同暂定总造价为人民币，竣工后以实际户数结算。每户包干 单价包含完成乙方承包范围内的工作内容，包括但不限于：人工费、材料费、材料涨价费、机械费、场内外运

5、费、未移 交前成品保护费、试验检验费、成品保护费、安全文明施工 费、各种措施费、规费、治理费、利润、税金及风险费用等 直至竣工验收合格的其他相关工作内容所产生付款方式甲方在签定合同进场施工之日起 7 个工作日内，向乙方支付合同承包总额的 50%预付工程款，用于购置线材及系统设备。工程验收合格及相关资料交付物管完毕后，甲方在 7 个工作日内向乙方支付合同承包总额的 47%工程款。合同承包总额的余款 3%作为工程质量保证金无息，待壹年质保期满后，假设本工程无质量问题则甲方在 7 个工作日内一次性付给乙方质保期自竣工验收交付物管合格之日计算。乙方收款时需供给有效发票。工程质保期为工程竣工后两年，质保

6、期内因乙方缘由造 成工程修理，乙方应免费修理，质保期满无质量问题甲方支 付剩余保证金；如因甲方缘由造成工程修理，甲方应支付工 程本钱费用。结算方式结算方法：结算价款 = 竣工实际户数* 元/户。第六条 材料品牌依据合同附件中的材料设备品牌进展施工，照实际现场 材料设备品牌使用与合同附件不符，乙方必需无条件更换。第七条 不行抗力1、在协议执行期间发生不行抗力大事指无法预见、不行避开的大事，例如地震、台风、水灾、罢工、政府禁令 以及其它公认的不行抗力大事。使一方不能履行其在本协 议规定的全部或局部义务，则该患病不行抗力的一方不担当 责任或赔偿对方因之而产生的经济损失。停电日期工期相应 顺延。2、患

7、病上述不行抗力大事的一方，应妥当处理，尽量削减损失，同时应准时将不行抗力大事状况书面形式在时间 发生五日内通知对方，并在一周内供给大事及不能履行其在 本协议内的全部或局部义务的理由的有效檔，并由时间发生 地政府主管部门或公正机构出具证明，双方应马上协商查找 合理方法，并尽一切努力减轻不行抗力的后果。依据事故对 履行合同影响的程度，由双方协商解决，或者局部免除履行 协议的责任，或者延期履行协议。第七条 争议处理本合同在履行过程中如发生争议，双方协商解决，如解 决不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条 违约责任协议签署后，甲乙双方中的任何一方未经对方同意不得 擅自终止本协议的执行，否则将被视

8、为违约而担当相应的法 律责任。但因消灭不行抗力情形或因协议另一方的违约行为导致协议无法履行的状况除外。乙方必需保证相关部门验收通过，如相关部门验收未通 过，乙方应保证未通过给甲方造成的全部损失，并担当相应 责任，直至验收通过。乙方未按合同商定赐予甲方合理协作，致使甲方工期延 误，则每延迟一天乙方应向甲方支付最终结算价款千分之五 的违约金。第九条 保密条款甲乙双方在履行本协议过程中依法负有保密责任，非因 法律规定的事由并经法律规定的程序，未经一方事先书面同 意，不得将双方的协议的具体内容及其相关内容披露给任何 第三方。第十条、协议的生效与争议解决 1、本协议有效期到除。2、本协议一式陆份，甲方执

9、叁份、乙方执叁份，具有同等效力，由双方法人代表或授权代表签字并经加盖双方公 章或合同专用章之日起生效。3、协议未尽事宜由双方另行协商解决，因履行本合同发生的争议，协商未果可提交工程所在地有管辖权的人民法 院起诉。以下无正文甲方：公章 乙方：公章 住宅： 住宅：法定代表人： 法定代表人： 托付代理人： 托付代理人： ： ： ： ：开户银行：开户银行： 帐号： 帐号：邮政编码：邮政编码：篇二：光纤入户工程合同书光纤入户工程合同书甲方： 乙方：为完成甲方托付乙方承接的光纤入户工程工程任务，依 据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体状况，明确甲 乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商全都，签定合同书如

10、下：一、 工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：1） 、施工路由各层户外门口主干线盒内敷设皮线光缆 到户内，其敷设长度为米。2） 、户外门口主干线盒内或设备皮线光缆的连接。3） 、皮线光缆的户内熔接。4） 、该皮线光缆均为明装敷设，施工内容不包含穿管， 穿线槽等。注：如消灭以上施工范围不包含项，当由甲乙双方另 行洽商或增签协议合同二、 工程进度及验收1、甲方的责任1） 甲方应按合同规定的时间、款额准时付款。2） 甲方保证供给施工场地、楼层施工用电及无障碍物， 并指定专人协作乙方工程范围内的工作，负责协调处理工地现场有关问题，并协调用户供给施工现场乙方专用的有安全防盗措施的仓库，以及

11、施工现场的安全保卫实行有效措施， 以保证甲乙双方能如期完本钱工程。3） 甲方需派一名工程技术人员帮助工程技术督导。在 施工协作过程中，甲方工程技术人员应协作乙方工程技术人 员提出的技术要求协调施工方案的实施。4） 甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件，并在工 程验收合格后全部收回、销毁。5） 指派为甲方代表，认真履行合同条款，办理工程洽 谈，解决应由甲方负责解决的有关事宜。2、乙方的责任1 乙方负责“工程范围”全部条款以及工程技术的指导，为确保工程质量，乙方工程技术人员必需具有丰富的施 工阅历和较高的技术水平。3 指派同志为乙方代表，认真履行合同条款，办理工程洽商，解决应由乙方解决的有关事宜。

12、3、工程时间和进度自合同签定之日起，在甲方认为工地具备进场条件，经 乙方认可的前提下，由甲方通知乙方进入工地现场开头施工。4、工程验收标准依据现行有关标准及标准验收。三、协议金额及付款方式1 合同价款人民币大写： 小写： 元每户2 付款方式：自施工进场之日起每 30 天为施工费用结算周期，施工费用不得拖欠超过 7 个工作日。 3 结算方式：甲方以支票或者银行转账方式结算工程款，乙方只能提 供国税技术效劳费发票，需另增加税赋为 6% 。甲方不得以未收到乙方发票为借口拖延工程款的支付。四、人力不行抗拒事故如因战斗、严峻火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不行抗拒事故，导致工程延误，则工

13、程顺延，责任不在乙方，但乙方应马上通知甲方，以取得甲方认可。 在上述状况下，乙方仍负有实行一切必要措施从速完工的责 任。五、违约责任1、 甲方在乙方完工并验收合格后一个月内未能给乙方付款，每逾期一天付款，按总金额的付给乙方违约金。2、乙方不得以各种借口延迟验收日期。假设因乙方缘由 造成延迟，延迟一天按总金额的%付给甲方违约金。六、解决合同争议的方式本合同执行过程中假设有争议，双方应友好协商解决，如 协商不能解决，可向当地人民法院提出诉讼。七、 合同生效及其他商定1、本合同正本一式两份，双方各执一份，签字盖章即 生效。2、本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。3、本合同执行过程中，全部补充协

14、议经甲乙双方协商 签定，盖章之日起生效，皆属本合同的组成局部。4、 本合同假设有未尽事宜，双方友好协商解决。甲方： 乙方：盖章：甲方代表签字： 年 月 日盖章： 乙方代表签字： 年 月 日篇三：光纤入户协议书光纤入户协议书甲方：乙方：中国电信股份分公司为了满足以下简称甲方在顺德容桂路开发的 小区用户的通迅要求，在提升小区品位和档次的根底上，将小区建设成高智能化的小区，更好地为 小区业主供给超值效劳，甲方和中国电信股份以下简称乙方经友 好协商，就该小区的固定 、络电视及宽带的建设问题达 成如下协议：一、乙方负责小区楼外通信线路 、络电视和光纤 宽带线路的设计和建设，所需材料和施工费由乙方自行解

15、决，并负责将外线由甲方预留的通道引入楼内的楼梯光纤配 线箱暗内，甲方保证预留的通道畅通和安全预留通道 不能小于 50mm，以实现通信接入。二、甲方规划的小区楼外通信建设路由，应保证其合理 性和安全性、并准时向乙方进展交底，为了保证乙方通信接 入和甲方小区施工进度同步，甲方在小区具备施工条件前一 个月通知乙方，以便乙方备料。甲方有义务向乙方供给小区 通信建设的相关图纸，以便利乙方做线路设计时使用。在乙 方进展通信建设时甲方应赐予帮助和支持，乙方的设计与建设要符合小区的整体规划和布局，做到整齐、标准、 美观，并与小区相关设施和布局相互协调。三、按国家规定，甲方负责小区楼内通信线路的建设， 经双方协

16、商，楼内通信建设所需的入户光纤、光纤适配器、 楼梯光纤配线箱暗由乙方免费供给。甲方协作乙方敷设 楼梯光纤配线箱暗和穿放入户光纤、并保证入户弱电通 道暗管畅通，如不通，甲方应准时修理，以免耽误穿放 入户光纤。乙方供给“光纤入户智能家居布线指南”供小区 业主室内装潢时参考，让业主 、络电视和宽带的安装使 用更便利。四、依据电信条例和国家住建部相关文件精神，乙 方有权利收取甲方相关通信建设费用，但由于双方合作，乙 方不再收取甲方小区的电信建设及相关费用。五、为保护乙方投资利益，本着谁投资谁受益的原则， 乙方对甲方开发的 小区内敷设的通信设施拥有使用权和全部权，甲方不得允许其它任何单位使用乙方在该小区

17、的通信 设施，如使用，甲方将赔偿乙方一切投资损失。六、 其它未尽事宜，双方友好协商解决。七、本协议共四份，甲、乙双方各执两份。经双方代表 签字盖章后生效。甲方： 乙方：授权代表： 授权代表：日期： 日期：用户至上 认真效劳房地产开发中国电信股份 分公司光纤入户业务合作协议2023年篇四：光纤布线施工合同篇一：综合布线工程合同书中卫市跃鑫钢铁有限责任公司综合布线工程合同书甲 方 ： 乙 方 ：为完成甲方托付乙方承接的综合布线工程任务，依据国 家有关的法律、法规，综合本工程的具体状况，明确甲乙双 方的权利和义务，经甲乙双方协商全都，签定合同书如下： 一、 工程概况1、工程名称：中卫市跃鑫钢铁有限责

18、任公司综合布线工程。 2、工程地点：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司 3、工程性质：构造化布线系统。 4、工程范围： 从办公室拉到硅铁炉房 二、工程进度及验收 1、工程范围1） 屏蔽线和光纤敷设。2） 总配线架和交换机的安装及线缆连接。 3计算机到主机房电缆的连接。 4各信息点的安装和连接。5 utp 测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试。三、工期：乙方施工开头日期为年 月 日，交工日期为 年月 日。 四、合同报价：合同总金额不含税：人民币￥大写： 具体清单附后。 五、结算方式： 1、合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的 作 为 订 金 ， 即 人 民 币 ￥ ；大 写 ：2、甲方须在工程完工

19、验收后，以现金方式一次性向乙方支付剩余工程款项， 即人民币￥大写： 。 六、质量保证及保修：1、乙方对其购置用于工程中的交换机、路由器、无线路由器供给 1 年质保三个月包换，对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起 1 年硬件保修 1 年，人为损坏无质保，对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用；2、超过保修期限后，假设硬件设备消灭故障，乙方可以协作甲方进展设备检修或供给相应解决方案，乙方可适当收 取相应的效劳费；3、对于计算机病毒或计算机操作系统自身及系统软件故障所造成的络不通或其他络故障不在保修范围，对于此类 故障乙方可以协作甲方进展修理及维护工作，但要收取相应的人工费。 七、违约条款

20、：1、本工程实行包工包料制，施工期间内乙方不得以任何理由和借口向甲方增加工程款；2、工程完工后，甲方须在 3 天内进展工程验收；3、工程验收合格后，甲方不得以任何理由和借口拖欠乙方工程款每拖欠一天，甲方则以合同总金额的千分之一 补偿给乙方；4、合同自甲乙双方签定之日起生效，合同有效期自签 订之日起至交工之日后一年止；5、本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决；本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由当地人民 法院解决。 本合同一式贰份，双方各执壹份，自签署之日起生效。 甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的全部条款及条件。 附：具体清单。 甲方： 乙方：盖章： 盖章：甲方代表签

21、字：乙方代表签字： 年 月 日年 月 日附：具体清单篇二：弱电综合布线施工合同无线络施工合同书甲 方：乙 方：签约时间：20XX 年月日甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法以及其他有关法律、行 政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用原则，甲乙双方经友好协商就会所无线掩盖工程施工签定本合同，以便共同遵守，内容如下：一、工程名称：弱电综合布线施工及无线络调试 二、工程地点：三、工程范围：弱电综合布线施工及无线络调试 四、工程金额：工程合同总价为人民币： 如工程量发生增减，则增减局部按实际发生计取费用，计算标准按本合同单价执行。 五：付款方式1、合同签订，乙方进场施工前甲方向乙方支付工程合 同总价

22、40%预付款。金额为：壹万捌仟陆佰伍拾陆元整。2、设备安装完毕经甲方验收合格，即支付到工程合同 总价的 95%,此次需支付的款项为：贰万伍仟陆佰伍拾贰元整。3、剩余全部款项在施工完毕后一个月内付清。3、结算方式：甲方以银行转帐或现金方式结算工程款。 六、进场时间与工程进度按甲方工程进度，合同签定之日起计到 月 日施工完毕，现场不具备施工条件(包括电信信号没有进来、墙体无法开挖等其它现 场缘由)顺延。七、甲方的职责1. 遵守本合同的付款方式。2. 甲方需派一名工程技术人员帮助工程技术督导。在 施工协作过程中，甲方工程技术人员应协作乙方工程技术人员提出的技术 要求协调施工方案的实施。3. 负责制定

23、乙方工程与整个工程及其它专业工程的施 工进度打算， 为乙方顺当实施工程供给良好的工程条件。 4. 为乙方进场供给必要的施工场地及施工用水用电等便利条件。5. 监视检查施工进度与质量，进展中间验收与竣工验收。6. 负责与工程相关部门的协调工作。八、乙方职责1、乙方应遵守施工现场的各项规章制度。2、严格依据设计图纸、施工验收标准、有关技术要求进展施工，确保工程质量到达商定的标准；担当由于自身责 任造成的质量修改、返工、工期拖延、现场脏乱造成的甲方 及自身的经济损失及各种罚款。3、承受甲方及有关部门的治理、监视和检查，负责已完工程的成品保护工作，消灭任何损坏准时修复，因检查不 合格消灭的经济损失由乙

24、方担当。4、妥当保管，合理使用甲方供给或租赁给乙方使用的 机具、周转资料及其他设施。5、必需听从甲方发包人及工程师的指令。6、乙方应履行总包合同商定并与工程作业有关部门的 协作、协作。7、负责乙方施工人员的证件办理并担当费用。8、乙方的债权债务由乙方自行解决，甲方不担当任何 连带责任。九、安全与质量1、乙方应遵守建设工程国家及省市安全生产的有关治理规定，严格按安全生产操作规程进展施工，并承受、协作 行业安全检查人员依法实施的监视检查，实行必要的安全防 护措施，消退事故隐患。由于乙方安全措施不利或违章操作 造成的安全与质量事故和因此而发生的费用，由乙方担当。2、乙方应对施工场地的工作人员进展安全

25、教育，并对 他们的安全负责。3、因甲方各种缘由而导致施工工程验收消灭任何状况， 与乙方无关，且甲方不应以此为理由拖欠合同款。十、事故处理发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定马上 上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规 对事故进展处理。因乙方自身缘由造成伤亡事故，所发生的 一切费用均由乙方担当。十一、材料、设备供给1、乙方自备全部施工机具和设备。2、乙方应合理使用甲方供给的材料及设备，因使用损坏或材料铺张，乙方应双倍赔偿并担当因此造成甲方的一切 经济损失。十二、工程验收及保修1、工程验收；乙方在工程完工后，以书面形式向甲方通报，由甲方安 排组织有关人员会同乙方一起进展验收，

26、验收合格后双方签 定系统验收报告，假设甲方接到乙方验收报告七日内担忧排组 织验收，则视为认可乙方工程验收合格。2、工程保修a、该工程免费保修期年限为壹 年。保修期内，乙方接到甲方的修理通知后， 3 日内 到场修理，国家法定节假日顺沿。b、免费保修期过后，如发生络硬件设备意外的工程质量问题，乙方有义务在仅收取材料本钱费的状况下向业主供给维 修效劳。十三质量标准及施工要求1.2.十四、人力不行抗拒事故如因战斗、严峻火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不行抗拒事故，导致工程延误，则工程顺延， 责任不在乙方，但乙方应马上通知甲方，以取得甲方认可。在上述状况下，乙方仍负有实行一切必要措施从速

27、完工的责任。十五、解决合同纠纷的方式1、本合同执行过程中假设有争议，双方应友好协商解决， 如协商不能解决。任何一方可向乙方所在地人民法院提出诉讼 ,诉讼所产生的一切费用包括但不限于胜诉方的律师费、诉讼费、差旅费等等由败诉方担当。工程质量按江苏省和南京市相关质量验收标准施工，由 甲方验收为准。 乙方在安装施工中需严格依据我国相关技术标准要求操作。2、如甲方不如期履行合同商定的付款义务，乙方将在所在地法院起诉；如因甲方不如乐观履行付款义务，则由公司法定代表人或 保证人担当连带责任。十六、合同生效及其它商定1. 本合同正本一式两份，双方各执一份，由双方法人 或授权代表人签字或盖章即生效，并商定 件具

28、有同等法律效力，至全部 合同条款履行完毕自动失效；2. 本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。3. 本合同执行过程中，双方不得随便变更或解除，任 何变更需双方签订补充协义方可生效，否则视为违约。4. 如违反本合同的相关商定，违约方应担当 5 的违约金。5. 其它未尽事宜，双方协商解决。甲方： 乙方：代表： 代表：联系 ： 联系 ：年 月 日 年 月 日篇三：综合布线工程合同诚建檀香山综合布线工程承包合同发包方：株洲诚建房地产开发以下简称甲方 承包方：湖南春秋电子通讯技术 以下简称乙方依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包 合同条例及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、 公正和诚恳信

29、用的原则，结合本工程具体状况，经甲、乙双 方友好协商,现就诚建檀香山综合布线系统工程施工事项订立本合同，以资双方信守。第一条 工程概况1、工程名称：诚建檀香山综合布线系统工程2、工程地点：株洲市芦淞区株董路与东环线交汇处3、承包范围：综合布线系统工程包括小区光纤通信系统和有线电视系统，其中小区光纤通信系统包括小区通信机 房至单元弱电井及单元弱电井光纤接入至室内多媒体信息箱 ftth 光纤入户两局部含 、宽带，通信机房由甲方指定专用机房，乙方建设通信机房按 1100 户的容量配臵机柜及机柜内部所以设备，含机房设备所用的强电箱、静 电地板、防雷处理等，机房通风及所需配臵的设备如空调 等由甲方负责。

30、有线电视系统包括有线电视设备箱及线路到户住宅每户两个电视信息点及信号开通。小区一期 640 户，每户一个多媒体信息箱规格 350*300*120mm，户内多媒体信息箱凿除洞孔、垃圾清理、箱体安装、光纤通信系 统布放光纤至每户多媒体信息箱，有线电视系统自每户多媒 体信息箱至客厅、主卧房布放两个电视点由乙方负责，多媒 体信息箱至每个络信息点不在本合同范围内。小区红线范围 内室内外弱电管道预埋、桥架不在本工程范围内，由甲方负 责建设。4、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期、 包设计、包调试。其次条 合同工期合同工期以甲方工程部开具的开竣工通知单确定的开竣工日期为准，协作土建施工进度进展，不得

31、影响土建施工 进度。第三条 合同价款及付款方式1、合同价款(1) 一期合同工程承包总价款：人民币陆拾肆万元整(￥:640，元)。每户单价为 1000 元/户，一期 640 户，以上价款包含全部的材料费、安装费、税金、利润、施工人员保险费等工程费用。二、三、四期依据工程实际数量按实结算， 具体依据每期工程实际户数予以确定。(2) 乙方对本工程的设计方案及图纸已充分了解并确认，施工中如无重大设计变更，均按以上商定单价标准执行；施工期间如有重大设计变更或国家 有关文件调整，则双方另行协商确定。2、付款方式(1) 乙方每期工程进场施工后 7 个工作日内，甲方向乙方支付每期工程总价的 80。(2) 每期

32、工程安装完毕验收合格后 7 个工作日内，甲方向乙方支付每期工程结算总价的 15。(3) 预留质保金 5，每期工程安装完毕验收合格一年后付清。(4) 甲方付款前，乙方必需供给相应金额的正式有效建 安税务发票。第四条 权利和义务一甲方责任与义务1、甲方指定 李建军 为本工程现场代表。2、负责施工过程协调治理和竣工验收。3、按合同商定支付工程进度款。4、负责供给有关图纸及技术要求、供给工作面。5、为乙方工程施工供给肯定的便利条件。6、协调乙方与其它施工单位的工作关系，并供给临时 给水点和用电点各一个，所需水电费由乙方负责。7、甲方负责向乙方安装的设备供给设备接入电源并免费单独装表，负责每户多媒体信息

33、箱 220v 电源接入。按国家规定的价格向营运商收取电费(协议另行签订)。二乙方责任与义务1、制作安装时在现场指定工程 肖海鸥 主要负责人， 负责本工程的全面质量治理。2、现场设立创立文明、安全施工，安排专人负责文明、 安全施工，严格依据文明安全施工标准进展施工。3、乐观做好开工前的预备工作，按甲方要求如期开工。 做好材料选购、治理工作，负责向甲方供给设计图纸和各施工材料的产品合格证。4、严格按设计图纸和现行施工技术标准、规程进展施工，确保质量，按有关规定供给竣工验收资料，参与竣工验 收，办理竣工结算。5、施工过程中，乙方必需听从甲方现场治理人员和监理单位及土建主体承包单位的治理并严格按施工图

34、定点放线，保质保量的完成各项工程，如消灭质量问题，将由乙方 免费施工至甲方要求。6、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物构造及各种设备管线，否则，由此造成的一切损 失由乙方担当。7、做好成品保护工作，不破坏及不污染产品和成品。如有破坏或污染，由乙方负责修补或清理，如不能修补或清理的，甲方可另行托付其他单位施工 ,由此造成的相关费用由乙方担当，且甲方有权按费用的 15%向乙方收取治理费。8、做好设备自检、内部质量治理工作，承受甲方、监理方监视检查、对甲方、监理方提出的质量问题准时订正。 从进场至竣工验收，乙方必需承受总承包单位的质量和进度 掌握治理，确保工程保质保量完成。9、在

35、安装期间内协作好施工范围同其它工程的施工。乙方承包本项工程，保证不转包和分包。如擅自转包，甲方 有权终止合同，不支付任何工程款，并由乙方赔偿由此给甲 方造成的一切损失。10、全部隐蔽工程完工，应由乙方填写隐蔽工程验收单， 提前 24 小时通知现场监理，甲方将准时组织验收，办妥验收签证后，方可进入下一道工序。11、乙方任命的 驻工地负责人，按以下要求行使合同规定的权利，履行合同商定的义务：全面负责现场施工和技 术，组织施工治理人员，编制施工组织打算，监制工程质量 和进度，指挥工程日常工作，并与甲方协调工作问题，以达 到圆满完成工程任务。篇五：光纤入户-合同发 包 人 合同员章 承 包 人 合同员

36、章 建筑工程施工合同工程名称：发 包 人：承 包 人：订立时间：发包人： 以下简称甲方 承包人： 以下简称乙方经甲、乙双方方友好协商，特就 工程共同达成如下建设协议：第一条 工程概况工程名称： 工程地点：工期：开工日期：以开工令为准 竣工日期： 合同工期总日历天数 70 天具体开工日期、竣工日期时间以工程部书面通知为准。 其次条 工程承包范围及包干方式施工内容：乙方依据通信线路综合布线的施工方法和具 体标准，负责光纤从小区光纤总机柜到各用户弱电安排箱的 竖直和水平局部线路的安装、测试和相关部门验收，承受一 户一线含楼层机柜、模块、标志牌等工程范围内的全部设 备。包干方式：本工程承受包工、包料、

37、包安全文明施工。 乙方协调小区范围内室外通讯线缆接至每栋楼楼层机柜，并保证甲方不再担当任何费用，如发生费用，则由乙方 担当此项费用，合同签订之日起如遇国家政策性文件调整除 外。第三条 双方权利及义务 甲方权利及义务：1、甲方负责投资并组织实施甲方本工程内的弱电通信管道及弱电桥架、依据审查通过的图纸实施，甲方负责协调 施工队伍与其它施工队伍的关系。2、甲方在协议期内，甲方应向乙方供给通信机房、供给通信机房 10KVA 三相电源含接地点及为楼层设备供给的单相电源。3、甲方应按合同商定支付工程款。 乙方权利及义务：1、乙方负责实施小区住户的下户线建设从中心机柜 始至用户室内墙体络模块止，包含楼层机柜

38、及机柜内配线架、模块、接头等，室内弱电箱由甲方供给。2、乙方施工局部应做到标准五类线到户。3、乙方负责工程的施工进度应符合甲方总体工程进度 的要求。4、乙方施工工程为交钥匙工程，通信容量能容纳中国电信、中国移动和中国联通三家运营商的通信设备安装空间，同时供给各种通信技术效劳和相关单位的联系及手续办 理等全部事务。5、在包修期内如消灭质量问题，乙方接到甲方通知一 日内派人前往解决问题。费用由乙方解决。第四条 质量及验收标准 本工程质量标准为合格。依据中华人民共和国邮电部部标准本地 用户线路工程设计标准YD5006-20XX，信部规20XX388 号。邮电部1992 年公布全塑市话电缆施工验收标准

39、要求进展施工。工业与信息化部公布的相关标准、建筑与建筑群综合布线系统工程设计验收标准。且技术标准必需满足国家和地区及工业与信息化部颁发的最技术标准。第五条 合同价款及支付方式 合同价款本工程以平方为单位单价包干：按元 /平方包干计算。合同暂定总造价为人民币，竣工后以实际平方数结算。包括 但不限于：人工费、材料费、材料涨价费、机械费、场内外 运费、未移交前成品保护费、试验检验费、成品保护费、安 全文明施工费、各种措施费、规费、治理费、利润、税金及 风险费用等直至竣工付款方式甲方在签定合同进场施工之日起 7 个工作日内，向乙方支付合同承包总额的 50%预付工程款，用于购置线材及系统设备。工程验收合

40、格及相关资料交付物管完毕后，甲方在 7 个工作日内向乙方支付合同承包总额的 47%工程款。合同承包总额的余款 3%作为工程质量保证金无息，待壹年质保期满后，假设本工程无质量问题则甲方在 7 个工作日内一次性付给乙方质保期自竣工验收交付物管合格之日计算。乙方收款时需供给有效发票。工程质保期为交房后壹年，质保期内因乙方缘由造成工 程修理，乙方应免费修理，质保期满无质量问题甲方支付剩余保证金；如因甲方缘由造成工程修理，甲方应支付工程成 本费用。结算方式结算方法：结算价款 = 竣工实际平方数* 元/平方米。第六条 不行抗力1、在协议执行期间发生不行抗力大事指无法预见、 不行避开的大事，例如地震、台风、

41、水灾、罢工、政府禁令以及其它公认的不行抗力大事。使一方不能履行其在本协议规定的全部或局部义务， 则该患病不行抗力的一方不担当责任或赔偿对方因之而产 生的经济损失。停电日期工期相应顺延。2、患病上述不行抗力大事的一方，应妥当处理，尽量削减损失，同时应准时将不行抗力大事状况书面形式在时间 发生五日内通知对方，并在一周内供给大事及不能履行其在 本协议内的全部或局部义务的理由的有效檔，并由时间发生 地政府主管部门或公正机构出具证明，双方应马上协商查找 合理方法，并尽一切努力减轻不行抗力的后果。依据事故对 履行合同影响的程度，由双方协商解决，或者局部免除履行 协议的责任，或者延期履行协议。第七条 争议处

42、理本合同在履行过程中如发生争议，双方协商解决，如解 决不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条 违约责任协议签署后，甲乙双方中的任何一方未经对方同意不得 擅自终止本协议的执行，否则将被视为违约而担当相应的法 律责任。但因消灭不行抗力情形或因协议另一方的违约行为 导致协议无法履行的状况除外。乙方未按合同商定赐予甲方合理协作，致使甲方工期延 误，则每延迟一天乙方应向甲方支付最终结算价款 的违约金。第九条 保密条款甲乙双方在履行本协议过程中依法负有保密责任，非因 法律规定的事由并经法律规定的程序，未经一方事先书面同 意，不得将双方的协议的具体内容及其相关内容披露给任何 第三方。第十条、协议的生效

43、与争议解决1、本协议有效期到工程竣工验收后，壹年期满本协议 自动解除。2、本协议一式贰份，甲方执壹份、乙方执壹份，具有同等效力，由双方法人代表或授权代表签字并经加盖双方公 章或合同专用章之日起生效。3、协议未尽事宜由双方另行协商解决，因履行本合同发生的争议，协商未果可提交工程所在地有管辖权的人民法 院起诉。 以下无正文甲方：公章 乙方：公章 住宅： 住宅： 法定代表人： 法定代表人： 日期： 日期： 篇六：光纤到户工程施工合同(已通过律师审核) 合同编号：建设工程施工合同工 程 名 称：XXX 小区红线内光纤到户工程工 程 地点：合 同 编 号： 发包人：承包人：签 订 日 期： 年月日发包人

44、：承包人：发包人托付承包人承包 XX 市 XXX 小区红线内光纤到户工程包含设计、施工、验收等内容，工程地点为 XXXX， 经双方协商全都，签订本合同，共同遵守执行。第一条本合同签订依据 中华人民共和国合同法和建设工程施工市场治理规定。 国家及地方有关建设工程施工治理法规和规章。 施工依据 发包人向承包人供给准确的建筑施工图纸、资料等设计所需相关文件，其次条 具体内容由双方商定；国家信产部制定的相关的标准及标准；第三条 施工完工后，承包方向发包人交付竣工文件共肆份。第四条 施工费用经双方商定，本合同施工费用为人民币： 第五条 支付方式按发包方进度分期施工，每期工程材料、设备全部进场， 支付当期

45、合同单价的 30%，每期工程全部完工并经上级主管部门竣工验收后支付至当期合同单价的 95%，剩余 5%质保金，至壹年售后效劳期满再行支付。第六条 双方责任发包人责任应按本合同规定的金额和日期向承包人支 付施工费。承包人责任承受发包人的治理、协调、监视、检查，对其承包的工 程质量、进度、安全及文明施工等负全责，严格依据赐予的施工 图纸施工。严禁随便更改设计。本工程的施工安全由乙方自行负责，假设发生安全问题， 由乙方承担一切经济和法律责任。协作协调甲方进展申报以及各相关主管部门进展竣工 验收。第七条 合同生效及其他承包人为本合同工程的效劳至设备投产后壹年售后服 务期满为止。发包人托付承包方担当本合

46、同项下以外的工作效劳，再 另行签订协议并支付费用。尽事宜，经双方协商全都，签订补充协议，补充协议与 本合同具有同等效力篇七：光纤入户协议书光纤入户业务投资协议书甲方：乙方：湛江市安居乐科技为了满足 以下简称甲方在路开发的 小区用户的通迅要求，在提升小区品位和档次的根底上，将 小区建设成高智能化的小区，更好地为 小区业主供给超值效劳，甲方和湛江市安居乐科技以下简称乙方经友好协商， 就该小区的固定 、络电视及宽带的建设问题达成如下协议：一、 声明及承诺甲、乙双方特别同意并声明：甲、乙双方作为独立合同主体，将依法妥当履行其在本协议项下的权利和义务，并自行担当相应的法律责任和后果。乙方保证，乙方具备作为本协议项下在甲方所属范 活动所必需的力量和资质。甲方承诺，将在本协议项下商定的权利义务范围内，最 大限度保障乙方的合法利益，并全力协作乙方的全部业务洽 谈和经营；二、 投资与分成乙方出资在 小区建设全部的光纤线路及光纤设备。甲方在建设楼盘内无偿供给设备所需机房。由乙方全权进展经营，而经营所得利润，前三年分成比例为甲方 30%；乙方70%。三年后分成比例为甲方