光纤布线施工合同.docx

《光纤布线施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《光纤布线施工合同.docx（8页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、篇一:综合布线工程合同书中卫市跃鑫钢铁有限责任公司 综合布线工程合同书甲方：乙方：为完成甲方托付乙方承接的综合布线工程任务,依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体状况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商全都，签定合同书如下： 一、 工程概况1、工程名称：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司综合布线工程. 2、工程地点：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司 3、工程性质:构造化布线系统. 4、工程范围： 从办公室拉网到硅铁炉房二、工程进度及验收 1、工程范围1） 屏蔽网线和光纤敷设.2） 总配线架和交换机的安装及线缆连接。 3)计算机到主机房电缆的连接。 4)各信息点的安装和连接。5 utp 测试：各信息

2、插座与交换机之间的连通性测试. 三、工期:乙方施工开头日期为年月 日，交工日期为年 月 日. 四、合同报价：合同总金额不含税:人民币￥大写:具体清单附后. 五、结算方式:1、合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的作为订金，即人民币￥大写：；2、甲方须在工程完工验收后,以现金方式一次性向乙方支付剩余工程款项，即人民币￥大写：。 六、质量保证及保修：1、乙方对其购置用于工程中的交换机、路由器、无线路由器供给 1 年质保三个月包换， 对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起1 年硬件保修 1 年,人为损坏无质保，对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用;2、超过保修期限后，假设硬件设备消灭故障，

3、乙方可以协作甲方进展设备检修或供给相应解决方案，乙方可适当收取相应的效劳费；3、对于计算机病毒或计算机操作系统自身及系统软件故障所造成的网络不通或其他网络故障 不在保修范围，对于此类故障乙方可以协作甲方进展修理及维护工作,但要收取相应的人工费. 七、违约条款：1、本工程实行包工包料制，施工期间内乙方不得以任何理由和借口向甲方增 加工程款；2、工程完工后，甲方须在 3 天内进展工程验收;3、工程验收合格后，甲方不得以任何理由和借口拖欠乙方工程款(每拖欠一天,甲方则以合同总金额的千分之一补偿给乙方;4、合同自甲乙双方签定之日起生效，合同有效期自签订之日起至交工之日后一年止;5、本合同未尽事项和条款

4、，由甲乙双方协商解决；本合同如有争议,由双方协商解决，协商不成，交由当地人民法院解决。 本合同一式贰份,双方各执壹份，自签署之日起生效。甲乙双方的授权代表在下面签字,表示同意本合同的全部条款及条件。 附：具体清单. 甲方： 乙方:盖章： 盖章：甲方代表签字:乙方代表签字:年 月 日年 月 日附:具体清单篇二：弱电综合布线施工合同无线网络施工合同书甲 方： 乙 方：签约时间:2023 年月日甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法以及其他有关法律、行政法规，遵循公正、自愿、公正和恳切信用原则,甲乙双方经友好协商就会所无线掩盖工程施工签定本合同，以便共同遵守,内容如下：一、工程名称：弱电综合布线施工及

5、无线网络调试二、工程地点：三、工程范围：弱电综合布线施工及无线网络调试四、工程金额：工程合同总价为人民币: 如工程量发生增减，则增减局部按实际发生计取费用，计算标准按本合同单价执行。五：付款方式1、合同签订,乙方进场施工前甲方向乙方支付工程合同总价40预付款，金额为:壹万捌仟陆佰伍拾陆元整.2、设备安装完毕经甲方验收合格，即支付到工程合同总价的 95，此次需支付的款项为：贰万伍仟陆佰伍拾贰元整。3、剩余全部款项在施工完毕后一个月内付清。3、结算方式：甲方以银行转帐或现金方式结算工程款。六、进场时间与工程进度按甲方工程进度,合同签定之日起计到月日施工完毕，现场不具备施工条件包括电信信号没有进来、

6、墙体无法开挖等其它现场缘由)顺延。七、甲方的职责1. 遵守本合同的付款方式.2. 甲方需派一名工程技术人员帮助工程技术督导。在施工协作过程中，甲方工程技术人员应协作乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施.3. 负责制定乙方工程与整个工程及其它专业工程的施工进度打算， 为乙方顺当实施工程供给良好的工程条件。4。 为乙方进场供给必要的施工场地及施工用水用电等便利条件。5. 监视检查施工进度与质量,进展中间验收与竣工验收.6。 负责与工程相关部门的协调工作。八、乙方职责1、乙方应遵守施工现场的各项规章制度。2、严格依据设计图纸、施工验收标准、有关技术要求进展施工,确保工程质量到达商定的标

7、准;担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、现场脏乱造成的甲方及自身的经济损失及各种罚款。3、承受甲方及有关部门的治理、监视和检查，负责已完工程的成品保护工作，消灭任何损坏准时修复，因检查不合格消灭的经济损失由乙方担当。4、妥当保管，合理使用甲方供给或租赁给乙方使用的机具、周转资料及其他设施.5、必需听从甲方发包人及工程师的指令。6、乙方应履行总包合同商定并与工程作业有关部门的协作、协作。7、负责乙方施工人员的证件办理并担当费用.8、乙方的债权债务由乙方自行解决，甲方不担当任何连带责任。九、安全与质量1、乙方应遵守建设工程国家及省市安全生产的有关治理规定，严格按安全生产操作规程进展 施

8、工，并承受、协作行业安全检查人员依法实施的监视检查,实行必要的安全防护措施,消退 事故隐患。由于乙方安全措施不利或违章操作造成的安全与质量事故和因此而发生的费用，由乙方担当。2、乙方应对施工场地的工作人员进展安全教育,并对他们的安全负责。3、因甲方各种缘由而导致施工工程验收消灭任何状况，与乙方无关,且甲方不应以此为理由拖欠合同款。十、事故处理发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定马上上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进展处理.因乙方自身缘由造成伤亡事故,所发生的一切费用均由乙方担当.十一、材料、设备供给1、乙方自备全部施工机具和设备。2、乙方应合理使用甲方供给的材

9、料及设备,因使用损坏或材料铺张，乙方应双倍赔偿并担当因此造成甲方的一切经济损失。十二、工程验收及保修1、工程验收；乙方在工程完工后,以书面形式向甲方通报，由甲方安排组织有关人员会同乙方一起进展验收，验收合格后双方签定系统验收报告，假设甲方接到乙方验收报告七日内担忧排组织验收，则视为认可乙方工程验收合格。2、工程保修a、该工程免费保修期年限为壹年。保修期内，乙方接到甲方的修理通知后, 3 日内 到场修理,国家法定节假日顺沿。b、免费保修期过后,如发生网络硬件设备意外的工程质量问题，乙方有义务在仅收取材料本钱费的状况下向业主供给修理效劳.十三质量标准及施工要求1.2.十四、人力不行抗拒事故如因战斗

10、、严峻火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不行抗拒事故,导致工 程延误，则工程顺延，责任不在乙方，但乙方应马上通知甲方，以取得甲方认可。在上述状况下,乙方仍负有实行一切必要措施从速完工的责任。十五、解决合同纠纷的方式1、本合同执行过程中假设有争议，双方应友好协商解决,如协商不能解决， 任何一方可向乙方所在地人民法院提出诉讼,诉讼所产生的一切费用包 括但不限于胜诉方的律师费、诉讼费、差旅费等等)由败诉方担当。工程质量按江苏省和南京市相关质量验收标准施工,由甲方验收为准。 乙方在安装施工中需严格依据我国相关技术标准要求操作。2、如甲方不如期履行合同商定的付款义务，乙方将在所在地法院起诉

11、;如因甲方不如乐观履行付款义务,则由公司法定代表人或保证人担当连带责任.十六、合同生效及其它商定1. 本合同正本一式两份，双方各执一份,由双方法人或授权代表人签字或盖章即生效,并商定 件具有同等法律效力,至全部合同条款履行完毕自动失效；2. 本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。3. 本合同执行过程中，双方不得任凭变更或解除，任何变更需双方签订补充协义方可生效，否则视为违约。4. 如违反本合同的相关商定，违约方应担当 5 的违约金.5. 其它未尽事宜，双方协商解决。甲方: 乙方:代表： 代表：联系 ： 联系 ：年 月 日 年 月 日篇三：综合布线工程合同诚建檀香山综合布线工程承包合同发包方

12、:株洲诚建房地产开发以下简称甲方 承包方：湖南春秋电子通讯技术 以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及其他有关法律、行政法规，遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则，结合本工程具体状况，经甲、乙双方友好协商，现就诚建檀香山综合布线系统工程施工事项订立本合同，以资双方信守。第一条工程概况1、工程名称：诚建檀香山综合布线系统工程2、工程地点:株洲市芦淞区株董路与东环线交汇处3、承包范围：综合布线系统工程包括小区光纤通信系统和有线电视系统,其中小区光纤通信 系统包括小区通信机房至单元弱电井及单元弱电井光纤接入至室内多媒体信息箱ftth 光纤入户两局部含 、宽带，通信机房由甲

13、方指定专用机房，乙方建设通信机房按 1100 户的容量配臵机柜及机柜内部所以设备，(含机房设备所用的强电箱、静电地板、防雷处理等, 机房通风及所需配臵的设备如空调等由甲方负责。有线电视系统包括有线电视设备箱及线路到户住宅每户两个电视信息点及信号开通.小区一期 640 户，每户一个多媒体信息箱(规格350*300*120mm)，户内多媒体信息箱凿除洞孔、垃圾清理、箱体安装、光纤通信系统布放 光纤至每户多媒体信息箱，有线电视系统自每户多媒体信息箱至客厅、主卧房布放两个电视点由乙方负责,多媒体信息箱至每个网络信息点不在本合同范围内。小区红线范围内室内外弱电 管道预埋、桥架不在本工程范围内,由甲方负责

14、建设.4、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期、包设计、包调试.其次条合同工期合同工期以甲方工程部开具的开竣工通知单确定的开竣工日期为准，协作土建施工进度进展， 不得影响土建施工进度。第三条合同价款及付款方式1、合同价款1)一期合同工程承包总价款：人民币陆拾肆万元整￥：640,000.00 元。每户单价为1000 元/户，一期 640 户，以上价款包含全部的材料费、安装费、税金、利润、施工人员保险费等工程费用.二、三、四期依据工程实际数量按实结算，具体依据每期工程实际户数予以确定。(2乙方对本工程的设计方案及图纸已充分了解并确认，施工中如无重大设计变更，均按以 上商定单价标准执行;施工期

15、间如有重大设计变更或国家有关文件调整，则双方另行协商确定.2、付款方式（1） 乙方每期工程进场施工后 7 个工作日内，甲方向乙方支付每期工程总价的 80。（2） 每期工程安装完毕验收合格后 7 个工作日内，甲方向乙方支付每期工程结算总价的15%。(3预留质保金 5%，每期工程安装完毕验收合格一年后付清.4)甲方付款前,乙方必需供给相应金额的正式有效建安税务发票。第四条权利和义务一甲方责任与义务1、甲方指定 李建军 为本工程现场代表。2、负责施工过程协调治理和竣工验收。3、按合同商定支付工程进度款.4、负责供给有关图纸及技术要求、供给工作面.5、为乙方工程施工供给确定的便利条件。6、协调乙方与其

16、它施工单位的工作关系，并供给临时给水点和用电点各一个，所需水电费由乙方负责.7、甲方负责向乙方安装的设备供给设备接入电源并免费单独装表,负责每户多媒体信息箱220v 电源接入。按国家规定的价格向营运商收取电费协议另行签订.二乙方责任与义务1、制作安装时在现场指定工程 肖海鸥主要负责人，负责本工程的全面质量治理。2、现场设立创立文明、安全施工，安排专人负责文明、安全施工，严格依据文明安全施工标准进展施工。3、乐观做好开工前的预备工作，按甲方要求如期开工。做好材料选购、治理工作,负责向甲方供给设计图纸和各施工材料的产品合格证.4、严格按设计图纸和现行施工技术标准、规程进展施工，确保质量，按有关规定

17、供给竣工验收资料,参与竣工验收，办理竣工结算.5、施工过程中，乙方必需听从甲方现场治理人员和监理单位及土建主体承包单位的治理并严格按施工图定点放线,保质保量的完成各项工程,如消灭质量问题,将由乙方免费施工至甲方要求.6、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得任凭拆改原建筑物构造及各种设备管线，否则,由此造成的一切损失由乙方担当。7、做好成品保护工作，不破坏及不污染产品和成品。如有破坏或污染,由乙方负责修补或清 理，如不能修补或清理的，甲方可另行托付其他单位施工,由此造成的相关费用由乙方担当， 且甲方有权按费用的 15%向乙方收取治理费。8、做好设备自检、内部质量治理工作,承受甲方、监理方监视检

18、查、对甲方、监理方提出的 质量问题准时订正。从进场至竣工验收,乙方必需承受总承包单位的质量和进度把握治理，确保工程保质保量完成。9、在安装期间内协作好施工范围同其它工程的施工。乙方承包本项工程，保证不转包和分 包。如擅自转包,甲方有权终止合同，不支付任何工程款，并由乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失。10、全部隐蔽工程完工，应由乙方填写隐蔽工程验收单,提前 24 小时通知现场监理,甲方将准时组织验收，办妥验收签证后,方可进入下一道工序。11、乙方任命的 驻工地负责人，按以下要求行使合同规定的权利,履行合同商定的义务:全面负责现场施工和技术，组织施工治理人员，编制施工组织打算，监制工程质量和进度，

19、指挥工程日常工作，并与甲方协调工作问题，以到达圆满完成工程任务.12、乙方的要求、恳求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送甲方。13、免费为甲方的治理人员和维护人员进展技术和操作培训；协作甲方做好工程验收工作并做好竣工资料的交接和技术交底工作.14、乙方代表变动应提前 7 天通知甲方，后任连续担当前任相应的责任合同文本商定的义务和其职权内的承诺)。15、乙方在合同签订后 15 日内出具设设计施工方案,施工详图经甲方批准后实施，施工过程中应按施工图和施工方案进展安装施工，如有改动事先以书面形式将更改内容通知甲方。16、施工前供给施工图纸二套给甲方,负责竣工资料的整理，竣工资料交甲方二套有关部门的

20、备案资料由乙方负责。17、对本工程实行“一年保修，终身修理“,凡在甲方使用过程中消灭的问题,乙方应在接到通知后 48 小时内到达现场予以解决。18、乙方不担当总包配套治理费用。第五条工程质量及验收1、乙方应认真依据标准、标准和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时承受甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，担当由自身缘由导致返工、修改的费用。2、隐蔽工程和中间验收.工程具备掩盖、掩盖条件或者到达协议条款商定的中间验收局部，乙方自检合格后在隐蔽和中间验收 48 小时前通知甲方代表参与。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方预备验收记录。验收合格,甲方代表在验收

21、记录上 签字后,方可进展隐蔽和连续施工.验收不合格，乙方在限定时间内修改后重验收。3、工程竣工后，乙方通过自检、自查,经过试运行正常后，认为具备条件时,向甲方提交竣工验收报告和完整的竣工资料含变更资料、验收报告、产品使用说明书、联系单、测试报告、内部资料等一式两份，甲方在收到竣工验收报告和资料后，10 天内组织有关部门进展验收。验收合格后,甲方应向乙方供给工程验收书,乙方应将有关的技术资料、图纸等交付甲方. 4、工程验收合格前，全部设备、器材均由乙方负责保管。5、验收标准：按株洲市住房和城乡建设局下达的文件其内容执行.第六条施工安全及文明措施1、树立“质量第一、安全第一”的思想，严格执行国家安

22、全生产的各项规定,坚持执行安全生 产的十项技术措施，以树立安全生产的观念。明确安全为了生产，生产必需安全的思想，坚持做到遵守规章制度，反违章指挥，反违章操作.施工过程中违章作业造成的安全事故一切责任 及费用由乙方担当。2、施工现场所制造的垃圾准时清理，保持施工现场干净,材料设备及机具放臵整齐.3、常常检查安全设施是否齐全,觉察安全隐患准时提出整改。第七条违约责任1、由于乙方缘由影响配套工程竣工，每延误一天应向甲方支付人民币500 元的逾期违约金, 假设逾期达 3 天以上含 3 日，甲方有权解除合同,乙方还应赔偿由此给甲方造成的一切损失。2、除不行抗拒因素外，假设甲乙双方中任何一方无法定理由解除

23、合同的，应向另一方支付工程总价款 20%的违约金。3、乙方必需按甲方供给的图纸资料施工甲方另作改动的除外)，乙方施工质量达不到设计要求,经甲方、监理单位确认后，乙方需免费施工至设计要求。4、本分项工程验收必需到达质检站核准的合格标准，否则甲方有权不予验收、结算，并不支付任何工程款.第八条争议及纠纷的解决1、合同在履行期间，双方产生争议时,双方实行协商解决。2、协商不成，可提请 株洲市芦淞区 人民法院诉讼裁决. 第九条附则1、本合同自双方签字盖章之日起生效。2、本合同一式肆份,甲乙方各执贰份,具一样法律效力。甲方单位盖章 乙方单位(盖章甲方代表代表 乙方代表代表 电话：电话:2023 年月 日2023 年月 日