《最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库【考试直接用】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库【考试直接用】.docx（76页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库【考试直接用】第一部分 单选题(50题)1、建设项目业主要对项目建设情况进行全面系统总结和自我评价，并以( )形式提出。A.系统评价B.自评报告C.项目报告D.项目总评【答案】： B 2、建设项目竣工投产或投入使用前，建设单位必须向环境影响评价文件审批部门提交( )，说明环境保护设施运行情况、治理效果、达到标准。A.环境保护设施预验收合格报告B.环境保护设施竣工验收报告C.环境保护设施验收合格证D.环境保护设施预验收合格证【答案】： B 3、下列设计进度测量方法中，( )适合于编写技术说明。A.完成单元法B.渐进里程碑法C.开始/结束百分比法D.比值法【
2、答案】： A 4、由于建设项目的管理过程具有( )的特点，进度计划系统的编制、管理和控制，既要沿用通用的管理原理，又要借鉴同类项目的进度计划管理和控制经验与技术成果，结合本项目实际创造性的进行管理。A.一次性B.动态性C.系统性D.阶段性【答案】： A 5、下列关于建设项目试车调试阶段的说法，不正确的是( )。A.属于单机无负荷试车调试B.属于联动无负荷试车调试C.属于无负荷试车调试D.属于有负荷试车调试【答案】： C 6、建设项目内部审计是( )的融合。A.财务审计和管理审计B.国家审计和社会审计C.专项审计和社会审计D.国家审计和管理审计【答案】： A 7、总监理工程师应就工程变更费用及工
3、期的评估情况与( )进行协调。A.施工单位B.设计单位C.承包单位和建设单位D.建设单位和设计单位【答案】： C 8、( )主要评价资产及债务状况，财务效益情况，分析财务效益指标和经济效益变化的主要原因。A.技术水平评价B.财务经济效益评价C.经营管理评价D.社会效益评价【答案】： B 9、招标人应根据招标文件中列出的内容和向总承包人提出的要求计算总承包费，其中，招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的( )计算。A.1%B.1.5%C.2%D.3%5%【答案】： A 10、重视通过( )来解决各种争议，是我国民事诉讼中的一个重要原则。A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼【答案】： B 11、
4、建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料并保证资料的( )。A.真实、系统、合理B.准确、合理、适用C.真实、准确、完整D.完整、适用、可靠【答案】： C 12、承包单位应在知道或应当知道索赔事件发生后( )d内，向监理机构递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。A.7B.14C.28D.56【答案】： C 13、技术设计是初步设计的补充和深化，一般由( )组织审查、审批。A.建设项目业主直接B.承包单位C.建设项目业主和设计单位共同D.监理单位【答案】： A 14、建设单位应自工程竣工验收合格起( )日
5、内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A.7B.15C.28D.45【答案】： B 15、建设项目业主自己组建工程设计管理机构的优点是( )。A.有利于发挥设计单位系统分析综合比选的作用B.有利于专业技术水平和设计管理水平的提高C.有利于设计方案的变更及对设计过程的全面深化介入D.有利于对工程三性目标和风险的控制【答案】： D 16、建设项目环境管理贯穿项目建设全过程，因此，建设项目环境管理体系是在( )的主导下，其他各参建单位在其职责范围内履行环境管理职责。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】： A 17、现行政府工程质量监督，一般只限于( )的质量
6、监督。A.筹资阶段B.投资阶段C.施工阶段D.竣工阶段【答案】： C 18、( )指在建设项目筹资经济活动中，债权人为保障债权如期实现，可能需要由施工建筑商对完工进度和工程质量做出保证担保。A.施工方保证B.政府保证C.保险保证D.第三方保证【答案】： A 19、在建设项目中，项目投资完成后所进行的评价是( )。A.项目中间评价B.项目事后评价C.项目后评价D.综合后评价【答案】： C 20、采用工程项目招标应考虑的主要因素不包括( )。A.拟采用的工程建设承包方式B.建设单位的工程技术力量C.总包与分包体系D.合同类型【答案】： B 21、对于复杂的、采用新工艺新技术又缺乏设计经验的重大项目
7、，可根据各个行业的特点，在初步设计方案设计基础上进行( )。A.扩大初步设计B.方案设计C.技术设计D.总体设计【答案】： A 22、工程勘察综合资质等级的划分正确的是( )。A.只设甲级B.设甲级和乙级C.设甲级，部分专业可以设乙级D.不分等级【答案】： A 23、( )应依据国家有关主管部门颁发的基本建设项目档案资料管理暂行规定建设项目竣工文件编制及档案整理规范以及建设工程文件归档整理规范的定进行编制。A.人员档案B.竣工档案C.财务档案D.材料档案【答案】： B 24、监理单位在业主委托的工程范围内，拥有选择工程总设计单位和施工总承包单位的( )。A.确认权B.否定权C.建议权D.签认权
8、【答案】： C 25、项目业主按照统一规定的要求，将项目( )整理完毕后，国家档案管理的行政主管部门，在大型项目的验收前，要进行专门的档案管理与移交的预验收。A.人员档案B.竣工档案C.财务档案D.材料档案【答案】： B 26、当项目进度延误或某个里程碑进度不能按时实现的情况下，为了加快进度，通常的做法是( )。A.将关键工作变为非关键工作B.改变关键线路上各工作之间的先后顺序C.压缩关键线路上有关工作的持续时间D.重新编制网络计划【答案】： C 27、工程勘察设计应贯彻执行国家的产业政策、技术政策、资源利用政策、环保政策和基本建设程序，特别应贯彻以( )为核心、确保工程质量和促进技术进步的方
9、针。A.提高经济效益B.先进技术应用C.安全适用D.生态环境保护【答案】： A 28、工程延期对合同各方的影响很大，它是建设项目( )的关键。A.质量控制B.进度控制C.造价控制D.监督控制【答案】： B 29、( )是指在投产运营前要组织专门人员对产品市场进行调查，认真分析市场形势，研究市场现状与项目可行性研究发生的变化，分析国内对本项目产品的竞争情况及其发展趋势。A.确定产品市场营销策略B.产品市场调查C.建立产品市场营销网络D.组织产品售后服务【答案】： B 30、材料货物招标进行评标时，采用技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物，一般采用( )进行评标。A.综合评分法B.最低
10、评标价法C.综合评估法D.经评审的最低投标价法【答案】： D 31、工程设计控制的中心思想是( )。A.要求设计单位保质保量、按时间要求提供各阶段设计文件B.采取预控措施，促使设计在满足质量和使用功能的前提下，不超过设计投资并尽可能地实现节约C.采取可行性研究阶段的投资估算和设计任务书，控制初步设计D.采用对比分析法、查询法和详细审查等方式对其控制【答案】： B 32、建设项目管理负责人，在现实条件下为实现建设项目财务预定目标，在拟定多种可行性方案的基础上，择优选择最合理有效的行动方案的过程称为( )。A.财务控制B.财务分析C.财务预测D.财务决策【答案】： D 33、监理招标的评标标准和内
11、容应以( )为主，兼顾监理费用报价。A.监理规划B.监理实施细则C.监理规范D.监理大纲【答案】： D 34、承包单位按约定接受了( )后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。A.竣工付款证书B.最终结清证书C.竣工验收合格证D.缺陷责任期终止证书【答案】： A 35、从风险管理的角度，保险具有( )两种机制。A.风险回避与风险组合B.风险转移与风险组合C.风险转移与风险控制D.风险转移与风险分散【答案】： B 36、公开招标是招标人以( )的方式邀请不特定的法人或者其他组织参加投标的一种方式。A.招标公告B.招标文件C.招标通知D.招标启事【答案】： A 37、下列
12、选项中，( )是完成国家法律法规、行业规范规定的施工阶段基本监理服务内容的酬金。A.施工监理收费基准价B.施工监理收费基价C.施工监理计费额D.施工监理收费调整系数【答案】： B 38、( )是指建设项目开工建设前进行项目规划，可行性研究报告、初步设计等前期工作所发生的费用。A.项目建设管理费B.预付款C.质量保证金D.前期工作费【答案】： D 39、建设项目竣工验收主要是( )的任务。A.施工方B.项目业主C.监理单位D.勘察、设计单位【答案】： B 40、招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场，向其介绍工程场地和相关环境的有关情况，其中踏勘现场产生的费用由( )。A.
13、招标人负责B.投标人负责C.招标人和投标人共同负责D.招标人和投标人协商决定【答案】： B 41、采用建筑工程( )方案设计招标的，招标人应按照国家规定方案阶段设计付费标准的80%支付中标人。A.实施性B.竞争性C.概念性D.指导性【答案】： C 42、根据建设项目现场情况，应采用专家调查或( )等方法，对项目实施过程的危险源进行分类辨识。A.质量检查B.施工检查C.安全检查D.材料检查【答案】： C 43、采用争议评审的，在争议评审期间，争议双方暂按( )的决定执行。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.合同管理方面的专家D.工程实践经验的专家【答案】： B 44、建设项目业主与监理单位之间
14、的关系是( )。A.不平等主体间的关系B.平等主体间的关系C.主体与非主体间的关系D.权利与义务间的关系【答案】： B 45、( )是指为了确保满足规定的质量要求，对产品、过程或体系的状态进行连续的监视和验证，并对记录进行分析。A.质量监督B.法律监督C.技术监督D.行政监督【答案】： A 46、对于中央企业公司投资为主的建设项目，应由( )主持工程竣工验收。A.国家投资主管部门B.国家投资主管部门委托的地方投资主管部门C.中央企业公司会同各投资方D.地方投资主管部门【答案】： C 47、招标人采用邀请招标方式的，应保证有( )个以上具备承担招标项目设计的能力，并具有相应资质的特定法人或者其他
15、组织参加投标。A.2B.3C.4D.5【答案】： B 48、行政监督是建设项目质量监督的一种方式，下列选项中不属于行政监督的是( )。A.对某些产品的质量认证制度B.对企业进入某些领域的许可证制度C.对人员进入某些工种的持证上岗制度D.对产品是否符合标准的检验制度【答案】： D 49、对后续工作及工期影响的具体分析方法不包括( )。A.判断判断进度偏差是否影响关键工作B.判断进度偏差是否在关键线路上C.判断进度偏差是否大于总时差D.判断进度偏差是否大于自由时差【答案】： A 50、下列选项中，( )是指引起损失的直接原因或外在的原因，是使风险造成损失的可能性转化为现实性的桥梁。A.风险因素B.
16、风险事件C.风险损失D.风险对策【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、建设项目验收委员会或验收组的主要职责和任务是( )。A.听取建设项目业主全面工作汇报和有关单位的工作总结报告B.审查工程档案资料C.审查生产准备D.查验建设工程现场E.审核竣工预算【答案】： ABCD 2、施工阶段和验收阶段的工程设计管理工作包括( )。A.组织设计交底B.控制和审查设计单位提交的设计变更C.组织设计单位参加完工验收、投运前的大型建筑物安全鉴定D.向设计单位提出对工艺设施的改进建议、完善生产工艺和生产条件的意见E.参加试运行【答案】： AB 3、在我国，建筑工程一切险的责任范围主要包括( )。A.领用
17、公用运输用执照的车辆、船舶、飞机的损失B.因空中运行物体坠落引起的财产损失C.自然灾害和意外事故D.人为因素所导致的经济损失E.原材料的缺陷或工艺不善所引起的事故【答案】： BCD 4、建设项目作为一种特殊的产品，其基本属性主要表现在( )方面。A.适用性B.耐久性C.可靠性D.合理性E.与环境的协调性【答案】： ABC 5、能否顺利通过单项工程验收和全部工程竣工验收，是判断承包商是否按承包合同约定的责任范围完成了( )的标志。A.设备采购B.设计C.施工D.设备改造E.供应义务【答案】： BCD 6、建设项目管理是运用科学的理念、程序和方法，采用先进的管理技术和现代化管理手段，对投资建设项目
18、进行( )的一系列活动。A.计划B.检查C.组织D.协调E.控制【答案】： ACD 7、建筑安装工程投资支出的具体内容有( )。A.各种房屋和建筑物支出B.资源开采工程支出C.水利工程支出D.不需要安装设备的实际成本E.拆除、整理支出【答案】： ABC 8、对于工程变更，总监理工程师应按照施工合同的有关条款，在指定专业监理工程师完成( )等工作后，对工程变更的费用和工期作出评估。A.确定工程变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度B.确定工程变更项目与相关工程项目之间的类似程度和难易程度C.确定工程变更项目的工程量D.确定工程变更项目的范围E.确定工程变更的单价或总价【答案】： AC 9、
19、银行贷款筹资中，建设单位事前要做好筹资策划，应当( )。A.编制还款计划B.合理确定贷款金额和用款计划、贷款期限和还款计划，避免偿债风险C.选择有实力、有信誉、服务好的贷款银行D.合理确定贷款利率、结息间隔、利息支付方式和宽限期E.设置贷款发放账户和还款准备金账户【答案】： ABCD 10、建筑安装工程投资支出的具体内容有( )。A.各种房屋和建筑物支出B.资源开采工程支出C.水利工程支出D.不需要安装设备的实际成本E.拆除、整理支出【答案】： ABC 11、建设项目招标投标活动应遵循的基本原则有( )。A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.诚实信用原则E.安全第一原则【答案】： ABCD
20、12、下列属于建设项目施工准备阶段的监理工作的是( )。A.监理人员参加由建设项目业主组织的工程设计交底会B.审查施工组织设计，总监理工程师签认后报建设项目业主C.审查工程承包单位现场管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，并予以确认D.审查工程分包单位资质、业绩及特殊工种的合格证、上岗证E.对建设项目工程实施全过程质量控制，并以事前控制为重点【答案】： ABCD 13、建设项目质量管理实践过程中的影响因素有( )。A.方案B.人C.材料D.机械E.环境【答案】： BCD 14、建设项目建造阶段的主要任务是( )。A.按工程建设计划和工程承包合同，组织工程施工B.实行有效的管理和控
21、制，完成项目建设任务C.开展融资活动，落实建设资金D.按相关规定组织项目竣工验收，将资产交付使用E.落实水、电、气等工程施工条件【答案】： ABD 15、建设项目管理是运用科学的理念、程序和方法，采用先进的管理技术和现代化管理手段，对投资建设项目进行( )的一系列活动。A.计划B.检查C.组织D.协调E.控制【答案】： ACD 16、下列属于环境影响及评价外部协作内容的是( )。A.环境影响评价B.生态环境自然保护许可C.生态环境影响评价D.环境影响报告书E.环境保护倡议书【答案】： ABC 17、设计成果评审中，对经济性的要求有( )。A.设计服务应满足设计合同对建设进度的要求B.工程建设总
22、投资满足合同规定或审批文件的要求C.原材料、动力消耗指标达到或接近国内先进水平，生产成本合理D.能源及动力配置和使用合理、节能措施先进可行、符合有关规定要求，能耗处于国内同类设计先进水平E.投资回收期、借款偿还期、各项收益率、利润率等技术经济指标满足相关规定要求【答案】： BCD 18、进度计划的调整方法包括( )。A.改变工作的最早开始时间B.改变工作之间的逻辑关系C.将关键工作压缩为非关键工作D.改变子项目工作延续时间E.重新编制网络计划【答案】： BD 19、工程风险管理是研究工程风险发生的规律和风险控制技术，通过对工程风险的( )，并在此基础上优化组合各种工程风险管理技术，对工程风险实
23、施有效的控制和妥善处理工程风险所致损失的后果。A.转移B.识别C.估测D.评价E.预防【答案】： BCD 20、产品市场营销准备工作主要包括( )。A.调查产品市场情况B.建立产品市场营销网络C.组织产品售后服务D.与协作单位签订正式合同E.确定产品市场营销策略【答案】： ABC 21、建设项目融资租赁的特点是( )。A.涉及三方当事人B.租赁合同不稳定C.租赁期限较长D.承租企业保养设备E.承租企业通常留购设备【答案】： ACD 22、下列对建设项目业主方的质量监督责任的表述，正确的是( )。A.建设项目业主是工程质量的法定责任人，是建设项目质量管理体系的决策人B.工程监理属于业主方项目管理
24、范畴C.业主方质量监督的重点是质量管理体系D.只有工程监理方承担对建设项目的质量监督责任，建设项目业主不用E.建设项目业主接受工程监理方的委托和授权，承担对项目实施过程和产品质量监督的责任【答案】： ABC 23、项目经理应履行的安全职责有( )。A.进行安全技术交底B.严格执行安全考核指标和安全生产管理办法C.认真贯彻安全生产方针、政策、法规和各项规章制度D.针对施工中存在的安全隐患原因制定预防和纠正措施E.发生事故后立即上报并保护好现场，参加事故调查处理【答案】： BCD 24、我国工程网络计划技术规程(JGJ/T121-1999)推荐的常用工程网络计划类型包括( )。A.多级网络计划B.
25、双代号网络计划C.单代号网络计划D.双代号时标网络计划E.单代号搭接网络计划【答案】： BCD 25、设计和选择价款支付方式的基本原则是( )。A.可操作性B.有效性C.合理性D.经济性E.针对性【答案】： ABCD 26、建设项目业主应负责设计过程中与外部协作的接口管理的主要内容有( )。A.设计方案比选和设计大纲审查B.负责外部协作条件的取证C.办理专题设计的报送、评审和审批D.组织设计方案成果审查E.工程勘察主要技术成果与参数的审查【答案】： BC 27、下列属于企业财产保险的是( )。A.建筑工程一切险B.安装工程一切险C.财产保险综合险D.房屋抵押贷款保险E.房屋利益保险【答案】：
26、CD 28、风险损失是指( )的经济价值的减少。A.非故意B.非经营性C.非计划D.非预期E.非生产性【答案】： ACD 29、工程勘察、设计管理应遵守的技术法规主要包括( )。A.测量规范B.安全规范C.技术规范D.工程地质勘察规范E.工程建设勘察规范【答案】： ABCD 30、按照标准条件的规定，监理工作内容可分为( )。A.正常的监理工作B.阶段性的监理工作C.附加的监理工作D.全过程的监理工作E.额外的监理【答案】： AC 31、保修阶段的监理应依据委托监理合同所约定的监理工作的( )开展工作。A.时间B.范围C.内容D.性质E.需要【答案】： ABC 32、公开招标的缺点在于( )。
27、A.招标周期长B.工作复杂C.选择余地小D.投入资金多E.程序复杂【答案】： ABD 33、建设项目管理团队的主要职责包括( )。A.项目建设系统性管理B.项目建设全过程管理C.项目建设专项管理D.项目建设合法性管理E.项目生产准备与运营管理【答案】： BCD 34、建设项目职业健康安全管理专职机构的功能有( )。A.制止现场发生的不安全行为B.监督和检查职业健康安全计划的实施情况C.向管理层提供职业健康安全专业的咨询和服务D.对员工进行职业健康安全培训和教育E.对职业健康安全管理提供支持【答案】： BD 35、建设项目安全检查的目的是( )。A.评价施工安全计划的有效性B.避免和减少现场施工
28、对周边地区环境的不良影响C.保障员工和相关方人员在现场工作的职业健康安全D.防止事故发生E.改善劳动条件以及提高员工的安全生产意识【答案】： AD 36、建立和实施内部控制应遵循的原则有( )。A.独立性原则B.适应性原则C.全面性原则D.成本效益原则E.合法性原则【答案】： BCD 37、生产准备机构的主要任务包括( )。A.编制试车预案B.制定生产准备实施办法和各项管理制度C.制定生产准备工作大纲和生产准备工作网络计划D.制定建设项目资金筹措计划E.落实相关责任人【答案】： ABC 38、职业健康和环境管理体系的不同点包括( )。A.需要满足的对象不同B.管理的侧重点有所不同C.管理目标不
29、同D.管理原理不同E.管理程序不同【答案】： AB 39、下列项目中，有( )情形的，经批准，项目的设计可以不进行招标。A.技术复杂或专业性强，能够满足条件的设计单位少于5家，不能形成有效竞争的B.涉及国家安全、国家秘密的C.抢险救灾的D.主要工艺、技术采用特定专利或者专有技术的E.已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性的【答案】： BCD 40、质量管理职能包括( )。A.质量特性B.质量策划C.质量控制D.质量保证E.质量改进【答案】： BCD 41、建设项目总结评价中效果和效益评价的主要内容是( )。A.社会效益评价B.技术水平评价C.财务经济效益评价D
30、.经营管理评价E.环境效益评价【答案】： BCD 42、关于投标人编制投标文件的合理时间，表述正确的是( )。A.依法必须进行勘察设计招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于15日B.建筑工程概念性方案设计投标文件编制一般不少于20日C.大型公共建筑工程概念性方案设计投标文件编制一般不多于40日D.建筑工程实施性方案设计投标文件编制一般不少于45日E.招标文件中规定的编制时间不符合要求的，建设主管部门对招标文件不予备案【答案】： BD 43、建设项目环境保护管理的基本原则包括( )。A.防止建设项目产生新的污染，破坏生态环境B.建设项目应采用能耗物耗少，
31、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用资源，防止环境污染和生态破坏C.实行预防为主、防治结合、重点治理的原则D.必须执行环境影响报告审批制度和环境保护三同时制度E.改建、扩建和技术改选项目，必须采取措施，治理原有环境污染和生态破坏【答案】： ABD 44、业主方现场文明施工的责任有( )。A.制定文明施工的各项规定B.划分各参与方的责任范围C.接受监督检查D.实施检查、考核和奖惩E.不断提高文明施工水平【答案】： ABD 45、工程担保与工程保险的区别，主要表现在( )。A.针对对象不同B.风险转移不同C.责任主体不同D.损失预期不同E.作用机制不同【答案】： ABD 46、建设项目管理的控制
32、目标是指( )。A.质量目标B.收益目标C.进度目标D.投资目标E.管理目标【答案】： ACD 47、企业内部控制设计的原则主要是( )。A.制定明确的目标、计划和预算B.确定组织机构和职责划分C.清晰的岗位授权规定D.科学的合理的程序化管理E.客观合理【答案】： ABCD 48、一些特殊行业，对安全运行的要求非常严格，一般情况下不能进行实际事故的处理的训练，可采用( )。A.国内培训B.模拟机培训C.国外培训D.施工现场培训E.强化培训【答案】： BD 49、采用分项委托管理模式的作用是( )。A.有利于发挥市场机制B.有利于充分发挥专业管理机构的能力和经验C.有利于提高项目管理水平D.有利
33、于对项目建设活动进行全面管理E.有利于各参与方之间的权、责、利的相互制衡，提高投资效益【答案】： A 50、项目监理机构对分包单位的审核内容主要包括( )。A.营业执照、资质等级B.安全生产许可证C.拟分包工程的内容和范围D.施工人员的素质和能力E.主要管理人员和特种作业人员的资格【答案】： ABC 第三部分 大题(50题)1、某18层办公楼，建筑面积32000m经事故调查发现：(1)作业人员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔式起重机，钢管没有捆扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。(2)专职安全员在事故发生时不在现场。(3)作业前，施工单
34、位项目技术负责人未详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。问题1.针对现场伤亡事故，项目经理应采取哪些应急措施?2.指出本次事故的直接原因。3.对本起事故，专职安全员有哪些过错?4.指出该项目安全技术交底工作存在的问题。【答案】： 2、某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件：事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。事件2：施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。事件3
35、：5月19日接到监理工程师于5月20日的复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m事件4：5月20日5月22日，因30年一遇的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。事件5：5月23日用30个工日修复被冲坏的永久道路。5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。【问题】1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔?哪些事件不可以要求索赔?回答并说明原因。2.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?3.假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少?4.建筑公司应向厂方提供的索赔
36、文件有哪些?【答案】： 3、某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件：事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。事件2：施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。事件3：5月19日接到监理工程师于5月20日的复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m事件4：5月20日5月22日，因30年一遇的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。事件5：5月23日用30个工日
37、修复被冲坏的永久道路。5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。【问题】1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔?哪些事件不可以要求索赔?回答并说明原因。2.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?3.假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少?4.建筑公司应向厂方提供的索赔文件有哪些?【答案】： 4、某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段和工程质量保修期的监理工作，建设单位与施工单位按建设工程施工合同(示范文本)签订了施工合同。基坑支护施工中，项目监理机构发现施工单位采用了一项新技术，未按已批准的施工技术方
38、案施工。项目监理机构认为本工程使用该项新技术存在安全隐患，总监理工程师下达了工程暂停令，同时报告了建设单位。施工单位认为该项新技术通过了有关部门的鉴定，不会发生安全问题，仍继续施工。于是项目监理机构报告了建设行政主管部门。施工单位在建设行政主管部门干预下才暂停了施工。施工单位复工后，就此事引起的损失向项目监理机构提出索赔。建设单位也认为项目监理机构小题大做，致使工程延期，要求监理单位对此事承担相应责任。该工程施工完成后，施工单位按竣工验收有关规定，向建设单位提交了竣工验收报告。建设单位未及时验收，到施工单位提交竣工验收报告后第45d时发生台风，致使工程已安装的门窗玻璃部分损坏。建设单位要求施工
39、单位对损坏的门窗玻璃进行无偿修复，施工单位不同意无偿修复。问题1.在施工阶段施工单位的哪些做法不妥?说明理由。2.建设单位的哪些做法不妥?3.对施工单位采用新的基坑支护施工方案，项目监理机构还应做哪些工作?4.施工单位不同意无偿修复是否正确?为什么?工程修复时监理工程师的主要工作内容有哪些?【答案】： 5、某工程采用公开招标方式，有A、B、C、D、E、F等六家承包商参加投标，经资格预审该六家承包商均满足业主要求。该工程采用两阶段评标法评标，评标委员会由7名委员组成，评标的具体规定如下：1.第一阶段评技术标技术标共计40分，其中施工方案15分，总工期8分，工程质量6分，项目班子6分，企业信誉5分
40、。技术标各项内容的得分，为各评委评分去除一个最高分和一个最低分后的算术平均数。技术标合计得分不满28分者，不再评其商务标。表3-33为各评委对六家承包商施工方案评分汇总表。表3-34为各承包商总工期、工程质量、项目班子、企业信誉得分汇总表。2.第二阶段评商务标商务标共计60分。以标底的50%与承包商报价算术平均数的50%之和为基准价，但最高(或最低)报价高于(或低于)次高(或次低)报价的15%者，在计算承包商报价算术平均数时不予考虑，且商务标得分为15分。以基准价为满分(60分)，报价比基准价每下降1%，扣1分，最多扣10分;报价比基准价每增加1%，扣2分，扣分不保底。表3-35为标底和各承包
41、商报价汇总表。【答案】： 6、政府投资的某工程，某监理单位承担了该工程施工招标代理和施工监理任务，该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位。工程实施中发生了下列事件。事件1：工程招标时，A、B、C、D、E、F、G共七家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投标文件。评标时，发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章，但没有投标单位法定代表人签字，只有法定代表人授权书中被授权人的签字(招标文件中对是否可由被授权人签字没有具体规定);B投标单位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价，分析其原因是施工工艺落后造成的;C投标单位将招标文件中规定的工期380d作为投标工期.但在投标文件中明确表示如果中标，合同工期按定额工期400d签订;D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。事件2：经评标委员会评审，推荐G、F、E投标单位为前3名中标候选人。在中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找G、F、E投标单位重新报价，以价格低者为中标单位。按原投标价签定施工合同后，建设单位以中标单位再次新报价签订协议书，作为实际履行合同的依据。监理单位