建设施工合同(集锦15篇).docx

《建设施工合同(集锦15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设施工合同(集锦15篇).docx（65页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、建设施工合同（集锦15篇）建设施工合同1甲方：乙方：经甲乙双方协商，甲方将小区基础工程及附属工程承包给 乙方施工，为明确双方责任,做出如下条款，双方共同遵守。一、承包方式：包工包料，按甲方给定的图纸进行施工。二、开竣工时间：开工：年月日竣工：年月一日施工合同补充协议三、工程内容及造价：基础工程及地下室：元阁楼：元平房车库：元化粪池：元（包括池外管道项目）合计人民币：（元）四、工程质量等级：合格。五、付款方式：甲方签定协议后付30%作为预付款，其余部分 楼房竣工后一次付清。六、承包范围、土建、电气、水暖。期延误的法律后果是不同的，因此对于劳务发包方被支付劳务报 酬的时间约定也会有所改变，在履行工

2、程合同中，劳务发包方应 当对可能出现工期延误的情况要求专门制定制度作出书面认定， 比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间 等方面的事项，以避免将来发生诉讼时无据可查。开工日期：计 划 年一月一日竣工日期：计划 年月一 日乙方根据工期要求，周密地安排进度计划，报经甲方批准 后严格实施，接受甲方的检查、监督。施工实际进展与进度计划 不符时，乙方应按甲方的要求采取补救措施，保证按时完工。如 补救无效，在甲方限定时间内达不到要求，视为乙方无按期完工 能力，甲方有权单方解除合同，乙方在接到通知后日内撤离 现场，并承担因此给甲方造成的损失。第十一条、工期延误不可抗力和规模扩大、标准提高、

3、结构 更改重大设计变更或业主原因、连续停电24小时以上，发生上述 情况对工期有实质性影响的，事后 日内乙方向甲方提出延期理由和要求，经确认后工期相应顺延，并赔偿窝工损失。由于乙 方原因不能按时完工，乙方承担如下违约责任：每拖延一天承担 其造价10%的违约金，并赔偿由此造成的甲方损失。非乙方原因， 乙方不承担工期违约责任。第十二条、劳务工作质量1、质量等级：依据国家工程质量检验评定标准，本工程质量 必须达到优良等级，同时负责工程过程中的无偿维修，若乙方在 接到维修通知后日内没有进行积极维修，甲方将组织维修， 并按实际发生额从乙方结算或保修金中扣除。工程质量等级以 省市质量监督站签发的工程质量监定

4、书为依据。乙方必 须严格按照施工验收规范、设计图纸及有关技术要求精心组织劳 务作业，确保实现质量目标。达不到质量标准的部分，甲方一经 发现，可以要求乙方返工，乙方应按甲方要求及时返修，直到满 足质量要求。因甲方原因不到质理标准，由甲方承担返工的经济 支出，工期相应顺延。因乙方原因达不到质量标准，乙方承担返 工费用，工期不予顺延，返工后仍达不到质量标准，视为乙方不 具备满足质量要求的技术及管理实力，甲方有权力解除合同，乙 方在接到通知后日内撤离现场，并承担因此给甲方造成的损 失。2、因乙方原因达不到优良等级的违约责任：乙方承担其工程 造价的10%的违约金，并无条件自费返工该工程质量标准，若因返

5、工延误工期由则仍执行第十五条。3、达到优良等级的奖励：不奖励第十三条、质量检查与验收风险提示：工程质量未符合标准的归责因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由承包 人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付相应的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人 有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并 由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。1、质量检查：乙方完成约定之劳务应认真按照标准、规范和 设计的要求及甲方代表发出的指令进行劳务作业，加强内部检查 工作，坚持自检、互检、交接检制度，随时接验收不得自行隐蔽， 如有自行掩蔽，乙方必须照甲方和有关单位

6、的验收要受甲方代表 和委派人员以及各级质检部门的检查检验，为检查检验提供便利 条件，并按甲方要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修 改的费用。2、隐蔽部位验收：乙方应在自检合格后，验收12小时前通 知甲方组织验收，经验收合格，验收记录签字后方可进行隐蔽和 继续施工。如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改意 见返修，合格后重新通知验收，返修费用乙方承担，工期不予顺 延。未经验收不得自行隐蔽，如有自行隐蔽，乙方必须按照甲方 和有关单位的验收要求进行剥落和开口，并负责恢复和承担因此 发生的费用及损失；3、中间验收：基础，经验收合格后方可进行下道工序。如验 收不符合要求，乙方应按验收提出的要

7、求返修后，通知重新验收。4、交工验收：乙方承担任务全部完成，经初验达约定的质量 标准后，由甲方约请业主（或业主委托的其他单位）验收，经验 收优良，评定的质量等级。交工验收书签字后，办理工程移交。 如质量达不到要求，乙方应对所施工部分存在的问题按验收提出 的意见返修，并在限定的期限内完成，再通知验收，直到符合质 量要求为止。乙方承担因此发生的全部经济责任和工期延误责任。第十四条、安全施工1、安全目标：杜绝死亡和重伤事故的发生，轻伤频率不大于 0.2；杜绝重大机械和火灾事故；2、乙方严格按照建筑施工安全技术规范和标准施工，配 合甲方建立安全保证体系，乙方成立安全领导小组，由现场负责 人担任组长，配

8、备专职安全员，班组设立兼职安全员，形成安全 管理网络。制定安全施工责任制度、明确安全岗位职责。加强安 全教育，提高全员的安全意识。乙方认真执行安全技术规范，严 守安全规则，落实全措施、确保安全施工，按照建筑施工安全 检查评分标准的规定达到优良，承担相应费用；3、乙方应按有关规定严格采取有效的安全防护措施，在本工 程中如发生安全事故，应立即向甲方报告，重大伤亡事故要按规定上报有关部门。双方约定：由于本合同劳务提供方的管理责任， 一旦发生安全事故，事故的全部责任及经济损失（包括各项罚款） 由于乙方承担。第十五条、材料、设备供应与保管风险提示：对于采购材料 和工程设备的义务与责任承包人采购的材料和工

9、程设备不符合设计或有关标准要求时, 承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要 求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、 工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合 同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等 情况的，按照发包人违约的约定办理。1、工程需要的主要材料、设备、仪器及构配件由甲方负责供 应。甲方供应的物资质量、品种、规格、型号应符合设计要求及 有关标准，如有不符合要求的，乙方在领用接货时提出，甲方负 责调换。2、甲方供应的材料为了方便使用，货到后乙方即办理领用手 续，工

10、地出库后由乙方自行保管使用。乙方要严格计划管理，准 确地提供计划用量和使用时间，避免不合理存量占用资金、影响 工程用款，避免计划不合理而影响材料设备供应和施工的现象发生。3、甲方供应的材料乙方领取后要妥善保管、合理使用，采取 有效的节约措施和限额用料控制手段，努力节约原材料。乙方保 证全部材料耗用量不超过预算额定材料量，并力争节余；甲供材 料节余部分，甲乙双方按照甲7乙3分成；如因保管不善，造成 丢失、损坏或使用浪费，超过定额消耗部分（钢筋按图纸用量）, 乙方按超耗部分材料费的承担；4、甲方供应的物资属甲方所有，只供本合同劳务作业范围以 内的工程专用乙方不得挪作它用或擅自处理（包括边角余料）。

11、一 经发现乙方挪用或擅自处理，对乙方处以挪用和擅自处理部分价 款的两倍罚款。施工剩余材料（不含地材）全部交还甲方办理退 库手续，有用或可变卖的边角余料交还甲方后，按市场价的30%奖 励乙方；5、小零星材料必要时甲方委托乙方代为采购，乙方自行保管 使用。代购部分材料费用按定额消耗量和甲方与业主结算的同一 价格并入劳务费结算。6、乙方对代购材料的质量负责，根据技术要求和有关规定, 需要合格证、质量保证书、准用证等证件的，证件必须随货同行， 货到后将有关证件提交给甲方，据以进行质量验收，证件齐全、 质量合格的材料方能用于工程。如有不符合要求的产品，乙方负责运出现场调换合格品。第十六条、施工机械设备及

12、周转材料供应1、本工程需用的主要机械设备塔吊、龙门架、脚手架杆、扣 件、脚手板、钢模板、竹胶板、木方、总配电箱及其他成品模板与 支撑全部由甲方提供；2、甲方人员操作的机械由甲方负责管理、保养。交由乙方人 员操作的机械，乙方办理接管手续，负责日常保养、保管。乙方 要严格执行操作规程，加强管理，保证设备处于良好的状态，充 分发挥作用。设备完好率不低于90%,利用率不低于60%。劳务作 业任务完成后要完好幸免还给甲方。如有保管不善或使用不当造 成丢失、损坏，乙方负责修理或照价赔偿；3、甲方提供的脚手架料和成品模板乙方要妥善保管，有计划 地合理使用，加快周转，尽量减少投入量和缩短占用时间。如乙 方保管

13、不善、使用不当，造成丢失、损坏，超过允许损耗部分要 照价赔偿。乙方不得改变用途或用于其他工程，未经甲方同意不 得擅自截割、改制，如发生上述情况，每次给以乙方1000元的罚 款，乙方并按已截割、改制部分原价赔偿甲方的损失。第十七条、不可抗力不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施， 尽量减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，灾害结束后,日内向甲方报告损失情况和清理、修复的劳务费用；灾害继续发生，乙方应每隔 日报告一次灾害情况，直到灾害结束。 甲方应对灾害处理提供必要的条件，并负责处理工作的组织、指 挥。因灾害发生的费用由双方分别承担：1、工程本身的损害由甲方负责转业主承担；2、人员伤亡由其所属单

14、位负责，并承担相应费用；3、造成乙方自带机械、设备和其他物品的损坏及停工等损失, 由乙方承担；4、所需清理修复的劳务费用业主不承担部分乙方承担；不可 抗力的自然灾害认定标准：甲方、乙方双方协商确认。第十八条、争议双方在合同执行过程中如发生争议，应本着 友好的原则协商解决。协商不成报请工程地主管部门调解，若调 解不成，可向工程所在地人民法院起诉。第十九条、违约风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为， 并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责 任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也 有据可依。1、甲方代表不能及时给出必要的指令、确

15、认、批准，不按合 同约定履行自己的义务，支付款以及发生其他使合同无法履行的 行为，乙方及时书面告知甲方后，甲方应承担违约责任、相应顺延工期。2、乙方不能按合同工期完成，施工质量达不到设计和规范要 求以及合同约定的等级，安全及现场管理达不到有关规定与合同 约定要求除按此前的约定承担责任罚款外仍要承担下列违约责任, 其他使用权合同无行履行的行为，甲方代表可通知乙方，按约定 支付违约金和赔偿因其行为给甲方造成的损失。3、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行， 或另有合同解除的约定，违约方承担上述违约责任后仍应继续履 行合同；4、因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除合同， 除合同

16、另有规定外，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除 合同，由违约方承担违约责任。第二十条、合同的生效与终止1、合同生效日期：双方签字、盖章之日起2、合同终止日期：工程全部完工并交付业主，工程支付完毕， 除有关保修条款外，其他条款即告终止。第二H 条、合同份数本合同正本两份，双方各执 份，副本份，甲方收执 份，乙方收执一份。甲方：委托代理人：年月日乙方：委托代理人：年 月 日建设施工合同3投资方：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）本着平等自愿的原则，经双方友好协商决定，甲方所投资的 “西一昭（西昌至云南昭通四川段）高速公路（BOT）项目其中一个 标段”交由乙方承包施工。现就甲乙双方签订内

17、部施工承包合同, 甲乙双方共同遵守具体条款内容如下：一、工程概况工程名称：西一昭（西昌至昭通凉山段）高速公路工程地点：西昌至牛栏江段（四川境内）工程内容：西昌至昭 通段凉山段某标段图纸范内工程（具体详见工程清单出来后见工 程清单表）；工程立项批准文号：川发改基础交办函（20）934号 资金来源：公司自筹及国家配套资金。二、工程承包范围：承包范围：项目内的图纸及更变通知书、图纸范围内的工程、 投资方下属发包人的签证工程等（以项目法人（甲方下属公司）正 式签订施工合同为准）。三、合同工期：开工日期：待定（以正式签订施工承包合同为准）七、水电费由乙方承担，税金由甲方负责支付。八、施工过程中出现的安全

18、事故由乙方负责。九、未尽事宜，双方协商解决。此协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。甲方负责人：乙方负责人：年月日建设施工合同2劳务分包人（以下简称甲方）：委托代理人：工程承包人（以下简称乙方）：委托代理人：依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国民法典 及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用 的原则，鉴于劳务分包人与工程承包人已经签定施工总承包合同, 双方就劳务分包事项协商达成一致，签订本合同。第一条、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、劳务作业范围：第二条、施工图纸甲方正式开工前，向乙方提供施工项目的竣工日期：待定（以正式签订施工承包合同为准

19、）合同工期总天数：待定；四、质量标准：工程质量标准：100%合格五、合同价款：金额（大写）约六亿（以工程清单决算为准）元（人民币）左 右；（小写）：约600, 000, 000元人民币最终合同价款按一个 标段的实际工程清单和正式承包施工合同为依据。一个标段乙方 有优先选择的权利。六、招投标方式：1、定向议标。2、本项目30%以内工程量实行定向议标的方式内定施工承包 合同手续，项目正式公告后乙方补办相关招投标流程手续，具体 招投标流程手续由甲方协助办理，乙方全权办理。七、合同履约保证金：1、乙方应向甲方缴纳工程履约保证金 万元人民币（按合同工 程价款的5%收取），工程履约保证金可以直接打入凉山州

20、交通局 项目（西-昭高速公路）专用帐户，该保证金不计利息；2、乙方向甲方缴纳工程履约保证金低于20万元人民币，一 律统称为合同履约保证金，合同履约保证金直接打入甲方指定的银行帐户。3、本协议签订后甲方收取的合同履约保证金为元（大写：万 元整人民币）。4、履约保证金的还款方式：承包方交到交通局专用帐户工程履约保证金退款时间：承包 方交纳的合同履约保证金，甲方（投资方）直接转到项目法人（投资 方下属公司）作为工程履约保证金，该保证金待工程完工验收后15 个工作日后无息返还；八、合同计价依据、方式：该工程合同价款按四川省交通厅和凉山州交通局最 新公路定额一级一类工程取费标准执行（具体取费标准以正式施

21、 工合同为准）；总造价除税金、定额测定费及材料价差部分不下浮, 其余费用下浮%o人工费调增按凉山州当地市场造价信息指 导价调整，安全文明施工费按建委相关文件计取。（钢材、水泥、 木材、商品於由甲方供应至现场），其余材料价格按施工同期凉 山州工程造价信息指导价执行。具体最终执行标准按业主（投资 方下属公司）统一制定的标准执行。九、工程款的支付事项：工程款支付条件：设备和材料预付款支付方式：机械设备和 人工进场15日内按10%预付工程款；工程进度款支付方式：按当 月工程量的80%支付，具体执行标准最终按四川省交通厅和 凉山州交通局和高速公路项目法人招投标相关文件和正式承 包施工合同执行。十、工程结

22、算的认定：1、竣工验收合格后，乙方在一个月内向业主单位（甲方下属 公司）提交结算书（调增调减）竣工资料竣工图给项目法人，一式三 份，竣工资料由项目法人移交档案馆。2、项目法人在收到乙方结算书后15日内必须送审计单位审 计。如因甲方原因三个月内不能完成审计视为甲方默认，按乙方 上报的结算价作为项目法人支付乙方的竣工结算款依据。3、具体执行细则按乙方与业主（投资方下属单位）签署的正式 施工承包合同专用条款执行。十一、材料采购和结算方法：该工程的材料（除三大主材、商品舲以外）均由乙方采购，乙 方所采购的材料价格按开工之日至竣工之时施工同期每月四川 凉山州工程造价信息指导价执行（材料数量按实际施工进度

23、按月 统计核实）。无指导价的则由双方按市场行情确定，若双方确价出 现分歧可由甲方供应。因甲方供应材料导致影响工期，工期相应 顺延。上述条款如与施工承包合同条款有相冲突部份，按正式施 工承包合同条款执行。十二、违约责任：1、因乙方原因，施工资质和技术力量不具备，甲方有权单方 解除本合同，交纳的履约保证金无息返还；正式承包施工合同签署 进场施工造成工程质量和工程进度，乙方承担由此造成的直接和 间接经济损失，甲方有权单方解除正式施工合同，乙方无条件撤 出施工现场，交纳履约保证金不退还，结算款到此项目工程竣工 后在进行清算支付。2、因甲方原因，乙方不能签署正式施工承包合同，乙方向甲 方交纳的履约合同保

24、证金，应按银行同期贷款利息的4倍支付乙 方利息与本金。十三、其他约定：1、甲、乙双方在正式施工承包合同中约定。2、有行业规定的，照行业规定执行。3、安全生产、文明施工在施工承包合同文本约定或另行约定。4、本协议与甲方签署的投资主合同相冲突的条款，以甲方签 署的投资合同为准。十四、未尽事宜，双方应友好协商，如协商不成，双方可向 四川省人民法院或凉山州人民法院提起诉讼。十五、本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，具有同等的法律效力。十六、合同生效日期：甲方收到乙方履约保证金后生效，乙 方与项目法人（甲方下属公司）签署正式承包施工合同生效日期此 合同自动失效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签

25、字）： 法定代表人（签字）：年 月日 年 月 日建设施工合同4发包人（甲方）：承包人（乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法 及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用 的原则。经双方就工程发、承包事项协商一致，特订立本补充协 议，并作为工程付款、结算等依据，其他事宜执行建筑工程施 工合同。一、工程概况：工程名称：工程地点：结构形式：建筑面积：二、工程承包范围：承包范围：包工包料、施工图纸全部内容。三、合同日期：开工日期：年月 日竣工日期年月 日合同日期总日历天数：天承包人若延误工期，每天需按合同价万分之三向甲方支付违 约金，属停水、停电原因经甲方和监理签字确认后

26、工期顺延。四、质量标准：工程质量达到建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300 20)和设计文件要求。质量验收标准：合格。五、合同价款：金额(暂估)：大写：六、工程价款结算方式：执行1996年山东建筑工程综合定额、山东省安装工程综 合定额。20年山东建筑工程综合定额潍坊市估价表，1994 年全国统一安装工程预算定额山东省价目表，以及配套的费用 定额，现行有关规定，按施工图预算加变更签证费用据实结算。 工程类别：按单位工程实际类别。取费等级：丙级，人工工资单价建安装饰均为28元/工日，临设增补费按建筑面积8元/平方。 室外配套工程类别：按V类结算。工程竣工验收30天内，承包人 向发包人递交竣工

27、结算报告和完整的结算资料，并办理结算。七、工程款支付方式：1 .主体阶段分四次拨款：拨款时必须扣除甲方供料款(1)基础至土0,拨付割算款75%；(2) 一层至二层，拨付割算款75%；(2)三层至四层，拨付割算款75%；(3)五层至封顶，主体验收完成，拨付割算款75%。2 .装饰阶段拨款：(1)内、外墙完成拨付割算款75%；(2)地面、屋面工程完成付割算款75%；(3)工程竣工验收合格，拨付至割算款的80%,工程竣工验 收后三月内办理完工程决算，审计完毕支付至工程总造价的95%, 余款保修金5%按国家规定执行，待保修期满三个月内无息付清。八、发包人材料供应：1 .瓷砖、洁具由发包人指定品牌型号确

28、认样品和价格。2 .电线、电缆、配电箱由甲方提供，开关、插座由发包人指定品牌型号确认价格。3 .防水、外墙保温、外墙涂料等材料由发包人指定品牌型号确认价格。4 .塑钢窗、内门、防火门、出库门、进户门及不锈钢栏杆扶 手由发包人指定主材和确认价格由施工单位统一加工安装。5 .据实结算的材料需双方共同看样定价订货。九、承包人材料采购：1 .承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人 应按甲方工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的 产品，承担由此发生的费用。由此延误的工期不予顺延。2 .甲方或监理工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标 准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除

29、或重新采购， 并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。3 .承包人所施工的防水、外墙保温、外墙涂料等专业施工必 须用有备案资质的单位，并经甲方考察认定后方可进行分包，资 质复印件加盖公章留发包人存档。4 .按规定允许找差价的议价材料，由甲、乙双方按届时市场 价签证确认。十、材保费和配合管理费：1 .甲供材乙方计取材保费：1%。2 .甲方分包项目，乙方计取管理费2%；.定品牌认价的材料不计取材保费。3 .甲供材超出预算定额部分，按甲供价增加10%扣款。4 .工程投标产生的费用，承包人承担按照国家规定应由承包人承担部分的费用。H一、隐蔽工程和中间验收：工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收

30、部位，承 包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲 方和监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时 间和地点，承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录 上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人 在工程师限定的时间内修改后重新验收。十二、安全文明施工与民工工资：1 .安全文明施工：承包人须按照工程建设安全文明生产有关管理规定，严格按 安全文明标准组织施工，并随时接受行业安全监察人员依法实施 的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝安 全事故。由于承包人安全文明措施不力造成事故的责任和因此发 生的费用，由承包人承担。因没达到施工现场文

31、明施工要求而造 成的罚款由承包人承担。2 .民工工资：乙方应建立行之有效的民工登记台账和工资发放台账，甲方可随时检查，乙方应按约定及时支付民工工资，确保民工不上访。 因甲方不按约定拨付工程款，乙方有承担垫付民工工资的责任， 因乙方原因拖欠民工工资造成民工上访，甲方有权将乙方工程款 直接支付民工工资。3 .工程资料：承包人须确保工程施工技术资料和安全技术资料详实完整， 达到当地主管部门要求，并按时提交发包人和进行备案。十三、工程质量保修：保修期按国家有关规定，承包人应履行保修义务，并对造成 的损失承担赔偿责任。若承包人推诿不作为，在通知后七日内不 安排维修，发包人可自行安排维修，所发生的费用从承

32、包人保修 金中扣除，保修金不足以支付的，由承包人补足差额。十四、现场管理：1 .三通一平：发包人保证水、电供应和道路通畅。2 .塔机安拆：乙方服从甲方安排，避开管线位置，服从甲方 的施工现场总平安排。施工单位必须具备相应资质。3 .回填完成后，在发包人后续工程配套施工现场范围内的承 包人所有临设应及时拆除，以免影响工程进度。4 .水、电管理：临时水电不得外借，不得出现偷水、窃电现象，否则给予相应经济处罚。施工蓝图2套。乙方需要增加图纸套数的，甲方代为复制，复制 费由乙方承担。乙方未经甲方同意不得将本工程图纸转给第三人。第三条、施工前期工作1、办理施工手续的责任及费用、证件、批件的名称及完成时

33、间：施工许可证、开工报告、占道、排污、临建规划手续均执行大 合同。2、提供水准点与坐标控制点位置及其交验要求与俣护责任; 提供位置及交验要求执行大合同；在乙方施工区域内的由乙方在 施工期间负责保护。第四条、甲方驻工地代表1、甲方驻工地代表行使合同约定的权利，履行合同约定的职 责。甲方代表可委派有关具体管理人员承担自己的部分权利和责 任，但涉及经济责任和工期的事务须经现场代表确认方为有效。 委派人员调整，需提前通知乙方；2、甲方代表的指令、通知应采用书面形式，本人签字后交给 乙方并办理签收。必要时可发出口头指令，并在48小时内给予书 面确认；3、甲方代表应按合同约定和施工需要及时向乙方担供指令,

34、批准施工措施并履行其他约定的义务;十五、其他：1 .工程产生的营业税：由发包人代扣、代缴。2 .工程产生的水、电费，由发包人代扣、代缴。3 .严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进 行非正常商务宴请，如果乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方 人员提供私人便利、娱乐等一切非正常的经济活动，一经查实， 乙方应向甲方支付自合同签订至甲方发生上述行为之日双方所发 生的合同总额的5%作为违约金；若在合同履行过程中，乙方人员 以现金或变相现金的形式向甲方人员行贿的，乙方应向甲方支付 自合同签订至甲方发现上述行为之日双方所发生合同总额的10% 作为违约金。同时，甲方有权单方解除上述行为所涉及的相关

35、合 同，因解除相关合同给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。若甲方人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、 礼券及其它利益，或故意刁难、显失公平现象，乙方有权举报， 廉政监督电话：或 。十六、本协议与甲乙双方签订的建筑施工合同具有同等 法律效力。相关条款首先执行本协议内容。未尽事宜由甲乙双方 协商解决。协商不成的，可向本协议签订地法院起诉。本施工补充协议由发包人承包人双方共同签署，一式四份，发包人二份，承包人二份。本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。发包人：（盖章）承包人：（盖章）法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）签约时间：年 月日签约地点：建设施工合同5甲方：乙方：为修建好

36、花园路街道及下水道，进一步明确双方义务，经甲 乙双方协商，特订立如下合同：一、甲方将对忠路镇花园路街道330米、横街巷道120米、 土司巷道40米进行路基基础调平压实硬化以及无下水道的路段 进行新建，该工程总造价元。乙方愿意承包该工程。二、道路标准：（道路施工标准要求见忠路镇村镇建设服务中 心设计施工标准）。三、施工要求：乙方要按施工设计标准要求，在甲方的质量 监督小组的监督下进行施工。四、工期要求：乙方应在开工之日起30日内完工，无故超期 一天罚总工程款的10%（因天气原因无法施工的可顺延工期）。五、 付款方式：1、开工后，工程进展一半时，付工程款总额的30%o2、工程竣工后，甲方与上级主管

37、部门验收合格后，付工程总款额 的 70%o六、甲方负责协调沿街出现的民事矛盾纠纷。七、乙方开工后，进的修路材料、施工设备由乙方自己看护， 施工期间发生的事故由乙方自负，一切工程费用由乙方负责。八、双方必须遵守合同，违反者负法律责任。九、合同未尽事宜，经甲乙双方协商解决。十、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，镇财政所存一份。甲方：（盖章）法人代表签字：乙方：（签字盖章）见证人：二0一年一月十二日建设施工合同6甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法 及国家有关规定，为明确双方在房屋建设项目施工过程中的权利 和义务，经甲、乙双方共同协商，特订立本合同。一、工程慨况工程位于，土地面

38、积：m2o二、承包方式甲方以包清工的方式承包给乙方。三、工程承包范围施工内容包括二层主房建筑面积m2、一层主房建筑面积m2。四：承包价格及付款方式1：价格：元/m2 （建筑面积）。双方确定按建筑面积为m2结 算工程款。2： 一层主体盖板完工后支付价款10%,全部完工后付清余款。五：工期及安全责任工期从年 月 日到年 月 日竣工。推迟一天罚款200元/ 天，由甲方在工程款中扣除。施工期间1：本工程所有安全事项均由乙方负责，乙方应依工 程的需要负责施工过程中的安全管理工作，因乙方及其员工原因 造成的一切人员、财产损失均由乙方负责；第三人造成乙方及其 员工伤害的，由第三人负责，与甲方无关。2、施工中

39、乙方不得从事与施工无关的事，专业施工人员持证 上岗；高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工, 地面必须安排适当监护人员，电焊作业注意防火等。施工过程中本合同项下的任何权利、义务，乙方不得转让给第三人，不得转包、分包，否则甲方有权终止合同，慨不结算，乙 方无条件赔偿。六、本合同一式二份，自双方签字后生效。甲方（签字）：联系电话：乙方（签字）：联系电话：签订日期：年 月曰建设施工合同7发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法 及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用 的原则，双方就本建设工程施工事项协

40、商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）元（人民币）元六、组成合同的文件1 .本合同协议书2 .中标通知书3 .投标书及其附件4 .本合同专用条款5 .本合同通用条款6 .标准、规范及有关技术文件7 .图纸8 .工程量清单9 .工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款 中分别赋予它们的定义

41、相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在 质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合 同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年 月日合同订立地点：本合同双方约定 天后生效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：年 月 日 年 月 日建设施工合同范本【2】发 包 人 （全 称） ：承 包 人 （全 称依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法 及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用 的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工 程 名 称：工

42、程 地 点工 程 内 容群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金二、工程承包范围承 包 范 围三、合同工期：开 工 日 期竣 工 日 期合同工期总日历天数 天四、质量标准工 程 质 量 标 准五、合同价款金额（大写）：元（人民币） ： 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的 组成部分。建设施工合同8发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据中华人民共和

43、国合同法及其它有关法律、行政法规， 为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本 合同。第一条工程项目一、工程名称：4、甲方代表发现乙方有转包、再分包行为或无履约能力，有 权终止或中止合同。乙方人员有违法、违纪或不服从管理的行为 时，甲方代表有权要求乙方予以清退。5、甲方驻工地代表无订约权。没有签订补充合同、补充协议 等变更、增减合同内容性质文件的权利。甲方代表人，应提前7天 通知乙方，后任继续承担前任应负的责任。第五条、乙方驻工地代表1、乙方驻工地代表行使合同约定的职责。履行合同约定的职 责。乙方的要求、请求和通知，以书面形式由本人签字后送交甲 方，办理签收。2、乙方代表按批准的

44、施工方案和甲方发出的指令、要求组织 劳务作业。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取 保工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并且采取紧急措施后 24小时内向甲方报告。由责任方承担因此发生的经济支出或费用 以及工期延误责任。乙方代表人应提前7天通知甲方，后任继续 承担前任应负的责任。第六条、甲方责任1、组建与工程相适应的项目班子，设立项目经理、项目总工 程师及工程技术、质量安全、财务、材料、经管、动力、行政等职 能部门，实施工程项目的全面组织与管理；二、工程地点：三、工程内容：四、承包形式：第二条工程期限一、合同工期总日历天数10天开工日期：20 年8月25日竣工日期：20 年8月27日

45、二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺 延1、在施工中如因停电8小时以上或连续间歇性停电3天以上 （每次连续4小时以上），影响正常施工;停电2天以上；2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。第三条建筑材料、设备的供应和采购一、工程材料、设备由乙方采购。包工包料。二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于 工程第四条工程验收和付款经核算，建设工程总价为：陆仟圆整（6000元），工程竣工后，由甲方验收合格方可向乙方付款。第五条附则一、甲方代表： 乙方代表： 二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字， 加盖双方公章或合同专用章后

46、生效。甲方：乙方：代表：代表：年 月 日 年月 日建设施工合同9发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规， 为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本 合同。第一条工程项目一、工程名称：台江县知行希望小学柴棚顶棚和食堂门口雨 棚二、工程地点：知行希望小学三、工程内容：柴棚顶棚和食堂门口雨棚四、承包形式：总承包，包工包料。第二条工程期限 一、合同工期总日历天数10天 开工日期：20年8月25日竣工日期：20年8月27日二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延1、在施工中如因停电8小时以上或连续间歇性停电3天以上（每次

47、连续4小时以上），影响正常施工；停电2天以上;2、2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。第三条 建筑材料、设备的供应和采购一、工程材料、设备由乙方采购。包工包料。二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于 工程第四条工程验收和付款经核算，建设工程总价为：陆仟圆整（6000元），工程竣工后, 由甲方验收合格方可向乙方付款。第五条附则一、甲方代表： 乙方代表：姜小五。二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。甲方：乙方：代表：代表：年 月日年 月日建设施工合同10甲方：乙方：应甲方要求，在原甲方与乙方20年11月14日签订德保 休闲餐厅广告牌制作及安装合同的基础上，现根据甲方要求， 作相应增项。根据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协 议：一、工程范围：20年12月3日乙方