《2022年继续教育一级建造师资格模拟真题360题一遍过答案及解析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年继续教育一级建造师资格模拟真题360题一遍过答案及解析.docx（115页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年继续教育一级建造师资格模拟真题360题一遍过答案及解析第一局部工程经济1、某挖土机挖土的一个工作循环需2分钟，每循环一次挖土 0. 5n13, 工作班的延续时间为8小时，时间利用系数K=0. 85,那么该机械的产量定 额为（）m3/台班。A、12.8B、15C、102D、120参考答案：C答案解析：暂无解析2、建设工程周期中，决策、设计和施工阶段的产出分别是决策结果、 设计文件和投资产品。假设以产出对总投资影响从大到小进行排列，其次 序为（）A、决策结果的影响>；设计文件的影响>；投资产品的影响B、决策结果的影响>；投资产品的影响>；设计文件的影响C、设计文件的影响&
2、gt;投资产品的影响>；决策结果的影响D、投资产品的影响>；决策结果的影响>；设计文件的影响参考答案：A答案解析：决策结果对总投资影响60%-70%,设计文件对总投资影响 20%-30%,投资产品对总投资影响10%15%,从大到小的排列次序为决策 结果的影响设计文件的影响投资产品的影响。答案解析：暂无解析28、计价规范规定,编制分局部项工程量清单时，为使投标人能够 准确计价。在确定了工程编码、工程的名称、计量单位及工程量计算 规那么之后，还应确定（）A、各工程的工程特征B、工程工程总说明C、各工程的工作内容D、措施工程清单内容E、填表须知参考答案：A、C答案解析：暂无解析29、某设
3、备购置概算价值为270万元，其中设备原价为250万元，设备 安装费率为20%,那么该工程的设备安装工程概算价值为（）万元。A、4B、7. 5C、50D、54参考答案：C答案解析：暂无解析30、某施工企业当期营业利润1500万元，营业外收入600万元，营业外 支出400万元。企业当期利润总额应为（）万元。A、 21001100B、 15001700参考答案：D27、以下属于钻井法凿井主要工艺过程的是（）A、井筒的钻进B、泥浆洗井护壁C、下沉预制井壁D、壁后注浆固井E、井筒掘砌参考答案：A、B、C、D文字解析：暂无解析28、尘肺病、矽肺病的综合预防措施中，主要是通过风、水、密、净和 护等五个方面进
4、行综合防尘，并以（）为主。A、水、净B、风、密C、风、水D、净、护参考答案：C文字解析：暂无解析29、土方机械开挖应由深到浅，基底必须留200nnn厚一层由人工清坡找 平（）A、防止超深和基底土遭受扰动B、减少机械费用C、保证施工安全D、等待下步工序施工参考答案：A文字解析：暂无解析30、矿业工程工程质量检验数据统计与质量分析的常见方法包括（） A、频数分布表方法B、直方图方法C、工序能力分析方法D、原因分析方法E、经验比照法参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析第十一局部通信与广电工程实务1、当事人在听证中的权利和义务包括（）A、有权对案件涉及的事实、适用法律及相关情况进行陈述和申辩B
5、、有权对案件调查人员提出的证据质证并提出新的证据C、如实回答主持人的提问D、遵守听证程序E、核实听证参加入名单参考答案：A、B、C、D文字解析：暂无解析2、提出电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设意向的电信业务经营 者召集各参建电信运营商，共同商定（），并签订联合建设协议A、锅炉B、通风空C、压缩机机组和制冷C电气、电机和仪表D、广播电影E、电视 参考答案：A、B、C、D文字解析：暂无解析3、专用网与公用网互通时，必须符合公用网统一的（）等相关的技术标 准和规定A、传输质量指标B、信号方式C、编号计划D、电源连接E、组网方式参考答案：A、B、C文字解析：暂无解析4、建筑面积（）以上的演播室，应
6、设雨喷淋水灭火系统200 m2A、 300 m2400 m2B、 500 m2参考答案：C文字解析：暂无解析5、机电设备安装工程专业承包企业承包的工程内容包括（）等设备A、锅炉B、通风空C、压缩机机组和制冷C电气、电机和仪表D、广播电影E、电视 参考答案：A、B、C、D文字解析：暂无解析6、微波天线、技术用房、设备接地系统接地电阻应分别小于（）A、1 QB、2QC、3QD、4Q参考答案：D文字解析：暂无解析7、广播电视节目收转机房允许最小距离1000m的电磁干扰源是（）A、电气化铁道B、高频电炉和高频热合机C、X光设备、高频电疗设备D、架空电力线路63-110kVE、架空电力线路550kV参考
7、答案：A、B文字解析：暂无解析8、圆波导长馈线系统中，应在以下位置采取相应的加固措施包括（） A、圆波导在铁塔平台处，用托板在波导法兰盘处支撑竖向延伸的波导 或用铁塔平台的钢板卡住波导法兰盘的下部B、圆波导在铁塔平台处，用托板在波导法兰盘处支撑竖向延伸的波导 或用铁塔平台的钢板卡住波导法兰盘的上部C、圆波导在塔身处,应相隔6-8m安装圆波导的弹性滑动支撑件D、在弹性支撑件之间的圆波导，相隔34m应用垫有橡皮的抱箍限位E、在弹性支撑件之间的圆波导，相隔23m应用垫有橡皮的抱箍限位 参考答案：A、C、E文字解析：暂无解析9、广播电视建设工程建筑设计应包括（）等A、总平面布局和建筑一览表B、建筑平面
8、布局C、垂直交通D、建筑消防E、热水处理参考答案：A、B、C、D文字解析：暂无解析10、具备（）条件，才可申请通信建设工程概预算人员资格证书A、遵纪守法,遵守职业道德，身体健康B、具有初级以上工程技术（或经济）职称或同等专业技术水平，有2年 以上从事通信工程建设的工作经历C、具有中级以上职称或同等专业技术水平，有2年以上从事通信工程 建设的工作经历D、从事通信建设工程建设或概、预算文件的编制、审核工作E、取得通信建设工程概预算人员考试合格证书参考答案：A、B、D、E文字解析：暂无解析11、民用建筑闭路（监视）电视系统接地要求包括（）A、系统接地宜采用一点接地方式B、接地线不得形成封闭回路，不得
9、与强电的电网零线短接或混接C、架空电缆吊线的两端和线路中的金属管道应接地D、防雷接地装置宜与电器设备接地装置和埋地金属管道相连E、防雷接地装置宜与电器设备接地装置不相连时，距离不宜小于30nl 参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析12、县级广播电视中心场地的选择应符合的要求包括（）A、符合城市建设规划B、社会服务条件较C、生活管理及交通方便，应尽量靠近县委、县政府C录、播房间外墙 至某些强噪声设施的最大距离应符合规范的要求D、应避开地震断裂带及水文地质条件恶劣的地区E、应远离易燃易爆设施，如弹药库、大型油库、大型煤气罐等 参考答案：A、B、D、E文字解析：暂无解析13、广播电视建设工程
10、建设单位在委托设计时，须具备（）基础资料A、已批准的可行性研究报告B、规划管理部门核发的规划许可通知C、测绘部门提供的地形图D、总平面现状图E、广播电视建设工程建设单位与供电部门签订的供热协议 参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析14、调频、电视发射台接地电阻要求包括（）A、接地网应做成围绕天线塔的环行并增加辐射状接地体B、高山台机房基础设计中应有均压地网C、土壤电阻率高时须进行降阻处理D、天线塔、技术用房、辅助技术用房假设地层结构复杂，接地电阻不应 大于6 QE、工作、保护、防雷接地合用接地系统困难时，可放宽到5Q以下 参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析15、通信管道路由确
11、实定要求（）A、防止在规划不定，尚未定型，或虽已成型但土壤未沉实的道路上，以 及流B、翻浆地带修建管道B管道宜建于电缆集中和城市规划不允许建设架 空线路的路由上；防止沿铁路、河流等用户不多的地带敷设C、选择管道路由应在管道规划的基础上在道路两侧敷设，以增加管网 的灵活性D、应远离电蚀和化学腐蚀地带E、选择地下、地上障碍物较少的街道参考答案：A、B、D、E文字解析：暂无解析16、通信管道施工现场堆土要求（）A、开凿的路面及挖出的石块等应与泥土分别堆置B、堆土不应紧靠碎砖或土坯墙，并应留有行人通道C、在城镇内不宜超过1. 2mD、堆置土不应压埋消火栓、闸门井及热力、煤气、雨（污）水等管线的检查井、
12、雨水口及测量标志等设施E、堆土的范围应符合市政、市容、公安等部门的要求参考答案：A、B、D、E文字解析：暂无解析17、微波连续波每日8小时连续暴露时，允许平均功率密度为（）A、30 ix W / c m2B、40 u W / c m2C、50 lx W / c m2D、6% nW/ c m2参考答案：C文字解析：暂无解析18、保证通信线路及其配套设施的安全，应采取的保护要求包括（）A、不准在危及通信线路安全的范围内进行爆破、堆放易爆易燃品或设置易爆易燃品仓库B、在通信电线上搭挂广播喇叭和收音机、电视机的天线要通知施工单 位C、不准在设有过江河电缆标志的水域内抛锚、拖锚、挖沙、炸鱼及进 行其他危
13、及电缆安全的作业D、不准在危及电杆、拉线安全的范围内取土和架空线路两侧或天线区 域内建屋搭棚E、不准攀登电杆、天线杆塔、拉线及其他附属设备参考答案：A、C、D、E文字解析：暂无解析19、通信工程中，应作保护接地的设备包括（）A、机房内通信设备正常不带电的金属局部B、机房内供电设备正常不带电的金属局部C、进局电缆的保安装置接地端D、电缆的金属护套E、机房内使用的电烙铁参考答案：A、B、C、D文字解析：暂无解析20、通信建设工程概预算人员资格证书有效期为（）年A、2B、3C、5D、6参考答案：C文字解析：暂无解析21、普通标石的埋设位置包括（）A、光缆拐弯点B、排流线起止点C、同沟敷设光缆的起止点
14、D、光缆特殊预留点E、监测电位接头点参考答案：A、B、C、D文字解析：暂无解析22、广播电视建设工程初步设计审查纪要内容包括（）A、对设计文件的主要内容作出评价和结论B、对设计中的主要问题表示明确的意见C、对重大原那么问题的方案修改和下阶段设计提出具体要求D、对需要补充或重新设计的文件，提出具体方案和要求E、对施工单位确实定要求参考答案：A、B、C、D文字解析：暂无解析23、精密装配线、精密加工车间的工作地点、计算机房（正常工作状态） 噪声限制值为（）A、50dB、60dC、70dD、 80dB参考答案：C文字解析：暂无解析24、标石埋深（），出土 40cm,标石周围土壤应夯实A、30cmB、
15、 40cm60cmC、 70cm参考答案：c文字解析：暂无解析25、各类厂界噪声标准适用范围的划定包括（）A、I类标准适用于以居住、文教机关为主的区域B、II类标准适用于居住、商业、工业混杂区及商业中心区C、III类标准适用于工业区D、W类标准适用于交通干线道路两侧区域E、V类标准适用于铁路干线道路两侧区域参考答案：A、B、C、D文字解析：暂无解析26、广播电视建设工程的消防给水和灭火设备包括（）A、室内消火栓B、自动喷水灭火系统C、气体灭火系统D、灭火器E、消防车参考答案：A、B、C、D文字解析：暂无解析27、执行一般程序的案件调查完毕后，通信主管部门负责人应当及时审 查有关案件调查材料、当
16、事人陈述和申辩材料、听证会笔录和听证会 报告书，根据情况分别作出（）决定A、予以行政处分B、不予行政处分答案解析：暂无解析第二局部工程管理1、新建、扩建和改建的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的竣工 验收,均应按（）规定进行备案。A、建筑法B、工程验收规范C、施工工艺标准D、建设工程质量管理条例参考答案：D文字解析：新建、扩建和改建的各类房屋建筑工程和市政基础设施工 程的竣工验收，均应按建设工程质量管理条例规定进行备案。2、竣工阶段政府建设工程质量监督的主要内容为（）A、竣工验收前的质量复查B、参与竣工验收会议C、编制竣工报告D、编制单位工程监督报告E、建立建设工程质量监督档案参考答案：A、
17、B、D、E文字解析：暂无解析3、分层法在实际应用中按工程类型分：住宅、（）A、火车站B、办公楼C、道路D、桥梁C、移送检察院处理D、移送法院处理E、移送其他有关机关处理参考答案：A、B、E文字解析：暂无解析28、长途干线光缆埋深21. 2m的敷设地段包括（）A、普通土、硬土B、半石质、砂砾土、风化石C、市郊、村镇D、穿越铁路（距道硅底）、公路（距路面）E、沟渠、水塘参考答案：A、C、D、E文字解析：暂无解析29、在埋设标石时，应保证所埋设的标石（）A、位置准确B、牢固C、朝向符合规范D、标号符合规范E、埋深为50cm参考答案：A、B、C、D文字解析：暂无解析30、广播电视建设工程设备设计应包括
18、（）等A、采暖B、制冷C、上下水系统D、天然气系统E、消防系统参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析第十二局部 港口与航道工程实务1、工程建设标准强制性条文中高桩码头设计与施工规范JTJ291第3. 4. 9. 1条对施工期验算岸坡稳定的要求有（）A、应验算岸坡由于挖泥对稳定性的影响B、考虑打桩振动所带来的不利因素C、施工时期按可能出现的各种受荷情况，与设计低水位组合，进行岸坡 稳定性计算D、应验算岸坡由于回填土、抛填块石和吹填等对稳定性的影响E、如码头后方采用真空预压法处理软土地基，还应考虑真空压力对岸 坡稳定的影响参考答案：A、B、C、D文字解析：暂无解析2、大型施工船舶出海调遣航区
19、划分为（）A、无限航区B、近海航区C、沿海航区D、内海航区E、遮蔽航区参考答案：A、B、C、E文字解析：暂无解析3、单位工程完工后，由施工单位组织自检合格后报（）A、建设单位B、质量监督单位C、监理单位D、企业质检部门参考答案：C文字解析：暂无解析4、中华人民共和国港口法（2003年6月28日第十届全国人民代表 大会常务委员会第三次会议通过）第三十四条规定船舶进出港口，应当 依照有关水上交通安全的法律、行政法规的规定向（）报告。A、海事管理机构B、港务管理局C、海关D、海洋局参考答案：A文字解析：暂无解析5、重力式码头沉箱座底接高一般适用于（）的情况。A、所需接高沉箱数量多B、风浪大C、地基条
20、件好D、水深适当E、所需接高沉箱数量少参考答案：A、B、C、D文字解析：暂无解析6、高桩码头工程施工组织设计编制中，“自然条件”包括岸线和水深 情况；潮流资料；风；气温；降雨；（）等。A、交通条件B、水电供应条件C、工程地质条件D、建设工程地区预制构件加工能力E、水位资料参考答案：C、E文字解析：暂无解析7、重力式码头基槽挖泥时，对有（）“双控”要求的基槽，如土质与设 计要求不符，应继续下挖，直至相应土层出现为止。A、标高B、强度C、土质D、坡度E、密度参考答案：A、C文字解析：暂无解析8、我国南方海港工程钢筋混凝土及预应力混凝土浪溅区的水灰比最大 允许值为（）A、 0. 400. 45B、
21、0. 500. 55参考答案：A文字解析：暂无解析9、影响土的渗透性的主要因素有（）A、土的pH值B、士的化学成分C、士的颗粒级配D、士的密度E、土的结构构造参考答案：C、D、E文字解析：暂无解析10、重力式码头的棱体面铺设土工织物倒滤层时，土工织物的搭接长度 应满足设计要求并不小于（）0. 5mA、 1. 0m1. 5mB、 2. 0m参考答案：B文字解析：暂无解析n、排水固结法袋装砂井和塑料排水板打设后，至少应露出砂垫层顶面 （）cm.孔周边塌陷的漏斗应及时用砂填满，以确保其与垫层有可靠的 连通，同时防止抽真空时漏斗处下陷。A、10B、20C、30D、50参考答案：D文字解析：暂无解析12
22、、港口与航道工程施工期工程经理的技术管理工作中不妥的是（）A、组织工程及时熟悉、审查图纸B、组织进行工程全面一次性的技术交底C、主持生产技术碰头会D、贯彻、检查各级的技术责任制，明确各级组织和人员的分工参考答案：B文字解析：暂无解析13、港航工程（包括土石方）工程价款变更的依据是（）A、经批准的工程量增减B、经批准的设计变更C、国家或地方工程造价部门公布价格或费用调整D、一周内的停水、停电累计超过8h造成乙方损失E、因建设单位原因的停水、停电损失参考答案：A、B、C文字解析：暂无解析14、港口与航道工程安全生产要求中，要做好起重作业前安全技术交底, 提出明确的安全要求，并做好交底记录，交底和被
23、交底人都必须在记录 文件上（）A、报到B、签字C、成认D、承诺参考答案：B文字解析：暂无解析15、重力式方块码头建筑物，方块安装时，在立面上，有（）安装三种方 法。A、阶梯状安装B、分段分层安装C、长段分层安装D、垂直分层安装E、水平、垂直混合安装参考答案：A、B、C文字解析：暂无解析16、疏浚工程土石方计量标准规定，当开工前测量计算确定的土石 方量与设计的土石方量的差值大于3%时，应以（）的土石方量为准。A、设计B、实测C、平均D、以共同校核修正参考答案：D文字解析：暂无解析17、采用均摊法进行计量支付的工程都有一个共同特点是（）均有发生。A、每天B、每周C、每旬D、每月参考答案：D文字解析
24、：暂无解析18、内河航运工程单位工程概预算费用中现场经费包括（）A、施工队进退场费B、临时设施费C、企业管理费D、管理费E、财务费用参考答案：B、D文字解析：暂无解析19、采用爆破排淤填石法改良地基时，一次推进距离与堤身断面方量、 淤泥厚度及抛填施工能力有关，一般为（）瞑A、57B、3 4C、9 11D、15 17参考答案：A文字解析：暂无解析20、板桩建筑物锚碇板（墙）是靠（）来平衡拉杆拉力。A、墙前面的土抗力B、墙后面的土抗力C、锚碇板（墙）自重D、锚碇板（墙）和土的重量组成的抗力参考答案：A文字解析：暂无解析21、工程承包合同中，不是解决合同争议的方法是（）A、对合同进行公证B、提交工程
25、师处理C、申请仲裁D、当事人友好协商参考答案：A文字解析：暂无解析22、水运工程混凝土和砂浆材料用量定额中，计算混凝土及砂浆材料用 量时（）A、可以直接套用B、尚应考虑施工中倒运的损失量C、尚应考虑混凝土运输中的损失量D、尚应考虑砂、石筛洗中的耗损量参考答案：A文字解析：暂无解析23、预制构件安装前，应对预制构件的（）等进行复查。A、类型编号B、外形尺寸C、混凝土强度D、吊点E、混凝土抗渗参考答案：A、B、C、D文字解析：暂无解析24、潮汐可分为（）A、半日潮B、日潮C、混合潮D、月潮E、周潮参考答案：A、B、C文字解析：暂无解析25、无备淤深度的港池疏浚工程设计底边线以内水域（）A、允许有不
26、超过10cm的浅点B、允许有不超过检查点总数5%的浅点C、严禁存在浅点D、允许有不超过检查点总数10%的浅点参考答案：C文字解析：暂无解析26、板桩建筑物沉桩中，沿板桩墙纵轴线方向的垂直度偏差超过规定时, 对于钢板桩，可采用（）的方法进行调整。A、调整桩尖斜度B、加楔形板桩C、调整打桩架的侧向斜度D、调整导向架参考答案：B文字解析：暂无解析27、港口与航道工程安全生产要求中，通风式重装潜水作业组每组应由 潜水员、信绳员、 员、收放潜水胶管员四人组成，应由专门作业人 员操作，离基地外出潜水作业时，必须具备（）作业能力。A、三组同时潜水的B、一组潜水的C、两组同时潜水的D、四组同时潜水的参考答案：
27、C文字解析：暂无解析28、绞吸船采用三缆横挖法施工时,摆动角宜选用（）A、30 50B、 50 6070 90C、 100 120参考答案：CE、隧道参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析4、施工质量计划应由自控主体即（）进行编制。A、业主单位B、监理单位C、施工承包企业D、设计单位参考答案：C文字解析：暂无解析5、某工程按合同要求全部完成后，承包人向发包人提出竣工验收报告， 发包人组织竣工验收时有局部工程因施工质量原因未通过验收。承包 人按发包人要求修改后再次提请发包人验收，此次验收通过。那么该工程 的竣工日期为（）A、实际完工之日B、承包人提出竣工报告之日C、发包人组织第二次验收通过
28、之日D、承包人第二次提请验收之日参考答案：D文字解析：见建设工程施工合同示范文本（GF990201）通用条 款第32. 4款约定。6、某建设工程在施工过程中，先后发生了如下情况导致工期延长： 由于暂未办理施工许可证,被当地建设行政主管部门通知停止施工； 主体结构施工期间因夏季农业抢收、结构分包现场劳动力缺乏导致结 构工期迟延；业主指定专业承包商招标工作滞后，专业承包商迟迟不 能进场；工程施工过程中业主下发的设计变更频繁，新增工程量较多;文字解析：暂无解析29、大型施工船舶或船队调遣启航后每天（）时应向主管单位调度部门 报告航行情况。A、 08： 0012： 00B、 18： 0020： 00C
29、、 24： 00参考答案：A、B、D、E文字解析：暂无解析30、振动水冲法适用于处理（）素填土和杂填土等地基。A、粉土B、粉质黏土C、淤泥质土D、淤泥E、砂土参考答案：A、B、E文字解析：暂无解析由于分包的施工质量问题导致隐蔽工程撤除并重新施工。问：以上 情况中，应由业主承当工期延长责任的是（）A、和B、和C、和D、和参考答案：C文字解析：办理建设工程施工许可证系业主的义务，因施工许可证办理 迟延导致的工期迟延应由业主承当相应责任。业主指定专业承包招标 工作滞后、设计变更较多均非承包人原因所致，这些情况导致的工期延 长应由业主承当责任。7、如果进度计划的执行情况有偏差，那么应该（），并视必要调
30、整进度计 划。A、进行比照分析B、引入风险评估C、实施跟踪检查D、采取纠偏措施参考答案：D文字解析：暂无解析8、建设工程工程有各种信息，业主方和工程参与各方可根据各自（）确 定其信息的分类。A、管理需求B、组织架构C、信息人才资源D、信息量参考答案：A文字解析：暂无解析9、按照G/T19000质量管理体系标准，（）是质量管理体系文件的组成 内容。A、质量整改B、质量例会C、质量培训D、质量计划参考答案：D文字解析：暂无解析10、工程质量监督报告作为（）的组成局部提交竣工验收备案部门。A、竣工验收工作会B、竣工验收资料C、工程结算依据D、工程施工总结参考答案：B文字解析：暂无解析11、工程管理信
31、息化属于（）的范畴。A、企业信息化B、领域信息化C、社会信息化D、区域信息化参考答案：B文字解析：工程管理信息化属于领域信息化的范畴，它与企业信息化也 有联系。12、某工程实际工期比合同工期迟延三个月，承包人经分析认为主要有 以下两方面原因：发包人支付工程进度款滞后，导致承包人无法及时 订购施工所需设备；人工费大幅上涨，劳务作业人员短缺。为确保工程按期竣工，发包人和承包人均应采取相应的调整措施，其中承包人可 以采取的合理措施有（）A、先垫资加紧推进设备采购B、变更技术方案，采取新的高效的施工方案C、增加劳动力投入,调整人员安排D、与发包人协商采取经济措施，大幅上调人工费，吸引更多的劳动力E、重
32、新安排工作流程和计划参考答案：C、D文字解析：由于人工费大幅上涨，故承包人或与发包人协商调整人工费 以吸引更多劳动人员，同时承包人也要设法组织调配更多劳务人员加紧 施工。13、根据建设工程施工合同示范文本约定，承包人发出索赔意向后，应 在（）内向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关 资料。A、14 天B、21 天C、28 天D、35 天参考答案：C文字解析：见建设工程施工合同示范文本（GF 99 0201）通用条款第36. 2款约定。14、工程决策阶段合同筹划应包含（）A、方案设计竞赛的组织B、设计合同内容和文本C、实施期合同结构总体方案D、施工合同内容和文本参考答案：C文字
33、解析：工程决策阶段合同筹划主要工作内容包括：决策期的合同结构，决策期的合同内容和文本,实施期合同结构总体方案。15、施工质量控制点的实施主要是通过控制点的（）和动态跟踪管理来 实现的。A、动态运行B、动态设置C、动态控制D、动态变化参考答案：B文字解析：暂无解析16、建设工程工程的决策阶段筹划基本内容包括（）A、工程环境和条件的分析与调查B、工程定义和工程目标论证C、组织筹划D、经济筹划E、风险筹划参考答案：A、B、C、D文字解析：暂无解析17、程序文件的内容及详略可视企业情况而定。一般有文件控制、（） 和预防措施控制程序为通用性管理程序。A、外部审计B、质量记录管理C、内部审核D、不合格品控
34、制E、纠正措施控制程序参考答案：B、C、D、E文字解析：暂无解析18、合同分析的目的和作用主要表达在（）A、分析合同漏洞，力争对有争议的内容做出明确解释B、分析合同风险，制定风险规避思路和措施C、分析合同文件组成及结构，使合同内容易于查阅D、合同任务分解和落实，便于实施和检查E、分析签订合同依据的法律法规，了解相关法律的基本情况参考答案：A、B、D文字解析：合同分析的目的和作用主要表达在：分析合同漏洞，对有争 议内容进行解释,分析合同风险，制定风险对策以及合同任务的分解与 落实，为合同的执行和控制提供依据。19、在编制双代号时标网络计划时，如果先计算各工作的最早时间参数, 再根据最早时间参数在
35、时标计划表上确定节点位置，连线完成。这样的 编制方法称为（）A、直接法绘制B、间接法绘制C、分段法绘制D、连续法绘制参考答案：B文字解析：暂无解析20、某地下工程合同约定，计划3月份完成混凝土工程量500,4月份完 成450,合同单价均为600元/。而至各月底，经确认的工程实际进展情 况为，3和4月份实际完成的混凝土工程量均为400,实际单价700元/。 至3月底，该工程的费用绩效指数为（）A、0800B、 0857C、1167D、 1250参考答案：B文字解析：费用绩效指数C21、经业主和承包人签订的某建设工程合同中支付条款约定，该工程无 预付款，业主每月工程款支付至当月完成工程量的60%,
36、等完成竣工验收 备案后6个月内双方确认工程结算，结算确认后6个月内业主支付至结 算金额的95%,余款5%等保修期满后一次付清。上述约定,你认为（） A、无效，因为没有约定预付款，而建设工程合同中一般应约定业主支付 一定比例的预付款B、无效，因为约定的工程进度款支付比例较低，明显损害了承包人合法 权益C、无效，因为且结算及结算后尾款支付时间较长，明显损害了承包人合 法权益D、有效，因为双方就有关支付时间、支付方式、支付条件已经协商一 致,且上述约定不违反法律及行政法规的强制性规定 参考答案：D文字解析：合同双方当事人就支付方式及期限在协商一致的情况下进 行约定，只要不违反法规的强制性规定都属有效
37、。22、工程业主方和工程参与各方往往分散在不同地点，因此信息处理应 考虑充分利用远程数据通讯方式，如（）A、通过电子邮件收集、发布信息B、通过基于互联网的工程专用网站交流信息C、通过基于互联网的工程信息门户协同工作D、通过数据库获取信息E、基于互联网远程教育、培训参考答案：A、B、C、E文字解析：工程业主方和工程参与各方往往分散在不同地点，或不同的城市，或不同的国家，因此信息处理应考虑充分利用远程数据通讯方式, 如：通过电子邮件收集、发布信息；通过基于互联网的工程专用网站 或通过基于互联网的工程信息门户实现业主方内部、业主方和工程参 与各方，以及工程参与各方之间的信息交流、协同工作和文档管理；
38、召 开网络会议；基于互联网远程教育、培训。通过数据库获取信息不是 远程通讯方式。23、工期索赔的计算方法包括（）A、直接法B、间接法C、比例分析法D、网络分析法E、关键线路分析法参考答案：A、C、D文字解析：暂无解析24、工程全寿命管理集成指的是（）A、决策阶段的开发管理B、设计阶段的投资管理C、实施阶段的工程管理D、使用阶段的保修管理E、使用阶段的设施管理参考答案：A、C、E文字解析：暂无解析25、进度偏差大于0的状况，那么该工程的已完工作实际费用（）、计划 工作预算费用（WS）和已完工作预算费用（wP）的关系可表示为（） A、 WPACWPBCWSBBCWSBCWPACWPCACWPBCW
39、PBCWSB、 BCWSACWPBCWP3、以下关予设备更新作用的描述中，错误的选项是（）A、设备更新是对设备磨损的局部补偿B、设备更新可以对设备无形磨损进行补偿C、设备更新可以对设备有形磨损进行补偿D、设备更新是对设备在运行中消耗掉的价值的重新补偿参考答案：A、D答案解析：暂无解析4、某租赁公司出租给某企业一台设备，年租金按年金法计算，折现率为 12%,租期为5年，设备价格为68万元，承租企业年末支付租金与年初支 出租金的租金差值为（）万元。A、2. 00B、2. 02C、2.03D、2. 04参考答案：B答案解析：暂无解析5、工程可行性研究关于社会的可接受性方面的分析，要综合考虑社会 生活
40、、社会结构、社会环境等因素影响，其内容不包括以下（） A、是否符合国家有关方针政策B、工程营运效益的社会分配C、是否以企业职工福利最大化为目标D、工程对环境的影响参考答案：C答案解析：暂无解析6、某工程第四年至第十年营业收入为330万元/年，总本钱费用为280 万元/年，折旧费摊销费为80万元/年，利息支出10万元/年。在为考察参考答案：A文字解析：按赢得值法，费用偏差CV二BCW26、某工程施工过程中，工程师下发指令，要求增加局部附属设施工程。 承包人据此可提出（）索赔。A、工程延期B、工程变更C、工程加速D、工程终止参考答案：B文字解析：工程师下发指令新增局部附属设施将导致承包人的工作范
41、围发生变化，故承包人可提出工程变更索赔，要求发包人承当由此增加 的费用支出及顺延工期。27、职业伤害事故的分类中，起重机驾驶员在上下驾驶室时发生坠落伤 害属于（）A、起重伤害B、机械伤害C、车辆伤害D、高处坠落参考答案：D文字解析：暂无解析28、总价合同的特点包括（）A、发包人可以在报价竞争状态下确定工程总造价，可以较早确定或者 预测工程本钱B、业主的风险较小，承包人将承当较多的风险C、在施工进度上能极大调动承包人的积极性D、发包单位能够更容易、更有把握地对工程进行控制E、由于合同总价已确定，施工过程中业主可以根据工程需要随意调设 计和施工参考答案：A、B、C、D文字解析：采用总价合同，业主必
42、须将设计和施工方面变化控制在最小 幅度内，施工过程中不能随意变更设计，以较好地维护双方权利义务关 系，防止发生纠纷。29、在索赔资料准备阶段，主要工作包括（）A、跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过B、分析干扰事件产生原因，划清各方责任,确定索赔根据C、损失结果的调查分析与计算，确定工期索赔和费用索赔值D、证据E、认真研究合同约定，防止对方向自己提出索赔参考答案：A、B、C、D文字解析：暂无解析30、对于工程网络计划非关键工作时差的调整，应该移动的范围是（）A、最早开始时间和最早完成时间之间B、最迟开始时间和最迟完成时间之间C、最迟开始时间和最早完成时间之间D、最早开始时间和最迟完成时间
43、之间参考答案：D文字解析：暂无解析第三局部建设法规1、某广告公司与该公司的业务员王某经双方协商一致,解除了双方的 劳动合同。但是，双方就补偿问题产生了争执。公司认为双方是协商解除合同，因此无须补偿；而王某那么认为应当补偿。那么，根据劳动法 的规定，在协商解除劳动合同的情况下，以下说法正确的选项是（）A、广告公司应当依照国家有关规定给予王某经济补偿B、广告公司可以依照地方有关规定给予王某适当补偿C、广告公司无须给予王某任何经济补偿D、由劳动行政部门给予王某经济补偿参考答案：A文字解析：暂无解析2、以下关于民事诉讼期间的表述，不正确的选项是（）A、当事人不服地方人民法院一审判决的,有权在判决书送达
44、之日起十 五日内提起上诉B、当事人不服地方人民法院一审裁定的，有权在裁定书送达之日起十 五日内提起上诉C、适用简易程序的案件，应当在立案之日起三个月内审结D、第一审普通程序案件，应当在立案之日起六个月内审结，有特殊情况 可以延长 参考答案：B文字解析：暂无解析3、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，（）A、当事人可以选择适用违约金或者定金条款B、违约金和定金条款可以同时使用C、主合同中约定的违约金条款应该优先于从合同约定的定金条款D、双方商定选择适用违约金或者定金条款参考答案：A文字解析：根据合同法第116条规定：“当事人既约定违约金， 又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约
45、金或者定金条 款。” A项正确。15、15岁的王小飞订立的（D）是有效的A房屋买卖合同B借款合同C加工承揽合同D纯获利益的赠与合同4、在签订合同过程中，不存在的是（）A、要约撤回B、要约撤销C、承诺撤回D、承诺撤销参考答案：D文字解析：合同法第17条规定了要约的撤回、第18条规定了要 约的撤销、第27条规定了承诺的撤回。因为承诺生效时合同成立，产 生了对双方当事人发生约束力，所以不存在承诺撤销5、某施工企业因没有采取防尘措施造成环境污染，被环保部门责令停 产停业，以下关于环保部门行政处分程序的相关表述，错误的选项是（） A、环保部门应告知该企业有要求举行听证的权利B、举行听证的有关费用由环保部
46、门与该企业合理分担C、听证应当公开进行D、该企业法定代表人既可以自己参加听证，也可以委托律师代理参加 听证参考答案：B文字解析：根据行政处分法第42条的规定，行政机关作出责令停 产停业、撤消许可证或者执照、较大数额罚款等行政处分决定之前， 应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，行政机 关应当组织听证。当事人不承当行政机关组织听证的费用。除涉及国 家秘密、商业秘密或者个人隐私外，听证公开举行，当事人可以亲自 参加听证，也可以委托一至二人代理6、甲与某施工单位签订了 一份劳动合同，约定甲每天工作9小时没有 节假日，每天工资20元，后经劳动仲裁该合同被撤销，那么（）A、施工单位承当缔约过失责任B、施工单位承当违约责任C、施工单位承当侵权责任D、如果甲有实际损失，那么施工单位承当缔约过失责任参考答案：D文字解析：受害方必须有损失发生才构成缔约过失责任。7、当事人向人民法院申请证据保全，不得迟于（）届满前的7日。A、送达期限B、辩论期限C、举证期限D、上诉期限参考答案：C文字解析：暂无解析8、建筑公司和安装公司订立了一份设备安装协议，即甲合同，后来双方 就新增加的设备又订立了一份协议，即乙合同。甲合同约定解决纠纷的 方式是仲裁，乙合同约定解决纠纷的方式是诉讼，两份合同在履行