《2022年二级造价工程师考试《建设工程造价管理基础知识》试题.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年二级造价工程师考试《建设工程造价管理基础知识》试题.pdf（58页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年二级造价工程师考试 建设工程造价管理基础知识试 题（最新版）i .（单项选择题）下列工程造价指数，属于个体指数的是（）。A.单项价格指数B.设备工器具价格指数C.建筑安装工程造价指数D.建设项目或单项工程造价指数【答案】A,2 .（单项选择题）根据现行工程量清单规范，工程量清单编制中，下列计量单位与规范不 符 的 是（）。A.以重量计算的项目一吨或千克B.以体积计算的项目一立方米C.以长度计算的项目一千米D.没有具体描述的项目宗、项等【答案】C,3.（单项选择题）根据 基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法（财建 2 0 1 6 5 0 3号）的规定,基本建设项目完工可投入使用或者试运
2、行合格后，应当在（）个月内编报竣工财务决算。A.1B.2C.3D.5【答案】C,4 .（单项选择题）工程造价的计价依据按用途分类，下列属于计算分部分项工程人工、材料、机具台班消耗量及费用的依据是（）。A.工程造价信息B.费用定额C.利率和汇率D.可行性研究资料【答案】A,5 .（单项选择题）工业项目工程设计的核心是（）。A.总平面设计B.工艺设计C.建筑设计D.结构设计【答案】B,6 .（多项选择题）属于计价定额的有（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标E.投资估算指标【答案】B,C,D,E,7.（多项选择题）安全文明施工费的内容（）。A.环境保护费B.文明施工费C.安全施工费
3、D.临时设施费E.劳动保护费【答案】A,B,C,D,8.（多项选择题）设计概算的审查内容包括（）。A.概算编制的深度B.概算编制的依据C.概算的经济合理性D.概算技术先进性E,概算编制内容【答案】A,B,E,9.（多项选择题）可采用分部分项工程项目清单方式编制的措施项目有（）。A.混凝土模板及支架B.二次搬运C.垂直运输D,超高施工增加E.冬雨季施工【答案】A,C,D,1 0.（多项选择题）作为施工项目成本核算的方法之一，会计核算的特点有（）。A.逻辑性强B.便于操作C.核算范围广D.适时性较好E.人为调节的可能因素较大【答案】A,C,1 1.（单项选择题）关于法的效力层级的说法，正确的是（）
4、。A.行政法规的法律地位仅次于宪法B.国际条约的效力高于地方政府规章C.特殊情况下法律、法规可以与宪法不一致D.地方性法规的效力高于本级地方政府规章【答案】D,1 2.（单项选择题）某建筑工程因新冠疫情于2 0 2 0 年 2 月 1 5 日中止施工，建设单位按规定报告了施工许可证发证机关；2 0 2 0 年 5月工程拟恢复施工，根据 中华人民共和国建筑法建设单位的正确做法是（）。A.重新申领施工许可证B.向施工许可证发证机关报告C.要求施工单位核验施工许可证D.请施工许可证发证机关检查工地【答案】B,1 3.（单项选择题）根 据 建设工程质量管理条例，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有
5、关部门履行监督检查职责时，有权采取的措施是（）。A.要求被检查单位提供工程质量保证金B.进入被检查单位的施工现场进行检查C.调查被检查单位的银行账户流水明细D.发现工程质量隐患时，责令被检查单位停工整改【答案】B,1 4.（单项选择题）根 据 建设工程安全生产管理条例。列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用施工单位应当用于（）。A.工程救护设施的建设和救护用具的采购B.施工现场环境改善和现场人员安全培训C.施工安全防护用具及设施的采购和更新D.工程现场安全事故应急预案的编制及演练【答案】C,1 5.（单项选择题）关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。A.确定中标人的权利属于招标
6、人B.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人C.招标人应当在收到评标报告时公示中标候选人D.招标人和中标人应当自中标通知书送达之日起2 0日内订立书面合同【答案】A,1 6.（单项选择题）某施工单位向某建材供应商发出购买建筑钢材的要约，该供应商在承诺有效期内对该要约做出了完全同意的答复，则该物资采购合同成立的时间是（）。A.施工单位发出要约时B.建材供应商发出答复文件时C.施工单位的要约到达建材供应商时D.建材供应商的答复文件到达施工单位时【答案】D,1 7.（单项选择题）根 据 中华人民共和国企业所得税法，企业收入中不征收企业所得税的是0。A.利息收入B.租金收入C.财政拨款D.接受捐赠收入
7、【答案】C,1 8.（单项选择题）根 据 中华人民共和国民事诉讼法，建设工程施工合同争议的人民法院管辖属地是（）。A.合同签订地B.工程所在地C.承包人住所地D.发包人住所地【答案】B,1 9.（单项选择题）根 据 民法典，合同履行过程中的逾期交货且遇到标的物价格变化处理的原则是（）。A.无论价格上涨还是下降,都按原价执行B.无论价格上涨还是下降，都按新价执行C.遇价格上涨，按新价执行;遇价格下降，按原价执行D.遇价格上涨，按原价执行;遇价格下降，按新价执行【答案】D,2 0 .（单项选择题）陕西省某造价咨询企业于2 0 2 0年8月20日承接了河南省某建设项目的工程造价纠纷调解业务，该企业应
8、做的工作是（）。A.2 0 2 0年9月2 0前到河南省建设主管部门备案B.2 0 2 0年9月2 0前到陕西省建设主管部门备案C.2 0 2 0年1 0月2 0前到河南省建设主管部门备案D.2 0 2 0年1 0月2 0前到陕西省建设主管部门备案【答案】A,2 1 .（单项选择题）工程造价咨询企业分支机构可以自己名义（）。A,领取营业执照B.订立造价咨询合同C.承接造价咨询业务D.出具工程造价成果文件【答案】A,2 2.（单项选择题）下列建设工程项目的组成内容，属于单位工程的是（）。A.图书馆的计算机机房工程B.商住楼的通风与空调工程C.工业厂房中的设备安装工程D.机场航站楼的玻璃幕墙工程【
9、答案】c,2 3.（单项选择题）建设项目竣工验收后，应由建设单位编制的工程造价是（）。A.项目概算B.竣工结算C.竣工决算D.后评价核算【答案】C,2 4 .（单项选择题）政府投资项目建议书中论述的内容是（）。A.项目建设技术的先进性B.项目建设条件的可行性C.项目建设资金的充分性D.项目建设风险的可控性【答案】B,2 5 .（单项选择题）建设工程项目生产过程中资源和知识的总集成者是（）。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.咨询单位【答案】A,2 6.（单项选择题）关于施工总承包模式特点的说法，正确的是（）。A.有利于建设单位的总投资控制B.有利于缩短工程建设工期C.施工总承包单位可以自主
10、决定分包内容D.分包内容由建设单位在合同中约定【答案】A,2 7.（单项选择题）项目融资P P P模式的物有所值定性评价中，采用的补充评价指标是（）oA.可融资性B.潜在竞争程度C.绩效导向与鼓励创新D.全寿命期成本测算准确性【答案】D,2 8.（单项选择题）建设投资成果转入生产或使用阶段的标志是（）。A.施工安装B.竣工验收C.生产准备D.过程后评价【答案】B,2 9.（单项选择题）安全文明施工费中，属于陕西省专项费用的是（）。A.环境保护费B.临时设施费C.夜间施工增加费D.扬尘污染治理费【答案】D,3 0 .（单项选择题）某进口设备到岸价为1 50 0 0 万元,银行财务费、外贸手续费合
11、计3 6 0万元，关税为3 0 0 0 万元，消费税税率1 0%,增值税税率1 7%。关于该进口设备税费的说法，正确的是（）。A.消费税为2 0 0 0 万元B,增值税为2 2 50 万元C.组成计税价格为1 8 0 0 0 万元D.设备原价为2 4 53 6 万元【答案】A,3 1 .（单项选择题）下列工程建设其他费用的内容中，属于第三类“与未来生产经营有关的其他费用”的是（）.A,场地准备及临时设施费B.引进项目图纸资料翻译复制费C.专利及专有技术使用费D.节能评估及评审费【答案】C,3 2 .（单项选择题）某新建项目的建设期为2 年，分年度进行贷款。第一年贷款4 0 0 万元,第二年贷款
12、8 0 0 万元，年利率为6%建设期内利息只计息不支付。建设期第二年的贷款利息为（）万元。A.7 2.7 2B.4 8.7 2C.7 2.0 0D.4 8.0 0【答案】B,3 3 .（单项选择题）在项目建议书和可行性研究阶段编制的工程造价是（）。A.投资估算B.设计概算C.施工预算D.施工图预算【答案】A,3 4 .（单项选择题）工人工作时间中，完成生产一定产品的施工工艺过程所消耗的时间,称 为（）。A.基本工作时间B.有效工作时间C.实际工作时间D.定额工作时间【答案】A,3 5.（单项选择题）准确性较高、但工作量大且技术要求高的劳动定额编制方法是（）。A.经验估工法B.统计分析法C.技术
13、测定法D.理论分析法【答案】C,3 6 .（单项选择题）确定预算定额的人工消耗指标时，砌墙工程中“砌砖、调制砂浆”的用工量属于（）。A.基本用工B.辅助用工C.超运距用工D.人工幅度差【答案】A,3 7 .（单项选择题）按其用途和用量的大小，钢管脚手架在预算定额中属于（）。A.主要材料B.消耗性材料C.辅助材料D.周转性材料【答案】D,3 8.（单项选择题）在概算定额的基础上进一步综合扩大。以建筑物和构筑物为对象。以建筑面积、体积或成套设备装置的台或组为计量单位编制的定额，称为（）。A.施工定额B.综合预算定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】C,3 9.（单项选择题）根 据 陕西省建设工程
14、工程量清单计价费率，编制投标报价时，总承包服务费的计价由（）。A.主管部门规定B.招标人确定C.投标人自主确定D.招标人与投标人约定【答案】C,4 0 .（单项选择题）下列指数中表明会经济现象对上一期或前一期的综合变动的是()。A.定基指数B.环比指数C.综合指数D.平均指数【答案】B,4 1.(单项选择题)按所反映的现象范围，工程造价指数中的设备、工器具价格指数属于().A.平均数指数B.综合指数C.个体指数D.总指数【答案】D,4 2.(单项选择题)一般住宅建筑平面多为矩形。既有利于施工又比较经济的设计选型是()A.23个住宅单元、房屋长度4 0 m 6 0 mB.34个住宅单元、房屋长度
15、6 0 m 80 mC.23个住宅单元、房屋长度6 0 m 80 n lD.34个住宅单元、房屋长度80 m 1 0 0 m【答案】B,43.（单项选择题）按形成资产法估算建设投资时，为简化计算预备费一并计入（）.A.固定资产B.无形资产C.流动资产D.其他资产【答案】A,44.（单项选择题）在正常施工条件下，完成单位合格产品所规定的劳动消耗的数量标准称 为（）oA.材料消耗定额B.机械消耗定额C.施工定额D.劳动定额【答案】D,4 5.（单项选择题）编制项目投资估算时我国国内不常见、但世界银行项目常采用的方法是（）。A,设备系数法B.比例估算法C.主体专业系数法D.朗格系数法【答案】D,4
16、6 .（单项选择题）当初步设计深度不够、设备清单不完备、只有主体设备或仅有成套设备质量时，设备安装工程费概算的编制方法可以采用（）。A,预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位法【答案】B,4 7.（单项选择题）对设计单位而言检验工程设计是否经济合理的工程造价是（）。A.投资估算B.施工预算C.施工图预算D.工程结算【答案】C,4 8.（单项选择题）适应市场经济条件的工程量清单计价模式下的施工图预算编制方法是（）。A.预算单价法B,工程量清单法C.综合单价法D.实物量法【答案】C,4 9.（单项选择题）国际上广泛采用的发包人择优选择工程承包人的交易方式是（）。A.直接委托B.协
17、议约定C.竞争性谈判D.招标投标【答案】D,5 0.（单项选择题）可以不进行施工招标的工程项目是（）.A.部分使用国家融资的项目B.使用国际组织援助资金的项目C.新能源基础设施项目D.抢险救灾项目【答案】D,5 1.（单项选择题）施工图预算编制的关键在于编制好（）。A.建设项目总预算B.单项工程综合预算C.单位工程施工图预算D,分部工程作业预算【答案】c,5 2 .（单项选择题）下列施工合同文件中解释顺序最为优先的是（）。A.合同协议书B.中标通知书C.专用合同条款D.通用合同条款【答案】A,5 3 .（单项选择题）根 据 建设工程施工合同（示范文本），承包人未通知监理人到场检查私自将工程隐蔽
18、部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查。关于上述活动相应责任承担的说法，正 确 的 是（）。A.无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担B.经检查证明工程隐蔽部位质量是合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期均由监理人承担C.经检查证明工程隐蔽部位质量是不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由监理人和承包人共同承担D.无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由监理人和承包人共同承担【答案】A,5 4.（单项选择题）根 据 建设工程施工合同示范文本）预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但 最 迟 应 在 开 工 通 知
19、 载 明 的 开 工 日 期（）前支付。A.3B.7天C.1 4 天D.2 8 天【答 案】B,5 5.（单项选择题）根 据 建设工程施工合同（示范文本），关于承包人向发包人索赔的说 法。正 确 的 是（）。A.承包人在知道或应当知道索赔事件发生后1 4天内，未向监理人递交索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利B.承包人应在发出索赔意向通知书后1 4天内向监理人正式递交索赔报告C.索 赔 事 件 具 有 持 续 影 响 的 承 包 人 应 按7天的时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录D.索赔事件具有持续影响的，在索 赔 事 件 影 响 结 束 后2 8天
20、内，承包人应向监理人递交最终索赔报告【答 案】D,5 6.（单项选择题）根 据 陕西省建设工程工程量清单计价规则，项目编码的后三位反映 不 同 的（）。A.项目特征、工程内容B.项目名称、工程特征C.项目名称、工程内容D.项目特征、计量单位【答案】A,5 7.（单项选择题）关于清单项目和预算定额工程量计算原则的说法。正确的（）。A.清单项目工程量以设计图示尺寸计算，预算定额工程量以实际施工尺寸计算B.清单项目工程量、预算定额工程量均以实际施工尺寸计算C.清单项目工程量以实际施工尺寸计算,预算定额工程量以设计图示尺寸计算D.清单项目工程量、预算定额工程量均以设计图示尺寸计算【答案】A,5 8.（
21、单项选择题）根 据 陕西省建设工程工程量清单计价规则，可以采用综合单价计价的措施项目是（）.A.安全文明施工B.夜间施工和冬雨期施工C.二次搬运D.垂直运输【答案】D,59 .（单项选择题）关于招标人公布招标最高限价的说法，正确的是（）.A.公布总价和各组成部分详细内容B.只公布总价C.只公布各组成部分详细内容D.公布总价或各组成部分详细内容【答案】A,6 0 .（单项选择题）根据陕建发 2 0 1 9 4 5号文件的工程计价程序，工程造价内容中以分部分项工程费，措施项目费、其他项目费之和为计算基数的是（）。A.规费B.附加税税费C.利润D.企业管理费【答案】A,6 1.（单项选择题）根据陕建
22、发 2 0 1 9 4 5号文件的工程计价程序，综合单价以人工费为计费基数的项目是（）。A.桩基础工程B.安装工程C.机械土石方工程D.装饰工程【答案】B,6 2 .（单项选择题）当招标文件中分部分项工程清单项目特征与设计图纸不符时，投标人应（）。A.以清单的项目特征描述为准，确定综合单价B.以设计图纸为准,确定综合单价C.与招标人按照实际施工的项目特征，重新约定综合单价D.书面通知招标人，暂时不填列该清单项目综合单价【答案】A,6 3.（单项选择题）投标报价活动的核心工作是（）。A.市场询价B.详细估价及报价C.确定投标策略D.复核工程量【答案】B,6 4.（单项选择题）可用于费用和进度综合
23、控制的施工成本控制方法是（，）。A.成本分析表法B.工期成本同步分析法C.挣值分析法D.价值工程方法【答案】c,6 5.（单项选择题）某施工企业购入一台自卸汽车,原价为1 50 0 0 0元预计净残值0 0 0 0元,预计使用年限8年，采用双倍余额递减法计算的第三年折旧额是（）万元。A.6 0 0 0 0B.4 50 0 0C.36 0 0 0D.2 1 6 0 0【答案】A,6 6 .（单项选择题）关于工程变更权的说法，正确的是（）。A.发包人与工程师均可以提出变更B.发包人与承包人均可以提出变更C.承包人与工程师均可以提出变更D.仅工程师可以提出变更【答案】A,6 7.（单项选择题）一次扣
24、还工程预付款方法中计算停止收取工程价款起点时扣留工程价款比般取（）。A.2%-3%B.5%-1 0%C.1 0%-2 0%D.2 0%30%【答案】B,6 8.（单项选择题）关于建设工程质量缺陷责任期的说法，正 确 的 是（）。A.一般为两年，从工程预验收合格之日起算B.一般为两年，从工程通过竣工验收之日起算C.一般为年，从工程预验收合格之日起算D.一般为一年，从工程通过竣工验收之日起算【答案】D,6 9 .（单项选择题）竣工结算办理完毕，负责将竣工结算书报送工程所在地工程造价管理机构备案的是（）。A.发包人B.承包人C.缺项D.缺项【答案】A,70 .（单项选择题）竣工决算编制程序的内容有:
25、收集、整理有关项目竣工决算依据:编写项目竣工决算说明书;清理项目账务、债务和结算物资;报上级审查;填写项目竣工决算报告。其正确的顺序是（）。A.B.C.D.【答案】C,7 1.（多项选择题）采用批准“开工报告”的形式审批建设工程施工许可时，需要审查的内容包括（）。A.资金到位情况B.投资项目市场预算C.项目建设地点生态环境条件D.设计图纸是否满足施工需求E.现场条件是否具备“三通一平”【答案】A,B,D,E,7 2.（多项选择题）施工现场应设置明显安全警示标志的位置有（）。A.塔吊B.配电箱C.楼梯口D.基坑底部E.施工现场入口【答案】A,B,C,E,7 3.（多项选择题）根据工程项目达到竣工
26、验收、交付使用的标准，应按设计要求与主体工程同时建成使用的设施有（）.A.消防设施B.环境保护设施C.节能减排设施D.劳动安全卫生设施E.职工基本生活设施【答案】A,B,D,7 4.（多项选择题）关于二级造价工程师执业活动的说法，正确的有（）。A.可以同时受聘于两个单位执业B.主要协助一级造价工程师开展工作C.可以委托他人代理本人实施项目成本管理D.应在本人工程造价咨询成果文件上签章，并承担相应责任E.经受聘企业认可后，可以独立开展建设工程计价依据的编制【答案】B,D,7 5.（多项选择题）施工合同履行过程中，当事人可以解除合同的情形有（）。A.建设单位延期支付工程款，经催告后完成支付B.承包
27、人已完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复C.未经发包人同意，承包人自行决定更换现场安全员D.承包人施工组织不力，工期一再延误，致使该工程项目已无投产价值E.施工过程中承包人不满监理人指令，将全部工人和施工机械撤离现场,并开始了其他工程建设【答案】B,D,E,7 6 .（多项选择题）下列项目中，适于采用B O T模式融资的有（）。A.港口B.医院C.监狱D.发电厂E.矿山开采【答案】A,D,E,7 7 .（多项选择题）根据 关于调整陕西省建设工程计价依据的通知（陕建发 2 0 1 6 1 0 0号），陕西省现行建安工程费用项目组成中的附加税有（）。A.印花税B.教育费附加C.土地使用税D.地方教
28、育附加E.城市维护建设税【答案】B,D,E,7 8.（多项选择题）工程造价中基本预备费的计取基数包括（）.A.工程费用B.建设期贷款利息C.工程建设其他费用D,工程结算费用E.担保费用【答案】A,C,7 9.（多项选择题）工程定额按编制程序和用途可分为（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.建筑工程定额E.安装工程定额【答案】A,B,C,80.（多项选择题）确定机械台班消耗量时，机械幅度差的内容包括（）A.工程开工时工作量不饱满所损失的时间B.停电影响机械操作的时间C.检查工程质量影响机械操作的时间D.施工中不可避免的其他零星用工E.机械维修引起的停歇时间【答案】A,B,C,E,81.（
29、多项选择题）建筑安装工程费用定额的编制原则有（）。A.合理确定定额水平B.按社会先进水平确定C.简明适用性D.合理确定计量单位E.定性与定量相结合【答案】A,C,E,82 .（多项选择题）在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的因素主要有（）。A.占地面积B.功能分区C.工艺流程D.生产方法E.设备选型【答案】C,D,E,83 .（多项选择题）投资机会研究和初步可行性研究阶段，建设投资估算编制方法有（）。A.生产能力指数法B.比例估算法C.系数估算法D.指标估算法E.单位生产能力估算法【答案】A,B,C,E,84.（多项选择题）施工投标文件中的施工方案包括（）。A.劳动力计划B.施工进度计划
30、C.施工方法D.施工顺序E.施工机械设备的选择【答案】C,D,E,85 .（多项选择题）工程量清单的组成包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单（）项目清单。A.利润B.企业管理费C.附加税D.规费E.税金【答案】D,E,8 6.（多项选择题）下列实体项目清单中，除本身外一般还可综合其他内容的有（）。A.挖基础土方B.屋面防水C.楼地面D.门窗E.钢筋【答案】A,B,C,D,8 7 .（多项选择题）关于招标最高限价中其他项目费计价规定的说法。正确的有（）.A.暂列金额应按投标工程量清单中列出的金额填写B.暂估价中的材料、工程设备单价应按照招标工程量清单中列出的单价计入综合单价C.暂估
31、价中的专业工程暂估价必须按照招标人提供的其他项目清单中列出的金额填写D.计日工中的人工、材料、机械以“项”的形式计列E.总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算【答案】B,C,8 8 .（多项选择题）工程索赔按索赔性质可划分为（）。A.费用索赔B.工期索赔C.工程延误索赔D.工程变更索赔E.意外风险索赔【答案】C,D,E,8 9 .（多项选择题）我国现行的工程价款结算方式主要有（）。A.按月结算B.分段结算C.竣工后一次结算D.按工作量结算E.按分部分项工程结算【答案】A,B,C,9 0 .（多项选择题）大、中型建设项目竣工决算内容有（）。A.竣工验收总表B.竣工财务决算表C.竣工工
32、程概况表D.交付使用财产明细表E.交付使用财产总表【答案】B,C,D,E,9 1.（单项选择题）某工程合同价2 0 0 0万，合同工期2 0个月，后因增建该项目的附属配套工程需增加工程费用1 7 0万，则承包商可提出工期索赔为（？）个月。A.0.8B.1.2C.1.7D.1.8【答案】C,9 2 .（单项选择题）根据 建设工程施工合同（示范文本）规定，为了不错失索赔权利，承包人应在发出索赔意向通知书后（？）日内，向监理提交正式索赔报告。A.7B.1 4C.2 8D.5 6【答案】C,9 3 .（单项选择题）某进口设备货价6 7 0 0 0元，采用海洋运输，国际运费3 3 5 0元，运输保险费率
33、5%,则该设备运输保险费（？）。A.3 5 1.7 5B.3 5 3.5 2C.3 5 1 7.5 0D.3 7 0 2.63【答案】D,9 4 .（单项选择题）表见代理的法律后果由（？）承担。A.无权代理人B,被代理人C.善意相对人D.合同担保人【答案】B,9 5 .（单项选择题）根据 国务院关于投资体制改革的决定（国发 2 0 0 4 1 2 0号）政府投资项目实行（？）。A.核准制B.登记备案制C.审批制D.听证制【答案】C,96 .（单项选择题）预算定额中，人工消耗由基本用工，材料超运距用工和（?）oA.人工幅度差B.劳动用工C.技术用工D.机械幅度差【答案】A,97 .（单项选择题）
34、某施工机械产量定额2.5 6（1 0 m 3/台班），则该机械时间定额（?）台班/1 0 m 3 oA.0.0 0 4B.0.0 26C.0.3 91D.2.5 6【答案】C,98 .（单项选择题）编制材料消耗定额的基本方法不包含（？）。A.现场技术测定法B.检验法C.统计法D.理论计算法【答案】B,99.（单项选择题）建筑政府发承包双方明确约定工程造价的文件为（?）0A.招标文件B.投标文件C.合同文件D.中标通知书【答案】c,100.（单项选择题）有资金控股或主导地位的建设项目，可以邀标的情况有（?）oA.技术简单B.技术复杂且潜在投标人少C.无特殊要求D.潜在投标人多的【答案】B,101
35、.（单项选择题）当事人延迟履行合同后发生不可抗力的，其违约责任（?）oA.内全部免除B.应部分免除C.不能免除D.为只承担自己的损失【答案】C,102.（单项选择题）属于工程费用的是（？）。A.建筑工程费B.建设用地费C.基本预备费D.建设期利息【答案】A,103.(单项选择题)采用一般计税方法等，关于施工机械台班单价和仪器仪表台班单价的相关子项扣除增值税，可抵扣进项税额的说法，正确的是(?)oA.施工机械台班单价和仪器仪表台班单价均需扣除B.施工机械台班单价和仪器仪表台班单价均不需扣除C.施工机械台班单价需扣除，仪器仪表台班单价均不需扣除D.施工机械台班单价不需扣除，仪器仪表台班单价均需扣除
36、【答案】A,104.(单项选择题)属于其他项目费的(?)oA.二次搬运B.工程定位及测量C.脚手架工程费D.总承包服务费【答案】D,105.(单项选择题)关于土地使用权出让最高年限的说法，正确的是(?)0A.居住用地4 0年B.教育、科技用地5 0年C.工业用地6 0年D.商业、旅游用地7 0年【答案】B,106.（单项选择题）施工过程中多次使用消耗的材料，如挡土板、脚手架及模板等，这类材料属于（？）。A.主要材料B.辅助材料C.周转性材料D.半成品材料【答案】C,107.（单项选择题）施工机械按照国家规定应纳的车船税，保险费及检测费属于机械台班定额中的（?）oA.折旧费B.维护费C.其他费用
37、D.检测费【答案】C,108.（单项选择题）建设项目经济评价包括财务分析和（?）oA.盈利能力评价B.投资回报评价C.经济效果评价D.风险评价【答案】c,109.（单项选择题）编制可行性研究报告的时候，估算仓库，工业窑炉等工程投资估算一般用什么单位（?）oA.单位面积B.单位容积C.单位长度D.单位质量【答案】B,110.（单项选择题）某生产性建设项目投资估算数据为：建设投资21800万元，预备费3200万元，建设期利息560万元，流动资产投资12500万元，如果按流动资产投资的30%作为铺底流动资金计入建设期项目投资估算总额，则该项目建设期的投资估算总额应为（？）万元。A.26110B.29
38、310C.37500D.38060【答案】A,1 1 1.（单项选择题）利用各种表格进行成本分析和控制方法称为（?）oA.工期-成本同步分析法B.成本分析表法C.价值工程法D.目标利润法【答案】B,1 1 2 .（单项选择题）除委托合同另有约定外：竣工结算审核应采用（？）。A.重点审核法B.抽样审核法C.类比审核法D.全面审核法【答案】D,1 1 3 .（多项选择题）工程计价信息的特点主要包括（?）oA.区域性B.多样性C.专业性D.动态性E.组合型【答案】A,B,C,D,1 1 4 .（多项选择题）工业生产项目建议书阶段的投资估算应根按产品方案和（？）。A.项目设计文件B.项目建设规模C.产
39、品主要生产工艺D.项目设备清单E.初选建设地点【答案】B,C,E,1 1 5 .（多项选择题）工期索赔中期延误的处理原则主要有（？）。A.首先判断哪种延误为初始延误，初始延误责任方对工程拖期负责B.如果初始延误责任方为发包人，承包人可得到工期延长和经济补偿C.如果初始延误是客观原因，承包人可得到工期延长，但很难得到费用补偿D.如果初始延误责任方为承包人，承包人不能得到工期延长和经济补偿E.在初始延误影响期间，其他并发的延误责任方应承担拖期责任【答案】A,B,C,D,1 1 6 .（单项选择题）建设工程质量管理条例对建设单位、施工单位、工程监理单位的质量责任和义务，以及工程质量保修期限的规定，下
40、列说法正确的是O oA.建设单位应当将工程发包给具有相应技术实力和管理水平的单位B.施工单位按照工程设计图纸和施工技术标准施工时发现设计文件和图纸有差错，可以直接修改工程设计图纸C.工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准和建设工程承包合同，代表设计单位对施工质量实施监理D.在正常使用条件下.建设工程最低保修期限为:基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限，屋面防水工程为5年，供热系统为2个采暖期，给排水管道为2年【答案】D,117.（单项选择题）下列关于工程造价咨询企业业务承接和法律责任的说法，正确的是（）.A.张某在申请工程造价咨询企业资质时提供虚假劳动合同被受理机关查
41、实，张某在3年内不得再次申请工程造价咨询企业资质B.甲工程造价咨询企业刚取得乙级工程造价咨询企业资质证书，与某建设单位签订了 1.8亿元人民币的工程造价咨询业务，C.外省某工程造价咨询企业来我省承接工程造价咨询业务，不需要我省建设行政主管部门备案D.乙工程造价咨询企业为了拓展业务；可接受2个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务【答案】B,118.（单项选择题）政府采购法所称政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性质资金采购依法制定的集中采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的，应当在采购活动开始前获得0采购监督
42、管理部门的批准。A.省级发展改革委员会B.设区的市、自治州以上人民政府C.设区的市、自治州以上发展改革委员会D.市级发展改革委员会【答案】B,1 1 9 .(单项选择题)招标投标法规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间，依法必须进行招标的项目，自投标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()日.A.1 0B.1 5C.2 0D.2 5【答案】C,1 2 0 .(单项选择题)合同权利义务终止又称为合同的终止或合同的消灭，是指因某种原因而引起的合同权利义务关系，在客观上不复存在。合同的权利义务终止后，当事人应当遵循()原则，根据交易习惯履行通知、协助保密义务
43、。A.全面履行B.局部履行C.解释说明D.诚实信用【答案】D,121.（单项选择题）合同争议是指合同当事人之间对合同履行状况和合同违约责任承担等问题所产生的意见分歧，错误的是（）。A.和解与调解是解决合同争议的常用和有效方式B.调解有民间调解、仲裁机构调解和法庭调解三种C.发生争议的合同当事人双方可以同时选择仲裁和诉讼2种方式解决其合同争议D.合同争议的当事人不愿和解、调解的，当事人可以选择诉讼方式解决合同争议【答案】C,122.（单项选择题）对于采用两阶段招标的项目，投标人在第一阶段向招标人提交的文件是（）。A.不带报价的技术建议B.带报价的技术建议C.不带报价的技术方案D.带报价的技术方案
44、【答案】A,123.（单项选择题）据 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）的相关规定。错误的是（）。A.关于开工日期的争议中，承包人经发包人同意已经实施进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期B.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的。人民法院应支持以双方签订的施工合同作为结算依据C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议诉讼中一方当事人仍申请对工程造价进行鉴定时，人民法院不予准许D.当事人对工程造价质量修复费用等专门性问题有争议，人民法院认为
45、需要鉴定的，应向负有举证责任的当事人释明【答案】B,124.（单项选择题）债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归（）所有。A.国家B.慈善机构C.国家D.债权人【答案】A,125.（单项选择题）当初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资估算的（）以上或其他主要指标需变更时，应说明原因和计算依据。并重新向原审批单位报批可行性研究报告。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】B,1 2 6.（单项选择题）三同时是指主体工程与环保措施工程要（）。A.同时设计、同时施工、同时验收B.同时审批、同时施工、同时验收C.同时设计、同时施工、同时投入运行D.同
46、时施工、同时验收、同时投入运行【答案】C,1 2 7.（单项选择题）设计概算中标价施工图预算结算价合同价，最终形成建设工程的实际造价形成顺序为（）。A.f一fB.f一fC.f一fD.一一f一【答案】D,128.（单项选择题）属于安全文明施工费的是（）。A.临时宿舍的搭设、维修、拆除费用B.竣工验收前对已完成工程及设备采取的必要保护措施所发生的费用C.施工需要的各种脚手架搭设的拆除费用D.夜间施工时所发生的照明设备摊销费用【答案】A,129.（单项选择题）进口汽车其离岸价为6万美元，国际运费为0.8万美元，运输保险费为0.2万美元，关税税率为22%,消费税税率为9%,附加费费率为10%,1美元=
47、7人民币，车辆购置税为（）万元人民币。A.5.91B.6.57C.8.45D.10.78【答案】B,130.（单项选择题）下列费用中（）不属于规费。A.养老保险费B.劳动保险费C.失业保险费D.医疗保险费【答案】B,131.(单项选择题)用水泥砂浆砌筑2m3破墙(240mm*115mm*53m)的总耗费用为1113块。已知砖的损耗率为5%,则标准砖、砂浆的净用量分别为().A.1057 块、0.372m3B.1057 块、0.454m3C.1060 块、0.372m3D 1060 块、0.449m3【答案】D,132.(单项选择题)某工地从某处采购同一种商业混凝土。已知供应价格450元，运杂费
48、50元。运输损耗宰为2%,采购及保管费率为6肌 则该商品混凝土的材料单价为()元。A.510B.530C.540D.540.6【答案】D,133.(单项选择题)已知某施工机械价为100万元，时间价值系数1.2,残值率为3%,机械耐用总台班5000台班，则该机械台班折旧费为()元A.240B.194C.233D.200【答案】C,134.(单项选择题)某建设材料本身的价值或生产价格并不高，但是所需的运输费用却很高，该类建材的价格信息体现了工程造价信息的()的特点。A.区域性B.专业性C.动态性D.季节性【答案】A,1 3 5 .(单项选择题)不属于工程计价信息管理需要遵循的基本原则是()。A.稳
49、定性原则B.高效处理原则C.标准化原则D.定量化原则【答案】A,136.(单项选择题)施工图预算编制完成后，需要认真进行全面、系统的审查。施工图预算审查的主要内容不包括()A.审查材料代用是否合理B.审查设备、材料的预算价格C.审查工程量D.审查预算单价的套用【答案】A,1 3 7 .(单项选择题)某新建项目，建设期3年，分年度贷款，第一年贷款6 0 0 万元，第二年贷款9 0 0 万元，第三年贷款5 0 0 万元，年利率6%,则编制该项目投资估算时，建设期利息为()万元。A.1 2 0B.1 9 2C.2 1 0D.2 4 6【答案】B,1 3 8 .(单项选择题)根 据 建设工程施工合同(
50、示范文本)通用合同条件规定，组成合同的各项文件应相互解释，下列选项中具有最优先解释权的是()。A.通用合同条款B.中标通知书C.投标函及其附录D.技术标准和要求【答案】B,139.（单项选择题）关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是（）。A.招标人有权自行决定是否采用标底，最高投标限价B.采用标底的，招标人有权决定是否在招标文件中公开C.采用最高投标限价的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价,也可规定最低投标限价D.公布最高投标限价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和增值税【答案】D,140.（单项选择题）劳务询价相比在劳务市场招募零散劳动力，承包人选择成