《2022年二级造价工程师考试《建设工程造价管理基础知识》试题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年二级造价工程师考试《建设工程造价管理基础知识》试题.docx（59页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年二级造价工程师考试建设工程造价管理基础知识试题（最新版）1 .（单项选择题）下列工程造价指数,属于个体指数的是（）。A.单项价格指数B.设备器具价格指数C,建筑安装工程造价指数D.建设项目或单项工程造价指数【答案】A,2 .（单项选择题）根据现行工程量清单规范,工程量清单编制中,下列计量单位与规范 不符的是（）。A,以重量计算的项目吨或千克B,以体积计算的项目立方米C,以长度计算的项目一千米D.没有具体描述的项目宗、项等【答案】C,3 .（单项选择题）根据基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法（财建2016 503号） 的规定,基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后,应当在（） 个
2、月内编报竣工财务决算。A. 1B. 2C. 3D. 5【答案】C,4 .（单项选择题）工程造价的计价依据按用途分类,下列属于计算分部分项工程人工、 材料、机具台班消耗量及费用的依据是（）。A,工程造价信息B,费用定额C.利率和汇率D.可行性研究资料【答案】A,5 .（单项选择题）工业项目工程设计的核心是（）。A.总平面设计B.艺设计C.建筑设计D,结构设计【答案】B,6.（多项选择题）属于计价定额的有（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D,概算指标E.投资估算指标【答案】B,C,D,E,7 .（多项选择题）安全文明施工费的内容（）。A.环境保护费8 .文明施工费C,安全施工费D.临时设施
3、费E.劳动保护费【答案】A,B,C,D,9 .（多项选择题）设计概算的审查内容包括（）。A.概算编制的深度B,概算编制的依据C,概算的经济合理性D,概算技术先进性E.概算编制内容【答案】A,B,E,10 （多项选择题）可采用分部分项工程项目清单方式编制的措施项目有（）。A.混凝土模板及支架B.二次搬运C.垂直运输D,超高施工增加E,冬雨季施工【答案】A, C, D,10.（多项选择题）作为施工项目成本核算的方法之一,会计核算的特点有（）。A.逻辑性强B.便于操作C.核算范围广D,适时性较好E.人为调节的可能因素较大【答案】A, C,11.（单项选择题）关于法的效层级的说法,正确的是（）。A.行
4、政法规的法律地位仅次于宪法B.国际条约的效力高于地方政府规章C.特殊情况下法律、法规可以与宪法不一致D.地方性法规的效力高于本级地方政府规章【答案】D,12 .（单项选择题）某建筑工程因新冠疫情于2020年2月15日中止施工,建设单位按规 定报告了施工许可证发证机关;2020年5月工程拟恢复施工,根据 中华人民共和国建筑法建设单位的正确做法是（）。A.重新申领施工许可证B,向施工许可证发证机关报告C.要求施工单位核验施工许可证D.请施工许可证发证机关检查工地【答案】B,13 .（单项选择题）根据建设工程质量管理条例,县级以上人民政府建设行政主管部 门和其他有关部门履行监督检查职责时,有权采取的
5、措施是（）。A,要求被检查单位提供工程质量保证金B.进入被检查单位的施工现场进行检查C.调查被检查单位的银行账户流水明细D.发现工程质量隐患时,责令被检查单位停整改【答案】B,14 .（单项选择题）根据建设工程安全生产管理条例。列入建设工程概算的安全作业 环境及安全施工措施所需费用施工单位应当用于（）。A,工程救护设施的建设和救护用具的采购B.施工现场环境改善和现场人员安全培训C.施工安全防护用具及设施的采购和更新D.工程现场安全事故应急预案的编制及演练【答案】C,15 .（单项选择题）关于中标和签订合同的说法,正确的是（）。A.确定中标人的权利属于招标人B.招标人应当授权评标委员会直接确定中
6、标人C.招标人应当在收到评标报告时公示中标候选人D.招标人和中标人应当自中标通知书送达之日起20日内订立书面合 同【答案】A,16 .（单项选择题）某施工单位向某建材供应商发出购买建筑钢材的要约,该供应商在承 诺有效期内对该要约做出了完全同意的答复,则该物资采购合同成立 的时间是（）。A.施工单位发出要约时B,建材供应商发出答复文件时C.施工单位的要约到达建材供应商时D,建材供应商的答复文件到达施工单位时【答案】D,17 .（单项选择题）根据中华人民共和国企业所得税法,企业收入中不征收企业所得 税的是。A.利息收入B,租金收入C.财政拨款D,接受捐赠收入【答案】C,18 .（单项选择题）根据中
7、华人民共和国民事诉讼法,建设工程施工合同争议的人民 法院管辖属地是（）。A,合同签订地B,工程所在地C.承包人住所地D.发包人住所地【答案】B,19 .（单项选择题）根据民法典,合同履行过程中的逾期交货且遇到标的物价格变化 处理的原则是（）。A.无论价格上涨还是下降,都按原价执行B.无论价格上涨还是下降,都按新价执行C.遇价格上涨,按新价执行;遇价格下降,按原价执行D.遇价格上涨,按原价执行;遇价格下降,按新价执行【答案】D,20 .（单项选择题）陕西省某造价咨询企业于2020年8月20日承接了河南省某建设项 目的工程造价纠纷调解业务,该企业应做的工作是（）。A. 2020年9月20前到河南省
8、建设主管部门备案B. 2020年9月20前到陕西省建设主管部门备案C. 2020年10月20前到河南省建设主管部门备案D. 2020年10月20前到陕西省建设主管部门备案【答案】A,21 .（单项选择题）工程造价咨询企业分支机构可以自己名义（）。A.领取营业执照22 订立造价咨询合同C,承接造价咨询业务D.出具工程造价成果文件【答案】A,22.（单项选择题）下列建设工程项目的组成内容,属于单位工程的是（）。A.图书馆的计算机机房工程B.商住楼的通风与空调工程c,工业厂房中的设备安装工程D,机场航站楼的玻璃幕墙工程【答案】c,23 .（单项选择题）建设项目竣工验收后,应由建设单位编制的工程造价是
9、（）。A.项目概算B.竣工结算C.竣工决算D.后评价核算【答案】C,24 .（单项选择题）政府投资项目建议书中论述的内容是（）。A.项目建设技术的先进性B.项目建设条件的可行性C.项目建设资金的充分性D.项目建设风险的可控性【答案】B,25 .（单项选择题）建设工程项目生产过程中资源和知识的总集成者是（）。A,建设单位B,设计单位C,监理单位D.咨询单位【答案】A,26 .（单项选择题）关于施工总承包模式特点的说法,正确的是（）。A.有利于建设单位的总投资控制27 有利于缩短工程建设工期C.施工总承包单位可以自主决定分包内容D,分包内容由建设单位在合同中约定【答案】A,28 .（单项选择题）项
10、目融资PPP模式的物有所值定性评价中,采用的补充评价指标是A,可融资性B.潜在竞争程度C.绩效导向与鼓励创新D.全寿命期成本测算准确性【答案】D,28.（单项选择题）建设投资成果转入生产或使用阶段的标志是（）。A.施工安装B.竣工验收C.生产准备D,过程后评价【答案】B,29 .（单项选择题）安全文明施工费中,属于陕西省专项费用的是（）。A.环境保护费B.临时设施费C.夜间施工增加费D.扬尘污染治理费【答案】D,30 .（单项选择题）某进设备到岸价为15000万元,银行财务费、外贸手续费合计360 万元,关税为3000万元,消费税税率10%,增值税税率17机 关于该 进设备税费的说法,正确的是
11、（）。A.消费税为2000万元B,增值税为2250万元C.组成计税价格为18000万元D.设备原价为24536万元【答案】A,31 .（单项选择题）下列工程建设其他费用的内容中,属于第三类“与未来生产经营有关 的其他费用”的是（）.A.场地准备及临时设施费B,引进项目图纸资料翻译复制费C.专利及专有技术使用费D.节能评估及评审费【答案】C,32 .（单项选择题）某新建项目的建设期为2年,分年度进行贷款。第一年贷款400万元, 第二年贷款800万元,年利率为6%建设期内利息只计息不支付。建 设期第二年的贷款利息为万元。A. 72. 72B. 48. 72C. 72. 00D. 48. 00【答案
12、】B,33 .（单项选择题）在项目建议书和可行性研究阶段编制的工程造价是（）。A.投资估算B,设计概算C.施工预算D.施工图预算【答案】A,34 .（单项选择题）工人工作时间中,完成生产一定产品的施工艺过程所消耗的时间, 称为A.基本工作时间B,有效工作时间C.实际工作时间D,定额工作时间【答案】A,35 .（单项选择题）准确性较高、但工作量大且技术要求高的劳动定额编制方法是（）。A.经验估工法B.统计分析法C.技术测定法D.理论分析法【答案】C,36 .（单项选择题）确定预算定额的人工消耗指标时,砌墙工程中“砌砖、调制砂浆”的 用量属于（）。A.基本用B.辅助用c,超运距用D.人工幅度差【答
13、案】A,37 .（单项选择题）按其用途和用量的大小,钢管脚手架在预算定额中属于（）。A.主要材料B.消耗性材料C.辅助材料D.周转性材料【答案】D,38.（单项选择题）在概算定额的基础上进步综合扩大。以建筑物和构筑物为对象。以 建筑面积、体积或成套设备装置的台或组为计量单位编制的定额,称 为（）。A.施工定额B.综合预算定额C.概算指标D,投资估算指标【答案】C,39.（单项选择题）根据陕西省建设工程工程量清单计价费率,编制投标报价时,总 承包服务费的计价由（）。A.主管部门规定B.招标人确定C.投标人自主确定D.招标人与投标人约定【答案】C,40.（单项选择题）下列指数中表明会经济现象对上一
14、期或前一期的综合变动的是()。A.定基指数B.环比指数C.综合指数D平均指数【答案】B,4L (单项选择题)按所反映的现象范围,工程造价指数中的设备、器具价格指数属于 ().A,平均数指数B.综合指数C,个体指数D.总指数【答案】D,42.(单项选择题)一般住宅建筑平面多为矩形。既有利于施工又比较经济的设计选型是 ()A. 23个住宅单元、房屋长度40m60mB. 34个住宅单元、房屋长度60m80mC. 23个住宅单元、房屋长度60m80mD. 34个住宅单元、房屋长度80m 100m【答案】B,43 .（单项选择题）按形成资产法估算建设投资时,为简化计算预备费并计入（）.A.固定资产B.无
15、形资产C,流动资产D.其他资产【答案】A,44 .（单项选择题）在正常施工条件下,完成单位合格产品所规定的劳动消耗的数量标准 称为A,材料消耗定额B,机械消耗定额C.施工定额D,劳动定额【答案】D,45 .（单项选择题）编制项目投资估算时我国国内不常见、但世界银行项目常采用的方法 是（）。A.设备系数法B.比例估算法C.主体专业系数法D.朗格系数法【答案】D,46 .（单项选择题）当初步设计深度不够、设备清单不完备、只有主体设备或仅有成套设 备质量时,设备安装工程费概算的编制方法可以采用（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位法【答案】B,47 .（单项选择题）对设计
16、单位而言检验工程设计是否经济合理的工程造价是（）。A,投资估算B.施工预算C.施工图预算D.工程结算【答案】C,48 .（单项选择题）适应市场经济条件的工程量清单计价模式下的施工图预算编制方法 是（）。A.预算单价法B,工程量清单法C.综合单价法D.实物量法【答案】C,49 .（单项选择题）国际上广泛采用的发包人择优选择工程承包人的交易方式是（）。A.直接委托B.协议约定C.竞争性谈判D,招标投标【答案】D,50 .（单项选择题）可以不进行施工招标的工程项目是（）.A.部分使用国家融资的项目B.使用国际组织援助资金的项目C.新能源基础设施项目D.抢险救灾项目【答案】D,51 .（单项选择题）施
17、工图预算编制的关键在于编制好（）。A.建设项目总预算B.单项工程综合预算C.单位工程施工图预算D,分部工程作业预算【答案】c,52 .（单项选择题）下列施工合同文件中解释顺序最为优先的是（）。A.合同协议书B.中标通知书C.专用合同条款D.通用合同条款【答案】A,53 .（单项选择题）根据建设工程施工合同（示范文本）,承包人未通知监理人到场检 查私自将工程隐蔽部位覆盖的,监理人有权指示承包人钻孔探测或揭 开检查。关于上述活动相应责任承担的说法,正确的是（）。A,无论工程隐蔽部位质量是否合格,由此增加的费用和（或）延误的 期均由承包人承担B.经检查证明工程隐蔽部位质量是合格的,由此增加的费用和（
18、或）延 误的工期均由监理人承担C.经检查证明工程隐蔽部位质量是不合格的,由此增加的费用和（或） 延误的工期由监理人和承包人共同承担D,无论工程隐蔽部位质量是否合格,由此增加的费用和（或）延误的 期均由监理人和承包人共同承担【答案】A,54 .（单项选择题）根据建设工程施工合同示范文本）预付款的支付按照专用合同条款约定执行,但最迟应在开通知载明的开日期（）前支付。A. 3B. 7天C. 14 天D. 28 天【答案】B,55 .（单项选择题）根据建设工程施工合同（示范文本）,关于承包人向发包人索赔的 说法。正确的是（）。A.承包人在知道或应当知道索赔事件发生后14天内,未向监理人递 交索赔意向通
19、知书的,丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利B.承包人应在发出索赔意向通知书后14天内向监理人正式递交索赔 报告C.索赔事件具有持续影响的承包人应按?天的时间间隔继续递交延 续索赔通知,说明持续影响的实际情况和记录D.索赔事件具有持续影响的,在索赔事件影响结束后28天内,承包 人应向监理人递交最终索赔报告【答案】D,56 .（单项选择题）根据陕西省建设工程工程量清单计价规则,项目编码的后三位反 映不同的（）。A.项目特征、工程内容B.项目名称、工程特征C.项目名称、工程内容D.项目特征、计量单位【答案】A,57 .（单项选择题）关于清单项目和预算定额工程量计算原则的说法。正确的（）。A.清单
20、项目工程量以设计图示尺寸计算,预算定额工程量以实际施工 尺寸计算B.清单项目工程量、预算定额工程量均以实际施工尺寸计算C.清单项目工程量以实际施工尺寸计算,预算定额工程量以设计图示 尺寸计算D.清单项目工程量、预算定额工程量均以设计图示尺寸计算【答案】A,58 .（单项选择题）根据陕西省建设工程工程量清单计价规则,可以采用综合单价计 价的措施项目是（）.A.安全文明施工B.夜间施工和冬雨期施工C,二次搬运D.垂直运输【答案】D,59 .（单项选择题）关于招标人公布招标最高限价的说法,正确的是（）.A.公布总价和各组成部分详细内容B.只公布总价C.只公布各组成部分详细内容D,公布总价或各组成部分
21、详细内容【答案】A,60 .（单项选择题）根据陕建发2019145号文件的工程计价程序,工程造价内容中以分 部分项工程费,措施项目费、其他项目费之和为计算基数的是（）。A.规费B,附加税税费C.利润D,企业管理费【答案】A,61 .（单项选择题）根据陕建发2019 45号文件的工程计价程序,综合单价以人工费为计 费基数的项目是（）。A.桩基础工程B.安装工程C.机械土石方工程D,装饰工程【答案】B,62 .（单项选择题）当招标文件中分部分项工程清单项目特征与设计图纸不符时,投标人 应（）。A.以清单的项目特征描述为准,确定综合单价B,以设计图纸为准,确定综合单价C.与招标人按照实际施工的项目特
22、征,重新约定综合单价D.书面通知招标人,暂时不填列该清单项目综合单价【答案】A,63 .（单项选择题）投标报价活动的核心工作是（）。A,市场询价B.详细估价及报价C,确定投标策略D.复核工程量【答案】B,64 .（单项选择题）可用于费用和进度综合控制的施工成本控制方法是（，）。A.成本分析表法B,工期成本同步分析法C.挣值分析法D.价值工程方法【答案】c,65 .（单项选择题）某施工企业购入一台自卸汽车,原价为150000元预计净残值0000元, 预计使用年限8年,采用双倍余额递减法计算的第三年折旧额是 万元。A. 60000B. 45000C. 36000D. 21600【答案】A,66 .
23、（单项选择题）关于工程变更权的说法,正确的是（）。A.发包人与工程师均可以提出变更B.发包人与承包人均可以提出变更C,承包人与工程师均可以提出变更D.仅工程师可以提出变更【答案】A,67 .（单项选择题）一次扣还工程预付款方法中计算停止收取工程价款起点时扣留工程 价款比般取（）。A. 2%-3%B. 5%-10%C. 10% - 20%D. 20%30%【答案】B,68 .（单项选择题）关于建设工程质量缺陷责任期的说法,正确的是（）。A.一般为两年,从工程预验收合格之日起算B.一般为两年,从工程通过竣工验收之日起算C.一般为年,从工程预验收合格之日起算D.一般为一年,从工程通过竣工验收之日起算
24、【答案】D,69.（单项选择题）竣工结算办理完毕,负责将竣工结算书报送工程所在地工程造价管理 机构备案的是（）。A.发包人B.承包人C.缺项D.缺项【答案】A,70.（单项选择题）竣工决算编制程序的内容有:收集、整理有关项目竣工决算依据: 编写项目竣工决算说明书;清理项目账务、债务和结算物资;报上 级审查;填写项目竣工决算报告。其正确的顺序是（）。A.B.C.D.【答案】C,71.（多项选择题）采用批准“开报告”的形式审批建设工程施工许可时,需要审查的 内容包括（）。A.资金到位情况B.投资项目市场预算C.项目建设地点生态环境条件D.设计图纸是否满足施工需求E.现场条件是否具备“三通一平”【答
25、案】A,B,D,E,72 .（多项选择题）施工现场应设置明显安全警示标志的位置有（）。A.塔吊B,配电箱C.楼梯口D.基坑底部E.施工现场入口【答案】A,B,C,E,73 .（多项选择题）根据工程项目达到竣工验收、交付使用的标准,应按设计要求与主体 工程同时建成使用的设施有（）.A.消防设施B.环境保护设施C.节能减排设施D.劳动安全卫生设施E.职基本生活设施【答案】A, B, D,74 .（多项选择题）关于二级造价工程师执业活动的说法,正确的有（）。A,可以同时受聘于两个单位执业B,主要协助一级造价工程师开展工作C.可以委托他人代理本人实施项目成本管理D.应在本人工程造价咨询成果文件上签章,
26、并承担相应责任E.经受聘企业认可后,可以独立开展建设工程计价依据的编制【答案】B, D,75 .（多项选择题）施工合同履行过程中,当事人可以解除合同的情形有（）。A.建设单位延期支付工程款,经催告后完成支付B,承包人已完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复C.未经发包人同意,承包人自行决定更换现场安全员D.承包人施工组织不,工期一再延误,致使该工程项目已无投产价值E,施工过程中承包人不满监理人指令,将全部工人和施工机械撤离现场,并开始了其他工程建设【答案】B, D, E,76 .（多项选择题）下列项目中,适于采用BOT模式融资的有（）。A.港口B.医院C.监狱D.发电厂E.矿山开采【答案】A,
27、D, E,77.（多项选择题）根据关于调整陕西省建设工程计价依据的通知（陕建发2016 100 号）,陕西省现行建安工程费用项目组成中的附加税有（）。A.印花税B.教育费附加C. 土地使用税D.地方教育附加E,城市维护建设税【答案】B, D, E,78 .（多项选择题）工程造价中基本预备费的计取基数包括（）.A,工程费用B,建设期贷款利息C.工程建设其他费用D,工程结算费用E,担保费用【答案】A, C,79 .（多项选择题）工程定额按编制程序和用途可分为（）。A.施工定额B,预算定额C.概算定额D.建筑工程定额E.安装工程定额【答案】A, B, C,80 .（多项选择题）确定机械台班消耗量时,
28、机械幅度差的内容包括（）A,工程开时工作量不饱满所损失的时间B.停电影响机械操作的时间C.检查工程质量影响机械操作的时间D.施工中不可避免的其他零星用E,机械维修引起的停歇时间【答案】A,B,C,E,81 .（多项选择题）建筑安装工程费用定额的编制原则有（）。A.合理确定定额水平B.按社会先进水平确定C.简明适用性D,合理确定计量单位E,定性与定量相结合【答案】A, C, E,82 .（多项选择题）在业项目的工艺设计过程中,影响工程造价的因素主要有（）。A.占地面积B.功能分区c.艺流程D.生产方法E,设备选型【答案】C, D, E,83 .（多项选择题）投资机会研究和初步可行性研究阶段,建设
29、投资估算编制方法有（）。A.生产能力指数法B.比例估算法C.系数估算法D.指标估算法E.单位生产能力估算法【答案】A, B, C, E,84 .（多项选择题）施工投标文件中的施工方案包括（）。A.劳动计划B.施工进度计划C.施工方法D.施工顺序E.施工机械设备的选择【答案】C, D, E,85 .（多项选择题）工程量清单的组成包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项 目清单（）项目清单。A.利润B,企业管理费C,附加税D.规费E.税金【答案】D, E,86 .（多项选择题）下列实体项目清单中,除本身外一般还可综合其他内容的有（）。A.挖基础土方B.屋面防水C,楼地面D.门窗E.钢筋【答案】
30、A, B, C, D,87 .（多项选择题）关于招标最高限价中其他项目费计价规定的说法。正确的有（）.A.暂列金额应按投标工程量清单中列出的金额填写B.暂估价中的材料、工程设备单价应按照招标工程量清单中列出的单 价计入综合单价C.暂估价中的专业工程暂估价必须按照招标人提供的其他项目清单 中列出的金额填写D.计日工中的人工、材料、机械以“项”的形式计列E.总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算 【答案】B, C,88 .（多项选择题）工程索赔按索赔性质可划分为（）。A.费用索赔B,工期索赔C.工程延误索赔D,工程变更索赔E.意外风险索赔【答案】C, D, E,89 .（多项选择题）我
31、国现行的工程价款结算方式主要有（）。A.按月结算B,分段结算C.竣工后一次结算D,按工作量结算E,按分部分项工程结算【答案】A, B, C,90 .（多项选择题）大、中型建设项目竣工决算内容有（）。A.竣工验收总表B.竣工财务决算表C.竣工工程概况表D.交付使用财产明细表E,交付使用财产总表【答案】B, C, D, E,91 .（单项选择题）某工程合同价2000万,合同工期20个月,后因增建该项目的附属配套工程需增加工程费用170万,则承包商可提出工期索赔为（？）个 月。A. 0.8B. 1.2C. 1. 7D. 1.8【答案】C,92 .（单项选择题）根据建设工程施工合同（示范文本）规定,为
32、了不错失索赔权利, 承包人应在发出索赔意向通知书后（？）日内,向监理提交正式索赔 报告。A. 7B. 14C. 28D. 56【答案】C,93 .（单项选择题）某进设备货价67000元,采用海洋运输,国际运费3350元,运输保险费率5%,则该设备运输保险费（?）A. 351. 75B. 353. 52C. 3517. 50D. 3702. 63【答案】D,94 .（单项选择题）表见代理的法律后果由（？）承担。A,无权代理人B,被代理人C,善意相对人D.合同担保人【答案】B,95 .（单项选择题）根据国务院关于投资体制改革的决定（国发2004120号）政府投资项目实行（?）A.核准制B,登记备案
33、制C.审批制D.听证制【答案】C,96 .（单项选择题）预算定额中,人工消耗由基本用工,材料超运距用和（?）A.人工幅度差B.劳动用c.技术用D.机械幅度差【答案】A,97 .（单项选择题）某施工机械产量定额2. 56（10m3/台班）,则该机械时间定额（?）台班 /10m3oA. 0. 004B. 0. 026C. 0. 391D. 2. 56【答案】C,98 .（单项选择题）编制材料消耗定额的基本方法不包含（?）A.现场技术测定法B.检验法C.统计法D.理论计算法【答案】B,99 .（单项选择题）建筑政府发承包双方明确约定工程造价的文件为（?）A.招标文件B.投标文件C.合同文件D.中标通
34、知书【答案】c,100 .（单项选择题）有资金控股或主导地位的建设项目,可以邀标的情况有（?）A.技术简单B,技术复杂且潜在投标人少C.无特殊要求D.潜在投标人多的【答案】B,101 .（单项选择题）当事人延迟履行合同后发生不可抗力的,其违约责任（?）A.内全部免除B.应部分免除C.不能免除D.为只承担自己的损失【答案】C,102 .（单项选择题）属于工程费用的是（?）A.建筑工程费B.建设用地费C,基本预备费D,建设期利息【答案】A,103 .(单项选择题)采用一般计税方法等,关于施工机械台班单价和仪器仪表台班单价的相关子项扣除增值税,可抵扣进项税额的说法,正确的是(?)A,施工机械台班单价
35、和仪器仪表台班单价均需扣除B,施工机械台班单价和仪器仪表台班单价均不需扣除C.施工机械台班单价需扣除,仪器仪表台班单价均不需扣除D,施工机械台班单价不需扣除,仪器仪表台班单价均需扣除【答案】A,104 .(单项选择题)属于其他项目费的(?)A.二次搬运B,工程定位及测量C.脚手架工程费D.总承包服务费【答案】D,105 .(单项选择题)关于土地使用权出让最高年限的说法,正确的是(?)A.居住用地40年B.教育、科技用地50年C.业用地60年D.商业、旅游用地70年【答案】B,106 .（单项选择题）施工过程中多次使用消耗的材料,如挡土板、脚手架及模板等,这类 材料属于（?）A.主要材料B.辅助
36、材料C.周转性材料D.半成品材料【答案】C,107 .（单项选择题）施工机械按照国家规定应纳的车船税,保险费及检测费属于机械台班 定额中的（?）A.折旧费B.维护费C.其他费用D.检测费【答案】C,108 .（单项选择题）建设项目经济评价包括财务分析和（?）A.盈利能力评价B.投资回报评价C.经济效果评价D.风险评价【答案】c,109 .（单项选择题）编制可行性研究报告的时候,估算仓库,业窑炉等工程投资估算 般用什么单位（?）A.单位面积B.单位容积C.单位长度D.单位质量【答案】B,110 .（单项选择题）某生产性建设项目投资估算数据为:建设投资21800万元,预备费 3200万元,建设期利
37、息560万元,流动资产投资12500万元,如果 按流动资产投资的30%作为铺底流动资金计入建设期项目投资估算总 额,则该项目建设期的投资估算总额应为（？）万元。A. 26110B. 29310C. 37500D. 38060【答案】A,111 .（单项选择题）利用各种表格进行成本分析和控制方法称为（?）A,工期一成本同步分析法B.成本分析表法C.价值工程法D.目标利润法【答案】B,112 .(单项选择题)除委托合同另有约定外:竣工结算审核应采用(?)A.重点审核法B.抽样审核法C.类比审核法D.全面审核法【答案】D,113 .(多项选择题)工程计价信息的特点主要包括(?)A.区域性B.多样性C
38、.专业性D.动态性E.组合型【答案】A, B, C, D,114 .(多项选择题)业生产项目建议书阶段的投资估算应根按产品方案和(?)A.项目设计文件B.项目建设规模c.产品主要生产艺D.项目设备清单E,初选建设地点【答案】B, C, E,115 .（多项选择题）工期索赔中期延误的处理原则主要有（?）A.首先判断哪种延误为初始延误,初始延误责任方对工程拖期负责B.如果初始延误责任方为发包人,承包人可得到工期延长和经济补偿 C.如果初始延误是客观原因,承包人可得到工期延长,但很难得到费 用补偿D,如果初始延误责任方为承包人,承包人不能得到工期延长和经济补 偿E,在初始延误影响期间,其他并发的延误
39、责任方应承担拖期责任 【答案】A, B, C, D,116 .（单项选择题）建设工程质量管理条例对建设单位、施工单位、工程监理单位的 质量责任和义务,以及工程质量保修期限的规定,下列说法正确的是 A.建设单位应当将工程发包给具有相应技术实和管理水平的单位B.施工单位按照工程设计图纸和施工技术标准施工时发现设计文件 和图纸有差错,可以直接修改工程设计图纸C.工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准和建设工程承 包合同,代表设计单位对施工质量实施监理D.在正常使用条件下.建设工程最低保修期限为:基础设施工程的保 修期为设计文件规定的该工程合理使用年限,屋面防水工程为5年, 供热系统为2个采暖
40、期,给排水管道为2年【答案】D,117 .（单项选择题）下列关于工程造价咨询企业业务承接和法律责任的说法,正确的是（）. A.张某在申请工程造价咨询企业资质时提供虚假劳动合同被受理机 关查实,张某在3年内不得再次申请工程造价咨询企业资质B.甲工程造价咨询企业刚取得乙级工程造价咨询企业资质证书,与某建设单位签订了 1.8亿元人民币的工程造价咨询业务,C.外省某工程造价咨询企业来我省承接工程造价咨询业务,不需要我 省建设行政主管部门备案D.乙工程造价咨询企业为了拓展业务;可接受2个以上投标人对同一 工程项目的工程造价咨询业务【答案】B,118 .（单项选择题）政府采购法所称政府采购,是指各级国家机
41、关、事业单位和团体 组织,使用财政性质资金采购依法制定的集中采购目录以内的或采购 限额标准以上的货物、工程和服务的行为。因特殊情况需要采用公开 招标以外的采购方式的,应当在采购活动开始前获得。采购监督管理 部门的批准。A.省级发展改革委员会B.设区的市、自治州以上人民政府C.设区的市、自治州以上发展改革委员会D.市级发展改革委员会【答案】B,119 .(单项选择题)招标投标法规定,招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的 合理时间,依法必须进行招标的项目,自投标文件开始发出之日起至 投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于()日.A. 10B. 15C. 20D. 25【答案】C,120 .
42、(单项选择题)合同权利义务终止又称为合同的终止或合同的消灭,是指因某种原因 而引起的合同权利义务关系,在客观上不复存在。合同的权利义务终 止后,当事人应当遵循()原则,根据交易习惯履行通知、协助保密义 务。A,全面履行B.局部履行C.解释说明D.诚实信用【答案】D,121.（单项选择题）合同争议是指合同当事人之间对合同履行状况和合同违约责任承担 等问题所产生的意见分歧,错误的是（）。A.和解与调解是解决合同争议的常用和有效方式B.调解有民间调解、仲裁机构调解和法庭调解三种C.发生争议的合同当事人双方可以同时选择仲裁和诉讼2种方式解 决其合同争议D.合同争议的当事人不愿和解、调解的,当事人可以选
43、择诉讼方式解 决合同争议【答案】C,122.（单项选择题）对于采用两阶段招标的项目,投标人在第一阶段向招标人提交的文件 是（）。A.不带报价的技术建议B.带报价的技术建议C.不带报价的技术方案D.带报价的技术方案【答案】A,据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题 的解释（一）的相关规定。错误的是（）。A.关于开日期的争议中,承包人经发包人同意已经实施进场施工的, 以实际进场施工时间为开日期B.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知 书载明的工程价款不一致,一方当事人请求将招标文件、投标文件、 中标通知书作为结算工程价款的依据的。人民法院应支持以双方签订 的施工合同作为结算依据C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议诉讼中一方当 事人仍申请对工程造价进行鉴定时,人民法院不予准许D.当事人对工程造价质量修复费用等专门性问题有争议,人民法院认 为需要鉴定的,应向负有举证责任的当事人释明【答案】B,124.（单项选择题）债权人领取提存物的权利,自提存之日