《公路工程监理工程师《合同管理》模拟试题卷六.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公路工程监理工程师《合同管理》模拟试题卷六.docx（20页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、公路工程监理工程师合同管理模拟试题卷六单选题1.某合同，甲乙双方议定违约金为1.5万元，在合同履约过程中，由于乙方违约造（江南博哥）成甲方损失2.7万元，乙方应支付的赔偿金是()。A.2.7万元B.支付违约金1.5万元后，再交1.2万元赔偿金，两项合计2.7万元C.应支付1.5万元的违约金之后，再交赔偿金2.7万元，共计4.2万元 参考答案：B单选题2.下列关于工程分包的说法，不正确的是()。A.主体工程不得分包B.专业性较强的专项工程可以分包而无须发包人同意C.专业分包的工程量累计一般不超过总工程量的30%D.分包工程不得再次分包 参考答案：B参考解析：工程分包的审批手续规定：专业分包须经监
2、理人同意并报发包人批准。单选题3.公路工程国内招标文件范本规定在投标截止日前()可以用“补遗书”的方式修改招标文件。A.15天B.21天C.28天D.30天 参考答案：A单选题4.经济法律关系的()是指经济法律关系的参加者或者当事人。A.主体B.客体C.内容D.对象 参考答案：A单选题5.某新建桥梁，在缺陷责任期间，发生桥梁的栏杆被盗，该责任及费用损失应由()承担。A.承包人B.监理单位C.发包人D.发包人和承包人共同 参考答案：C单选题6.双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，不应当采用()的措施。A.返还财产B.赔偿损失C.继续履行D.追缴财产 参考答案：C单选题7.招标投标法中规定
3、，投标人不得以低于成本的报价竞标，这里的成本是指()。A.社会平均成本B.本行业的平均成本C.投标人的成本D.合同标底价 参考答案：C参考解析：这里指的成本是投标人根据企业定额算出的成本，是投标人的个别成本，而不是社会平均成本或行业平均成本，更不是标底价格。单选题8.法律规定，在委托代理关系中的民事责任，授权不明的，()。A.代理人不承担责任B.代理人承担全部责任C.代理人承担连带责任D.代理人与第三人共同承担责任 参考答案：C单选题9.在施工中发现文物，承包人应立即保护好现场，并及时通知监理人和文物管理部门，发包人、监理人和承包人应按文物管理部门要求采取妥善保护措施，()。A.文物管理部门承
4、担由此发生的费用，延误的工期相应顺延B.承包人承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延C.承包人承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延D.发包人承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延 参考答案：D参考解析：在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效、合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。单选题10.某公路施工合同双方一直没有签订书面合同，在施工任务完
5、成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定()。A.合同有效B.合同无效C.合同成立D.合同不成立 参考答案：A单选题11.某工程基础板的设计厚度为1.8米，施工过程中施工单位做了2.0米且质量合格，多做的那部分工程量在工程计量时，应()。A.予以计量B.不予计量C.计量一半D.由发包人与施工单位协商处理 参考答案：B参考解析：公路工程标准施工招标文件合同条款规定，工程的计量应以净值为准，除非项目专用合同条款另有约定。单选题12.合同中规定：定金8万元，违约金10万元。现合同当事人甲方收到乙方支付的定金后不履行合同，乙方()追究对方的违约赔偿责任。A.可选择违约金条款或定金条款B.可以
6、同时采用违约金和定金条款C.应该采用违约金条款D.应该采用定金条款 参考答案：C单选题13.下面说法正确的是()。A.解除合同应当办理批准、登记手续B.合同权利义务终止，合同中结算条款的效力也将随之终止C.合同当事人在一定条件下可以单方面解除合同D.被解除的合同自始没有法律效力 参考答案：C单选题14.按照公路工程标准施工招标文件规定，公路工程缺陷责任期一般不超过()。A.6个月B.12个月C.24个月D.36个月 参考答案：C参考解析：公路工程标准施工招标文件规定的公路工程缺陷责任期一般不超过二年。单选题15.对于因重大误解订立的合同，可行使撤销权的是()。A.合同当事人B.工商局C.监理人
7、D.人民法院 参考答案：D单选题16.发包人在()合同中承担了项目的全部风险。A.单价B.总价可调C.总价不可调D.成本加酬金 参考答案：D单选题17.若承包人负责设计的图纸得到了监理人的批准，则()承包人的设计责任。A.减轻B.不减轻C.解除D.不解除 参考答案：D参考解析：公路工程标准施工招标文件合同条款规定，监理人对承包人负责设计图纸的批准，不应解除承包人所承担的合同义务或责任。单选题18.按照国家有关规定，公路工程施工合同的估算价在()万元人民币以上的，必须进行招标。A.10B.50C.100D.200 参考答案：D单选题19.FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指()。A.完
8、成合同内注明的全部工程的时间B.完成合同内外全部工程的时间C.招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期D.中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期 参考答案：D单选题20.根据担保法，以下关于保证表述正确的是()。A.保证方式约定不明确的，按一般保证承担责任B.保证合同是债务人与债权人之间的约定C.实现债权的费用不属于保证责任的范围D.以公益为目的的事业单位、社会团体不得作保证人 参考答案：D单选题21.公路工程施工中，当施工工地距居民住宅区距离小于150米时，承包人不得在夜间安排噪声超过()的机械施工。A.45dBB.55dBC.75dBD.85dB 参考答案：
9、B单选题22.根据合同法的规定合同变更的情形是指()。A.债权人转让权利B.债务人转让债务C.债权和债务概括转移D.原合同的内容发生变化 参考答案：D单选题23.公路工程标准施工招标文件规定，经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。监理人未能在约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人()。A.应等待监理人检查B.不可自行完成覆盖工作C.应在通知发包人后自行完成覆盖工作D.可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人 参考答案：D参考解析：公路工程标准施工招标文件合同条款规定，经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定
10、的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。监理人未按约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按合同条款的规定重新检查。单选题24.公路工程施工招标的招标人应当自确定中标人之日起()天内，将评标报告向有关交通主管部门进行备案。A.7B.15C.20D.30 参考答案：B单选题25.投标人必须对本合同
11、的全部工程报投标价，并以投标人在工程量清单中提出的“单价”或“总额价”为依据；如果只填报了其中的部分工程，则其投标将属于()。A.该投标有效，在合同实施过程中，未报价的部分，按合同出现“漏洞”的原则处理B.允许只对合同中的部分工程报价，并且只授予投标人已经填有报价的那部分工程，其余的应另择中标人C.该投标属于不符合标，予以拒绝D.视为非实质性的偏离，可以在评标时通过对投标文件的质疑澄清进行补报，补报后就可以参加响应性审查与评标中的评标价的评比 参考答案：C单选题26.担保合同属于()。A.主合同B.从合同C.分包合同D.无偿合同 参考答案：B单选题27.下面关于不安抗辩权的说法错误的是()。A
12、.不安抗辩权行使后就意味着合同的终止B.不安抗辩权是先履行一方的抗辩权C.不安抗辩权适用于双方合同D.当事人没有确切证据而中止履行的，应当承担违约责任 参考答案：A单选题28.招标投标法规定评标工作应由()负责。A.业主B.招标人组建的评标委员会C.上级主管部门指定的评标小组D.代表国家的常设评标机构 参考答案：B参考解析：评标由招标人依法组建的评标委员会负责。单选题29.监理工程师的职责和权力是由()所规定的。A.委托监理合同B.合同法与招标投标法共同赋予的C.招标投标法D.施工承包合同E.施工承包合同与委托监理合同共同赋予的F.合同法 参考答案：D单选题30.由()测量计量或复核的工程量可
13、作为工程进度款支付的依据之一。A.发包人B.监理人C.承包人D.质监站 参考答案：B单选题31.某路基工程在施工过程中，某天下午天下小雨，为了保证施工质量，监理人下达暂时停工的指令，结果工程停工一天，承包人就此停工增加的费用和工期延误提出索赔要求，对此要求，监理人应()A.予以受理B.拒绝受理C.与承包人协商后再作决定D.请示发包人后再作决定 参考答案：B参考解析：正常降雨天气是一个有经验的承包人能事先预见和防范的，该风险责任应由承包人承担。公路工程标准施工招标文件合同条款规定，由于现场气候条件（异常恶劣的气候条件除外）导致的必要停工，增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。单选题32.FID
14、IC合同条款中的“工程设备”是指()。A.承包人的施工机械B.施工中待安装到永久工程中的设备C.承包人的所有装备D.承包人用于工程试验检测的设备 参考答案：B单选题33.没有经过公证的合同一般认为()。A.是无效合同B.是可撤销合同C.是效力待定合同D.是和经过公证的合同具有同等的法律约束力的合同 参考答案：D单选题34.在委托代理法律关系中，代理关系因()而终止。A.被代理人恢复民事行为能力B.代理人转托代理权C.被代理人单方取消委托D.被代理人丧失民事行为能力 参考答案：C单选题35.公路工程标准施工招标文件合同条款规定，承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交已完成工程量报表和有关计量
15、资料。监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的()天内进行复核，以确定实际完成的工程量。若监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。A.14B.28C.7D.42 参考答案：C单选题36.合同法对自然人在工程建设合同中能否成为合同主体的规定有：()A.不可以成为招标人B.不可以成为投标人C.不可以招标但可以投标D.可以招标但不能投标E.既可以招标又可以投标F.既不能招标也不能投标 参考答案：F单选题37.因监理人未及时完成自己的职责或因监理人发布的指令、通知错误，而给承包人造成损失时，()应赔偿承包人的损失，并顺延延误的工期。A.
16、监理单位B.监理人C.发包人D.监理人与发包人共同 参考答案：C单选题38.监理合同约定，由业主提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位()。A.应向业主支付使用费并归还业主B.将设备免费带走C.向业主支付使用期间的折旧费后带走D.不需要向业主支付任何费用，归还业主 参考答案：D参考解析：按合同约定，由业主提供给监理机构的设备，监理工作完成后，监理单位不需向业主支付任何费用，但应归还业主。单选题39.甲公司授权其采购员A到乙公司购买一批计算机，并交给A已盖有公司公章的空白合同书。A用此合同书与乙公司订立了购买一批复印机的合同，为此，甲、乙双方发生了纠纷。对于该合同，应当()。A.乙公
17、司要求A支付复印机的货款B.甲公司应向乙公司无偿退货C.由乙公司交付计算机，甲公司支付计算机的货款D.由乙公司交付复印机，甲公司支付复印机的货款 参考答案：D单选题40.建设工程合同纠纷的仲裁由()的促裁委员会仲裁。A.工程所在地B.双方选定C.施工单位所在地D.建设单位所在地 参考答案：B单选题41.公路工程标准施工招标文件合同条款规定，由发包人提供的材料和工程设备，发包人应在材料和工程设备到货()天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。A.3B.7C.14D.15 参考答案：B单选题42.()是公路工程施工合同的从合同。A.施工监理合同B.工程分包合同C.
18、施工合同变更协议D.解决合同争议的仲裁协议 参考答案：B单选题43.被代理人取消委托或者代理人辞去委托后，下列说法正确的是()。A.法定代理终止B.委托代理终止C.指定代理终止D.无权代理终止 参考答案：B参考解析：有下列情形之一的，委托代理终止：代理期间届满或者代理事务完成；被代理人取消委托或者代理人辞去委托；代理人死亡；代理人丧失民事行为能力；作为被代理人或者代理人的法人终止。多选题1.A市的甲工厂与B市的乙工厂签订一份买卖合同，约定由甲工厂供应乙工厂钢材10t，乙厂交付货款30000元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为()。A.付款地点为A市B.
19、交货地点为A市C.付款地点为B市D.交货地点为B市E.交货地点、付款地点均在B市 参考答案：AB多选题2.仲裁协议的内容包括()。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.不向法院起诉的承诺D.双方争议的解决方式E.所选定的仲裁委员会 参考答案：ABE多选题3.对无权代理行为，被代理人有()。A.撤回权B.追认权C.拒绝权D.催告权E.撤销权 参考答案：BC参考解析：无权代理是指行为人没有代理权、超越代理权和代理权终止后而以被代理人的名义实施的行为。对于无权代理行为，“只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任，未经追认的行为，由行为人承担民事责任。”根据这一规定，对无权代理行为，被代理人可以
20、依法行使追认权和拒绝权。因此，备选项目B、C符合题意。本题的考核点只有一个，即无权代理。但在备选项中，列出了行为人实施无权代理行为后，被代理人、第三人（相对人）依法可以行使的权利，具有一定的干扰性。如果两者记混了，难于准确选择。但是如果能够准确把握代理的概念，也可予以选择。代理行为的后果由被代理人承担，但行为人无权代理而以被代理人的名义实施了行为，则要看被代理人的意思了，被代理人愿意承担责任，可以追认，不愿意承担责任，也可拒绝，因此被代理人对无权代理行为可以行使拒绝权和追认权。多选题4.对无效合同有确认权的是()。A.仲裁机构B.行政主管部门C.人民法院D.合同当事人E.监理工程师 参考答案：
21、AC多选题5.违约金责任的构成要件是()。A.违约金B.过错C.损害行为D.侵权结果E.一方损毁 参考答案：BC多选题6.在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有()。A.支付违约金B.赔偿损失C.顺延工期D.继续履行E.采取补救措施 参考答案：ABDE多选题7.业主根据监理合同的规定，向监理单位支付的费用包括()。A.正常服务的费用B.附加服务的费用C.对监理单位的赔偿D.加班费用 参考答案：ABC多选题8.关于投标有效期有如下()的规定。A.投标有效期是从投标截止日起到发出中标通知书之日为止的一段时间B.在投标有效期内投标人不得修改、撤销其投标C.招标人不得要求投标人延长投标有效期
22、D.招标人有权在原定投标有效期届满时要求延长投标有效期，投标人不得拒绝 参考答案：AB多选题9.按照有关规定，公开开标时根据不同情况，可由()检查投标文件的密封情况。A.招标人B.投标人C.监标人D.招标人委托的公证机构E.投标人推举的代表 参考答案：BCDE参考解析：按照有关规定，投标文件的密封检查情况有以下单位检查；投标人或投标人推举的代表、招标人委托的公证机构、监标人多选题10.代理人接受委托，在与第三方签订经济合同过程中，应()。A.以自己的名义签订合同B.与第三方签订合同中独立地表现自己的意志C.在授权范围内单独与第三方谈判合同D.在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务E.在合
23、同中约定委托人与第三方的权利和义务 参考答案：BCE多选题11.投标单位()，招标单位可视其为严重违约行为而没收其投标保证金。A.通过资格预审后不投标B.不参加开标会议C.中标后拒绝签订合同D.开标后要求撤回投标书E.不参加现场考察 参考答案：CD参考解析：没收投标担保的条件有：（1）投标人中标后拒绝提供履约担保；（2）投标人中标后拒绝签订合同；（3）投标人在投标有效期限内撤回或更改投标书；（4）投标人拒绝对评标委员会就其投标书中的算术性差错所作修正的结果进行确认。多选题12.施工中因发包人提出对原有设计文件进行修改，使承包人部分工程停工，承包人有权获得补偿的款项可能包括()。A.直接费B.间
24、接费C.利润损失D.现场管理费E.公司管理费 参考答案：ABDE多选题13.按FIDIC合同条款，下列做法哪几种更合适。()A.先订委托监理合同、再进行施工招标B.先进行施工招标，再签订监理合同C.施工招标与监理招标同时进行D.谁先谁后都一样E.因为谁当监理工程师对承包人来说，是一种投标条件，须在招标文件中给予明确 参考答案：AE多选题14.根据公路工程标准施工招标文件合同条款规定，在以下各种情况下质量检验费用由发包人承担。A.进行合同内的检验且检验质量合格B.进行合同内未明确的检验且检验质量合格C.进行合同内写明但承包人在投标书中未报价的检验，且检验质量合格D.对已批准的永久工程进行穿孔检验
25、，且检验质量合格 参考答案：BD参考解析：公路工程标准施工招标文件合同条款规定：（1）承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。（2）在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人负担。（3）如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。（4）对已经监理人批准的工程进行重新检验的，若检验结果合格，则检验费用由发包
26、人承担，反之，由承包人承担。多选题15.合同法中规定“由第三人向债权人履行债务”不同于“债权转让”的主要区别包括()。A.属于合同内的约定B.合同当事人已改变C.合同当事人不改变D.依据合同债权人可以强迫第三人履行E.依据合同债权人不能强迫第三人履行 参考答案：ACE参考解析：合同法第65条关于债务转移的规定为：“当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任。”而合同转让是指合同债权人通过协议将其债权全部或者部分转让给第三人的行为。本题目虽然要求选择“由第三人向债权人履行债务”与“债权转让”的区别，但实际上是考核对合同法债务转移的
27、规定的理解。从合同法第65条规定可以看出，债务转移的特点是：（1）由当事人约定；（2）第三人不履行合同时，不由第三人向债权人承担责任，而仍由债务人向债权人承担违约责任，即债务人、债权人的合同当事人地位不变，债权人不能强迫第三人履行。因此，本题答案应为A、C、E。本题的考核点在于对合同履行中债务转移的正确理解。虽然题目中有“债权转移”的字样，但只运用债务转移的知识点即可，不必将债务转移与债权转让进行比较。故B、D可被排除，只选A、C、E即可。多选题16.FIDIC合同条件下，工程师对()方面的权利一般不能委托给工程师代表。A.发布开工令B.处理承包商严重违约C.检验材料、设备的质量D.签发付款证
28、书E.对已完成工程部位质量的确认或拒收 参考答案：ABD多选题17.招标投标活动应遵循()的基本原则。A.公开B.平等自愿C.公平D.公正E.诚实信用 参考答案：ACDE参考解析：招标投标法第5条规定，招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。多选题18.属于一般分包合同的特点有()。A.由承包人挑选分包人B.分包合同必须事先征得业主的同意和监理工程师的书面批准C.对总的合同执行没有影响D.承包商对分包工程不承担责任和义务 参考答案：ABC多选题19.对质量规定不明确的合同，应当()。A.按国家质量标准履行B.按行业标准履行C.按主管部门标准履行D.停止合同履行E.确认合同无效 参
29、考答案：ABC多选题20.从投标截止日起到发出中标通知书为止的一段时间称之为投标有效期。如果需要，项目业主可以在原定有效期届满之前，要求延长投标有效期，投标人有权同意或拒绝；如果同意延长，则投标人应当()。A.在延长后的有效期内不得修改、撤销其投标文件B.同意增加投标保证金C.保证投标保证金在延长期内继续有效D.具有优先中标的特权 参考答案：AC多选题21.公路工程标准施工招标文件合同条款规定的“缺陷责任期终止证书”的法律意义包括()。A.工程合同履行结束B.工程价款结算已完成C.任何已指令进行修复的工程已完成D.视为本合同工程已经全部完成的批准文件E.终止本合同当事人的一切相关义务 参考答案
30、：ACD参考解析：缺陷责任期终止证书的法律意义是：工程合同履行结束；任何已指令进行修复的工程已完成；视为本合同工程已经全部完成的批准文件。多选题22.根据公路工程标准施工招标文件合同条款的规定，以下承包人的违约情形中，发包人可以向承包人课以违约金的有()。A.承包人未能按期开工B.承包人违反安全管理规章制度C.承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同D.承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误E.承包人未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地 参考答案：ABCDE多选题23.合同应具备的条款中
31、，()属于合同法律关系三个构成要素中“内容”的范畴。A.当事人B.标的C.数量D.违约责任E.解决争议的方法F.履行期限 参考答案：CDF参考解析：选项A是合同主体，B是合同标的，E是当事人对解决纠纷手段的约定，并不涉及当事人的权利义务。而C、D、F均涉及到当事人的权利义务，属于合同法律关系三要素中的内容的范畴。多选题24.要约的内容一般应包括()。A.提出订立合同的要求B.合同标的C.合同的主要条款D.标的的质量E.要求对方在限定期限内作出答复 参考答案：ACE多选题25.下列担保方式中属于约定担保的是()。A.抵押B.质押C.定金D.留置E.保证 参考答案：ABCE参考解析：在各种担保方式
32、中，抵押、质押、定金、保证属于当事人约定的方式，而留置则为法定的方式。多选题26.公路工程标准施工招标文件合同条款规定的，签发“交工验收证书”的合同法律意义是()。A.工程价款结算已完成B.承包人已经完成了他的全部合同义务C.应认为承包人所施工的工程已被批准D.从实际交工之日起，工程进入缺陷责任期和保修期E.从实际交工之日起，承包人不再负责对已交工的工程的照管和维护 参考答案：DE多选题27.下列关于代位权行使，表述正确的是()。A.债务人怠于行使到期债权的行为对债权造成损害B.债权人可以直接行使，而不必通过法院C.债权人以自己的名义代位行使债务人的债权D.债权人只能以债务人的名义代位行使债务
33、人的债权E.只要是债务人的债权均可代位行使 参考答案：AC多选题28.按照公路工程竣（交）工验收办法的规定，公路工程竣工验收必须具备的条件包括()。A.工程已按施工合同和设计文件要求建成，具有独立使用价值B.经过交工验收各合同段工程质量等级均达到合格C.质监机构已按规定完成对工程质量检测鉴定，并编写完成了工程质量鉴定报告D.工程决算已按规定编制完成，竣工决算已经审计，并经主管部门认定E.各个参建单位已按规定完成各自的工作报告 参考答案：BCDE多选题29.合同法的基本原则包括()等。A.平等原则B.自愿原则C.公平原则D.等价有偿原则E.严格责任原则 参考答案：ABC多选题30.监理人依据建设
34、工程委托监理合同（示范文本）规定，在施工监理过程中可以行使的权力包括()。A.发布改变承包人施工作业时间和顺序的指令B.对工程的质量、工期、费用实施监督控制C.审查批准工程设计的变更D.在委托监理的范围内有权批准承包人提出的分包要求E.批准承包人的索赔要求 参考答案：BC参考解析：其余几项都不属于监理人的权利多选题31.为使要约失去效力，要约人可以发出撤销通知，该通知能够产生效力的条件是()。A.要约人接到承诺通知之前发出要约撤销通知B.受要约人发出承诺通知之前收到要约撤销通知C.要约人发出的要约中已明确规定了承诺期限D.受要约人发出承诺通知的同时，收到要约撤销通知E.要约人发出的要约中未明确
35、规定承诺期限 参考答案：BE参考解析：为使要约失去效力，要约人可以发出撤销通知，受要约人发出承诺通知之前应收到要约撤销通知，并且要约人发出的要约中未明确规定承诺期限。多选题32.合同的有效条件包括()。A.主体资格合格B.合同的内容合法C.经过上级主管部门批准D.经过鉴证或者公证E.订立的程序和形式合法 参考答案：ABE多选题33.合同法律关系的客体包括()。A.建筑物B.货币C.专利权D.毒品E.完成一定的工作 参考答案：ABCE参考解析：合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。其中，物是指可为人们控制，并且有经济价值的生产资料和消费资料及货币；行为是指人的有意识的活动，多表现为完成一
36、定的工作；智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密等。禁止流通物（如军火、毒品等）是不能成为合同法律关系的客体。因此，应选择A、B、C、E。多选题34.公路工程施工投标的投标担保的作用主要有()。A.投标人投标后不能擅自变更或撤销投标文件B.接到招标人要求延长投标有效期的通知后，必须同意延长C.投标人必须在发出中标通知书后的30天之内与发包人签署合同协议书D.投标人必须在发出中标通知书后的30天之内提交履约担保E.投标人必须对其投标文件中的细微偏差进行澄清和补正 参考答案：ACDE多选题35.当公路工程施工监理组织按二级监理机构设置时，以下工作中属于总监办职责的是(
37、)。A.审批承包人提交的施工组织设计B.核算承包人对工程量清单的复核结果C.审批承包人提交的总体进度计划D.按有关规定对已完分部工程、单位工程及合同工程进行质量评定E.签发中期支付证书 参考答案：ACE多选题36.指定分包的特点有()。A.分包由业主通过招标选定B.分包人需得到承包人的认可与同意C.分包工程列在暂定金额项目下边D.分包人违约承包人要承担责任E.分包人可以不接受总包人管理 参考答案：ABC判断题1.委托代理人按照被代理人的委托行使代理权，法定代理人依照法律的规定行使代理权，指定代理人按照人民法院或者指定单位的指定行使代理权。()A.正确B.错误 参考答案：A判断题2.精神病患者、
38、醉酒之人签订的合同都是无效的。()A.正确B.错误 参考答案：B判断题3.按合同法规定，合同是可以转让的，建设工程合同也属合同法的调整范围，因此工程转包是可以的A.正确B.错误 参考答案：B判断题4.合同工程量清单中工程数量是否准确对工程造价没有影响。()A.正确B.错误 参考答案：B判断题5.投标人如有分包计划，应按招标文件的要求填写“拟分包项目情况表”，且专业分包的工程量累计不得超过总工程量的30%。()A.正确B.错误 参考答案：A判断题6.公路工程标准施工招标文件合同条款规定，监理人应在发出合同工程开工令之后的42天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸。()A.
39、正确B.错误 参考答案：B判断题7.合同生效是标志已经成立的合同，在当事人之间产生了履行合同行为和承担履约违约法律责任的法律事实。()A.正确B.错误 参考答案：A判断题8.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。()A.正确B.错误 参考答案：A判断题9.无论采用什么方法计算工程量，其计量结果都应该是净尺寸的工程量。()A.正确B.错误 参考答案：A判断题10.建设工程物资采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。()A.正确B.错误 参考答案：A判断题11.
40、监理人应在收到承包人提交的施工进度计划后的14天内对该计划予以批复或提出修改意见。()A.正确B.错误 参考答案：A参考解析：公路工程标准施工招标文件合同条款规定，承包人在签订合同协议书后28天内，向监理人提交其内容符合合同规定的施工进度计划和施工方案说明。监理人在收到该计划后的14天内予以批复或提出修改意见。判断题12.公民是自然人，自然人也一定是公民。()A.正确B.错误 参考答案：B判断题13.监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。()A.正确B.错误 参考答案：A判断题14.承包人的费用索赔要求成立的条件之一是索
41、赔事件必须发生在施工进度网络计划图的关键线路上。()A.正确B.错误 参考答案：B参考解析：只要是由于发包人或监理人的原因、过错等造成承包人的经济利益损失，承包人就可以依据合同的有关规定进行费用索赔，并不要求索赔事件必须发生在关键线路上。但工期索赔却要求索赔事件必须发生在关键线路上。判断题15.对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责。()A.正确B.错误 参考答案：A判断题16.在签订施工监理合同协议书前，中标人须按规定的形式和金额向招标人提交履约担保。()A.正确B.错误 参考答案：A判断题17.对于任何分包人、分包人的代理人、分包人的雇员或工人，其行为违约或疏忽，承包人可以不负责。()A.正确B.错误 参考答案：B判断题18.合同债务人将合同的义务全部或部分转让给第三人的，必须经债权人的同意，否则这种转让不发生效力。()A.正确B.错误 参考答案：A判断题19.公路工程标准施工招标文件合同条款规定，承包人应以承包人与发包人双方的名义联名为本合同工程投保建筑工程一切险和第三者责任险。()A.正确B.错误 参考答案：A参考解析：公路工程标准施工招标文件合同条款规定，承包人应以发包人和承包人双方的名义为本合同工程投保建筑工程一切险和第三者责任险。