《公路工程监理工程师《合同管理》模拟试题卷一.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公路工程监理工程师《合同管理》模拟试题卷一.docx（20页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、公路工程监理工程师合同管理模拟试题卷一单选题1.下列对工程保险性质与作用的描述不正确的是()。A.工程保险是强制性的（江南博哥）B.进行各种保险可使业主和承包人转移和减轻风险C.保险后仍需预防灾害和事故，尽量避免和减少风险危害D.工程保险险种的选择是由承包人自行选定的 参考答案：D单选题2.下列财产中，()可作为抵押物进行抵押。A.抵押人所有的房屋B.抵押人有权使用的集体土地所有权C.依法被查封的财产D.抵押人所有的支票 参考答案：A单选题3.公路工程标准施工招标文件合同条款规定，监理人应对承包人提供的索赔证据和账目进行审查核实，在与发包人和承包人协商后，确定承包人应得到的索赔款额，并将其列入
2、经核查的()内予以支付。监理人应将此决定通知承包人，并抄送发包人。A.进度付款证书B.最终结清证书C.专项付款证书D.进度付款证书或最终结清证书 参考答案：D单选题4.项目经理的更换，承包人应当至少于更换前()天以书面形式通知发包人。A.7B.10C.14D.15 参考答案：A单选题5.对于表见代理中的相对人（称为善意的第三人），法律对其合法权益采取()。A.由被代理人承担全部责任B.追究该相对人连带责任C.由该相对人承担主要责任D.法律保护该相对人的合法权益 参考答案：D参考解析：为了维护代理制度的诚信基础，法律保护善意第三人的合法权益，建立正常的民事流转秩序。单选题6.合同条款约定：“发生
3、合同纠纷时，向仲裁委员会申请仲裁”。合同履行过程中，当事人双方对发生的争议经协商未达成一致，则()。A.必须请第三方调解后才能申请仲裁B.可以不进行调解而直接申请仲裁C.可以直接向法院起诉D.可以在仲裁或起诉两者之间择其一 参考答案：B参考解析：只要当事人双方在合同中约定了仲裁条款（协议），那么，当事人对发生的争议经协商未达成一致时，可以直接申请仲裁。单选题7.无权代理人所签订的合同应当属于()。A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定的合同 参考答案：D单选题8.以下关于解决合同纠纷的叙述中，正确的是()。A.对仲裁不服可以再向法院起诉B.当事人可以单方面要求仲裁C.当事人不必
4、经调解解决合同争议D.对法院一审判决不服可向仲裁机构申请仲裁 参考答案：C单选题9.西安A路桥公司通过电子邮件向兰州甲公司发出订购一批沥青的要约，此要约的生效时间为()。A.邮件发出时B.邮件进入甲公司指定的电子信箱时C.甲公司知道时D.甲公司知道该要约内容时 参考答案：B参考解析：合同法第16条规定：要约到达受要约人时生效。采用数据电文形式订立合同的，收件人指定特定系统接受数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间。单选题10.下列文件中()不是合同文件的组成部分。A.投标书及其附件B.中标通知书C.招标补遗书D.勘察资料 参考答案：D单选题11.下列财产可以作为抵押物的是()
5、。A.土地所有权B.抵押人所有的房屋C.有争议的财产D.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权 参考答案：B单选题12.组成施工合同的以下几个部分可以互相解释，互为说明，当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是()。A.投标函及投标函附录B.专用合同条款C.中标通知书D.合同协议书及附件 参考答案：D单选题13.工程建设中，施工企业的项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由()承担。A.建设单位B.施工企业C.项目经理D.施工人员 参考答案：B参考解析：项目经理是该施工企业的代理人，代理人的合法代理活动所产生的法律后果当然应该由被代理人承担。单选题14.公路工程标准施工招
6、标文件规定，承包人应在缺陷责任期终止证书签发后()天内，向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料），最终结清申请单的份数在项目专用合同条款数据表中约定。A.14B.21C.28D.35 参考答案：C参考解析：公路工程标准施工招标文件合同条款规定，承包人应在缺陷责任期终止证书签发后28天内向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料），最终结清申请单的份数在项目专用合同条款数据表中约定。最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。单选题15.施工中某隐蔽工程未经验收，承包人就自行将工程隐蔽，事后监理工程师指令承包人剥开已经隐蔽的工程重新检验，检验结果表
7、明承包人所施工的工程符合合同要求，承包人因执行监理工程师的上述指令所引起的剥开、检验及重新隐蔽的费用应当由()承担。A.业主B.承包人C.监理公司D.工程师 参考答案：B单选题16.合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止()的协议。A.民事权利义务关系B.劳动权利义务关系C.领导关系D.监督管理关系 参考答案：A参考解析：考概念。合同又称契约、合约，是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。单选题17.如果在缺陷责任期内，承包人不能在合理时间内修复施工质量缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担应由()负责。A.发包
8、人B.承包人C.监理人D.保证人 参考答案：B单选题18.监理合同示范文本规定，因()，属于监理服务的额外工作。A.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间B.委托人要求增加的监理工作范围C.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作D.承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容 参考答案：C参考解析：额外工作，是指服务内容和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间单选题19.要约生效的时间是()。A.要约人发出要约时该要约生效B.要约到达“受要约人”时该要约生效C.要约生效的时间由
9、“受要约人”认定D.该要约得到管理合同的行政部门认可时该要约生效 参考答案：B单选题20.公路工程标准施工招标文件合同条款规定，监理人应在收到承包人提交的施工进度计划后的()天内审查同意该进度计划或提出修改意见。A.7B.14C.21D.28 参考答案：B单选题21.代理人与第三人恶意串通损害被代理人的利益属于()。A.有权代理B.无权代理C.滥用代理权D.违约行为 参考答案：C单选题22.为使监理服务能够及时开展，发包人应在监理合同签订后()日内按监理服务费总额的10%向监理人支付动员预付款，但专用条款另有约定的除外。A.21B.5C.7D.14 参考答案：C参考解析：按照公路工程施工监理招
10、标文件范本（2008年版）的规定，为使监理服务能够及时开展，发包人应在监理合同签订后7日内按监理服务费总额的10%向监理人支付动员预付款，但专用条款另有约定的除外。单选题23.根据合同法规定，按合同的约定，应当先履行义务的一方当事人有确切证据证明对方经营状况严重恶化时，可以()。A.行使同时履行抗辩权B.变更合同C.行使撤销权D.中止履行合同 参考答案：D参考解析：规定有先后履行顺序的双务合同中，后履行债务的当事人一方发生了财务状况恶化等有可能影响债务正常履行的情况时，为保护先履行义务一方当事人的交易安全而赋予其的一种权利-不安抗辩权，当事人行使不安抗辩权时，其权利是中止履行合同义务。单选题2
11、4.代签工程建设合同属于()。A.委托代理B.指定代理C.法定代理D.转托代理 参考答案：A单选题25.关于招标代理的说法正确的是()。A.招标人如果想要委托招标代理机构办理招标事宜，需要经过有关行政主管部门批准B.招标人不可以自行选择招标代理机构，必须由有关行政主管部门指定C.招标人有权自行选择招标代理机构D.如果委托了招标代理机构，则招标代理机构有权办理招标工作的一切事宜 参考答案：C单选题26.()不是无效合同。A.损害社会公共利益B.以合法形式掩盖非法目的C.当事人在违背真实意思情况下签订的合同，损害国家利益D.没有法人资格但具有独立生产经营资格者签订的合同 参考答案：D单选题27.依
12、据FIDIC施工合同条件，监理工程师可在()进行质量检验。A.只能在施工现场B.只能在预制厂或料场C.只能是A或B两种情况之一D.可在A或B合同规定的其它地点 参考答案：D单选题28.当事人对保证方式没有约定或约定不明时，应当按照()方式承担保证责任。A.一般保证B.连带保证C.违约金D.定金 参考答案：B参考解析：保证有一般保证和连带保证两种方式。在具体合同中，保证方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，应按连带保证方式承担保证责任。单选题29.按招标投标法律法规的规定，公开开标后允许()。A.投标人更改投标文件的内容和报价B.投标人再增加优惠条件C.评标委员会对投标文件中算术
13、性错误予以修正D.招标人更改招标文件中确定的评标定标办法 参考答案：C单选题30.公路工程标准施工招标文件合同条款规定，如果承包人未按本工程合同条款规定的索赔程序申请费用索赔，则()。A.承包人无权得到索赔B.承包人仍然有权得到索赔C.承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部分款额D.承包人应与发包人协商后决定是否能索赔 参考答案：C单选题31.当()时，承包人可提出解除合同。A.出现恶劣的天气B.发生严重的工伤事故C.发包人已明确表示拒绝支付工程进度款D.承包人与监理人关系紧张 参考答案：C参考解析：公路工程标准施工招标文件合同条款规定，当发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已
14、停止履行合同时，承包人可书面通知发包人解除合同。单选题32.某公路工程施工合同中，按市场价格对合同价格作出了约定，在履行合同中，发现某分项工程价款约定不明且未达成补充协议，则应()。A.按订立合同时，承包人所在地的市场价格支付B.按订立合同时，工程所在地的市场价格结算C.按照履行合同时，工程所在地的市场价格结算D.按照履行合同时，国家造价管理部门发布的价格支付 参考答案：B参考解析：价款或者报酬不明的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。单选题33.公路工程标准施工招标文件规定，中标人应当自发出中标通知书之日起()天内，按照招标文件和投标文件及中标通知书等和招标人订立书面合同。A.28B.21
15、C.30D.35 参考答案：C参考解析：公路工程标准施工招标文件规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。单选题34.工程费用索赔的性质属于()。A.经济制裁B.经济惩罚C.经济补偿或赔偿D.经济补偿和经济制裁 参考答案：C单选题35.当经济法律事实的产生是以当事人的主观意志为转移的时候，法律上称这种经济法律事实为()。A.行为B.事件C.实效D.机会 参考答案：A单选题36.公路工程标准施工招标文件合同条款规定，如果承包人根据合同条款提出任何附加支付的索赔时，他应在该索赔事件首次发生的()天之内将其索赔意向书提交监理人。在其后的()天
16、内，承包人应向监理人递交索赔通知书。如果索赔的事件具有连续性，承包人应按合理间隔时间送交延续索赔通知，列出累计的追加付款金额。并在此索赔事件终止后()天之内递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额。A.14，14，14B.28，28，28C.21，21，21D.21，14，28 参考答案：B单选题37.公路工程标准施工招标文件合同条款规定，经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。监理人未能在约定的时间时行检查的，除监理人另有指示外，承包人()。A.应等待监理人检查B.不可自行完成覆盖工作C.应在通知发包人后自行完成覆盖工作D.可自行完成覆盖
17、工作，并作相应记录报送监理人 参考答案：D参考解析：监理人未按合同条款约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。单选题38.工程一切险中的意外事故，包括火灾和()或飞机坠毁。A.地震B.雷击C.地崩D.飞行物体坠落 参考答案：D单选题39.委托监理合同中不属于监理人义务的内容是()。A.负责施工合同的协调管理B.负责外部关系的协调C.认真勤奋地工作D.不得泄露申明的秘密 参考答案：B单选题40.甲冒充乙的名义与丙订立合同，乙知道后并不反对，则()。A.乙对甲的行为不负责任B.乙应当对甲的行为承担责任C.甲自己承担责任D.甲、乙
18、均不承担责任 参考答案：B参考解析：法律规定，本人知道他人以本人的名义实施民事行为而不做否认表示的，视为同意。单选题41.由于工程变更需要重新确定价格，而发包人与承包人的意见又一时不能统一时，()有权确定一个价格作为暂时的价格。A.发包人B.承包人C.监理人D.定额站 参考答案：C单选题42.甲因无足够的现金交住院费，将手表交给医院，约定明天带现金来将手表取回，医院依据()取得手表的占有。A.抵押权B.质押权C.留置权D.债权 参考答案：B参考解析：显然不是债权。留置权不能由当事人约定，抵押物是不转移占有的，而质物是转移占有。单选题43.某公路工程在施工中发生地震灾害造成下列损失或损坏，根据公
19、路工程标准施工招标文件（2009年版）合同条款，承包人不应承担的损失是()。A.在建工程遭受损坏B.承包人的施工机械设备遭受损坏C.承包人的施工人员受到伤害D.承包人停工的损失 参考答案：A参考解析：地震灾害属于不可抗力事件，按照风险分担的原则，在建工程遭受损坏属于发包人的应负责的。多选题1.在施工招投标中对“要约”的以下说法中，正确的是()。A.在开标之时“要约生效”B.在投标人将投标文件发出时，该要约立即生效C.反悔是要约方的过失D.不管合同成立否，因投标方反悔给“招标方”造成损失的，要约人应依法负赔偿责任E.只有在合同成立后，因要约方反悔给“受要约方”造成损失的，要约人才依法赔偿 参考答
20、案：ACD多选题2.甲公司主张乙公司违约，乙公司则主张合同未成立，其理由是自己向甲公司发出的要约已经撤销。在甲公司可以提出的以下理由中，哪些可以被法院认定为乙公司撤销要约不能成立的根据()。A.乙公司在要约中确定了承诺期限B.尽管乙公司在要约中未定承诺期限，但甲公司接到要约后即为履行合同作了准备工作C.乙公司在要约中明确表示等待甲公司的答复D.甲公司发出承诺后才收到乙公司撤销要约的通知E.乙公司在甲公司收到要约后才发出撤销要约的通知 参考答案：ACD多选题3.施工承包合同，在合同订立之后，尚未履行之前，被确认为无效的，应按()原则处理合同违约行为。A.双方当事人均不得履行该合同B.双方当事人仍
21、应履行合同C.按严格责任原则处理违约责任D.按过失责任原则处理违约责任 参考答案：AD多选题4.合法代理的条件()。A.事先取得委托书B.在委托范围内C.以委托人的名义D.要经过公证 参考答案：ABC多选题5.当事人在订立无效合同以后将产生下列法律后果()。A.不得依据合同实际履行B.如果合同内容合法，可以履行合同C.如果履行合同，应当承担违约责任D.不承担不履行合同的违约责任E.如果合同对双方当事人才有利益，可以继续履行 参考答案：AD多选题6.法律关系终止的情形有()。A.自然终止B.协议终止C.主体死亡D.违约终止E.实施犯罪行为 参考答案：ABD多选题7.合同成立地点的确定为()。A.
22、承诺生效的地点为合同成立的地点B.由法院裁定C.当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点D.采用数据电文形式订立合同的，不管当事人有无约定，收件人的主营业地为合同成立的地点E.采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点，当事人另有约定的除外 参考答案：ACE多选题8.以下符合交通部公路工程国内招标文件范本中，关于因人工、机械使用和材料价涨落进行调价的规定的是()。A.合同工期长于24个月以上的B.合同工期长于18个月以上的C.按调价公式进行调价D.在合同执行期间，应每年对合同价格进行一次调整E.合同价格在投标所在当年不做调整 参考答案：AC
23、DE多选题9.以代理权产生的依据不同，可将代理分为()。A.直接代理B.法定代理C.指定代理D.间接代理E.委托代理 参考答案：BCE参考解析：依代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理、指定代理三种类型。多选题10.对于某项变更工作而言，如果已标价工程量清单中无适用于该变更工作的子目，则该变更工作的单价确定形式可能包括()。A.由发包人与承包人协商后确定一个合理的单价B.监理人可确定暂时的单价，待议定后再在其后的进度付款证书中调整C.监理人不必与发包人和承包人协商，可根据情况在报发包人批准后定出他认为合理的单价D.若已标价工程量清单中有类似的子目，可在合理范围内参照类似子目的单价
24、，由监理人与发包人和承包人协商定出变更工作的单价；不能达成一致时，由总监理工程师确定变更工作的单价E.若已标价工程量清单中无类似的子目，可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表的基础上，由监理人与发包人和承包人协商定出变更工作的单价；不能达成一致时，由总监理工程师确定变更工作的单价 参考答案：DE多选题11.选择招标方式时主要考虑因素包括()A.工程项目的特点B.图纸和技术资料的准备情况C.招标单位的管理能力D.业主与某一施工单位的关系E.施工的专业技术特点 参考答案：ABCE多选题12.正常的监理酬金应当由()构成。A.全部成本B.附加的监理酬金C.额外的监理酬金D.利润E.税金 参考答
25、案：ADE多选题13.甲公司与乙公司签订的供货合同内约定，部分货物由乙公司直接供给丙公司，此合同的特点表现为()。A.合同主体不变，仍为甲、乙两公司B.合同主体改变，加入了丙公司C.由乙公司向丙公司履行合同义务D.丙公司对乙公司供货质量不满意时，可直接追究乙公司的违约责任E.丙公司认为乙公司供货的质量不符合约定时，由甲公司按合同追究乙公司的违约责任 参考答案：ACE多选题14.根据公路工程国内招标文件范本的规定，办理保险时以合同双方名义办理的保险有()。A.工程一切险B.货物运输险C.监理人员意外伤害险D.承包人人员意外伤害险E.第三方责任险 参考答案：AE多选题15.承揽合同主要包括()等型
26、合同A.修理B.仓储C.定作D.复制E.检验 参考答案：ACDE多选题16.根据公路工程标准施工招标文件合同条款的规定，在缺陷责任期内，监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。对于某工程缺陷，经查验属发包人原因造成的，则发包人应承担的责任有()。A.同意延长缺陷责任期B.向承包人支付修复和查验的费用C.支付承包人合理利润D.向承包人支付违约金E.立即退还履约担保 参考答案：BC多选题17.根据同时抗辩权的规定，下列说法错误的是()。A.如果甲方在合同中没有履行债务，则乙方可以在与甲方签订的另一个合同中不履行义务B.同时抗辩权适用于所有合同C.同时履行抗辩权对双方各自履行债务的期限没有关
27、系D.同时履行抗辩权也适用于订立合同过程中E.适用于同时履行抗辩权的合同，合同双方当事人都有机会行使 参考答案：ABCD多选题18.根据担保法，在以下几种担保中，法律规定需要订立书面合同的是()。A.保证B.抵押C.留置D.质押E.定金 参考答案：ABDE多选题19.下列关于一般分包的规定正确的是()。A.不允许分包人再次将工程分包B.分包人的违约应视为承包人违约C.业主可直接向分包人进行支付D.不能将工程主体或关键性工作的施工分包出去E.分包人可以不接受总包人管理 参考答案：ABD多选题20.根据合同形式产生的依据，合同形式可分为()。A.约定形式B.书面形式C.口头形式D.法定形式E.其他
28、形式 参考答案：AD多选题21.FIDIC条款中，承包商应对下列风险损失负责()。A.地震引起的已完工程的损坏B.地震导致承包商的人员伤亡和机械设备受损C.施工质量达不到要求但监理工程师未发现D.异常恶劣的自然气候引起的停工和窝工E.一般分包商雇佣的工人罢工 参考答案：BCDE多选题22.保证合同的当事人是()。A.权利人B.义务人C.保证人D.公证部门E.承包人 参考答案：ABC参考解析：保证法律关系中至少有三方当事人参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。对于主合同来说当事人是：债务人和债权人，对于保证合同来说当事人是：保证人和债权人。多选题23.关于定金以下表述正确的为()。A.定金
29、是作为债权的担保B.定金就是预付款C.给付定金一方不履行约定债务的，无权要求返还定金D.收受定金一方不履行约定债务的，原价返还定金E.定金数额不得超过主合同标的额的10 参考答案：AC多选题24.以下那几项事务是FIDIC土木工程施工合同条件中所规定必须由工程师代表（国内称为总监）亲自处理不得委托他人的，()A.发布开工令B.处理承包人违约C.指示“暂定金额”开工D.特殊风险的处理E.隐蔽工程验收 参考答案：ABD多选题25.如果工程量清单中未包含适用于变更工程的单价，则该变更工程的单价确定形式可能包括()。A.由业主单独确定一个合理的单价B.监理工程师和承包人协议一个合适的单价C.监理工程师
30、根据情况在报业主批准后定出他认为合理的单价D.监理工程师确定暂时的单价，待议定后再在其后的期中支付证书中调整E.采用工程量清单中监理工程师认为适合的单价用于作价的依据 参考答案：BCDE多选题26.土木工程施工合同通用条件规定，属于()的情况，承包商可以获得工期展延A.业主延误施工现场移交B.监理工程师延误图纸移交C.不利施工的自然条件或障碍影响D.增加合同外的施工项目E.暂时停工 参考答案：ABCD多选题27.下列关于违约金的表述中，正确的有()。A.合同中必须约定违约金B.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或者仲裁机构裁定予以增加C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按违约金
31、执行D.当事人就合同迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应继续履行债务E.合同中未约定违约金，当事人一方有权要求违约方依法支付违约金 参考答案：BD参考解析：当事人可以在合同中约定违约金，也可以不约定。约定的违约金低于造成损失的，当事人可以请求法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求法院或者仲裁机构予以适当减少。支付违约金或赔偿金不能代替合同的实际履行，即实际“继续履行”原则。多选题28.()属于违约事实。A.迟延履行合同B.不适当履行合同C.不完全履行合同D.提存E.因不可抗力不能履行合同 参考答案：ABC多选题29.法人应当具备的条件包括()等。A.
32、依法成立B.经核准登记C.有必要的财产或者经费D.有自己的组织机构E.能够独立承担民事责任 参考答案：ACDE参考解析：法人应当具备的条件有四个：依法成立；有必要的财产或者经费；有自己的名称、组织机构和场所；能够独立承担民事责任。本题考核点为法人应具有的条件，而非法人设立的程序。难点有两个，一是B项，二是D项。B项为法人的设立程序要求的条件，法人依其性质和宗旨的不同设立程序不同，并不是所有法人必须经过核准登记才成立，故B不符合题意。另外，D项“有自己的组织机构”与法人条件“有自己的名称、组织机构和场所”不完全相同，似乎也不符合题意，但由于法人条件中的名称、组织机构和场所是三个彼此独立的要求，具
33、有可分割性，而题目中是要求选择应具备的条件“包括()等”故D亦符合题意。因此，备选项A、C、D、E均符合题意要求，故为正确答案。多选题30.总价合同必须满足的条件是()。A.设计图纸和说明书详细全面B.工程量不大C.工程风险不大D.在合同条件允许范围内给承包人以各种方便 参考答案：AC多选题31.按公路工程标准施工招标文件规定，施工合同担保的形式有()。A.履约担保B.开工预付款担保C.投标担保D.留置权E.定金 参考答案：ABC参考解析：定金和留置权不属于公路工程标准施工招标文件规定的施工担保形式。多选题32.指定分包商的特点表现为()。A.由业主选定实施单位B.与业主签订合同C.总包商负责
34、施工中的协调管理D.工程师负责施工中的协调管理E.完成工作内容不属于总包商的承包工作 参考答案：ACE多选题33.评标的条件是()A.投标单位技术力量强B.标价合理、工期适当C.有较好的信誉D.有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行F.愿意让利 参考答案：BCDE多选题34.根据物权法，用益物权包括()。A.留置权B.居住权C.土地承包经营权D.地役权E.建设用地使用权 参考答案：CDE参考解析：根据我国物权法的规定，用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、地役权等。多选题35.不可抗力是指当事人无法
35、抗拒的外界力量，其特点是()。A.事先不能预见B.发生不可控制C.损失不可避免D.事后不可弥补E.发生在合同签订前 参考答案：ABC多选题36.根据公路工程标准施工招标文件规定，向承包人支付材料、设备预付款的条件包括()。A.材料、设备符合规范要求并经监理人认可B.承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据C.材料、设备已在现场交货，且存储良好，监理人认为材料、设备的储存方法符合要求D.材料、设备已用于永久工程中E.材料、设备的数量满足要求 参考答案：ABC参考解析：公路工程标准施工招标文件合同条款规定，发包人应给承包人支付一定比例的材料、设备预付款，以供购进将用于和安装在永久工程的各种材料、设
36、备之用。其条件是：（1）材料、设备符合规范要求并经监理人认可；（2）承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据；（3）材料、设备已在现场交货，且存储良好，监理人认为材料、设备的存储方法符合要求。判断题1.支付就意味着工程已被发包人接收或批准，工程以后由发包人负责。()A.正确B.错误 参考答案：B参考解析：支付只是对承包人所完成工作量及其价值的认可，并不意味着工程已被发包人批准或由发包人负责，只有签发了缺陷责任期终止证书才视为工程已被批准。判断题2.第三者责任险是指凡在工程期间内因在工地上发生意外事故造成在工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。()A.正确
37、B.错误 参考答案：B判断题3.计日工是处理工程变更（估价）的一种特殊形式。()A.正确B.错误 参考答案：A判断题4.要约的撤回是指要约在发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示。()A.正确B.错误 参考答案：A判断题5.监理人有权随时向承包人发出为满足本合同工程的正确实施和完成及缺陷修复所需要的补充图纸，承包人应予执行，并受其约束。()A.正确B.错误 参考答案：A参考解析：公路工程标准施工招标文件合同条款规定，图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在项目专用合同条款中约定。承包人应
38、按修改后的图纸施工。判断题6.由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和增加费用，并支付合理利润。A.正确B.错误 参考答案：A判断题7.定金应当以书面合同形式约定。当事人在定金合同中应该约定交付定金的期限及数额。定金合同自签字或盖章之日起生效。()A.正确B.错误 参考答案：B判断题8.公路工程的招标人不得在招标文件中制定限制性条件阻碍或者排斥投标人，不得规定以获得本地区奖项等要求作为评标加分条件或者中标条件。()A.正确B.错误 参考答案：A参考解析：根据公平原则的要求，招标人不得限制或歧视投标人。判断题9.对于公路工程施工监理合同而言，发包人采用总价平均、
39、分期支付的方式按月向监理人支付监理服务费。()A.正确B.错误 参考答案：A判断题10.监理人更换项目总监理工程师时，必须提前7日通知发包人，并得到发包人的同意。()A.正确B.错误 参考答案：A判断题11.合同条款中允许承包人提出索赔，是为了保护承包人的利益，对发包人是不利的。()A.正确B.错误 参考答案：B判断题12.根据经济合同法的规定，经济合同不包括技术合同()A.正确B.错误 参考答案：A判断题13.发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。()A.正确B.错误 参考答案：A判断题14.投标者对招标文件有疑问时，可在开标前向招标单位询问，经招标单位允许后
40、，投标单位可以变动或修改招标文件。()A.正确B.错误 参考答案：B判断题15.如果承包人不对其负有责任的质量缺陷返工，发包人有权雇用其他承包人返工并在支付给承包人的款项中扣除有关费用。()A.正确B.错误 参考答案：A参考解析：公路工程标准施工招标文件合同条款规定：（1）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。（2）如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和（或）工
41、期延误由承包人承担。判断题16.合同解除是指在合同成立以后，只因当事人一方的意思表示，使基于合同而发生的债权债务关系归于消灭的行为。()A.正确B.错误 参考答案：B判断题17.承包人应对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性承担全部责任。()A.正确B.错误 参考答案：A参考解析：这是承包人应承担的一般合同义务，也是承包人应承担的风险责任。判断题18.父母作为监护人代理未成年人进行民事活动属于法定代理。()A.正确B.错误 参考答案：A判断题19.在公路工程施工监理合同履行的过程中，任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对本监理合同进行变更。()A.正确B.错误 参考答案：A参考解析：