《2022工程建筑施工合同例文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022工程建筑施工合同例文.docx(62页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022工程建筑施工合同工程建筑施工合同1甲方: _市_区北石店镇临泽村委乙方:_县固城建筑安装有限责任公司根据合同法及有关规定,针对临泽村道路事宜;经甲乙双方协商一致,达成以下协议条款,相互监督共同遵守。一、施工内容:村内规定范围的路基整形、夯实、下水管道的安装、检查井的砌筑,混凝土路面的浇筑、路沿石的安砌等。二、施工工期:开工日期:竣工日期:三:质量要求:严格按照工程质量要求及相关规范规定进行施工,因工程质量造成的返工,费用由乙方承担。四、安全施工:乙方自觉遵守安全操作规程施工,如违章、违规造成的一切安全事故,乙方自行承担。五、工程结算方式:根据实际完成的工程量结算,(即面积、体积、长度米
2、)完成后实地测量。六、实际项目及价格:1、160厚黄沙混凝土路面75元2、砖砌水沟(挖沟、垫层、砌砖抹灰、回填夯实、盖板)350元3、混凝土路沿石安砌(100XXXX0300)35元4、下水道安装铺设(挖土、垫层、下水泥管、抹管箍、回填土夯实)直径300水泥管90元。5、污水检查井含井盖(挖土、垫层、砌筑、抹灰、回填夯实)620 元座6、人工挖土方30元立方米7、农用车300元台班8、勾机1800台班。9三轮车200元台班。10、零工,60元工日。七、付款方式:工程完工后一次付清工程款。本协议自签订之日起生效,未尽事宜,双方协商解决,一式两份,甲乙双方各执一份,工程结束,款已付清,合同自行作废
3、。甲方:(盖章) 乙方(盖章)委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)_年_月_日年_月_日建设工程施工合同建设单位:_市_区北石店镇林子村委施工单位:_县固城建筑安装有限责任公司工程建筑施工合同2甲方:中国XX公司_分公司,乙方:_甲、乙双方本着“互利互惠、共同发展”的原则,共同开展_行业市场,就_(包括手机、笔记本d)业务系统,乙方通过合作利用甲方的通信网络为乙方用户提供技术服务的相关事宜达成如下协议:一、合作内容1、甲方根据公司总体运营思路制定终端销售政策,乙方负责“_”专用终端的引进和销售。2、乙方通过对甲方进行业务分成的方式来收回投入成本。二、甲方权利及义务(一)甲方的权利1、根据
4、_行业市场的发展需要,甲方有权与乙方共同选定_专用终端型号;2、甲方对订购终端制定销售政策;3、甲方有监督乙方完善售后服务体系的权利,包括:(1)提供终端备机;(2)在_区至少设有一个售后服务站;(3)要求制定详尽的售后服务流程,严格按照产品相关三包规定处理终端售后问题;(4)如经售后服务维修站确认为手机故障并在可提供换机服务时间范围内的,乙方必须为用户提供换机服务。4、甲方有权要求乙方完善其终端进销体系,包括:(1)车辆要求:自有货车至少_辆,送货人员至少_人;(2)终端管理:要有完备的终端进、销、存管理体系及管理制度,并配备相应岗位负责人员;(3)财务管理:具有完善的财务核算体系及管理制度
5、,配备相应财务人员;(4)业务联系人员:配备相关业务联系人员,用于发展用户、日常业务交涉、货物供应联系、市场销售监控等;5、对于乙方自行订购的非电信公司集采终端,甲方有权要求出示厂家直供证明,否则不予扫串(二)甲方的义务1、对于乙方扫串号终端,甲方根据cda移动业务社会化运营总体思路,有义务制定符合市场发展的终端销售政策;2、对经甲、乙双方共同协商后订购的移动终端,甲方有义务申请将终端串号录入系统;3、根据市场发展需要,在终端型号上,甲方有指导乙方进行采购的义务;4、在乙方完备售后服务及终端进行销体系过程中,甲方有义务提供部分指导意见协助实施;5、各盟市电信终端公司超期未给予乙方结算,甲方有义
6、务协助乙方向各盟市电信终端公司催缴终端补贴款;三、乙方的权利及义务(一)乙方的权利1、乙方根据市场发展需要,有自行上报进货终端型号的权利;2、乙方订购终端过程中,在满足入围条件前提下,对订货终端型号有选择的权利;3、对于甲、乙双方共同协商确定后进货的终端,乙方有权利要求甲方将终端串号录入系统且制定相关销售政策;4、对于通过自身能力渗透末端销售渠道,甲方不做具体规定,乙方有权利选择渗透目标;5、乙方在完备售后服务及终端进销体系过程中,在符合电信公司相关要求的前提下,有权利提出个性化建设方案;6、乙方有权利要求甲方协助乙方向个盟市电信终端公司催缴终端补贴款,知道乙方收到相应款项后为止。(二)乙方的
7、义务1、根据市场发展情况,针对甲方提出的终端订购需求,乙方有义务部分或全数订购;2、乙方有按甲方要求完善自身售后服务及终端进销体系的义务;3、甲方根据市场发展实际情况,对天翼终端市场进行宏观调控过程中,乙方有义务按照甲方要求经营天翼终端业务;4、终端进货,出货及销售过程中,乙方有按照甲方要求进行规范操作的义务。四、资费标准1、短信费:_元条(按条);2、功能费:_元月(自治区内不限流量费,区外流量费和超出部分按照标准资费收取);3、d上网业务包月资费套餐:_元月人,区内不限流量,_外流量按:_元分钟计算;4、如开通其他业务,按现行资费标准收取五、分成方式1、乙方于甲方通过合作分成的方式来收回投
8、入的成本;2、在功能、短信等费用上进行分成3、分成比例为:甲方占50%,乙方占50%六、结算周期1、甲方要严格按照合同约定的时间及时给予结算;2、每月_日前提供上个月的业务出账单,双方进行对账;3、账单核对无误后,_日乙方开出与账单等额的发票送至甲方处;4、甲方依据乙方开具的发票在每月2_日前将上月结算款汇至乙方结算账户七、乙方结算账户公司名称:_公司地址:_邮编:_开户行名称:_账号:_八、违约责任1、因为不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或者不能完全履行本协项下有关义务时,可视情形部分或全部免除承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应与不可抗力发生或清除后_日内将情况告知对方,并提供有关
9、单位的证明文件。在不可抗力影响消除后,一方或双反应继续履行合同、如不可抗力事件影响超过三个月以上时,双方应重新协商合同的履行问题;2、因不可抗力事件影响协议履行是,则延长履行协议的期限,这一期限相当于不可抗力影响的时间;3、因不可抗力时间导致的费用由双方自行承担。九、争议的解决对于因为本协议履行而发生的争执,甲乙双方可协商解决,协议不成的,由呼和浩特仲裁委员会依据规则仲裁。仲裁判决是终局的,对双方均有约束力。十、合同期限本协议自双方代表签字盖章之日起生效,合同有效期限为_年。合同到期后,如双方无反对意见,有效期自动顺延;如任何一方有反对意见,在本协议到期后前一个月书面通知对方,以反对意见书面送
10、达为标志,则本协议到期自动终止或重新谈判签订新协议。一、保密甲乙双方决定就该协议相关内容保密性采用如下防范措施:1、甲乙双方对合作内容及协议条款严格保密,不得给甲方其他竞争者透露;2、如发现因甲方或乙方过失造成协议内容或约定条款泄密的,由责任方采取相应措施承担责任,并承担相应损失。二、协议的生效、变更、终止1、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力,经双方代表签字并盖章后生效。2、在本协议有效期内,双方可以通过友好协商,对本协议相关条款进行变更或者解除本协议。任何一方欲变更或者解除本协议,应提前_日向另一方面提交书面说明。单方面解除协议的一方,应对另一方因此遭受的损失承担全部赔偿责任。
11、3、如果甲方不能按时付款,每逾期一天,甲方须向乙方支付应付未付金额的千分之三的违约金。4、协议中其它未尽事宜由双方友好协商解决。三、合同的生效本合同由各方授权代表签署后即生效,签署如下:甲方:中国XX公司_分公司法定代表人(或授权代表)签字:_盖章:_签约日期:_乙方:_法定代表人(或授权代表)签字:_盖章:_签约日期:_工程建筑施工合同3甲方:_乙方:_按照中华人民共和国民法典、建筑安装工程承包合同条例、建设工程质量管理条例以及相关法律、法规、结合本工程具体情况,甲方将哈XX第18合同段的部分工程承包给乙方施工,经双方友好协商,达成如下协议:第一条:工程概况。1、工程名称:哈XX第18合同段
12、。2、建设单位:哈XX建设管理办公室3、工程地点:乌拉特前旗西XX4、工程内容:桥梁(下述桩号的桥梁设计施工图纸所包括的所有工程细目,以及施工过程中变更增加的项目)5、施工桩号:878618,880785,878395,879511,879909,8802846、开、竣工日期及要求:开工日期:_年_月_日。 竣工日期:_年_月_日具体为:_年度完成桩基础,预应力空心板形成生产能力,_年_月_日全部交工。如遇人力不可抗拒的自然灾害(含地质变化),工期顺延。7、乙方开工时必须进够不少于台钻机,其它配套设备、人员、均应满足工程施工要求。如果不能满足工程进度及质量方面的要求,甲方有权清退出场。8、工程
13、质量等级:优良。9、工期损失金:因乙方自身原因造成的工期损失,每拖延一天罚款第二条:工程承包方式及结算方法。1、本工程一律不设预付款。2、甲方承包给乙方施工的工程,均采用甲乙双方协商的单价按乙方实际完成的工作量进行计价结算。该单价均已包括了为实施和完成该工程所需的劳务、材料、机械、试验、临时设施费、预制场,工棚等的临时征地费,工程临时用电、用水线路的架拆及工程用电、用水费用,人员设备调遣费用、安装、缺陷修复、管理、保险,个人所得税、工程照管及利润等费用。以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险,由乙方自负盈亏。3、乙方所承包施工的工程,在未得到监理单位及建设单位计量前,不得以任何方式及理由向甲
14、方索取工程款。4、经甲乙双方协商后的综合单价见附表。合同签订后,甲乙双方均不能以任何方式或理由来改变此单价。5、工程变更部分的单价,如合同中有的,套用合同清单单价,如超出合同清单之外的,按甲乙双方共同协商的单价。6、工程量清单是合同的组成部分,清单数量为暂定工程数量,业主对工程数量的增减不减除乙方的合同义务,即不能作为乙方降低验收标准和调整单价的依据,也不能作为乙方拒绝施工的理由。7、施工过程中,乙方施工机械车辆所需油料,在甲方指定的加油站提供。在甲方支付乙方的工程款中扣除。8、业主对甲方的有关工期、质量、进度、安全等方面的要求同样适用于乙方。第三条:工程计量及支付办法。1、乙方每月只能向甲方
15、申请计量款一次,计量款的支付时间按甲方与建设单位签订的施工合同中相应条款执行。但因建设单位延期支付计量款,甲方作相应延期。2、业主计量款只能付至甲方专用帐户上,乙方可在甲方帐户内开设内部分户。甲方支付乙方计量款时,要求乙方提供帐号,支付时采用转帐的方式进行支付。3、乙方必须派专人办理计量款的支付手续,并提供其身份证复印件给甲方财务部备案。否则,甲方有权拒绝支付。4、乙方申请的计量项目及工程数量,必须符合业主要求的手续,即只有合格的工程才予计量。乙方完成的项目达到验收标准后,按技术规范中符合计量规则要求的工程数量据实计量。5、甲方支付乙方计量款时,以乙方实际完成工程量的80%进行支付,并且要求乙
16、方已完工程在质量、安全及文明施工方面,必须得到项目部、监理工程师及业主的认可。否则,因乙方工程质量、安全及文明施工不符合要求时,甲方有权拒绝支付乙方该月的计量款。6、甲方拨付进度款时,予留20%作为工程质量、安全、合同履约及文明施工保留金。全部工程完工经项目部、监理及业主验收并发放竣工验收证书,支付至乙方实际完成工程量的95%,余下5%作为工程质量保留金,保留金的期限以业主规定为准。7、保修期间发生的缺陷修复及费用,由乙方承担,如委托甲方修复,修复费用由甲方从乙方保留金中扣除。缺陷期满甲方得到保留金,扣除乙方承担的工程缺陷修复费用后,将余额返还给乙方。8、工程量具体计量程序及支付办法详见项目部
17、编制的施工队工程计量及支付办法。第四条双方职责 甲方职责:1、负责对乙方承包工程的技术交底、图纸会审工作,并协助乙方解决工程施工中的技术问题。2、乙方施工的工程质量,安全工作按照国家施工验收规范,质量验评标准,安全规范和标准以及当地有关质量、安全的规定进行指导、监督与检查,协助乙方处理好质量安全事故。3、甲方有权按照公司内部的管理制度对乙方施工作业进行定期或不定期的质量、安全,文明施工,劳资等方面的检查并进行评定。根据评定结果进行奖、罚,对乙方达不到合同约定或甲方要求的,甲方在第二次警告后仍无改进者,甲方有权自行安排人员整改,其费用由乙方负责。4、甲方有权对乙方财务实行监督、审查,制止不合理的
18、财务开支,以确保工程款专款专用。5、乙方承包工程的质量,进度不能满足甲方与建设单位签订的总承包合同要求时,甲方有权对乙方承包的工程量进行调整,并要求乙方对已完工程不合格部分进行整改,费用由乙方负责。6、由于乙方施工质量达不到甲方要求,质量低劣且在整改期限内无明显改观,甲方有权终止本合同,另选施工队伍,乙方应立即退场并无权要求支付任何附加费。乙方职责:1、乙方按照自主经营、独立核算、自负盈亏的原则合法经营。工程施工期间必须服从甲方的工程管理及财务监督。2、乙方进场7天内,应向甲方提交一份详细的施工进度表甲方:_乙方:_日期:_工程建筑施工合同4发包单位: (以下简称甲方)承包单位: (以下简称乙
19、方)根据中华人民共和国建筑法和中华人民共和国经济合同法及本工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同书,以约束双方共同遵守。一、工程概况: 工程建筑面积: 平方米 建筑高度: 米建筑层数: 层 结构类型:框架(砖混)二、承包范围与内容:室内的地砖、厨房、卫生间镶贴墙砖及材料运输。三、承包方式:包人工费 。四、承包价格:按实贴面积计算墙面元M2;地面 元/M2。五、工程期限:从 年 月 日到 年 月 日结束(遇不可抗力顺延工期,若无故拖延一天,罚款1000元)。六、付款方式:工程结束付工程造价的80%,交工后一个月内付15%,余下5%维修期满付清(建立身份证复印件式台账,人及证件必须相符,本
20、人签字并按手印)。七、质量要求:1、乙方承包的分项工程按国家质量标准验收,必须达到合格或优良工程验收标准。2、乙方必须严格按图施工,按规范施工,按现场技术人员制订的方案施工,听从现场技术人员的指挥,积极主动配合其它工种人员的工作。3、根据甲方提供的材料尺寸,按规范要求排砖、拼缝、镶贴,表面平整度必须符合要求。并做好已铺贴好的成品保护工作。4、因乙方原因导致工程达不到规范、标准要求,造成返工所发生材料及人工费等经济损失由乙方承担,甲方不予计算工作量。工期不予顺延,情节严重的,甲方有权终止合同。八、机具的控制:甲方提供垂直运输机械,其余运输工具及铺贴工具乙方自备。九、安全要求:工人必须持证上岗,进
21、工地前必须经过安全教育培训操作,必须按照国家安全施工规范标准要求施工,禁止违章作业,否则出现工伤事故,全部由乙方负责。十、违约责任:1、由于乙方原因,造成停工或窝工延误的,每延期一天乙方自愿支付甲方违金1000元。2、乙方应妥善保护施工现场的建筑物及设施,如造成损失照价赔偿。3、因一方原因,合同无法继续履行时, 应通知对方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。十一、 其他约定:1、乙方应自觉爱护甲方施工现场内的机械、工器具等其他财产且有保护本班组及其他班组成品半成品及其他劳动成果的责任,如有破坏将追究其相关责任,工作完成后需及时清理场地;做到在保证质量的前提下节约材料,合理
22、利用材料,杜绝浪费,如有浪费则按其浪费部分价值的二倍在结算中扣除。2、其它未尽事宜,甲、乙方随时协商,签订补充协议,作为本合同附件。3、本合同一式 份,甲乙双方各执 份,本合同自签订之日起至结束内有效,待工程结束后自动作废。甲方: 乙方:法定代表人或委托人:法定代表人或委托人:年 月 日 年 月 日工程建筑施工合同5一、工程名称:xxxx建筑工程二、工程内容及工程量:xxxxxxx。三、工程总造价:大写(¥xxx元)四、工程质量标准:乙方应按甲方提供的xxx施工设计图纸进行施工,施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准,对该项工程要求达到:合格品。五、约定施工工期:20xx年x月x日
23、20xx年x月x日六、工程款结算方式:甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。(扣10%质量保证金,无质量问题到期返还)七、资金来源:省、市、县村级活动场所建设资金。八、甲乙双方责任:甲方提供施工设计图,乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题,应及时与甲方取得联系,解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工,环境保护措施,促进和谐社会发展,履行安全生产职责,建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的任何安全问题,均由乙方负责。九、质保期(一年):此工程质保期x年(xxx年x月xx日均由乙方负责。十、本合同经双方验收合格,签字后生效,并结清全部款项,随之本合同自行失效。十一
24、、本合同一式两份,甲、乙双方各一份。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日工程建筑施工合同6发包单位(甲方):承包单位(乙方): (全称)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国招标投标法及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,甲乙双方就广州市越秀区冠城大厦装修工程施工的发包与承包事项经协商一致,签订本合同。第一条 工程概况1.1 工程名称:1.2 工程地点:路1.3 工程内容:施工图纸内的室内装修工程及配套附属工程(机电类除外,以甲乙双方签字确定的预算书为准。1.4 承包范围:包工包料,设计费用另计。1.5 承包方式:
25、乙方包工、包料乙方包工、包部分料(见附件)乙方只包工。1.6 工程结构:框架1.7 装饰装修施工总面积:约为25,000 平方米。1.8 总工期:暂定10个月(为日历工期,并包括法定节假日)。(样板房装修时间除外,以样板房验收后进场时间为准)1.9 开工日期:甲方开出进场施工通知书为准。第二条 工程价款非招标工程以审定的工程预(概)算书为准。按照广东省建筑装饰工程综合定额(20xx)、广州市建筑装饰工程消耗量标准、广州市安装工程消耗量标准及20xx年相关费用及结算当期市场信息价。2.1 本工程价根据甲方提供的材料明细表及工程量清单的预算报价,作为本项目的结算单价(甲方盖章确认),涉及到设计变更
26、的,以现场签证为准。2.2 预结算编制依据:按业主提供的施工图纸、承包范围、设计变更、现场签证、图纸会审记录、工程联系单等相关附件及相应施工标准图集和施工规范。2.3 本合同价款暂约定为人民币:(大写) 约柒仟伍佰万元整。 (小写) ¥75,000,000.00万元。2.31本合同的造价为税前造价,如甲方需要开具相关税票,所产生的费用由甲方承担。第三条 工程进度款3.1样板房验收合格后,乙方全面施工的五个工作日内甲方支付工程总造价的5%(¥3,750,000)给乙方作为原材料备料款,以后按工程形象进度付款,每月25日前乙方提交已完工工程量报告给甲方,次月5日前甲方按监理工程师核实的已完成工程量
27、的85%支付工程款,工程竣工验收合格后,三十个工作日内付至合同价的97%,留3%作为质量保修金,质量保修金一年内付清(不计息)。主材采购由甲乙双方共同认定品牌、等级,由乙方统一采购。3.2 样板房的材料按施工图,经双方认定品牌、等级、质量等,由乙方自行采购,封样,作为后续施工材料参照。样板房施工完工,经甲方验收合格后,在五个工作日内甲方付样板房总工程款的85%,余款在下次工程进度款中结清。3.3 工程进度款的拨付包括洽商款项(如设计变更、工程量增加等)。3.4 乙方未经甲方监理同意超出设计图自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予计量。3.5 经乙方书面同意并明确延期付款日期后,甲方可
28、延期付款;如果甲方延期付款超过乙方的预期,甲方则按同期银行贷款利率四倍计算利息,从应付未付之日(每月的5号)算起。3.6合同签订三日内,乙方向甲方支付叁佰万元现金的合同履约保证金,当乙方完成施工工程量30%时甲方退回给乙方。3.7如乙方同意,可将该项目商品房以销售价的70转给乙方,作为工程结算款支付给乙方(销售价上限价为30000元/)。第四条 双方权利及义务4.1 甲方派驻本工程项目的代表为 ,职务:,职称:。4.2 本工程项目甲方委托公司依法对工程施工实施监理。监理工程师:_,职务:_,职称:_,注册证书号:_。4.3 乙方派驻本工程的项目经理为_,是乙方在本工程项目中的代表。4.4 双方
29、派驻本工程施工场地的代表,按照本合同约定行使各自派出方的权利,履行派出方的义务。4.5 甲方代表在授权范围内向乙方项目经理发出的合理书面条件和指令,乙方项目经理应予配合执行。4.6 甲方权利4.6.1 有权根据工程需要撤换派驻施工场地的代表和监理工程师,但应提前7日书面通知乙方。撤换后代表或监理工程师的权责不变。4.6.2 有权监督乙方履行各项合同义务。4.6.3 有权审批乙方编制的施工进度计划。4.6.4 有权对工程质量、施工进度进行监督,参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收。4.7 乙方权利4.7.1 有权根据工程需要撤换派驻本工程施工场地的代表,但应提前7日书面通知甲方,撤换后代表
30、的权责不变。4.7.2 有权监督甲方履行各项合同义务。4.7.3 乙方代表认为甲方代表的指令不合理时,有权在收到甲方代表指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告,如甲方代表坚持执行原指令的决定,乙方代表应予执行,但由于指令错误而发生的费用和给乙方造成的损失全部由甲方承担。4.8 甲方义务4.8.1 按合同约定向乙方支付工程款。4.8.2 办理施工许可证及其他施工所需的审批证件。向乙方提供项目真实有效的规划许可证、建设用地使用证 、 施工许可证、国有土地使用证、商品房销售许可证,验原件,复印件加盖公章。4.8.3 组织乙方和设计单位进行图纸会审和技术交底工作。4.8.4 提供施工场地,并
31、清除影响施工的障碍物及承担乙方在不腾空场地条件下施工的相应措施费用。4.8.5 提供房屋主体结构,水、电、暖风机电设备的技术资料。4.8.6 提供施工所需水、电设备,保证施工期间的需要。4.8.7 协调施工场地进行交叉作业的各专业施工单位间的关系,保证工程有序进行。4.8.8 严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定。4.8.9 在原有建筑物中进行装饰装修工程,要保证建筑结构的安全,并不得有下列行为:(1)随意改动房屋主体和承重结构;(2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸,拆除连接阳台门窗的墙体;(3)增加楼、地面荷载;(4)强令乙方违章作业施工的其他行为;凡必须涉及以上所列内容的,应有涉及
32、改动方案的设计图纸,并对安全使用性出具书面说明。4.9 乙方义务4.9.1 制定并组织落实施工进度计划。4.9.2 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定。4.9.3 安全施工。4.9.4 应按有关规定,严格执行安全防护和防火措施,并承担由于管理不善造成的人员及财产损失;非乙方责任造成的损失,由相应责任人承担。不得由乙方承担。4.9.5 发生伤亡事故,应在第一时间报有关部门及通知甲方,并按政府有关部门的要求处理;甲方应提供抢救抢险的必要条件,协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。4.9.6 按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏,在动力
33、设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时,应与甲方协商安全防护措施,经甲方同意后实施,防护措施费用由甲方承担。4.9.7 在未腾空和继续使用的建筑物内施工的,应制定专用安全和防火措施,以确保建筑物内财产和人身安全;以上措施应报甲方同意,并由甲方承担相关费用。4.9.8 已竣工工程在未正式交付甲方之前,乙方应负责工程成品保护工作。非乙方原因造成的损失,由相应责任人承担,不得由乙方承担。4.9.9 负责施工场地的清洁,符合环境卫生管理的有关规定。第五条 关于工程价款和相关费用的约定51 双方商定本合同价款采用( (1) )种(1) 本工程价款根据甲方提供的材料明细
34、表、工程量清单及预算单价,经双方确认后,作为本工程项目的施工造价。暂定价为:¥3000/M2根据增删项确定最终价。52 工程竣工验收后,乙方提供工程结算并将有关资料(不报建的资料)送交甲方。甲方自接到上述资料15天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在10天内,结清尾款。第六条 关于工程质量及验收的约定6.1 本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-20xx)、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB5021-20xx)、建筑内部装修设计防火规范(GB50222-95)、建设工程质量管理条例、住宅室内装饰装修管理办法等国家制定的施工及验收规范、规章为质
35、量平定验收标准。6.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,影响乙方支付由此增加的费用,约定按合同价款的 1 %计付 人民币: 750,000.00 元。6.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程的中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方自约定工程验收时间内未接到甲方另定验收日期通知的情况下可自行验收,甲方应予以承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。6.4 甲方提供的材料必须保证质量并承担其相应的质量检测费,
36、因设备质量不合格而影响工程质量,返工费由甲方承担,工期顺延。有关质量、安全、环保需要的检验、检测,参照国家有关规定,甲乙双方各自负责自身该承担的相关费用。6.5 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。6.6 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知书七日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。第七条 材料设备供应7.1 本工程由甲方供应主要材料设备的,双方约定编制甲方供应装饰工程主材确认表作为本合同附件,一览表中应准确写明材料设备的品种、品牌、规格、型号
37、,且甲方应在规定时间内按质按量运至施工现场等。7.2 本工程由乙方采购材料设备的,应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购,提供材料设备产品的品牌、型号、等级质量、环保合工程建筑施工合同7发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):根据中华人民共和国经济合同法,中华人民共和国建筑法,建筑工程质量管理条例及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。1、工程概况(一)工程名称:xxxxxxxxxxxxxxxxxx(二)工程地点:
38、xxxxxxxxxxxxxxxxxx2、工程承包范围安全维护及整改3、合同工期30天4、工程造价工程造价为:xxxx元整5、质量标准1、质量标准:达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。2、使用标准、规范(包括但不限于以下内容):3.、本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。4、本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。6、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。7、工程计价1、本工程计算编制原则:按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价20xx406号建设工程工程量清单计价规范(GB5050020xx),湖南省建设
39、工程造价管理办法(省人民政府令第192号),湖南省建设工程计价办法,20xx湖南省修缮定额、20xx湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准、20xx湖南省安装工程消耗标准及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。2、人工、材料价格的确定:人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价20xx237号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期长沙建设造价预算价,信息价及市场价格执行。3、具体工程量以甲方签证单为准。8、工期有下列情况者,工期经核实签证后可顺延。1、不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾,以及洪水、地震等自然灾害,工
40、程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准),一次停水、停电8小时以上。2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期,工期可以按实际情况顺延。3、因乙方原因造成的工期延误,合同工期不能顺延,费用由乙方承担。4、因甲方原因造成的工程延误,合同工期顺延,费用由甲方承担。9、工程款的支付1、工程完工后,甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%。2、在工程结算办理完毕后,甲方支付至结算总价的97%,工程保修金留结算总价的3%,自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还,保修金不计利息。10、违约责任1、违约方案本合同约定的形式承担违约责任,合同没有约定的,案合同法及相
41、关法规执行。2、因违约方违约造成对方损失的,违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的,还应承担赔偿责任。11、安全生产和文明施工认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求,并做好安全管理工作,杜绝重大安全事故的发生,同时做好社会综合治理工作。12、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议,双方当事人协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由原告所在地人民法院解决,但诉讼期间不得中断施工。13、其他乙方应按国家有关规定及时支付民工工资,如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理,甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本
42、合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日工程建筑施工合同8(GF19990201)合同编号: 字 号中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局第一部分 协议书发包人(全称):承包人(全称):依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期:开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数 天。四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写): 元(人民币)¥: 元 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合