《2022建筑工程施工合同精选15篇例文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022建筑工程施工合同精选15篇例文.docx(53页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022建筑工程施工合同精选15篇建筑工程施工合同1原告:_,男,汉族,_年_月_日出生,住广东省佛山市_,身份证号码:_。系个体户佛山市_区_金属制品厂的经营者,佛山市_区_金属制品厂经营场所:_佛山市_区_镇街道_工业区_号厂房,注册号:_。被告一:_,男,汉族,_年_月_日出生,住广东省佛山市_,身份证号码:_。被告二:_佛山市_区_工程有限公司,住所:_佛山市_,注册号:_。法定代表人:_。案由:_建设工程合同纠纷诉讼请求:_1、判令被告一立即向原告支付工程款_元以及逾期支付的利息_(利息以_元为本金,按中国人民银行同期贷款利率计算,从_年_月_日起暂计至起诉之日,实际应计至还清全部款
2、项之日止);2、判令被告二对被告一所欠原告的工程款及利息承担连带责任;3、判令本案全部诉讼费用由被告承担。事实与理由:_年_月_日,被告一将其从被告二处承包的佛山市_有限公司在_工业园的部分土建工程项目分包给原告。原告以佛山市_区_金属制品厂的名义与被告一签订工程承揽责任书,约定原告承包佛山市_有限公司在_工业园的车间b、c的金属钢结构工程。工程承揽责任书签订后,原告按约定完成施工,工程项目也已经验收合格交付使用。工程施工完毕后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的时间为_年_月_日。_年_月_日,被告一向原告出具工程款欠条一张,确认其仍欠原告工程款_元。后来被告一却以各种
3、理由推诿,拒不向原告支付上述工程款。原告认为,因被告二与被告一之间存在非法转包分包关系,这种关系直接导致原告的合法债权难以实现。根据法律规定,两被告应对所欠原告工程款以及逾期支付的利息承担连带支付责任。为维护自身合法权益,原告现依法提起诉讼,恳请法院支持原告全部诉讼请求。此致_区人民法院具状人:_年_月_日建筑工程施工合同2(桩基础工程)甲方:XXXXX有限公司乙方:XXXX有限公司依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建筑安装工程合同条例及其他有关法律、行政法规,在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则基础上,双方就以下施工事项协商一致,订立如下协议:一、 工程项目名称:鼎XX二、 工
4、程 地 点:大庆市XXX。三、 工 程 内 容:地下桩基础工程,1#楼及裙楼工程。超 流态混凝土灌注桩基础施工。混凝土工程总量约为:2千多立方米。最终以实际发生的,并经甲方、乙方、监理现场代表审核后的混凝土工程量为准,此工程量作为工程结算依据。四、 工程价款及承包方式1、 甲方支付乙方工程款,单方造价:钢筋混凝土每立方米为1000元,工程价款按实际发生的工程量计算为准。(1) 该工程造价中已包含劳保统筹费用及安全生产措施费、总包服务费、税金等费用。(2) 此工程价款中已包含水电费用及相关的原材料、半成 品的检验、试验等费用。(3) 最终以实际发生的工程量进行结算,工程量计算以设计图纸尺寸及相关
5、规定为依据。由甲方、乙方及监理现场代表负责确认,最终以甲方、乙方、监理确认的为准。(4)乙方负责向甲方支付2%税金,其余部分由甲方负责。2、 承包方式(1) 乙方以包工包料形式承包,乙方负责按甲方、监理批准后的施工方案进行施工,并且提供人工、材料,进行机械钻孔、灌注混凝土、钢筋笼制作及安放等工作。(2) 乙方自行负责工程所用水、电费用。(3) 甲方负责监管乙方桩基础工程施工及提供场地,乙方负责施工、自行解决民工的临时用宿舍等临时建筑,甲方只负责按合同约定向乙方支付工程款。3、 乙方的施工工作要接受甲方、监理的监管,乙方严格按照施工图设计及桩基规范进行施工,如出现任何安全、质量事故均由乙方负责。
6、五、 付款方式1、本合同签订后,乙方人员、材料设备全部进场后,甲方向乙方支付工程款的30%为工程预付款;以后按形象进度拨付工程款。桩基础工程完成后预留工程款的20%待试桩合格后由监理单位、设计单位及甲乙双方对桩基础分项工程验收合格,乙方交齐相应的桩基资料后进行最终结算。2、甲方扣除工程款的5%作为质保金,待工程竣工验收合格,正常使用一年后全部付清。六、工程期限合同签订生效后,乙方人工、材料、机械设备等应按经过甲方及监理批准要求日期就位、开工及竣工。乙方施工实行连续作业。施工工期为:自开钻之日起10天(有效工作日)如施工现场不具备施工条件,工期顺延。七、质量要求1、按设计图纸、甲方、乙方及监理审
7、定的施工组织设计及相关规范要求施工。工程质量达到“合格”标准。如因乙方原因造成的质量不合格所产生的一切责任及经济损失由乙方全部负责。2、工程完工后20天内,且在甲方拨付最后一笔工程款之前,乙方向监理单位及甲方提供完整、详实的内业技术资料四份。八、责任及义务甲方责任及义务:甲方应提供确保桩基础工程施工所要求的施工现场和通道等,为桩基础工程施工提供一切工作条件。乙方责任及义务:1、乙方施工桩基础在监理的监督下和施工队配合进行桩基础定位放线。施工中钻出的泥土,由甲方、乙方、施工单位和挖土施工队,四方承担费用。2、乙方提前做好施工机械、材料及人工等的准备工作,按甲方及监理审批的、甲方指定进入施工现场的
8、日期进入现场、开工日期开工。3、工程开工前五日内,向甲方及监理提供施工组织设计及进度计划进行审批,乙方必须按批准后的方案施工,随时接受甲方、监理的检查、监督。4、乙方在施工过程中如果发生由于土质(如粉质淤泥层等)情况,导致施工不能正常进行,乙方有义务采取一切措施保证施工质量及工期,由此而产生的一切费用全部由乙方承担,由而引起的工期顺延。5、乙方应严格按国家相关行业操作规程进行施工;桩及桩内钢筋的种类、规格、尺寸、混凝土强度等级、单桩承载力必须满足设计要求;试桩时,乙方应达到试桩必备的条件。若桩在施工后的承载力(实际使用价值)达不到设计要求,乙方按照本工程造价的30%承担违约责任。6、乙方应认真
9、按照标准、规范、设计要求、经甲方及监理批准的施工方案进行施工,随时接受检查并为检查提供便利条件。在施工中服从甲方、监理工程师的监督和管理。7、工程具备覆盖、掩盖条件,乙方自检合格后及时通知甲方及监理进行验收。经甲方现场相关专业人员及监理工程师验收合格后,方可进行隐蔽或继续施工。8、乙方在施工过程中,若遇到地下障碍物、空洞、人防等,应及时通知甲方、现场专业人员及监理单位进行处理。乙方有义务采取一切措施保证施工工期和质量。9、乙方应与甲方及监理、施工单位积极配合,服从甲方及监理单位的施工管理及技术管理。10、乙方保证在接到甲方书面通知日起三日内,人工、材料及设备全部进场。11、试验桩必须加早强剂,
10、其费用由乙方承担。12、乙方负责原材料及试块的试验送检工作,并承担试验检验费用。13、负责内业资料的整理,竣工验收后移交给监理和甲方。14、安全生产 乙方在桩基础工程施工阶段应制定周密的施工安全保障计划,做好安全技术交底工作,保证施工现场安全。如施工现场出现由于乙方原因引起的安全事故,乙方承担全部责任及费用。甲方责任及义务1、做好施工现场的“三通一平”工作。2、负责协调乙方和施工队提供工程标高控制点及主轴线,并以书面形式交给乙方,乙方负责放线定位,甲方及监理验线合格后乙方方可施工。3、向乙方提供施工的水源、电源并接入施工现场内,由此引起的一切费用由乙方承担。4、负责协调处理建设行政管理部门的相
11、关手续。九、其他事项本合同甲乙双方签字后生效。如有未尽事宜,须双方共同协商,作出补充协议,补充协议与合同具有同等效力。本协议未尽事宜,甲乙双方协商解决。本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。每份合同均具有相同法律效力。甲 方(公章): 乙 方(公章):法人代表签字: 法定代表签字:地 址: 地 址:联 系 电 话: 联 系 电 话:日 期: 日 期:建筑工程施工合同3发包人:承包人:依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规规定,参照该项目主体工程条款,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,订立本协议。一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:二、工程范围:三、合同工
12、期:本工程自 年 月 日至 年 月 日,工期日历 天,不可避免的自然灾害除外。四、质量标准:达到本工程招标文件及主体工程相关条款约定的技术规范。五、合同价款:本工程采用总价包干形式即包工包料的固定价格形式发包。合同价格为施工图纸所涵盖内容共人民币元整(¥: 元)。六、工程款的结算及支付:本协议所涉及工程款的支付:采用无预付款方式,承包人按照本协议要求完成施工任务后,向发包人提供三套完整的工程量验收计量报告及工程款支付资料,经发包人、监理工程师验收合格和签字认可,并通过相关程序审批后,由发包人支付工程款60%;在整个工程竣工验收合格和完成工程结算及决算审计工作后,再支付工程款30%,余下10%工
13、程款作为质量保修金在工程保修期满后无任何质量问题即无息付清。七、各方权利和义务:(一)发包人1、开工前向承包人提供现场的水准点及完整的施工图三套。2、开工前组织承包人、设计单位、工程质量监督等人员参加图纸会审,并由设计人员交待技术参数及标准。3、对承包人在施工过程中出现违规操作或出现质量和安全隐患时,有权下达停工通知,并要求在不增加工期情况下予以返工,直至合格为止。(二)承包人1、按招投标文件和主体工程合同条款规定及国家相关规定办理工程建设过程中(含招投标)属于承包人办理的各项手续,并承担其税费。2、负责施工用水、用电、续接和临时设施的准备工作及其费用。3、严格按施工图及说明进行施工,确保工程
14、质量,按合同规定时间如期完工,工程完工后清运建筑垃圾及多余土方,做到工完场清和场地平整。4、在施工过程中,要注意安全生产、文明施工,如发生安全事故一切责任均由承包人承担(包括承担安全部门或机构作出的处罚),发包人概不负责。5、工程完工后,承包人应及时整理工程结算资料,通过有资质中介机构进行决算,向发包人申请进行竣工结算、决算审计和拨付工程价款。6、承包人应按技术规范要求施工,随时接受发包人、监理机构和质量监督部门的监督检查,并为检查提供便利条件。7、在签订本协议时,承包人以现金的方式交纳履约保证金万元(¥:万元)到发包人帐户。依据本次的招标文件规定,若承包人不全面履行合同出现违约情况,发包人将
15、按招标文件及合同的约定不返还履约保证金。8、承包人在施工过程中履行完全部条款,待整个工程验收合格并通过竣工决算完毕后无息退还余下履约保证金。八、质量要求:参照主体工程合同条款执行。九、违约责任:参照主体工程合同条款执行。十、本协议如与主体工程合同有相抵触的,以主体工程合同为准。十一、在工程施工过程中,发包方书面给予承包方的工作联系函属本协议的补充文书,与本协议具有同等法律效力。十二、本合同一式五份,发包人、承包人各执二份,公证人面军执一份,自合同各方法人或其委托代理人和公证人签字盖章后生效,履行完全部合同条款后失效。十三、未尽事宜,经合同方共同协商解决。发包人签章:(公章)承包人:(公章)年
16、月 日年 月 日建筑工程施工合同4甲方负责人:乙方负责人:为了明确甲乙双方在装修施工过程中的权利和义务,根据民法典和建筑装修的有关条款,经甲乙双方充分协商,特签定本合同,以便共同遵守。1.甲方将房屋的装修工程发包给乙方。总造价:元整,元。2.工程内容:详见报价明细单,依据双方协商的样式、形式。3.工程范围:报价单所涉及的所有项目的材料、运输、制作,安装并达到质量要求。4.工期要求:天,(_年_月_日至_年_月日)。工期每拖后一天罚总价款的千分之五。(如中雨、大雨、暴雨及其他恶劣天气,非乙方原因停电、停水除外。)5.付款方式:合同签定后甲方付给乙方元;水电、地墙砖完成后付元;木工、油漆、墙面完成
17、后付元;木地板、灯具安装完成后付元;全部完成后经双方验收合同_日内将尾款全部付清。6.甲方为乙方提供作业环境,按约定付给乙方工程款,乙方按要求保质保量,按时完成各项内容。7.其余事项:装修前卫生间不渗水,装修期间不得破坏防水屋,如发现渗水乙方负责。装修质量保修_年。8.变更条款:(1.甲方确定工程量的增减。(2.甲方确定工程项目的增减。9.发生下列情况之一的,按工程总造价加或减的相应调整,双方应有书面签字记录。10.本合同一式两份,甲乙双方各持一份。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同5发包方(以下简称甲方):姓名(
18、签字后生效):工程地点:联系电话: 移动电话:承包方(以下简称乙方):承包人(姓名):联系电话:第一条 工程概况1.1工程地点: 面积: m21.2工程内容(见装饰装修工程施工项目确认表)1.3工程承包方式:1乙方包工,提供部分主材。2乙方包工,甲方提供部分主材。1.4工程期限 天开工日期: 年 月 日竣工日期: 年 月 日第二条 施工图纸1 双方商定施工图纸。2 甲方委托乙方设计图纸。第三条 甲方工作3.1开工前,为乙方入场施工创造条件,包括:搬清室内物品、陈设或将室内不易搬动的物品、陈设归堆、遮盖,以不影响施工原则。3.2提供施工期间的水源、电源。第四条 乙方工作4.1施工中严格执行案例施
19、工操作规范,防火规定,施工规定及质量标准,按期保质完成工程。第五条 材料供应5.1按合同约定由甲方提供材料的,甲方应在材料到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续,甲方提供的材料必须是符合设计要求的合格产品,如果因甲方提供的材料发生质量问题或规格差异,对工程造成损失,由甲方承担并负责。第六条 质量标准双方约定工程质量,由双方商议的标准执行。第七条 工程造价及付款方式7.1本合同工程造价为(人民币) 元金额大写:7.2工程付款方式工程款分四次付清 付款方式:合同签订之日,甲方预付款_元,人民币大写:_,木工进场时甲方支付二期款_元,人民币大写:_,涂饰工进场时,甲方支付三期款_元,人民币
20、大写:_,余款于工程完毕后一次性付清。第八条 本合同一式两份,甲、乙双方各一份,经甲、乙双方签字后生效。合同履行完工后自动终止。第九条 在施工过程中,双方如有任何意见分歧,应友好协商解决,如不可则向相关部门提出上诉。甲方: 乙方:年 月 日 年 月 日建筑工程施工合同6甲方(买方单位):_乙方(出卖单位): _依照民法典和其它有关法律法规规定,遵循平等、自愿、公平、公开及诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,就甲方的宽城万达XX所需墙纸样板房供货事宜,签订本合同,双方共同遵守。一、产品名称、型号、使用地点、数量、单价、金额二、合同价格的说明1、合同单价为固定综合包干单位,包含材料费、运输费、排版
21、损耗、机械费、施工费(人工费、施工损耗、胶粉等辅材费)、管理费、成品保护费、关税、利润等各种费用,售后服务所需的相关费用。单价为墙纸上墙后按成品面积实际收方的包干单价。2、合同单价在合同执行过程 中不作调整:因市场性、政策性变化而引起的任何价格变动,均不影响合同执行,并不得调整合同包干单价。3、因合同为暂定量,供货过程 中乙方不得因为供货数量与合同不相符而提出任何异议,更不能以此为由调整单价。三、墙纸质量要求 墙纸镶贴完毕,甲方以认可的样板和本合同要求及G73-91建筑装饰工程施工及验收规范标准进行验收。1、乙方所必须严格按照合同规定的墙纸规格、型号、编号供货和施工,提供的墙纸应为指定的优等品
22、。2、墙纸镶贴应对花对缝,完成可视面应无缝且平整。镶贴完毕后最终质量应达到优良标准。3、所有墙纸和辅料应无异味,甲醛等有毒气体的含量(或挥发量)不超过国家相关标准和规范。四、交货及施工工期 合同签订后 天内将合同数量墙纸备货于施工现场,场地具备安装条件后 天内铺装完毕。乙方不得以任何原因延期完工(若因甲方基础完工时间推迟而相应推迟完工时间)。五、交货地点及方式: 宽城万达XX样板房六、供货方式1、本合同的数量为根据现场实测的暂估数,乙方在备货时应多于该数量,保证现场施工面积变化时及时补充供应同批号、色号产品。2、乙方应根据场地大小进行选板铺装,确保同一区域内的墙纸无色差、条纹顺接自然。3、各个
23、型号的墙纸视货源情况而决定各个型号使用量,可选用全部型号,也可选用其中某几款型号。七、产品验收及提出异议期 严格按照“货物技术要求及规范”条款进行验收,对施工过程中发现的不符合质量要求的产品乙方无条件更换。八、产品结算1、墙纸镶贴工程完工,甲方验收合格后,双方按墙面面积进行收方,核定墙纸的实际铺贴面积。2、根据收方量进行工程结算。用收方数量和合同单价计算结算金额。结算金额墙纸的收方数量215;合同单价。九、付款方式1、合同生效后五天内支付合同总金额 的 30%作预付款。2、壁纸铺装钱付全款十、甲乙双方职责1、甲方职责1.1 甲方应在乙方墙纸到货前完成墙面准备工作(刮完腻脂和喷完封闭漆),保证乙
24、方到货后能正常施工。1.2 协调乙方与在场相关单位的关系。1.3 进行施工质量监督工作,进行墙纸验收和收方工作。1.4 支付货款、办理工程结算。2、乙方职责2.1 保证所供墙纸的真实、可靠性,严格按合同要求的品种、规格墙纸供货和施工,并确保施工镶贴质量。2.2 墙纸基层其他施工队伍施工,乙方自行作好基层施工的质量监督。基层不合格,乙方可拒绝施工,并及时以书面形式报告甲方。乙方墙纸上墙,即视为乙方对基层质量检验合格。施工后因基层质量造成的已贴墙纸损失、返工所需墙纸及返工费用均由乙方承担。2.3 镶贴过程中的材料自行保管。2.4 自行作好验收前的成品保护,乙方产品损坏由乙方自行无偿返工;有损坏其它
25、施工项目的成品应照价赔偿。2.5 自行接装施工用的水电管线,并做好安全防范措施。十一、工地现场管理:1、 本工程施工管理过程中乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例,遵守甲方的现场管理规定。并随时接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查,如达不到安全文明工地标准,甲方即可勒令乙方停工整改,由此造成的损失由乙方负责。2.安全施工: 乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全和防火教育,严格按安全规范组织施工,积极采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方原因造成事故的责任和因此发生的费用,全部由乙方承担,甲方不承担任何责任。3.文明施工:3.1 乙方应严格按国家及地方政
26、府颁发的文明施工规范组织施工,遵守甲方的现场管理规定,保证工地达到文明现场标准(乙方工作人员不能酒后进入施工现场、不能在楼内大小便,违者将处以每人每次1000元的罚款,罚款直接在工程款中扣除;情节严重者直接驱逐出现场。)。3.2 施工期间,乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等,做到工完场清,工程建设中每个楼层的多余材料、垃圾必须运输到地面,严禁从高空直接向下抛物;以上物品在不需用时应按甲方要求及时清理出工地。3.3 本工程的所有安全文明施工措施的费用已在合同价款中包干考虑,不作任何调整。十二、售后服务1、乙方对本合同产品按“两年维修,”的原则为甲方提供服务。2、在两年内出现起层
27、、剥落、变色等质量问题,乙方修复或更换,若人为损坏乙方只收取材料费。十三、违约责任1、因色差原因、墙纸质量问题等原因影响到工程效果,乙方无条件在5天内更换,更换后仍达不到标准或拒不更换,视为乙方违约。2、在工程完工前,乙方单方解除合同或中止供货,视为乙方违约甲方(盖章):_乙方(盖章):_日期:_建筑工程施工合同7甲方(发包方):乙方(承包方):依照中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法及其有关法律,行政法规,遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则,经双方协商,就 工程施工事宜达成协议并形成如下条款,协议双方共同遵守。一。工程概况1。工程名称:2。工程地址:公园道西侧3。结构类型:框架,
28、地下二层,地上三十层,地下车库约4万, 共计约20万。4。合同价款:合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。5。施工场地条件:三通一平已完成,(其中施工用水由甲方提供水源,乙方配备供应施工用水机具;施工场地道路由乙方负责,公共道路由乙方负责;费用由甲方承担,甲方提供施工用电源,施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费,具备施工条件)。6。工期:合同工期为两年,开工日期为 年 月 日至 年 月 日,总工期为: 天。7。工程质量:合格, 文明施工达市级文明工地要求。二。承包范围及承包方式1。工程承包范围:全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电气内容。下列项目:电梯、消防、喷淋
29、、通风、弱电等专业分包项目乙方负责预埋、预留等内容。配合专业分包工程项目的界限:a。基础土方工程的挖土另行分包,土方回填在本合同内。土方回填运距据实签证为准。b。电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。2。甲方要求: 本工程合同(协议)签订后,乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包整体工程,一经发现,立即终止合同,按乙方违约处理,并由有关部门依据相关规定实施处罚。三。付款方式乙方收到工程款同时提供正式收款发票。1、乙方垫资施工至正负零后7日内拨付已完成工程量价款的80%,以后每月拨付一次,每月的26日乙方上报已完成的工程量,甲方在十个工作日内审核并支付已完工程量价款的80%,如果甲方没
30、有审核完毕,按乙方上报的工程量计算并拨付。2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90%,结算完成后30日内甲方向乙方拨付至工程结算总价款的95% 。3、剩余工程结算款的5%作为工程质量保修金,自验收合格之日起满一年十五日内支付质量保证金总额的60%,满两年十五日内支付至质量保证金总额的80%,满三年后28日内一次性付清。4、甲乙双方竣工计算,待甲方收到乙方结算书次日算起2个月审核完毕,结算中双方如有争议必须通过当地造价部门裁定。四。结算方法:1。工程造价:土建安装工程造价按一类取费总价不下浮,作为甲乙双方工程结算造价。2。执行20xx年全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额、全国统一建
31、筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗定额、全国统一建筑安装工程消耗定额及相关定额,相关费用标准编制施工图结算,认价以外的工程材料价格以同期唐山工程造价信息为主,造价信息没有包含及甲方指定的设备、材料价格。采用经甲方确认的市场价格调整(辅材及周转、摊销材料不做调整):机械费、人工费、措施费项目按定额规定计算并调整。3。甲方直接分包的分项工程,乙方可以针对相应的安装工程收取合同价款的2%的配合费,该总包管理费由甲方向分包人代扣后支付给乙方。乙方应配合甲方的专业发包工作,服从甲方总的计划安排,为专业承包人提供必需的施工条件,总包方收取相应的合同总价的2%配合费,分包工程税收由分包方承担。4。采购价格的
32、认定:采用造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据,采用市场价格的,双方认定的价格为调差依据,进度逾期未完成的工程材料价格的认定方法:工程逾期,但材料价格下降时,以逾期的材料价格为调价依据;工程逾期,但材料价格上涨时,以批准的工程计划规定的完成时间的价格为调差依据。五。工程设计变更1。 工程施工过程中,甲乙双方应根据项目实施的具体情况按照合同明确的范围,以书面形式对工程变更内容进行现场签证。凡属于工程计划(或变更)范畴的工作内容,必须按计划(或变更)要求施工。凡施工现场需签证的工程洽商或工程变更和涉及工程项目增加你的必须由甲方、监理方和乙方授权代表签字盖章生效,乙方必须将现场签证原件汇总编辑
33、成册作为工程结算的依据,由此发生的工程费用结算方法执行第四条。2。设计变更、工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签字手续将不增加价款调整(如果属于减项则调减工程价款)。六。 材料进场要求及计价1。 及主体工程质量及影响小区统一效果的设备由甲方指定品牌或施工厂家,乙方采购,范围有:钢筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墙砖、花岗岩、隔墙板、钢筋螺纹连接、散热器、给排水采暖管材。其中钢材:唐钢、承钢、首钢本厂产品及河北钢铁集团2。指定品牌的材料设备甲方认质认价,由乙方提前做好计划并负责购买。乙方对甲方指定的材料设备严把质量关,材料设备进场前必须做好检验,做施工规定的必要的试验等。经验收合格后,方可
34、进场使用。乙方对甲方指定的材料质量负有全部责任。工程材料、成品、半成品的试验检验费由甲方承担。试验单位须经甲方、监理单位认可。工程定位放线由规划局负责的部分。费用由甲方承担。3。进场材料设备与设计和样品要求不符合的产品,甲方和监理方应禁止使用。由乙方按甲方和监理方要求的时间运出施工现场,重新采购符合要求的产品,并由乙方承担由此产生的费用,工期不予顺延。七。工程管理1。 甲方委派工程师现场代表,负责协调各方关系并代表甲方对施工图设计、工程质量、工程进度、施工安全、文明施工、工程质量的确认等进行全面管理,履行合同约定的内容。2。 乙方委派项目经理全面负责本工程施工管理与服务工作,协调现场内所有专业
35、施工队的现场施工组织、管理、进度、技术、质量、安全、文明施工、成品保护、所有材料设备保存,履行本合同约定内容。3。 乙方现场临时设施,各分项加工场地、卷扬机、上料架场地要按照施工总平面图布置,不得影响外网管线及相应配套附属设施工程施工。4。 工程竣工后(以质监站验收日期为准)90日内,乙方按照城建档案移交目录的标准向甲方提供三份完整的竣工资料,同时乙方必须为甲方提供办理竣工备案手续的所有相关资料。5。 乙方在施工过程中违反其承诺或不服从甲方及监理的管理,甲方有权直令施工单位出场并终止合同,按乙方已完成的合同范围内的实际工程量并执行河北省20xx定额基价进行结算(材料价格调整执行第四条款第二条)
36、,由乙方承担全部违约责任;凡工程存在质量隐患或即成事实的,乙方必须改正;对存在质量隐患或发生质量缺陷不改正的,每发生一次,甲方视具体事项给予经济处罚,由每次向乙方拨付工程款时扣除。6。 存在工程分包的,乙方必须以书面形式呈报甲方,经甲方签认后才能进场,并执行合同约定的相关内容,并由乙方承担由于工程分包而引发的相关责任。7。 为了保证工程质量甲方有权制订工程材料和对材料进行认价,乙方必须根据甲方要求及质量标准采购工程材料。八。违约责任1。 因甲方原因造成的停工,由甲方驻现场项目经理和监理工程师认可后工期可以顺延。2。 因甲方原因造成的停建、缓建,甲方在1个月内结算完毕并支付乙方已经完成工程量的工
37、程款。3。 乙方不按约定工期竣工,不按时交付工程,每延误一天乙方按合同总价的万分之三向甲方支付日违约金。如因乙方施工力量不足严重拖延工期,甲方有权责令乙方撤场,解除本协议并承担因延期造成的一切法律责任。4。 如乙方工程质量出现较大问题造成甲方损失的,由乙方承担并且乙方应按合同总价的3%向甲方支付违约金并承担一切法律责任。如施工过程中发现乙方有重大质量、安全事故,甲方有权责令乙方撤场并解除本合同,由此引起的后果由乙方负责。5。 乙方依本合同需承担的违约金、赔偿金,可由发包方直接从承包方任何未结付的工程款中直接扣减。九。 双方约定,如因乙方欠付任何第三人债务,被起诉并导致甲方作为共同被告,或依法保
38、全甲方对乙方的责权或因乙方的任何原因导致甲方接受人民法院或仲裁机构的协助执行或财产保全通知的,除乙方在甲方接收上述起诉材料或保全或协助执行材料后10日内全额自行偿还拖欠债务,并协调撤回起诉或撤销保全或协议执行义务,或在10日内按权利人起诉额度向甲方提供保证金,否则,将视同乙方资产及信誉恶化且将严重影响本合同的正常履行,甲方可直接解除与乙方的施工合同并追究乙方的违约责任。十。 此意向书双方签订之日起3日内,乙方向甲方指定的账户内打入保证金贰佰万元人民币,待乙方进场后15日内甲方退还乙方全部保证金,且甲方不支付任何利息。(本意向书签订后3日内保证金未打入指定账户内,此意向书作废)甲方承诺乙方工程最
39、晚在20xx年6月15日前开工,如果不开工甲方无条件退还乙方保证金(人民币:贰佰万元整),如果保证金未能在进场15日内(即6月30日)退还,则由归还,且需按保证金日千分之五计息给乙方,计息起使日期由7月1日开始。十一 本意向书为工程结算的依据,具有法律效力,建设工程施工合同只用于办理工程施工的各项手续之用。本意向书与正式建设工程施工合同如有不同,以正式建设工程施工合同为准。十二。 未经事宜双方友好协商,另行签订补充协议,如发生争议可协商解决,协商不成可直接向当地人民法院起诉。十三。 本合同一式肆份,双方各持贰份,自双方签字盖章之日起生效。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_
40、 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日建筑工程施工合同8甲方(发包方):乙方(承包方):经甲乙双方商定,甲方将老年别墅公寓工程的施工任务交给乙方承担。为了明确双方责任,确保工程的进度与质量要求,在公平、自愿、平等、互利的基础上双方协商议妥本协议以下各条款,共同监督,严格遵守。第一条:承包方式:乙方包工不包料,乙方负责自带机械设备、架材、模板等。以规定的建筑面积计算规则计算建筑面积,甲方按照每平方米完成工程量支付乙方单价¥200.0元/人工机械架材费用。第二条:承包范围:施工图纸文件中所注明的建筑主体土建部分的所有分部分项工程。第三条:质量要求:合格工程第四条:开竣工日期:本工程定于_
41、年_月_日开工,定于_年_月_日竣工。日历工期90天。第五条:人机费支付办法:按照形象进度拨付。基础出土后拨付总人机费的10%;第一层完成后(现浇板浇注完毕)拨付总人机费的50%;屋面和装饰工程完成拨付总人机费的90%;整个工程完成并交工验收合格后拨付至总人机费的100%。每次付款,由乙方写出书面报告,经甲方技术人员按照合同要求核对工程量及质量情况后签署意见,审批后拨付。第六条:双方责任一、甲方责任(一)按照资金拨付办法及时拨付人机费。(二)协调好开工前及施工中的水电供应,协调好施工道路的畅通,达到三通一平,并承担水电及道路三通一平所需的费用。(三)保证施工中所需材料和构件的及时供应,做好材料
42、的取样、送样、配合比单、原材料的出厂合格证等工作。(四)负责组织隐蔽工程、验槽、基础及主体工程的验收。(五)负责协调社会、主管部门及四邻关系。二、乙方责任(一)必须严格按照施工图纸和现行施工质量验收规范进行施工。(二)必须听从甲方和上级主管部门、监督、监理的指挥,配合检查,执行处理意见。(三)认真组织施工,编制施工进度计划,质量保证措施、施工安全措施、技术节约措施、主要技术要求的技术经济指标等,严格执行措施条款,确保工程质量。(四)提供材料使用计划,在各种材料使用前7天内向甲方提出书面材料用量计划。(五)编制现场文明施工措施,加强文明施工管理,保证道路畅通,并悬挂文明施工和安全施工图片。乙方负责每天将施工现场清理干净,材