《大学《工程建设监理》考试题库及答案.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《大学《工程建设监理》考试题库及答案.pdf（197页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2.2万元，施工企业应要求供应商支付()O收藏A.2.0万元B.2.2万元C.0.2万元D.4.2万元回答错误!正确答案：B执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按()执行。收藏A.原价与新价的平均价格B.原价格C.市场价D.新价格回答错误!正确答案：B 建设工程监理规范规定，监理资料的管理应由（）。收藏A.专业监理工程师负责B.资料员负责C.总监理工程师负责，并指定专人具体实施D.专业监理工程师指定的专人负责实施回答错误!正确答案：C下列属于建设工程目标控
2、制经济措施的是（）。收藏A.明确目标控制人员的任务和职能分工B.投资偏差分析C.提出多个不同的技术方案D.分析不同合同之间的相互联系回答错误!正确答案：B某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是 合同法中规定的（）。收藏A.先履行方享有的不安抗辩权B.后履行方享有的不安抗辩权C.后履行方享有的抗辩权D.双方享有的同时履行抗辩权回答错误!正确答案：C职能型组织结构的主要优点是（）。收藏A.隶属关系明确B.管理效率高C.不易产生矛盾指令D.有较大机动性回答错误!正确答案：B施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试
3、验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由()。收藏A.承包人承担发生的费用，相应顺延工期B.承包人承担发生的费用，工期不予顺延C.发包人追加合同价款，工期不予顺延D.发包人追加合同价款，相应顺延工期回答错误!正确答案：D下列工作中，属于施工阶段进度控制任务的是()。收藏A.审查确认施工分包单位B.做好工程计量工作做好对人力、材料、机械、设备等的投入控制工作D.审查施工组织设计回答错误!正确答案：C某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由（）承担。收藏A.工程师B.
4、乙承包人C.发包人D.甲承包人回答错误!正确答案：C监理工程师在项目招投标阶段进行投资控制的主要工作如下，其合理的工作程序是（）。1.审查投标单位标书2.编制标底3.通过评标提出决标意见，推荐承包商4.编制与发送招标文件 5.协助业主与承包商签订工程承包合同收藏A.4 1 2 3 5B.42 135C.42 31 5D.43 21 5回答错误!正确答案：B材料预算价格是指材料由其来源地运到（）后的价格。收藏A.施工工地B.施工工地仓库出库施工操作地点D.施工工地仓库回答错误!正确答案：A 建设工程监理规范 规定，监理单位派驻施工现场项目监理机构的总监理工程师应由具有()以上同类工程监理工作经验
5、的人员担任。收藏A.1 年B.5年C.2年D.3年回答错误!正确答案：D实施建设工程监理的基本目的是()。收藏A.保证在计划的目标内将建设工程建成投入使用B.对建设工程的实施进行规划、控制、协调控制建设工程的投资、进度和质量D.协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用回答错误!正确答案：D建设工程风险分解的途径之一是按结构维分解，其含义是按建设工程（）进行分解。收藏A.风险管理的工作结构B.组成内容风险管理的组织结构D.结构体系回答错误!正确答案：B检查网络计划时，发现某工作尚续作业a 天，到该工作计划最迟完成时刻尚剩b 天，元有总时差c 天，则该工作尚有总时差()天。收藏A.c-aB
6、.c-bC.a-bD.b-a回答错误!正确答案：D 建设工程安全生产管理条例规定，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和()实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。收藏A.施工合同B.项目管理规范工程建设强制性标准D.监理大纲回答错误!正确答案：C某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万立，合同中规定：土方工程单价为5 元/立，当实际工程量超过估计15%时，调整单价，单价调为4 元/立，工程结束实际完成130万立，则工程款为（）万元。收藏A.520B.650635D.620回答错误!正确答案：C 建设工程监理规范规定，总监理工程师或专业监理工程师应()专题会议，解决施工过程中的
7、各种专项问题。收臧A.按建设单位要求组织B.定期主持召开根据需要及时组织D.每月组织召开一次回答错误!正确答案：C在工程项目施工招标阶段，监理工程师应根据（）来确定参与招标企业的专业类型及资质等级。收藏A.工程的类型B.工程的类型、规模和特点C.工程的规模及隶属关系D.工程的规模回答错误!正确答案：B风险识别的特点之一是不确定性，这是风险识别（）的结果。收藏A.复杂性和相关性B.主观性和复杂性C.个别性和主观性D.个别性和复杂性回答错误!正确答案：B建设工程监理规划的审核应侧重于（）是否与合同要求和业主建设意图一致。收藏A.投资、进度、质量目标控制方法和措施B.项目监理机构结构监理工作制度D.
8、监理范围、工作内容及监理目标回答错误!正确答案：D建设工程风险识别的结果是()。收藏A.识别建设工程风险因素、风险事件及后果B.建设工程风险分解C.建立建设工程初始风险清单D.建立建设工程风险清单回答错误!正确答案：D工程质量监督检测费应在（）中计取。收藏A.工程监理费B.建设单位管理费C.施工单位现场经费D.施工单位间接费回答错误!正确答案：B在下列实际进度与计划进度比较方法中，可判定某项工作进度偏差并能预测该偏差对工程总工期影响程度的方法是（）。收藏A.前锋线比较法B.双比例单侧横道图比较法C.双比例双侧横道图比较法D.S 型曲线比较法回答错误!正确答案：A非代理型CM模式的合同价（）。收
9、臧A.是由CM单位直接向业主报出具体数额的价格B.不是一个确定的具体数据，主要是确定计价原则和方式C.就是CM费D.就是GMP回答错误!正确答案：B监理工程师在施工阶段对工程质量控制的重点是对（）进行控制。收藏A.质量体系B.人C.事前D.质量控制点回答错误!正确答案：C监理工程师编制的期中付款证书中不应包括（）。收藏A.价格调整B.已实施的永久工程的价值C.不合格材料的运输费用D.计日工回答错误!正确答案：C对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷归档工作进行监督、检查是（）的职责。收藏A.设计单位和监理单位B.建设单位和监理单位C.建设单位和地方城建档案管理部门D.监理单位和地方城建档案管理
10、部门回答错误!正确答案：B在建设工程监理实施中，总监理工程师代表监理单位全面履行建设工程委托监理合同，承担合同中监理单位与业主方约定的监理责任与义务，因此，监理单位应给总监理工程师充分授权，这体现了（）的监理实施原则。收藏A.公正、独立、自主B.总监理工程师是权力主体C.总监理工程师是责任主体D.权责一致回答错误!正确答案：D施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由（）承担。收藏A.承包人B.工程师和承包人C.工程师D.发包人回答错误!正确答案：A木结构房屋比钢筋混凝土结构房屋失火的概率大，这 是
11、 根 据（）得出的结论收藏A.客观概率的演绎法B.客观概率的归纳法C.主观概率的归纳法D.主观概率的演绎法回答错误!正确答案：B在工程网络计划中,如果某工作的自由时差刚好被全部利用时，则会影响（）。收藏A.本工作最早完成时间B.其平行工作的最早完成时间C.其紧后工作的最早完成时间D.其后续工作的最早完成时间回答错误!正确答案：A按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时,应按（）顺序解释。收藏A.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议B.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D.施工合同专用条款、施工合同通用条款
12、、中标通知书回答错误!正确答案：C题型描述：单选题设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由（）。收藏A.发包人承担B.双方各自承担C.设计人承担D.设计审批部门承担回答错误!正确答案：A已知工程网络计划中某工作的自由时差为3天，总时差为6天。监理工程师在检查进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响工期2天，则该工作实际进度比计划进度拖延（）天。收藏A.8B.6C.5D.3回答错误!正确答案：A 建设工程监理范围和规模标准规定中要求建筑面积在（）平方米以上的住宅建设工程必须实行监理。收藏A.2万B.3万C.5 万D.1 万回答错误!正确答案：C施工中如果出现设计变更和工程量增
13、加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，（）。收藏A.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人B.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师C.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师D.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人回答错误!正确答案：C价值工程定义中的成本是指（）。收藏A.使用过程中的运营费用B.一次性投资费用C.一次性投资费用与使用过程中的运营费用D.使用过程中的维修费用回答错误!正确答案：C预算定额是编制施工图预算的主要依据，预算定额编制的基础是（）。收藏A.概算指标B.施工定额C.概算定额D.收费定额回答错误!正确答案：B施工合同的组成文
14、件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是（）收藏A.协议书B.标准条款C.质量保修书D.专用条款回答错误!正确答案：D施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应 当 按 照（）处理。收藏A.增加的费用由承包人承担,延误的工期相应顺延B.增加的费用由承包人承担,延误的工期不予顺延C.增加的费用由发包人补偿,延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿,延误的工期不予顺延回答错误!正确答案:按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由（）的人民法院管辖。收藏A.被告住所地B.合同签字
15、地C.工程所在地D.原告住所地回答错误!正确答案：C某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。收藏A.施工合同成立，但不生效B.施工合同不成立，但有效C.施工合同不成立，不生效D.施工合同成立，且已生效回答错误!正确答案：D 建设工程监理规范规定，监理资料的管理应由（）。收藏A.总监理工程师负责，并指定专人具体实施B.专业监理工程师指定的专人负责实施C.资料员负责D.专业监理工程师负责回答错误!正确答案：A组建一个完善的监理组织机构的步骤是（）。收藏A.确定监理机构目标、选择组织结构形式、制定工作
16、流程和信息流程、确定监理工作内容B.确定监理机构目标、确定监理工作内容、监理机构的组织结构设计、制定监理工作流程和信息流程C.选择组织结构形式、确定管理层次和管理跨度、划分监理机构部门、制定岗位职责和考核标准、选派监理人员D.选择组织结构形式、分解监理机构目标、配备监理人员、制定工作制度、编制工作计划回答错误!正确答案：B在建设工程风险对策决策过程中，最后才考虑的风险对策是（）。收藏A.损失控制B.风险回避C.风险转移D.风险自留回答错误!正确答案：D监理工程师进行施工质量监控时,应及时发现事故的苗头和潜在的质量隐患，以便及时采取有力的控制措施.对于隐蔽工程一类的施工，采用（）的质量监控手段更
17、为重要.收藏A.规定质量监控工作程序B.旁站监督C.指令文件D.巡查回答错误!正确答案：B在质量管理和质量保证标准中，质量保证的目的在于（）。收藏A.质量控制B.提供证据C.保证质量D.提供信任回答错误!正确答案：D在建设工程实施过程中进行严格的质量控制，不仅可减少实施过程中的返工费用，而且可减少投入使用后的维修费用。这体现了建设工程质量目标和投资目标之间的（）。收藏A.对立统一关系B.统一关系C.既不对立又不统一的关系D.对立关系回答错误!正确答案：B实施建设工程监理（）。收藏A.有利于避免发生承建单位的不当建设行为，但不能避免发生建设单位的不当建设行为B.既有利于避免发生承建单位的不当建设
18、行为，又有利于避免发生建设单位的不当建设行为C.有利于避免发生建设单位的不当建设行为，但不能避免发生承建单位的不当建设行为D.既不能避免发生承建单位的不当建设行为，又不能避免发生建设单位的不当建设行为回答错误!正确答案：B如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。收藏A.仲裁条款有效，由人民法院解决争议B.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式C.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议D.仲裁条款无效，由人民法院解决争议回答错误!正确答案：C监理单位对建设工程文件档案资料的管理职责是（）。收藏A.对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷归档进行监管、检查B.负责组织
19、竣工图的绘制工作C.提请当地城建档案管理部门对工程档案进行预验收D.收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，立卷归档回答错误!正确答案：A建设工程监理组织协调中，主要用于外部协调的方法是（）。收藏A.会议协调法B.访问协调法C.书面协调法D.交谈协调法回答错误!正确答案：B施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425 号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人 应（）。收藏A.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效B.向人民法院起诉，要求撤销该合同C.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同D.向人民法院起诉，要求确认该合同无效回答错
20、误!正确答案：B工程交工验收的依据，是（）对单位工程质量等级的核定。收藏A.建设单位主管部门B.质量监督站C.业主D.监理工程师回答错误!正确答案：B由于组织机构内部各要素之间既相互联系、相互依存，又相互排斥、相互制约，所以组织机构活动的整体效应不等于其各局部效应的简单相加，这反映了组织机构活动的（）基本原理。收藏A.动态相关性B.规律效应性C.要素有用性D.主观能动性回答错误!正确答案：A质量控制点应抓住影响（）施工质量的主要因素设置。收藏A.分项工程B.分部工程C.工序D.单位工程回答错误!正确答案：C保证设计质量的基础是工程设计必须遵守有关的（）。收藏A.技术标准和质量保证标准B.技术规
21、程和质量管理标准C.支持性技术标准D.技术标准和技术规程回答错误!正确答案：D下列关于质量风险导致损失的表述中，正确的是（）。收藏A.质量风险只会增加返工费用，不会造成第三者责任损失B.质量风险只会造成工期延误损失，不会造成第三者责任损失C.质量风险只会增加返工费用，不会造成工期延误损失D.质量风险既会造成工期延误损失，也会造成第三者责任损失回答错误!正确答案：D某住宅项目，设计标准落后，用户入住后，对原设计的功能不满意，提出要增加某项新功能，由此造成的局部处理费应由（）承担。收藏A.房地产开发商B.设计单位C.施工单位D.用户回答错误!正确答案：D监理合同的有效期是指（）。收藏A.合同签订日
22、至合同约定的完成日B.合同约定的开始日至完成日C.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日D.合同约定的开始日至工程验收合格日回答错误!正确答案：C监理工程师对施工工艺过程质量控制的主要方式是（）.收藏A.隐蔽工程检查B.现场检查C.工序交接检查D.工程质量事故处理回答错误!正确答案：B抵押与质押的区别主要在于（）。收臧A.债权人是否有优先受偿权B.担保财产是否为第三人的财产C.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人D.担保财产是否转移占有回答错误!正确答案：D在工程监理行业，能承担全过程、全方位监理任务的综合性监理企业与能承担某一专业监理任务的监理企业应当协调发展，这体现的是建设工程监理（）的发展
23、趋势。收臧A.以市场需求为导向，向全方位、全过程监理转化B.与国际惯例接轨C.加强培训工作，不断提高从业人员素质D.适应市场需求，优化工程监理企业结构回答错误!正确答案：D当用香蕉图进行工程实际进度检查时，若描述实际进度的点落在香蕉图右侧,则表示此刻实际进度（）。收藏A.比按最迟开始时间安排的进度拖后B.和按最迟开始时间安排的进度一致C.比按最早开始时间安排的进度超前D.正常回答错误!正确答案：D详细可行性研究的目的是（）。收藏A.确定投资最高限额B.筛选项目方案C.多方案优化，提出结论性意见D.鉴别或选择投资机会回答错误!正确答案：C对于监理例会上意见不一致的重大问题，应（）。收臧A.将各方
24、主要观点记入会议纪要中的“其他事项”B.不形成会议纪要C.不记入会议纪要D.将各方主要观点记入会议纪要中的“会议主要内容”回答错误!正确答案：A由项目监理机构的专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准实施的监理文件是（）。收藏A.监理实施细则B.监理合同C.监理大纲D.监理规划回答错误!正确答案：A质量管理是一个组织全部管理职能的组成部分，质量管理工作的内容包括（）.收臧A.质量改进B.过程C.程序D.组织机构回答错误!正确答案：A工程项目年度计划的内容包括（）。收臧A.工程项目进度平衡表B.工程项目一览表C.年度计划项目表D.投资计划年度分配表回答错误!正确答案：C在工程网络计划的工期优化过
25、程中，选择优先压缩对象时应考虑的因素之一是关键工作的（）收藏A.直接费用率最小B.直接费最小C.直接费与间接费总和最小D.持续时间最长回答错误!正确答案：A某投标人在招标工程开标后发现自己由于报价失误，比正常报价少报2 0%,虽然被确定为中标人，但拒绝与业主签订施工合同，该风险对策为（）。收藏A.风险转移B.损失控制C.风险回避D.风险自留回答错误!正确答案：C下列关于建设工程监理规划的说法，不正确的是（）。收臧A.监理规划由总监理工程师批准实施B.监理大纲、监理规划和监理实施细则之间存在依据性关系C.监理规划的内容比监理大纲更翔实、更全面D.监理规划在监理单位接受业主委托并签订委托监理合同后
26、编制回答错误!正确答案：A监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准，（）承包单位对施工进度计划的责任和义务。收藏A.减轻了B.解除了C.不解除D.不减轻回答错误!正确答案：D按 照FIDIC 施工合同条件规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由（）。收藏A.业主额外支付B.工程师承担C.承包商自行承担D.业主与承包商协商补偿回答错误!正确答案：C从监理大纲、监理规划和监理实施细则内容的关联性来看，监理规划的作用是（）。收藏A.作为业主确认监理单位履行合同的依据B.指导项目监理机构全面开展监理工作C.作为监理单位内部考核
27、的依据D.指导监理企业全面开展监理工作回答错误!正确答案：B材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该（）。收藏A.提取全部材料，按订购数量付款B.拒绝提前提货，拒付货款C.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款D.提取全部材料，按实际交付数量付款回答错误!正确答案：C目标控制的效果直接取决于（）。收藏A.目标控制效果的评价是否科学B.目标控制措施是否得力C.目标计划的质量D.目标规划的质量回答错误!正确答案：B监理规划中，属质量目标控制方法与措施的内容为（）。收臧A.质量目标状况的动态分析B.质量目标审核C.质量信息及时归档保存D.质
28、量目标规划回答错误!正确答案：A建设工程监理的基本程序宜按（）实施。收藏A.编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作B.编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则，开展监理工作C.成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料D.编制监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收回答错误!正确答案：C对于业主来说，建设工程实施阶段的风险主要是（）。收藏A.纯风险B.社会风险C.投机风险D.基本风险回答错误!正确答案：A某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由（）
29、违约责任。收藏A.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究B.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究C.建设单位直接向材料供应商追究D.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究回答错误!正确答案：A由监理人员现场监理某工序过程完成情况的活动称为（）。收藏A.见证B.施工监理C.巡视D.旁站回答错误!正确答案：DFIDIC 施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为“基准日”.从此日期起至（）止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。收藏A.开标日B.工程师颁发履约证书日C.工程师颁发工程接收证书口D.工程师发布
30、开工令日回答错误!正确答案：B财务净现值大于零，这说明财务内部收益率（）行业基准收益率。收臧A.大于B.小于等于C.小于D.大于等于回答错误!正确答案：A监理组织机构中，拥有职能部门的监理组织形式有（）。收藏A.直线制和直线职能制B.职能制和矩阵制C.直线制和职能制D.矩阵制和直线制回答错误!正确答案：D反映项目实施阶段的原材料实际消耗量、机械台班数和人工工日数的信息为（）。收藏A.管理型信息B.项目外部信息C.流动信息D.固定信息回答错误!正确答案：C 建设工程监理规范规定，监理单位派驻施工现场项目监理机构的总监理工程师应由具有（）以上同类工程监理工作经验的人员担任。收藏A.3 年B.2 年
31、C.1 年D.5 年回答错误!正确答案：A某高层建筑物采用钢筋混凝土框架结构，施工中按规定留置一定数量的混凝土试块，混凝土试块的试验费应计入（）中。收藏A.工程建设其他投资中的研究试验费B.建安工程其他直接费C.建设单位管理费D.建安工程间接费回答错误!正确答案：B工业项目的单体无负荷试车费应计入（）中。收藏A.联合试运转费B.设备运杂费C.设备安装工程费D.设备购置费回答错误!正确答案：C在采用传统的建设工程组织管理模式时，建筑师或工程师的工作内容是（）。收藏A.提供设计文件、组织施工招标、监督施工、组织工程竣工验收B.提供设计文件、监督施工C.提供设计文件、组织施工招标D.提供设计文件、组
32、织施工招标、监督施工、审核和签署工程结算报告回答错误!正确答案：D在采用EPC模式时，合同价格（）。收藏A.较高但不固定B.较高且接近于固定C.较低且接近于固定D.较低但不固定回答错误!正确答案：B同时适用于平行承发包、设计或施工总分包、项目总承包模式的委托监理模式是业主（）。收藏A.委托一家监理单位B.委托多家监理单位C.按不同建设阶段委托监理单位D.按不同合同标段委托多家监理单位回答错误!正确答案：A当利用S型曲线进行实际进度与计划进度比较时，如果实际进展点落在S型曲线的右侧，则通过比较可以获得的信息是（）。收藏A.工作实际进度超前的时间和超额完成的任务量B.工作实际进度托后的时间和托欠的
33、任务量C.工程项目实际进度超前的时间和超额完成的任务量D.工程项目实际进度托后的时间和托欠的任务量回答错误!正确答案：D当利用S型曲线进行实际进度与计划进度比较时，如果实际进展点落在S型曲线的右侧，则通过比较可以获得的信息是（）。收藏A.工作实际进度超前的时间和超额完成的任务量B.工作实际进度托后的时间和托欠的任务量C.工程项目实际进度超前的时间和超额完成的任务量D.工程项目实际进度托后的时间和托欠的任务量回答错误!正确答案：D可行性研究的主要作用是为建设项目（）提供依据。收藏A.效益评价B.项目评估C.项目设计D.投资决策回答错误!正确答案：D钢门窗按装过程，五月份拟完成工程计划投资10万元
34、，已完成工程计划投资8万元，已完成工程实际投资12万元，则进度的局部偏差为（）万元。收藏A.4B.-2C.D.2回答错误!正确答案：D当监理工程师接受业主委托对某建设项目实施全过程监理时，应 在（）阶段协助业主确定工期总目标。收臧A.施工准备B.项目决策C.设计D.设计前准备回答错误!正确答案：D监理实施与监理组织设计都应遵循（）原则。收臧A.分工与协作统一B.公正、独立、自主C.综合效益D.权责一致回答错误!正确答案：D项目总承包模式具有的优点之一是（）。收藏A.合同价格低B.招标发包难度小C.有利于质量控制D.合同关系简单回答错误!正确答案：D下列关于建设程序与建设工程监理关系的表述中，正
35、确的是（）。收藏A.建设程序规定了监理工作的程序B.建设工程监理可以保证建设程序的科学性C.建设工程监理为建设程序的规范化创造了条件D.建设程序为建设工程监理提出了监理的任务和内容回答错误!正确答案：D在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（），然后要求对方赔偿损失。收藏A.撤销合同，无须通知对方B.撤销合同，但应当通知对方C.解除合同，无须通知对方D.解除合同，但应当通知对方回答错误!正确答案：D公开招标在开标时，应当由（）。收臧A.招标人主持，投标人自愿参加B.招标监督机构主持，所有投标人均应参加C.招标人主持，所有投标人均应参加D.
36、招标监督机构主持，投标人自愿参加回答错误!正确答案：C在施工招标阶段，监理工程师要对承包企业的质量保证体系进行核查，重点了解的内容包括（）。收藏A.开展全面质量管理情况B.人员素质C.管理水平D.施工安全回答错误!正确答案：A将风险分为财产风险、人身风险和责任风险是按风险（）进行的分类。收臧A.潜在损失形态B.后果C.产生原因D.分析依据回答错误!正确答案：A工程建设强度是影响监理机构人员数量的主要因素之一，其数值（）。收藏A.与投资成正比，与工期成反比B.与工期成正比，与投资成反比C.与投资和工期成反比D.与投资和工期成正比回答错误!正确答案：A是否采用计划性风险自留对策，应从费用、期望损失
37、、（）等方面与工程保险比较后能得出结论。收藏A.风险概率、机会成本、税收B.机会成本、服务质量、税收C.服务质量、税收、风险概率D.风险概率、机会成本、服务质量回答错误!正确答案：B题型描述：单选题在建设工程实施过程中，如果仅仅采取被动控制措施，出现偏差是不可避免的，而且（），从而难以实现工程预定的目标。收臧A.采取纠偏措施是不经济的B.不能降低偏差的严重程度C.偏差可能有累积效应D.采取纠偏措施是不可能的回答错误!正确答案：C按照现行 建设工程文件归档整理规范，属于建设单位短期保存的文件是（）。收臧A.月付款报审与支付凭证B.不合格项目通知C.监理实施细则D.供货单位资质材料回答错误!正确答
38、案：A下列属于甲级工程监理企业资质等级标准之一的是（）。收藏A.取得监理工程师注册证书的人员不少于15人B.近 3 年内监理过5 个以上二等房屋建筑工程项目或者3 个以上二等专业工程项目C.监理过2 个以上房屋建筑工程项目或者1 个以上专业工程项目D.企业负责人和技术负责人应当具有8 年以上从事工程建设工作的经历回答错误!正确答案：B在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则 应 由（）。收藏A.保管员负责赔偿损失B.承包人负责赔偿损失C.发包人承担损失责任D.发包人
39、与承包人共同承担损失责任回答错误!正确答案：C 中华人民共和国建筑法规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得（）的范围内从事建筑活动。收藏A.相应的资质等级证书，并在资质等级许可B.相应的专业技术职务，并在其专业许可C.相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可D.相应的职称证书，并在相应职称等级许可回答错误!正确答案：C在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于（）。收藏A.额外工作B.委托人工作C.正常工作D.附加工作回答错误!正确答案：A监理机构的组织活动效应并不等于机构内单个监理人员工作效应的简单相加，这体现了组织机构活动
40、的（）原理。收臧A.要素有用性B.动态相关性C.规律效应性D.主观能动性回答错误!正确答案：B在采用传统的建设工程组织管理模式时，建筑师或工程师的工作内容是（）。收藏A.提供设计文件、组织施工招标、监督施工、审核和签署工程结算报告B.提供设计文件、监督施工C.提供设计文件、组织施工招标、监督施工、组织工程竣工验收D.提供设计文件、组织施工招标回答错误!正确答案：A某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22个
41、月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应按（）o收藏A.考虑工程师的认可作用，按 延 误0.5个月赔偿B.延 误1个月竣工赔偿C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.提前1 个月竣工奖励回答错误!正确答案：B网络计划的工期优化是指（）。收藏A.寻求网络计划的最短工期B.当计算工期大于要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间，寻求满足工期要求的网络计划C.寻求网络计划最短工期的资源均衡D.寻求网络计划最短工期下的费用最低回答错误!正确答案：B某公司1995年初向银行贷款100万,96年初又贷款100万元，年利率为12%,到 97年
42、末一次偿还，其本利和为（）万元。（复利计算）收藏A.237.44B.252.49C.260D.265.93回答错误!正确答案：A题型描述：单选题建设工程监理规划要随着建设工程的展开不断补充、修改和完善，这反映了监理 规 划（）的编写要求。收藏A.一般宜分阶段编写B.应当遵循建设工程运行规律C.应由总监理工程师主持编写D.具体内容应具有针对性回答错误!正确答案：B 建筑法规定，从事建筑活动的（），应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。收藏A.建筑施工人员B.监理工程师C.建设管理人员D.专业技术人员回答错误!正确答案：D建设工程文件档案资料（）。收藏A.由建设
43、工程文件、建设工程档案和建设工程资料组成B.由建设工程文件和建设工程档案组成C.是指工程活动中直接形成的具有归档保存价值的各种形式的信息记录D.是指工程建设过程中形成的各种形式的信息记录回答错误!正确答案：B监理工程师进行投资控制，纠偏的主要对象为（）的偏差。收藏A.物价上涨的原因B.业主原因c.客观原因D.施工原因回答错误!正确答案：D专业监理工程师的职责由（）确定。收藏A.承包单位负责人B.监理单位负责人C.建设单位负责人D.总监理工程师回答错误!正确答案：D根据材料信息和保证资料的具体情况，（）应采用全检进行材料的检验。收臧A.对重要部位的材料B.对材料质量保证资料有怀疑时C.当材料的性
44、能不清楚时D.对成批生产的回答错误!正确答案：A如果监理工程师与建设单位或施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量，从而引发安全事故，则（）。收藏A.监理工程师应当与质量、安全事故责任主体承担连带责任B.监理工程师不承担责任，质量、安全事故责任主体承担责任C.监理工程师应当与质量、安全事故责任主体平均分担责任D.监理工程师承担责任，质量、安全事故责任主体不承担责任回答错误!正确答案：A工程网络计划的计划工期应（）。收藏A.不超过要求工期B.等于计算工期C.不超过计算工期D.等于要求工期回答错误!正确答案：A在工程网络计划执行过程中，如果只发现工作P出现进度拖延，且拖延的时间超过其总时差，则（）.收
45、藏A.将使工程总工期延长B.不会影响其紧后工作的总时差C.不会影响其后续工作的元计划安排D.工作P 不会变为关键工作回答错误!正确答案：A依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以（）。收藏A.在合同约定预付时间7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工；B.立即发出解除合同通知c.立即停工并发出通知要求支付预付款D.在合同约定预付时间7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工回答错误!正确答案：A监理工程师邀请建设行政主管部门的负责人员到施工现场对工程进行指导性巡视，属于组织协
46、调方法中的（）。收藏A.情况介绍法B.访问协调法C.书面协调法D.专家会议法回答错误!正确答案：B在初步设计阶段投资控制的目标是（）。收藏A.设计概算B.投资估算C.修正概算D.设计预算回答错误!正确答案：B施工合同示范文本通用条款规定，承包人对（）的保修期限应为5 年。收藏A.设备安装工程B.地基基础工程C.屋面防水工程D.排水管道工程回答错误!正确答案：C在质量等级检验评定中，为达到合格标准的分项工程，在返工重做后，该分项工程的质量（）。收藏A.可重新评定其等级B.经设计单位鉴定认可才能重新评定等级C.只能评为合格D.不在评定其等级回答错误!正确答案：A第一次工地会议上，建设单位应根据（）
47、宣布对总监理工程师的授权。收藏A.监理规划B.监理机构职责分工C.监理单位的书面通知D.委托监理合同回答错误!正确答案：D某混凝土预制厂生产的预制构件中存在着蜂窝麻面、局部露筋、表面裂缝和强度不足等质量问题，为了提高产品的合格率，需进行质量分析。经分析计算，上述质量问题的累计频率分别为41.5%、73.5%、90.5%、和 100%,则该预制构件的主要质量问题是（）。收藏A.表面裂缝B.蜂窝麻面和局部露筋C.强度不足D.强度不足和表面裂缝回答错误!正确答案：B在工程网络计划执行过程中，监理工程师检查实际进度时发现只有某工作进度拖延X,且 X 已超过该工作的自由时差，则（）。收藏A.影响其后续工
48、作和工程总工期B.不影响其后续工作和工程总工期C.不影响其后续工作但影响工程总工期D.影响其后续工作，可能影响工程总工期回答错误!正确答案：D某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4 万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付（）承担违约责任。收藏A.4 万元B.14万元C.10万元D.8 万元回答错误!正确答案：C监理工程师对施工方案审查的主要内容包括（）。收藏A.施工现场总体布置B.施工质量管理体系C.施工程序的安排D.工程地质特征及场区环境状况回答错误!正确答案：C开展建设工程监理的依据包括行政法规，以下属于建设行政法规的是（）。收藏A.中
49、华人民共和国建筑法B.建设工程监理范围和规模标准规定C.建设工程监理企业资质管理规定D.建设工程质量管理条例回答错误!正确答案：D在建设工程监理实施中，总监理工程师代表监理单位全面履行建设工程委托监理合同，承担合同中监理单位与业主方约定的监理责任与义务，因此，监理单位应给总监理工程师充分授权，这体现了（）的监理实施原则。收藏A.总监理工程师是权力主体B.总监理工程师是责任主体C.公正、独立、自主D.权责一致回答错误!正确答案：D某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由（）进行审查认可。收藏A.承包总体工程设计的设计单位B.发包人C
50、.监理工程师D.设备安装承包商回答错误!正确答案：A在分项工程的质量检验评定中，对工程安全和使用性能有较大影响，并对其质量由基本要求的检验项目是（）。收藏A.一般项目B.基本项目C.保证项目D.主要项目回答错误!正确答案：B对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。收藏A.人民法院的判决B.经过鉴证的还款协议C.经过公证的还款协议D.仲裁机构的裁决回答错误!正确答案：B为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由（）。收藏A.发包人负责检验工作，并承担检验费用B.发包人负责检验工作，承包人承担检