《融资租赁担保协议融资租赁保证人(七篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《融资租赁担保协议融资租赁保证人(七篇).docx(27页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 融资租赁担保协议融资租赁保证人(七篇)融资租赁担保协议 融资租赁保证人篇一 合同签订日期: 合同签订地: 出租人:(以下简称甲方) 法定地址:邮政编码: 法定代表人:电传: 电话:开户银行: 传真:帐号: 电挂: 承租人:(以下简称乙方) 法定地址:邮政编码: 法定代表人:电传: 电话:开户银行: 传真:帐号: 电挂: 第一条租赁物件 甲方依据乙方的要求及乙方的自主选定,以租给乙方为目的,为乙方融资购置附表第(1)项所记载的物件(以下简称租赁物件)租予乙方,乙方则向甲方承租并使用该物件。 其次条租赁期间 租赁期间如附表第(5)项所记载,并以本合同第五条第1款所规定的乙方签收提单日为起租日或以
2、本合同第五条第2款所规定的甲方寄出提单日为起租日。 第三条租金 1.甲方为乙方融资购置租赁物件,乙方承租租赁物件须向甲方支付租金,租金及其给付时间、地点、币种和次数,均按附表第(9)项的规定。 2.前款租金是依据附表第(7)项所记载的概算本钱(以下简称概算本钱)计算的。但租赁物件起租之日,当实际本钱与概算本钱有出入时,以实际本钱为准,租金按实际本钱相应计算。 3.前款的实际本钱,是指甲方为购置租赁物件和向乙方交货以外汇和人民币分别所支付的全部金额、费用及其利息的合计额(其利息均从甲方支付或实际负担之日至租赁物件起租日,以外币(/年的利率和人民币/年的利率计算)。 4.依据本条第2、3款,当实际
3、本钱与概算本钱有出入时,甲方向乙方供应租赁物件实际本钱计算书及实际租金表,向乙方通知实际本钱的金额和以实际本钱为准,对附表第(8)、(9)、(10)、(11)、(12)项的调整,乙方成认上述的调整。该调整不属于合同的变更或修改,且不管租赁物件使用与否,乙方都以实际租金表中载明的日期、金额、币种等向甲方支付租金。 5、本合同租金币种由乙方选定,在合同履行期间不得变更。如因汇率变化给乙方造成的利益盈亏,由乙方受益或负担。 第四条租赁物件的购置 1.乙方依据自己的需要,通过调查卖方的信用力,自主选定租赁物件及卖方。乙方对租赁物件的名称、规格、型号、性能、质量、数量、技术标准及效劳内容、品质、技术保证
4、及价格条款、交货时间等享有全部的打算权,并直接与卖方商定,乙方对自行的打算及选定负全部责任。甲方依据乙方的选定与要求与卖方签订购置合同。乙方同意并确认附表第(1)项所记载的购置合同的全部条款,并在购置合同上签字。 2.乙方须向甲方供应甲方认为必要的各种批准或许可证明。 3.甲方负责筹措购置租赁物件所需的资金,并依据购置合同,办理各项有关的进口手续。 4.有关购置租赁物件应交纳的海关关税、增值税及国家新征税项和其他税款,国内运费及其他必需支付的国内费用,均由乙方负担,并按有关部门的规定与要求,由乙方按时直接支付。甲方对此不担当任何责任。 第五条租赁物件的交付 1.租赁物件在附表第(3)项的交付地
5、点,由卖方或甲方(包括其代理人)向乙方交付。甲方收到提单后,马上电报通知乙方凭授权托付书向甲方领取提单,乙方同时向甲方出具租赁物件收据。乙方签收提单后,即视为甲方完成向乙方交付租赁物件。乙方签收提单日为本合同起租日。乙方凭提单在交付地点接货,并不得以任何理由拒收货物。 2.如乙方未在甲方通知的日期领取提单或者乙方拒收提单,甲方将提单挂号寄送乙方,即视为甲方已完成向乙方交付租赁物件及乙方将租赁物件收据已交付甲方。在此种状况下,甲方寄出提单日为本合同起租日。 3.租赁物件到达交付地点后,由甲方运输代理人(外运公司)或乙方自行办理报关、提货手续。且无论乙方准时接货与否,在租赁物件到达交付地点后,由乙
6、方对租赁物件自负保管责任。 4.因不行抗力或政府法令等不属于甲方缘由而引起的延迟运输、卸货、报关,从而延误了乙方承受租赁物件的时间,或导致乙方不能承受租赁物件,甲方不担当责任。 5、乙方在交付地点接货后,应根据国家有关规定在购置合同指定的地点和时间进展商检,并准时向甲方提交商检报告副本。 第六条租赁物件瑕疵的处理 1.由于乙方享有本合同第四条第1款所规定的权利,因此,如卖方延迟租赁物件的交货,或供应的租赁物件与购置合同所规定的内容不符,或在安装调试、操作过程中及质量保证期间有质量瑕疵等状况,根据购置合同的规定,由购置合同的卖方负责,甲方不担当赔偿责任,乙方不得向甲方追索。 2.租赁物拖延交货和
7、质量瑕疵的索赔权归出租方全部,出租方可以将索赔权局部或全部转让给承租方,索赔权的转让应当在购置合同中明确。 3.索赔费用和结果均由承租方担当。 第七条租赁物件的保管、使用和费用 1.乙方在租赁期间内,可完全使用租赁物件。 2.乙方除非征得甲方的书面同意,不得将租赁物件迁离附表第(4)项所记载的设置场所,不得转让给第三者或允许他人使用。 3.乙方平常应对租赁物件赐予良好的修理保养,使其保持正常状态和发挥正常效能。租赁物件的修理、保养,由乙方负责处理,并担当其全部费用。如需更换其零件,在未得到甲方书面同意时,应只用租赁物件的原制造厂所供给的零件更换。 4.因租赁物件本身及其设置、保管、使用等致使第
8、三者患病损害时乙方应负赔偿责任。 5.不按本条第1款的规定,因租赁物件本身及其设置、保管、使用及租金的交付等所发生的一切费用、税款(包括国家新开征的一切税种应交纳的税款),由乙方负担(甲方全部利润应纳的所得税除外)。 第八条租赁物件的灭失及毁损 1.在合同履行期间,租赁物件灭失及毁损风险,由乙方担当(但正常损耗不在此限)。如租赁物件灭失或毁损,乙方应马上通知甲方,甲方可选择以下方式之一,由乙方负责处理并负担一切费用: (1)将租赁物件复原或修理至完全正常使用之状态。 (2)更换与租赁物件同等状态、性能的物件。 2.租赁物件灭失或毁损至无法修复的程度时,乙方按实际租金表所记载的所定损失金额,赔偿
9、给甲方。 3.依据前款,乙方将所定损失金额及任何其他应付的款项交纳给甲方时,甲方将租赁物件(以其现状)及对第三者的权利(如有时)转交给乙方。 第九条保险 在租赁物件到达附表第(4)项所规定的设置场所的同时,由乙方以甲方的名义对租赁物件投保,并使之在本合同履行完毕之前持续有效,保险金额与币种按本合同所规定的所定损失金的金额与币种。保险费用由乙方担当。保险事故发生,乙方须马上通知甲方,并即行将一切有关必要的文件交付甲方可用于以下事项: (1)作为第八条第1款第(1)或(2)项所需费用的支付。 (2)作为第八条第2款及其他乙方应付给甲方的款项。 第十条租赁保证金 1.乙方将附表第(8)项所记载的租赁
10、保证金,作为其履行本合同的保证,在本合同订立的同时,交付甲方。 2.前款的租赁保证金不计利息,并按实际租金表所载明的金额及日期抵作租金的全部或一局部。 3.乙方如违反本合同任何条款或当有第十二条第1至第5款的状况时,甲方从租赁保证金中扣抵乙方应支付给甲方的款项。 第十一条违反合同处理 1.如乙方不支付租金或不履行合同所规定其他义务时,甲方有权实行以下措施: (1)要求即时付清局部或全部租金及一切应付款项。 (2)迳行收回租赁物件,并由乙方赔偿甲方的全部损失。 2.虽然甲方实行前款(1)、(2)项的措施,但并不因之免除本合同规定的乙方其他义务。 3.在租赁物件交付之前,由于乙方违反本合同而给甲方
11、造成的一切损失,乙方也应负责赔偿。 4.当乙方未根据本合同规定支付应付的到期租金和其他款项给甲方,或未按时归还甲方垫付的任何费用时,甲方除有权实行前3款措施外,乙方应按附表第( 13)项所记载的利率支付拖延支付期间的拖延利息,拖延利息将从乙方每次交付的租金中,首先扣抵,直至乙方向甲方付清全部逾期租金及拖延利息为止。 5.乙方如发生关闭、停业、合并、分立等状况时,应马上通知甲方并供应有关证明文件,如上述状况致使本合同不能履行时,甲方有权实行本条第1款的措施,并要求乙方及担保人对甲方由此而发生的损失担当赔偿责任。租赁期间,租赁物不属于承租方破产清算的范围。 第十二条甲方权利的转让 甲方在本合同履行
12、期间在不影响乙方使用租赁物件的前提下,随时可将本合同规定的全部或局部权利转让给第三者,但必需准时通知乙方。 第十三条合同的修改 本合同及全部附件的修改,必需经甲乙双方及担保人签署书面协议方能生效。 第十四条租赁期满后租赁物件的处理 乙方在租赁期满并全部履行完毕合同规定的义务时,乙方有权对租赁物件作如下选择: 1.自费将租赁物件归还甲方,并保证使租赁物件除正常损耗外,保持良好状态,或 2.租赁期满30天前,以书面通知甲方,按附表第(10)项和第(12)项所记载的续租租金和续租所定损失金额(其他条件与本合同一样)连续承租,或 3.乙方向甲方支付产权转移费人民币元,甲方马上租赁物件全部权转移给乙方。
13、 第十五条担保 担保人担保和负责乙方切实履行本合同各项条款,如乙方不根据本合同的规定向甲方缴纳其应付的租金及其他款项时,担保人根据本合同项下担保人所出具的担保函履行担保责任。 第十六条争议的解决 有关本合同的一切争议,首先应友好协商解决,如协商不能解决需提起诉讼时,本合同当事人均应向人民法院提起诉讼。 第十七条乙方供应必要的状况和资料乙方同意按甲方要求定期或随时向甲方供应能反映乙方企业真实状况的资料和状况,包括:乙方资产负债表、乙方利润表、乙方财务状况变动表以及其他必要的明细状况表。 甲方要求乙方供应上述状况和资料时,乙方不得拒绝。 第十八条合同、附表及附件 1.本合同附表及第号购置合同、实际
14、租金表、租赁物件实际本钱计算书、担保函、租赁物件收据均为本合同附件,与本合同具有同等效力。 2.本合同自甲、乙双方及担保人签字盖章后即生效。本合同书正本一式份,由甲方、乙方和担保人各执一份。 甲方:乙方: 法定代表人:法定代表人(签字): 担保人: 法定代表人(签字):电话: _年_月_日 融资租赁担保协议 融资租赁保证人篇二 甲方:_ 乙方:_ 甲方需向融资,恳求乙方为其融资供应担保,为明确双方的权利和义务,依据我国民法典及相关法律、法规,经双方协商全都,特订立本合同,以便双方共同遵守。 第一条甲方在融资金额为人民币,种类:_。 第三条乙方的权利和义务 一、有权检查、监视甲方所贷款项的使用状
15、况和生产经营状况; 二、有权要求甲方供应反担保(包括不限于抵押、质押、保证); 三、甲方如不能按期归还贷款,从乙方代为归还之日起,乙方即有权要求甲方或反担保人担当连带责任,并有权依法处置抵押物、质押物后优先受偿; 四、乙方按担保金额一次性向甲方收取担保手续费,收费标准为年息_%;(缺乏一个月的根据一个月计算) 五、在甲方符合担保贷款条件和供应反担保条件的状况下,准时为甲方办理贷款担保。 第四条甲方的权利和义务 一、根据申请贷款担保的条件供应乙方要求的各类资料; 二、甲方向乙方供应以下反担保措施并承诺在银行发放贷款前完成: 三、甲方整个贷款手续办理完毕后,必需将借款合同、保证合同、放款凭证复印件
16、等相关资料送交乙方一份留存; 四、甲方必需按申请用款事由使用贷款,承受乙方的检查和监视;并按期向乙方供应财务报表等资料; 五、甲方按借款合同所定期限归还贷款本息; 六、在乙方为甲方出具贷款担保书之前,甲方应一次性向乙方支付担保手续费;如甲方提前还款,乙方按实际担保日期(缺乏一个月的根据一个月计算)收取担保手续费; 七、乙方供应担保后,甲方与银行如需修改担保合同或变更主合同时,需征得乙方书面同意,否则乙方不担当担保责任。 第五条甲方不能如期归还贷款必需提前30天通知乙方,并说明缘由,由乙方征求银行意见后,确定是否同意展期担保。 第六条甲方违反本合同的商定,应向乙方支付担保金额的每日千分之五的违约
17、金。 第七条如甲方贷款逾期,从乙方为甲方代为归还之日起,即有权收取损失的利息。 第八条协议管辖:甲、乙双方在执行本协议过程中产生争议,由双方协商,协商不成双方应向乙方所在地的人民法院通过进展诉讼解决。 第九条本合同经双方法定代表人或托付代理人签字或盖章即生效。本合同一式二份,甲乙双方各执一份,反担保保证合同、抵(质)押合同是本合同的从合同,与本合同具有同等效力。 甲方:_乙方:_ 法定代表人:_法定代表人:_ (或授权代理人)(或授权代理人) _年_月_日_年_月_日 融资租赁担保协议 融资租赁保证人篇三 融资租赁担保合同 甲方:_南京_担保有限公司 乙方:_南京_实业进展有限公司 乙方与有限
18、公司(以下简称)于2022年月日签署融资租赁合同(合同编号:_),开展融资租赁业务。将价值万元的设备以融资租赁的方式出租给乙方。乙方特向甲方申请为该笔贷款供应设备回购保证担保。为保证此项业务顺当进展,防范风险,制订以下协议:_ 一、乙方将承租的设备用于与208医院合作开办伽玛刀治疗讨论中心(以下简称“中心”),乙方与医院以分成的方式对中心利润进展安排。乙方保证将获得的中心盈利首先用于归还租金,并根据甲方要求将有关资料交甲方备案。 二、甲方为乙方进展的上述融资租赁供应设备回购保证担保,担保手续费以与乙方对中心盈利进展分成的方式获得。担保手续费的详细计算方式为:_ 1、融资租赁期限内,乙方每月获得
19、的中心盈利在归还融资租赁租金后的剩余局部的50%为担保手续费。2、融资租赁业务完毕后至中心开业的第六年年底,乙方每月获得的中心盈利的15%为担保手续费。担保手续费自中心开业后的第四个月开头,每月支付一次。 三、乙方承诺其经营活动承受甲方的检查监视,乙方在经营中的对外融资、归还贷款及内部资金往来等应事先告知甲方。 四、乙方如违反本协议的商定给甲方造成损失,应担当赔偿责任。五、本协议甲乙双方签章后生效。 甲方:_乙方:_ 法定代表人:_法定代表人:_ _年 _月_ 日 _年 _月_ 日 融资租赁担保协议 融资租赁保证人篇四 甲方:_南京_担保有限公司 乙方:_南京_实业进展有限公司 乙方与有限公司
20、(以下简称)于2022年月日签署融资租赁合同(合同编号:_),开展融资租赁业务。将价值万元的设备以融资租赁的方式出租给乙方。乙方特向甲方申请为该笔贷款供应设备回购保证担保。为保证此项业务顺当进展,防范风险,制订以下协议:_ 一、乙方将承租的设备用于与208医院合作开办伽玛刀治疗讨论中心(以下简称“中心”),乙方与医院以分成的方式对中心利润进展安排。乙方保证将获得的中心盈利首先用于归还租金,并根据甲方要求将有关资料交甲方备案。 二、甲方为乙方进展的上述融资租赁供应设备回购保证担保,担保手续费以与乙方对中心盈利进展分成的方式获得。担保手续费的详细计算方式为:_ 1、融资租赁期限内,乙方每月获得的中
21、心盈利在归还融资租赁租金后的剩余局部的50%为担保手续费。 2、融资租赁业务完毕后至中心开业的第六年年底,乙方每月获得的中心盈利的15%为担保手续费。担保手续费自中心开业后的第四个月开头,每月支付一次。 三、乙方承诺其经营活动承受甲方的检查监视,乙方在经营中的对外融资、归还贷款及内部资金往来等应事先告知甲方。 四、乙方如违反本协议的商定给甲方造成损失,应担当赔偿责任。 五、本协议甲乙双方签章后生效。 甲方:_乙方:_ 法定代表人:_法定代表人:_ 融资租赁担保协议 融资租赁保证人篇五 出租人:_(以下简称甲方) 法定地址:_邮政编码:_ 法定代表人:_电传:_ 电话:_开户银行:_ 传真:_帐
22、号:_ 电挂:_ 承租人:_(以下简称乙方) 法定地址:_邮政编码:_ 法定代表人:_电传:_ 电话:_开户银行:_ 传真:_帐号:_ 电挂:_ 第一条租赁物件 甲方依据乙方的要求及乙方的自主选定,以租给乙方为目的,为乙方融资购置附表第(1)项所记载的物件(以下简称租赁物件)租予乙方,乙方则向甲方承租并使用该物件。 其次条租赁期间 租赁期间如附表第(5)项所记载,并以本合同第五条第1款所规定的乙方签收提单日为起租日或以本合同第五条第2款所规定的甲方寄出提单日为起租日。 第三条租金 1.甲方为乙方融资购置租赁物件,乙方承租租赁物件须向甲方支付租金,租金及其给付时间、地点、币种和次数,均按附表第(
23、9)项的规定。 2.前款租金是依据附表第(7)项所记载的概算本钱(以下简称概算本钱)计算的。但租赁物件起租之日,当实际本钱与概算本钱有出入时,以实际本钱为准,租金按实际本钱相应计算。 3.前款的实际本钱,是指甲方为购置租赁物件和向乙方交货以外汇和人民币分别所支付的全部金额、费用及其利息的合计额(其利息均从甲方支付或实际负担之日至租赁物件起租日,以外币(%/年的利率和人民币%/年的利率计算)。 4.依据本条第2、3款,当实际本钱与概算本钱有出入时,甲方向乙方供应租赁物件实际本钱计算书及实际租金表,向乙方通知实际本钱的金额和以实际本钱为准,对附表第(8)、(9)、(10)、(11)、(12)项的调
24、整,乙方成认上述的调整。该调整不属于合同的变更或修改,且不管租赁物件使用与否,乙方都以实际租金表中载明的日期、金额、币种等向甲方支付租金。 5、本合同租金币种由乙方选定,在合同履行期间不得变更。如因汇率变化给乙方造成的利益盈亏,由乙方受益或负担。 第四条租赁物件的购置 1.乙方依据自己的需要,通过调查卖方的信用力,自主选定租赁物件及卖方。乙方对租赁物件的名称、规格、型号、性能、质量、数量、技术标准及效劳内容、品质、技术保证及价格条款、交货时间等享有全部的打算权,并直接与卖方商定,乙方对自行的打算及选定负全部责任。甲方依据乙方的选定与要求与卖方签订购置合同。乙方同意并确认附表第(1)项所记载的购
25、置合同的全部条款,并在购置合同上签字。 2.乙方须向甲方供应甲方认为必要的各种批准或许可证明。 3.甲方负责筹措购置租赁物件所需的资金,并依据购置合同,办理各项有关的进口手续。 4.有关购置租赁物件应交纳的海关关税、增值税及国家新征税项和其他税款,国内运费及其他必需支付的国内费用,均由乙方负担,并按有关部门的规定与要求,由乙方按时直接支付。甲方对此不担当任何责任。 第五条租赁物件的交付 1.租赁物件在附表第(3)项的交付地点,由卖方或甲方(包括其代理人)向乙方交付。甲方收到提单后,马上电报通知乙方凭授权托付书向甲方领取提单,乙方同时向甲方出具租赁物件收据。乙方签收提单后,即视为甲方完成向乙方交
26、付租赁物件。乙方签收提单日为本合同起租日。乙方凭提单在交付地点接货,并不得以任何理由拒收货物。 2.如乙方未在甲方通知的日期领取提单或者乙方拒收提单,甲方将提单挂号寄送乙方,即视为甲方已完成向乙方交付租赁物件及乙方将租赁物件收据已交付甲方。在此种状况下,甲方寄出提单日为本合同起租日。 3.租赁物件到达交付地点后,由甲方运输代理人(外运公司)或乙方自行办理报关、提货手续。且无论乙方准时接货与否,在租赁物件到达交付地点后,由乙方对租赁物件自负保管责任。 4.因不行抗力或政府法令等不属于甲方缘由而引起的延迟运输、卸货、报关,从而延误了乙方承受租赁物件的时间,或导致乙方不能承受租赁物件,甲方不担当责任
27、。 5、乙方在交付地点接货后,应根据国家有关规定在购置合同指定的地点和时间进展商检,并准时向甲方提交商检报告副本。 第六条租赁物件瑕疵的处理 1.由于乙方享有本合同第四条第1款所规定的权利,因此,如卖方延迟租赁物件的交货,或供应的租赁物件与购置合同所规定的内容不符,或在安装调试、操作过程中及质量保证期间有质量瑕疵等状况,根据购置合同的规定,由购置合同的卖方负责,甲方不担当赔偿责任,乙方不得向甲方追索。 2.租赁物拖延交货和质量瑕疵的索赔权归出租方全部,出租方可以将索赔权局部或全部转让给承租方,索赔权的转让应当在购置合同中明确。 3.索赔费用和结果均由承租方担当。 第七条租赁物件的保管、使用和费
28、用 1.乙方在租赁期间内,可完全使用租赁物件。 2.乙方除非征得甲方的书面同意,不得将租赁物件迁离附表第(4)项所记载的设置场所,不得转让给第三者或允许他人使用。 3.乙方平常应对租赁物件赐予良好的修理保养,使其保持正常状态和发挥正常效能。租赁物件的修理、保养,由乙方负责处理,并担当其全部费用。如需更换其零件,在未得到甲方书面同意时,应只用租赁物件的原制造厂所供给的零件更换。 4.因租赁物件本身及其设置、保管、使用等致使第三者患病损害时乙方应负赔偿责任。 5.不按本条第1款的规定,因租赁物件本身及其设置、保管、使用及租金的交付等所发生的一切费用、税款(包括国家新开征的一切税种应交纳的税款),由
29、乙方负担(甲方全部利润应纳的所得税除外)。 第八条租赁物件的灭失及毁损 1.在合同履行期间,租赁物件灭失及毁损风险,由乙方担当(但正常损耗不在此限)。如租赁物件灭失或毁损,乙方应马上通知甲方,甲方可选择以下方式之一,由乙方负责处理并负担一切费用:_ (1)将租赁物件复原或修理至完全正常使用之状态。 (2)更换与租赁物件同等状态、性能的物件。 2.租赁物件灭失或毁损至无法修复的程度时,乙方按实际租金表所记载的所定损失金额,赔偿给甲方。 3.依据前款,乙方将所定损失金额及任何其他应付的款项交纳给甲方时,甲方将租赁物件(以其现状)及对第三者的权利(如有时)转交给乙方。 第九条保险 在租赁物件到达附表
30、第(4)项所规定的设置场所的同时,由乙方以甲方的名义对租赁物件投保,并使之在本合同履行完毕之前持续有效,保险金额与币种按本合同所规定的所定损失金的金额与币种。保险费用由乙方担当。保险事故发生,乙方须马上通知甲方,并即行将一切有关必要的文件交付甲方可用于以下事项:_ (1)作为第八条第1款第(1)或(2)项所需费用的支付。 (2)作为第八条第2款及其他乙方应付给甲方的款项。 第十条租赁保证金 1.乙方将附表第(8)项所记载的租赁保证金,作为其履行本合同的保证,在本合同订立的同时,交付甲方。 2.前款的租赁保证金不计利息,并按实际租金表所载明的金额及日期抵作租金的全部或一局部。 3.乙方如违反本合
31、同任何条款或当有第十二条第1至第5款的状况时,甲方从租赁保证金中扣抵乙方应支付给甲方的款项。 第十一条违反合同处理 1.如乙方不支付租金或不履行合同所规定其他义务时,甲方有权实行以下措施:_ (1)要求即时付清局部或全部租金及一切应付款项。 (2)迳行收回租赁物件,并由乙方赔偿甲方的全部损失。 2.虽然甲方实行前款(1)、(2)项的措施,但并不因之免除本合同规定的乙方其他义务。 3.在租赁物件交付之前,由于乙方违反本合同而给甲方造成的一切损失,乙方也应负责赔偿。 4.当乙方未根据本合同规定支付应付的到期租金和其他款项给甲方,或未按时归还甲方垫付的任何费用时,甲方除有权实行前3款措施外,乙方应按
32、附表第( 13)项所记载的利率支付拖延支付期间的拖延利息,拖延利息将从乙方每次交付的租金中,首先扣抵,直至乙方向甲方付清全部逾期租金及拖延利息为止。 5.乙方如发生关闭、停业、合并、分立等状况时,应马上通知甲方并供应有关证明文件,如上述状况致使本合同不能履行时,甲方有权实行本条第1款的措施,并要求乙方及担保人对甲方由此而发生的损失担当赔偿责任。租赁期间,租赁物不属于承租方破产清算的范围。 第十二条甲方权利的转让 甲方在本合同履行期间在不影响乙方使用租赁物件的前提下,随时可将本合同规定的全部或局部权利转让给第三者,但必需准时通知乙方。 第十三条合同的修改 本合同及全部附件的修改,必需经甲乙双方及
33、担保人签署书面协议方能生效。 第十四条租赁期满后租赁物件的处理 乙方在租赁期满并全部履行完毕合同规定的义务时,乙方有权对租赁物件作如下选择:_ 1.自费将租赁物件归还甲方,并保证使租赁物件除正常损耗外,保持良好状态,或 2.租赁期满30天前,以书面通知甲方,按附表第(10)项和第(12)项所记载的续租租金和续租所定损失金额(其他条件与本合同一样)连续承租,或 3.乙方向甲方支付产权转移费人民币元,甲方马上租赁物件全部权转移给乙方。 第十五条担保 担保人担保和负责乙方切实履行本合同各项条款,如乙方不根据本合同的规定向甲方缴纳其应付的租金及其他款项时,担保人根据本合同项下担保人所出具的担保函履行担
34、保责任。 第十六条争议的解决 有关本合同的一切争议,首先应友好协商解决,如协商不能解决需提起诉讼时,本合同当事人均应向_人民法院提起诉讼。 第十七条乙方供应必要的状况和资料乙方同意按甲方要求定期或随时向甲方供应能反映乙方企业真实状况的资料和状况,包括:_乙方资产负债表、乙方利润表、乙方财务状况变动表以及其他必要的明细状况表。 甲方要求乙方供应上述状况和资料时,乙方不得拒绝。 第十八条合同、附表及附件 1.本合同附表及第号购置合同、实际租金表、租赁物件实际本钱计算书、担保函、租赁物件收据均为本合同附件,与本合同具有同等效力。 2.本合同自甲、乙双方及担保人签字盖章后即生效。本合同书正本一式份,由
35、甲方、乙方和担保人各执一份。 甲方:_乙方:_ 法定代表人:_法定代表人(签字):_ 担保人:_ 法定代表人(签字):_电话:_ 地址:_邮政编码:_ 传真:_电挂:_ 开户银行:_帐号:_ 融资租赁担保协议 融资租赁保证人篇六 原告:_公司,住宅地:_。 负责人:_。 被告1:_,女,汉族,身份证号码:_,住_,联系方式:_。 被告2:_,男,汉族,身份证号码:_,住_,联系方式:_。 诉讼恳求:_ 一、恳求判令被告1马上向原告支付全部租金317903.14元; 二、恳求判令被告1赔偿原告律师费32023元; 三、恳求判令被告2对上述第一、二项恳求担当连带责任; 四、恳求判令本案诉讼费、保全
36、费由被告1、被告2共同担当。 事实与理由:_ 2022年2月9日,原告与被告1、被告2经协商全都,签订了_融资租赁有限公司汽车租赁合同及附件(以下简称“租赁合同”,编号为:_559598)和_融资租赁抵押合同(编号为:_559598),合同商定:_(1)被告1因用车需要向原告租赁丰田越野车一辆(车辆型号:_sct6492e4),租赁期间为36个月,被告1同意于2022年3月份开头,每月15日按时足额支付租金,每次支付租金10254.94元。(2)如被告1拖延付款,则自租金到期日起,每日按所欠逾期租金额的日千分之1.2的标准收取滞纳金。(3)在本合同有效期内,租赁汽车的全部权属于原告,被告1以租
37、赁车辆作为抵押物,为其在租赁合同项下的全部债务向原告供应担保。被告1不得对租赁汽车进展销售、转让、抵押等任何涉及租赁汽车全部权处置的行为,否则原告有权要求被告1马上付清全部租金,并有权处分该租赁车辆,其中,为保证原告与被告1签订的租赁合同的履行,被告2作为保证人对被告1应履行的合同义务担当连带保证责任,且被告1与被告2系夫妻关系。 上述合同签订后,原告按约向被告履行了合同义务,而被告却私自处分租赁汽车。目前,该车辆不知所踪,被告2也未履行其保证责任。原告认为被告1的行为已经构成根本违约。 综上所述,依据有关法律,原告特向贵院提起诉讼,恳求法院依法支持原告的诉讼恳求。 此致 _人民法院 具状人:
38、_ _ 年 _ 月 _ 日 融资租赁担保协议 融资租赁保证人篇七 鉴于债务人和债权人签订了号融资租赁合同及附件(以下简称主合同),为确保债务人切实履行债务,保证人同意为债务人以保证方式向债权人供应担保。债权人、债务人与保证人三方本着公平、自愿、诚恳信用的原则,经过充分协商,于(时间 )在北京市怀柔区南大街(即合同签订地)签订本保证合同,三方共同遵守。 第一条 被保证的主债权种类、数额 1、被保证的主债权为主合同项下债权人的租金及利息共计(大写)肆拾万零陆仟叁佰柒拾壹元捌角陆分(¥)。 2、租赁物件的价值共计(大写)肆拾贰万陆仟元(¥)。 其次条 债务人履行债务的期限 债务人履行主合同项下债务期
39、限为个月,详细起始日期和终止日期由主合同的租赁支付表确定。 第三条 保证的方式 3.1保证人供应的保证方式为连带责任保证,债务人没有履行或者没有全部履行其债务时,债权人有权直接要求保证人担当保证责任。保证人应在收到债权人第一次书面索付通知后2天内,即无条件按通知要求将债务人的全部应付款项支付给债权人。 3.2保证人代债务人清偿有关款项后,有权向债务人追偿。 3.3假如有其他保证人对主合同债权供应保证的,保证人之间关系为连带共同保证。 3.4假如存在其他担保方式对主合同债权供应担保的,债权人要求保证人担当保证责任时,保证人必需履行保证义务,不得以存在其他担保方式为由对债权人进展抗辩。 第四条 保证担保的范围 保证担保的范围是债务人没有根据主合同的商定履行义务,给债权人造成的损失,包括: (1)债务人未根据主合同的商定按时、足额缴纳租金、利息、罚息、保险费、保证金、赔偿金以及其他债务人应支付费用。 (2)租赁物件的全部权或价值遭到损害。 第五条 保证期间 保证期间从本保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。 第六条 合同变更