《建筑公司承包合同样本新(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑公司承包合同样本新(合同版本).docx（24页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、编号：WD-HT-0129建筑公司承包合同样本新（合同版本）合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：-合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 第十三条：特殊约定条款：L保证金：乙方向甲方提供万元的质量保证金，作为其履行合 同的保证，如乙方全面履行合同，按时竣工验收交付使用并不出现任 何经济纠纷的，甲方如数将保证金退还乙方。2、乙方经甲方同意后自购的局部材料，如确需出具欠条的，应 由甲方出具委托书并由驻工地代表和乙方共同采购负责人共同签字， 乙方擅自以甲方名义出具的欠条，甲方概不认可，由乙方承担一切经 济责任。第十四条：争议的
2、解决如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，由甲方所在地人民 法院诉讼解决。第十五条：违约责任1、乙方须严格按甲方与建设方签订合同规定的工期交工验收， 逾期交工的，由乙方按工程总造价的日万分之四承担逾期交工的违约 金。2、乙方不听从甲方人员指挥或违规施工造成质量问题，除依法 承担返工、重作、赔偿损失的责任，还应承担总工程款的5%的违约 金。3、甲方违反合同约定，未履行约定义务的，承担乙方因此而停 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 工、窝工、倒运、机械设备调运、材料和构件积压等损失和实际费用。4、乙方必须严格履行甲方同建设单位签订的建设工程施工合同 和本协议，如
3、乙方不履行、不完全履行或无能力履行合同时，甲方有 权单方终止合同，因此造成的一切损失由乙方承担。第十六条：合同生效和终止本合同自双方签字盖章之日起生效，最终决算后双方无争议即终 止。第十七条：不可抗力非双方故意或过失，而因双方不能预见的客观原因而致工作停 建、缓建的，除工期予以顺延外，其它损失双方及建设单位均不承担, 不可抗力的事由须由建设单位及甲乙双方共同认可，并以书面形式予 以确认。第十八条：本合同未尽事宜，另行商榷，达成协议的，与本合同 具有同等法律效力。本合同一式五份，双方各执一份，其它留存。与本工程有关的，以及其它的材料，如和本协议抵触的，以本协 议为准，授权委托书和保证书作为合同附
4、件，与本合同具有同等法律 效力。甲方：第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 法定代表人：或委托人（签字或盖章）年月日（工程承包人）年月日乙方：建筑公司承包合同范文二XXX建筑工程有*公司（以下简称甲方）工程负责人：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、建筑法和建筑工程质量 管理条例，为进一步完善企业内部经营承包责任制，切实加强施工 工程管理，确保工程工程质量和施工安全，对工程质量、安全实行终 身负责。在工程工程建设过程中，为明确甲、乙双方的责、权、利， 采取对工程工程建设总承包的管理方法，以确保工程工程建设圆满完 成。为此，甲、乙双方本着平等、自愿、公
5、平和诚信的原那么，经甲、 乙双方协商一致，对工程工程建设和管理等有关事宜签订以下责任合 同条款。一、工程概况1、工程名称：XXX2、工程地点：XXX3、施工工期：XXX日历天第11页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同Q)工程开工时间：按与业主签订的施工合同要求为准(2)工程竣工时间：按与业主签订的施工合同要求为准4、工程质量等级：按与业主签订的施工合同要求为准5、工程造价: XXX万元二、工程内容甲方将与业主签订的该工程建设工程施工合同的全部内容， 交由乙方接收并全部完成。三、甲方责任和权利1、在该工程工程实施前，同业主签订建设工程施工合同后, 并与乙方签订工程
6、工程施工内部承包责任合同2、授予乙方该工程工程建设的全部资料，指导乙方工程工程建 设和工程工程决算，参与工程工程竣工验收。3、为确保工程工程建设质量、安全、工期达标，协助乙方制订 工程工程建设实施管理方法和工程工程施工组织计划，在工 程工程建设实施过程中，假设需调整、完善和优化实施方案，甲方有权 提出合理建议和意见。4、在工程工程建设实施和执行工程建设工程施工合同过程 中，甲方有权对工程工程实施的进度、质量、安全和资金运行等状况 进行定期或不定期检查，发现问题邛艮期整改。因乙方工程工程建设第12页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 管理不善、形象进度滞后、造成
7、质量隐患或工程质量检验达不到国家 标准，甲方有权终止合同，并同时追究乙方的经济和法律责任。5、根据工程工程建设的实际和需要，甲方可不定期派人到乙方 施工现场催促和检查，发现问题，催促乙方及时整改，假设乙方拒不整 改或整改不彻底，影响工程质量、工程进度和甲方形象，甲方有权随 时派驻工程技术人员或管理人员，参与工程工程建设和管理，其派驻 人员工资、生活补助、交通费等费用由乙方承担。6、在乙方对该工程工程建设质量、安全、工期不能或无力保证 时，甲方有权采取应急措施，包括更换施工队伍，解除本内部承包合 同，并追究乙方的经济、法律责任。7、主动做好协调和服务工作，为乙方在工程工程建设实施过程 中尽量提供
8、条件和方便。四、乙方职责和权利1、职责Q)全面、认真、严格履行甲方与业主签订的建设工程施工合同， 承担和执行该工程工程合同约定的责任。(2)确保工程工程建设圆满完成。组织精干、高效的工程工程建 设实施管理班子及施工队伍，切实做好工程工程建设内部管理和施工 现场管理。制定工程工程建设实施总体控制目标及阶段性计划，确保第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 工程工程建设按业主要求的工期、质量、安全等目标，优质、高效、 按期完成。(3)制订和完善工程工程各分部、分项工程建设实施的时间、顺 序、步骤和施工技术方案;做好对工程工程建设实施的人力资源调配, 技术、后备的
9、后勤保障工作;并做好各项对应措施的准备工作，及时 对工程工程建设实施的材料供应、资源配辂、合同管理工作;及时做 好工程工程建设设计变更、索赔和工程计量及支付工作。(4)严格执行安全生产法、建设工程安全生产管理条例、 安全生产操作规程和相关2建筑行业规范，严禁盲目蛮干，违章 操作，切实做好安全工作，严防各种安全事故发生。假设发生安全事故, 要当机立断，妥善处理，及时上报，并认真负责做好善后工作。乙方(工程工程负责人)为安全生产第一责任人，对安全生产全权 负责，并承担该工程工程建设安全生产的经济和法律责任。乙方在工程工程建设中，安全制度不健全，安全措施不落实，安 全管理不善，安全隐患整改不及时、不
10、彻底，一旦在施工中造成了人 身安全事故，所发生的一切伤亡事故的费用一律由工程承包责任人负 全部责任，同时甲方有权在业主拨付的工程款中扣除3-5%作该工程 工程建设安全保证金。乙方在工程工程开工建设时，必须无条件地按规定为参与该工程第14页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 工程建设的管理人员、民工办理团体人身意外伤害等各种保险，必要 时由甲方统一办理，其费用由乙方负责承担。(5)严格执行国家建筑施工规范、严格按图施工，并科学合理组 织实施，严把质量关，确保工程工程建设质量到达国家规范标准。假设 发生质量事故，要迅速制定科学合理的整改完善方案和补救措施，及 时整
11、改完善，严防重大质量事故的发生。(6)严格按照国家财经制度执行，加强工程工程建设财务管理， 做到各种帐薄齐全、手续规范、帐务清楚;及时办理工程决算和财务 审计，结清与工程工程建设有关的债权债务，及时足额编制该工程项 目建设涉及国家的各种税、费，按时向甲方缴纳工程工程建设管理费 用。(7)工程工程建设所发生的一切前期费用、工程工程建设垫付费 用和各种保证金等均由乙方自行承担和解决。该工程工程建设实施期 间产生的经济纠纷，由乙方自行解决;造成的一切经济责任和法律责 任的由乙方自行承担。(8)履行合同义务，确保合同执行，处理同业主的合同变更;做好 工程工程建设竣工资料和工程工程竣工验收工作。(9)严
12、格执行JTJ76-95规程，做好工程工程建设员工思想政 治工作，教育全体员工遵纪守法，老实守信，文明施工，自觉维护公第15页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 司的形象的声誉。(10)工程保修期内由乙方按业主要求维修完善，其费用由乙方负 责承担。2、权利Q)工程工程建设指挥权；(2)工程工程建设人力资源调配权；(3)工程工程建设管理权(合理安排工期和各项施工工序，合理组 织现场施工，做好资金调配，强化施工现场管理，严格工程质量管理, 确保工程工程建设有序进行)；(4)设备、物资、材料供应和使用控制权；(5)施工技术决策权。五、工程工程建设人事、民工劳资1、管理人
13、员：工程工程负责人将所聘工程工程配套管理人员， 填写花名册并附本人身份证、职称证、资格证复印件，报甲方登记备 案。甲方如发现乙方人员不到位，可由甲方指派人员，进入乙方管理 人员编制，其费用由乙方承担。2、民工劳资：乙方所用民工必须签订劳动用工合同(合同形式可 以班组为单位，也可以个人为单位签订)，将用工合同并附所用民工 的身份证报甲方行政部登记备案，乙方必须建立民工花名册，民工工第16页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 资发放记录表，工资必须每月发放，并且有民工领取签字、按手印记 录。工程竣工三日内必须足额付清所有民工工资，否那么甲方对已完工 程不予验收交付业
14、主使用，并追偿违约责任。3、工资含量应控制在工程总造价的20%以内，造册报甲方财务 部备案，其工资、福利待遇及所有费用支出由乙方自行承担，如工资 含量超过20% ,超出局部按政策规定由乙方交个人所得税。六、工程工程施工、技术管理1、乙方须在本承包合同签订后七个工作日内到甲方工程部送交 施工组织设计或施工方案，并按规定程序进行方案审批、图纸汇审、 技术交底，以及交工资料整理、移交等有关工作。2、乙方在组织施工生产管理活动中，应规范管理，文明施工， 严格遵守各项操作规程，工程负责人应具备工程经理或聘请具有资质 的人员担任工程经理组织施工。工程管理人员必须持证上岗，对各自 的工作一丝不苟，尽职尽责。
15、3、乙方已完工程进度，按国家统计法规定和要求，按月或 季向甲方工程部报送已完成的并经建设单位签审的工程进度表，同 时，乙方要指定专人负责，按所报进度（产值）额比例缴纳有关税费。4、乙方在工程工程施工的全过程中，要严格按照施工规范，施 工图施工，确保工程质量，并按施工程序自觉接受质监部门的检验。第17页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 同时，必须无条件按照IS09001 : 2000质量标准及程序执行，并完 善有关管理文件。自始至终地做好签证工作和工程技术、质量检验等 资料的收集、保管工作。工程工程竣工后，必须交一份完整的工程项 目资料给甲方存档。七、工程工程建
16、设财务和资金管理1、业主拨付的工程工程资金通过乙方的私立账户转入。2、乙方对所拨工程工程建设资金必须做到专人管理，专款专用， 不得挪作它用。必须建立财务账，每月有资金流动汇总表。3、乙方应按照国家和甲方的财务管理制度，建立工程工程建设 财务管理体系和财务管理制度，并自觉接受甲方的监督，严格控制工 程本钱。做好精打细算，合理开支。4、乙方必须以甲方名义缴纳该工程建设工程涉及国家相关的各 种税费（建安营业税、城建税、教育附加费、地方教育附加费、合同 印花税、工会经费、价格调节基金、企业所得税、个人所得税等）。 建设单位每次拔付工程款（包括工程借款、预付款）后，乙方应向公司 财务部提交完税凭证。假设
17、甲方财务核查工程款有漏税问题，甲方兼章 人员有权利不支持乙方工作完善手续，所有责任均由乙方自行承担。5、甲方有权对该工程工程建设资金运作情况进行监督管理，假设 乙方违背财务管理规定和工程工程支出范围，甲方有权追究责任，并第18页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同建筑公司承包合同样本新（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。建筑公司承包合同范文一甲方：乙方：依照中华人国共和国建筑法、中华人民共和国招投标法、 监理法、中华人
18、民共和国合同法、中华人民共和国安全生 产法、建筑工程承包合同条例及其它相关法律、行政法规，遵 循老实信用的原那么，以甲方与建设单位签定的总合同有关条款为准 那么，甲乙双方经过友好协商，甲方同意将局部工程给由乙方承包施工。 现将有关事项，订立以下合同，双方共同信守：第一条：工程概况：1 .工程名称：2 .工程地点：3 .施工范围：4.工程数量：第二条：开竣工时间：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 另派财务人员进行控制。6、乙方应于每季度七天之内报送一份上季度财务报表到甲方财 务部。报表格式、内容、种类均按国家现行会计制度和甲方财务部门 统一要求规定填报。7、工程
19、验收合格后，其工程的一切财务资料交甲方财务部存档。八、工程工程建设组织形式本工程工程建设实行工程承包独立核算、自负盈亏，包括债权债 务。除甲乙双方约定的上缴管理费及国家相关税费后剩余费用属于工 程生产费用由乙方包干使用，作为全奖金赔的方式。甲方同业主签订 工程施工承包合同后，与乙方签订该合同。本工程建设工程由乙 方为工程负责人，对该工程工程建设的进度、工程质量、安全生产等 全权负责。九、工程工程建设费用缴纳乙方按工程总造价的L5%向甲方缴纳工程承包管理费。签订本 工程承包合同时一次性缴清。假设出现以下1-4条款中的任何一种情况那么按总造价的3%缴纳。 有关行政主管部门对该工程的政策性收费及处理
20、费由乙方承担。1、在施工过程中出现重大安全事故、工人闹事、拖欠工人工资 及拖欠设备租赁费用等情况，对公司形象造成了严重后果及不良影第19页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 响。2、未按照建设单位要求顺利竣工验收，未完成该工程建设工 程施工合同所签订的合同价款产值，施工中途退场。3、未妥善处理施工过程中出现的纠纷，引起事态扩大，导致政 府相关行政管理部门发函、通知，介入处理、处分。4、乙方拖欠民工工资、设备租赁、分项承包、工程材料款，导 致民工和债权人进入政府行政有关部门和建设方单位围攻闹事。十、印章的管理公司印章的使用属该工程工程施工单位向建设单位、设计单位、
21、 监理单位及相关部门的业务往来，如请付款报告、工程款支付收据、 工程的资料签证等，不用于乙方在施工运营中设备租赁、材料赊购、 劳务分包等合同、协议、担保与反担保及抵押盖章或变相抵押盖章。 如需公司雕刻工程部行政公章、财务专用章，工程部负责人需向公司 提交申请书，承诺用途及使用范围经公司审核后统一雕刻并且由公司 派专人保管，所派人员另报差旅费，工程建造师工资由乙方支付（工 资2000元/月，如发现工程部私刻或伪造公司公章及相关印章， 公司将按公司相关规定及国家现行法律追究责任、严肃处理。十一、本工程工程承包合同对甲、乙双方均有同等约束力，任何 一方均不得违约;否那么，将追究违约方合同中标价8%的
22、违约金，并由第20页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 违约方承担违约造成的全部经济损失。十二、本工程工程施工内部承包责任合同未尽事宜，由甲、乙双 方本着实事求是，求同存异、平等互利的原那么，友好协商解决，并签 订补充协议。十三、本合同假设出现双方争议纠纷时甲、乙双方可协商解决。协商达不成一致意见时，可向XX仲裁委员会申请仲裁或向XX人民法 院提起诉讼。十四、本工程工程施工内部承包责任合同经甲、乙双方盖章、签字后生效，一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：乙方（工程负责人）：法定代表人身份证号码：或其委托代理人：联系 ：联系 ：帐户：帐户：开户
23、银行：开户银行：年月日年月日乙方担保人：年月日建筑公司承包合同范文三第21页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同为深化工程承包核算，进一步调开工程负责人的积极性、明确工程负责人的责、权、禾I，确保工程安全、优质、高速、低耗建成，专业公司(简称甲方)与承包人(简称乙方)协商一致，签订如下合同。一、承包工程：二、承包期限：三、承包内容：L包干指标：Q)以承包。2、挂钩考核指标：Q)产值利润率:。(2)施工安全：五项为零，两项受控。(3)施工质量：创优质工程。(4)团队建设：培育团队精神，表达良好职业道德，队伍作风过硬，凝聚力强，无治安、刑事案件。专业公司制度的执行力、
24、执行情况。四、风险抵押金1、风险抵押金的收取：承包人交纳风险抵押金元。2、风险抵押金的返还：工程完成并办理完一切经济技术手续后,第22页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 考核兑现，退还风险抵押金。3、风险抵押金的扣减：工程亏损，以专业公司核定的利润为基 数，按亏损额等比例扣减承包抵押金。五、双方的权利和义务1、甲方的权力与义务：Q)保证乙方正常的自主管理权。(2)有权按合同条款对乙方的生产经营进行检查、监督，由于乙 方经营管理不善导致完不成合同规定的义务，甲方有权追究乙方行政 责任和经济责任，直至解除承包合同。(3)有权根据施工生产需要调剂人、财、物、机资源;
25、有权对工程 负责人根据其生产经营情况进行调整。(4)甲方有义务根据承包工程队的需要及时进行人、机、物等资 源的调配，提供必要的工程预控、过程监控和服务，为工程队优质、 高速完成工程任务打下基础。2、乙方的权利与义务(1)工程队的工作由工程队长全权负责。可在规定的权限内自主 处理人事、生产经营、分配等方面问题。(2)工程队有对外代行专业公司开展各项业务的权利。(3)工程队要按承包合同规定的内容完成承包指标，认真执行专第23页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 业公司管理制度。(4)工程队要增强服从服务和大局意识，让用户满意、让分公司(经 理部)满意，服从专业公司
26、的各项管理工作。六、分配工程队长实行承包兑现制，日常发生活费，标准为2000元/月， 承包完成考核兑现，具体方法见建筑工程五公司承包管理及责任考 核制度。七、争议解决方式双方发生争议时，应及时协商解决，双方协商不成由公司有关部 门调解，调解无效时，可经仲裁。八、其他本合同一式三份，甲乙双方各执一份，报所在工程经理部一份。甲方：建筑工程五公司乙方：建筑工程五公司工程队甲方代表：承包人：签订日期：年月日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第24页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合
27、同开工时间：月日竣工时间：年月日（如延误工期按每延期壹天扣罚工程款的总额的处分，建设单 位同意顺延除外。）第三条：质量等级：第四条：合同价款：以建设单位和施工单位（甲方）的最终决算为 准。第五条：承包方式及核算原那么，与工程款支付方法1 .乙方实行内部独立核算，履行完纳税义务后确保上缴，自负盈 亏，超收全留，欠收自补。2 .乙方上缴额以建设单位与甲方最终形成的工程决算为基数，由 乙方向甲方缴纳%的利润。3.凡工程款必须由甲方统一直接向建设单位收取，扣除应缴各项 税费后，由乙方支配使用，严禁乙方假借甲方或自己名义收取建设单 位工程款，如发现未经甲方授权擅自向建设单位收取工程款时，发生 一次按收取
28、工程款的5%作为甲方的赔偿金。第六条：甲方驻工地代表及其被授权范围（附授权委托书）第七条：质量安全要求：L乙方须按设计文件、甲方技术交底和甲方技术指导下进行施合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 To2、乙方承包的工程必须以满足甲方施工条件为准。3、乙方对所承包工程的施工质量承担全部责任。如果甲方技术 交底不到位、技术指导不到位造成质量或其他由甲方失职造成的返工 由甲方承担。4、乙方须严格按安全生产法、建设工程安全生产管理条 例及甲方的技术要求下施工，采用专项安全设施和防护措施，确保 人身及机械设备的安全，假设发生安全事故，一切经济及法律责任均由 乙方承担。第八条
29、：甲方的权利和义务L负责履行建设工程施工合同中的各项义务，要求乙方严格按 照建筑工程施工规范及质量要求进行施工，监督，检查，控制工程质 量进度，发现问题要及时处理，对于乙方违反相关安全、质量规范的， 甲方有权依照公司制度进行经济处分。2、配合建设单位做好开工和竣工工作。3、协助乙方做好施工安全防护，施工场地周围建筑物和地下管 线的保护及其它工作。4、催促乙方提供施工方案及进度计划并审核批准。5、甲方不定期对工程进度、安全、质量进行检查、监督，甲方 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 必须在技术上给予支持和指导，甲方技术员必须到场配合乙方施工。6、如果乙方拒绝接受
30、甲方的监督或拒不执行甲方监督整改的通 知，或直接从建设方结算工程款，在外擅自以公司名义赊欠材料，拖 欠工人工资，使公司受到损失者，或有充分的事实说明，乙方已无能 力继续组织施工，以及不具备施工条件或违章不止或连续2次达不到 业主进度要求，甲方有权终止合同，乙方无条件撤出工地，并赔偿由 此造成的一切损失。7、在乙方施工过程中，当进度、质量、安全无法满足合同规定 要求时，甲方有权直接根据现场施工进度、质量和安全等情况对乙方 的人员、机械、材料作出调配安排，乙方必须服从调动。8、在工程验收完工后，积极促使建设单位完成工程决算工作， 决算款项到位后，在提取应缴的一切税费后，将剩余工程款支付乙方。9、因
31、工程问题发生纠纷后，甲方可向建设单位主张权利和义务, 也有权依照本合同规定的责任范围向乙方主张权利和要求其承担义 务。第九条：乙方的权利和义务1、认真贯彻执行建筑法、行业各项施工规那么以及公司 的各项管理制度及措施。甲方对建设单位的承诺，乙方必须无条件执 行。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同2、在确保工程施工安全的前提下，乙方必须按设计文件、甲方 要求和规范组织施工，乙方应在甲方的技术指导下进行施工，确保工 程按期、保质、保量完成。3、无条件执行甲方所派质检、安全技术人员对工程安全质量所 提出的意见，严格执行公司的质量技术安全管理制度，严格按照设计 图纸和施工
32、规范进行施工，保证工程质量，对建设单位负责。4、乙方应严格制作工程质量检验评定、工程自检、材料送检， 隐蔽工程验收记录及工程有关的一切技术资料，负责按月上报工程 量，并经建设单位签证后交甲方存档，乙方负责所承包工程相关竣工 文件资料的收集、积累、整理交由甲方装订成册备案。5、在施工中认真做好安全质量管理，服从工程质量安全管理制 度，施工期间杜绝重大伤亡事故，一般事故率控制在千分之六以内， 如发生重大质量和安全责任事故和人身伤亡事故，所造成的一切法律 责任和经济损失，均由乙方自行承担，并全额承担上级部门对公司的 罚款及产生的相应的费用。6、坚持文明施工，做好施工现场的环境保护工作，施工引起造 成
33、环境污染或破坏，赔偿费用由乙方承担。7、随时接受甲方、建设单位和监理的检查和检验，有缺陷或不 合格的部位按规定整修或返工直至达标。乙方必须派遣有资质的施工 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 员、安全员驻现场对施工及安全生产进行检查、监督并做好相关技术、 安全资料。8、建设单位的处分，全部进入工程，最终落实到乙方，由承包 方无条件承担。乙方须支付自己所承包工程工程的一切费用。9、严禁擅自以甲方的名义对处签订协议或工程转包，以及赊欠 任何材料、物品，否那么一切后果自负，甲方概不承担任何责任。10、乙方施工的队伍，必须依照相关的法律规定与劳务公司签 订劳务分包合同，
34、不允许乙方私自用工，也不允许乙方及乙方聘用的 任何人，以甲方或乙方的名义对外出具欠据。否那么，按其出具欠据金 额的15%由乙方向甲方支付赔偿金。11.工程承包人在施工期间应确保分工种按时结算民工工资， 不得拖欠。为此，在本工程第二次工程款到帐后，工程承包人在提取 工程进度款时，应在甲方帐户内预留20%的预发工资款，在各工种 完本钱工种工作量后，由承包人列出工人名单及所发放的工资数额， 在公司财务人员或甲方驻工地代表的监督下，由工程承包人将工资给 民工发放到位，工程承包人不得以甲方名义向任何人出具欠款凭证， 如有发生，每发现一次，将按照其出具欠款额的15%对工程承包人 给予处分，可从工程款中直接
35、扣除。12、在本协议履行期间，乙方必须严格按照行业部门规定的标合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 准给其参加施工人员提供食宿、施工条件、劳动保护，否那么，甲方有 权解除合同。第十条：建筑材料、构配件和设备的供应及采购L对用于建筑工程的建筑材料、构配件和设备必须进行检验， 验明三证，未经检验或检验不合格的、无证的不得使用，并严格执行 材料出入库制度，确保所购材料全部用于本工程，否那么经发现甲方有 权终止合同。2、建筑材料、配构件的供应和采购应依照建设单位与甲方的施 工合同中的具体约定执行，如由建设单位供应全部或局部的，那么甲方 协助乙方对所供材料及构配件进行联合验收
36、，未经检验或检验不合 格、三证不全的不得使用。3、依照建设单位与甲方的施工合同，如由施工单位（甲方）供应 及采购全部或局部的，那么所供材料由甲方负责检验。4、建设单位未能如约支付工程款，那么工程又不能停建或缓建的, 如由甲方采购材料，那么由甲乙双方负责检验，并由乙方签字后计入项 目本钱。5、乙方自行采购的材料，必须是国家认可的三证齐全的合格产 品，并经过甲方驻工地代表同意后方可自购材料，所购材料必须由甲 方驻工地代表进行检验后在购货凭证（发票）上签字方可确认，履行财合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 务手续并计入生产本钱。6、工程承建过程中，如需乙方垫支的，应由甲
37、方签字确认后履 行财务手续方可实施，并在结算时计入工程本钱。第十一条：竣工验收和结算1、由乙方按施工合同约定时间提交竣工资料、验收报告及竣工 图，并于竣工日前会同甲方、建设单位及质检部门按照国家颁发的施 工验收规范和质量检验标准及时验收。2、验收之后符合合同规定的质量等级的，由建设单位和甲方对 工程予以结算，工程结算乙方必须会同甲方持单位证件、收据进行结 算，严禁乙方私自从建设方结算工程款，否那么，甲方对结算工程款不 予认可，并视乙方违约，其结算时间和价款为甲乙双方内部核算的依 据。第十二条：保修1、保修内容、范围、期限按照新疆维吾尔自治区建筑市场管 理条例第四十条执行。2、保修金及支付方法;保修金按5%总造价预算，在保修期满后, 根据实际保修情况予以结算，乙方不得私自收取保修金，如有发生将 以违约论处。3、保修期间乙方必须及时履行保修义务，经甲方通知后，乙方 仍不履行的，甲方可派人员进行保修，由此产生的费用由乙方承担。