《建筑工程内部承包合同新(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程内部承包合同新(合同版本).docx（22页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、编号：WD-HT-0751建筑工程内部承包合同新（合同版本）合同书CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 发包方的工程进度款及工程款的结算进行履约跟踪。乙方应及时向甲方汇报各班组施工合同、租赁合同、材料采购合 同等。第四条管理费1、甲乙双方约定管理费为：。如工程量增加，总造价超出1300 万局部管理费另行协商。2、万,第三次壹万。3、如有除管理费之外的其他费用，乙方即时缴纳。第五条印章管理L乙方只可在获得甲方书面授权并加盖甲方公章后方有权使用 工程部专用印章,并严格按照工程印章授权书和甲方印章
2、管理规定执 行。在印章授权使用期间，如因乙方不遵照工程印章授权书和甲方印 章管理规定执行而引起的一切不良后果及法律责任,全部由乙方承 担。3、乙方不得伪造、私刻甲方印章或与甲方相关的印章，不得以甲方名称或与甲方相关的名义私设银行账户。乙方不得以甲方或工程 部的名义，向该工程建设单位或其他人借款,不得向银行私自谋取现 金或擅自截留工程工程资金，或将本工程工程资金转作他用。不得以 甲方名义对外发生任何形式经济往来，否那么，甲方有权视乙方违约乙合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 方支付的违约金额为所发生经济往来额的300%，且由此发生的经济 纠纷由乙方负责，并追究乙方
3、及其相关人员包括但不限于刑事及其它 的法律责任。4、假设由甲方盖章担保的材料采购、租赁合同，乙方应按合同约 定及时支付各种款项，如出现材料供应商到公司投诉事宜，公司有权 将乙方的工程款直接支付给材料供应商;如出现材料供应商对公司的 诉讼,乙方除承当相应的责任外，还应向公司支付诉讼标的额20% 的信誉损失赔偿。第六条工程质量和工期L乙方必须保证工程质量和工期满足施工合同和建设方的 要求。为达上述要求，乙方所采取的各种措施之费用已包含在合同价 款中。2、因乙方原因致使本工程质量和工期达不到上述要求，乙方须 承当违约责任，甲方将扣除乙方结算总价的10%作为质量违约金，乙 方并承当业主方因此对甲方的任
4、何违约扣款或索赔。第七条报酬的计量及支付程序1、施工进度款的支付时间和支付比例参照施工合同规定。2、工程竣工后,按合同的有关规定进行现场全面清理和末次验第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 工计价。在办理末次计价时，乙方必须提供债务（包括民工工资、材 料款、设备租赁款）已全部清偿完毕的证明，方能办理。3、由于乙方工程质量达不到要求，监理、业主要求整改或返工， 乙方应无条件执行，相关费用全部由乙方承当，且不免除甲方追究由 此而造成的工期延误责任,返工合格之前不能计量。4、乙方内部发生劳资纠纷,应由乙方自行妥善解决，甲方不承 担任何责任。如因乙方内部纠纷影响乙
5、方履行本合同，乙方应承当违 约责任，并承当由此给甲方造成的全部损失。5、乙方按月足额发放农民工工资，并将工资表交甲方备案，假设 发生工资拖欠，甲方有权从当期应拨付乙方的工程款中扣除当期全部 农民工工资，直接发放给农民工。6、乙方已完全充分理解本工程的工程进度款支付时间和方法， 本工程的工程进度款假设因其他原因缓付/迟付给乙方,乙方需自筹资 金保证本工程按期完成，不得以此停工及向甲方进行工期费用的索赔; 任何缓付、迟付的工程款，均不得计算利息。因建设单位对甲方进度 款拨付不到位，甲方对乙方进度款拨付日期相应顺延。第八条材料采购和机械租赁所有材料由乙方亲自采购，乙方必须保证材料的质量和供应满足 要
6、求,并且及时足额支付材料款。所有机械由乙方租赁或购买，乙方第11页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同必须保证进入工地的所有机械满足质量、工期、安全的要求。乙方与机械材料供应商、租赁方之间的经济关系和纠纷自行解决，如造成甲 方名誉和经济损失，由乙方承当。第九条生产安全管理L乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准、规章制度和操作规程组织施工，做好安全防护，并随时接受各 级安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消 除事故隐患。2、如发生安全事故,乙方必须立即按政府有关部门要求处理， 并且消除一切不良影响，由乙方承当事故发生的一切费用
7、。3、如因安全事故造成甲方资质、生产许可证等损害，乙方必须 向甲方支付赔偿金伍拾万元，并且承当一切后果。第十条禁止转包或分包乙方不得将本工程转包或分包给他人，否那么，甲方有权提前解除 合同，并由乙方承当违约责任。第十一条发票及税费如需要向建设方或发包方出具发票，由此产生的所有税费和费用 由乙方承当。另外，工程所在地或者甲方公司所在地税务部门要求缴 纳的所有税费由乙方承当。第12页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同第十二条补充条款经甲乙双方协商一致，补充以下约定：L乙方在施工中，应搞好当地群众关系,不得损坏群众的各种 设施及利益，假设有损坏，要进行及时修复或补偿。
8、2、按照谁用工谁负责的原那么，乙方应全面负责内部治安秩序管 理，经常向员工进行法制教育,积极做好防火、防盗工作，减少或杜 绝治安、刑事案件、治安灾害事件及群体性事件的发生。3、对工程的工期、质量、安全向业主及甲方负责，乙方须组织 身体健康并具有相应资格证书的技术人员及熟练工人，以保证工程的 安全、质量和工期。4、乙方必须在施工中应加强安全教育和安全技术管理，认真执 行安全技术规范，严格遵守安全制度,落实安全保护措施，确保施工 安全。5、乙方不得书面、口头使用甲方企业名称及其工程经理部名称、 甲方施工队序列名称对外进行经济活动。6、乙方必须为乙方施工现场的所有人员购买人身意外伤害保险, 为其现场
9、所有设备购买机械设备保险，该费用已包含在本合同价中, 不再另行支付。因无保险造成的损失，由乙方承当。7、乙方应保障和保证甲方免于承当由乙方、乙方工人或其雇佣第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 的任何其他人员的任何疏忽造成的损失，及其所属上述人员对于甲方 提供的临时工程的任何误用造成的损失，保障和保证甲方免于遭受与 上述事宜相关的一切损失、索赔或诉讼。8、乙方必须与施工人员依法签订书面劳动合同，确立劳动关系。劳动合同必须明确规定工资支付标准、支付形式、支付日期和工程名 称，并按国家劳动法规定给施工人员缴纳的各种社会福利基金的费用 （如养老保险金、工伤保险金等
10、）。劳动合同应一式三份，乙方与施工人员各持一份，甲方保存一份备案。乙方每月向甲方上报施工人员考 勤及其基本工资表，工资表须包括姓名、年龄、入场日期、月度应发 工资、预借生活费、实发工资、领款人等项内容。9、因施工或财务需要甲方派工作人员到现场，费用由乙方承当。10、本合同未尽事宜由双方协商解决，可另行签订补充协议，补充协议作为合同附件与本合同具有同等的法律效力。甲方：（章）乙方：（章）代表人：（签字、章）代表人：（签字、章）住 所地：住所地：签订日期：年月日合同订立地点:建筑工程内部承包合同范文三甲方： 乙方:第14页合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同根据中华人民
11、共和国合同法及中华人民共和国建筑法及 其它相关法律、法规之规定，结合本工程具体情况。甲乙双方本着平 等互利、协商一致的原那么达成如下合同条款，供甲乙双方共同遵照执 行：第一条：工程概况1、工程名称：大坡口兼善村危房改建工程2、工程地点：重庆开县长沙镇兼善村3组（大t亚口公路旁）3、建筑面积：约20000平方米（以实际竣工结算建筑面4、工程总价约为贰仟肆佰万人民币，最终以实际竣工结算面积 为准。5、工程结构：按甲方提供的图纸设计为准。（附4层，主楼10 层）第二条：工程承包范围L施工图纸范围内，商混泥土（所有工程、含基础、主体工程、房屋防水工程、楼地面工程（散水、散水沟、排水沟M）工程、楼梯栏
12、杆（不含防护栏杆）、外窗安装、防盗门一道不低于700元（不含推拉 门,防火门）。女儿墙周围做坡屋面、水电只安装到门口，开户费由 甲方负责。清水房：（不含二次装修,不含外墙真实漆,不含所有粘 贴工程，无外墙保温）。第15页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2、基础以上四层架空层必须按建筑面积计算。3、乙方不负责消防电梯以及送检不做资料和各种税费。4、进场日期：以甲方通知进场为准。.第三条：合同工期1、签订日期：年一月Ho2、竣工日期：一年一月日。3、开工日期：签订合同后5日内进场,具体时间以甲方进场通 知为准。第四条：质量要求工程质量：基础、主体、内外搓沙工程按施工
13、图及国家和相关部门规定验收标准合格为准。（甲方必须分部验收签证）第五条：工程单价1、工程总包干单价按修建的建筑面积1280元/平方米计算。2、基础平均深度8米为准，超出局部及其它增加工程（含附属工 程），按重庆08定额及当月市场经济信息配套文件材料执行现行 调差，二级二类计价下浮5%。第六条：工程款支付方式1、乙方垫资修建每五层框架时，从基础负楼一楼开始计算,甲方5日内支付乙方工程款600元/m1扣出甲共材（钢材，混泥土）。第16页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同2、乙方装每层空心砖，填充墙甲方按建筑面积5日内支付200元/m,材料、人工费；3、乙方内外粉碎完
14、成一半面积,甲方必须5日内付乙方工程款200元/次。4、余款270元/m1在乙方门、栏杆、防水、材料到工地5日内甲方付120元/d。5、门窗、栏杆、防水安装工程完毕5日内甲方必须120元/m?材料工资款。6、余款30元/亩为保修金一年内退还。7、如甲方欠付乙方局部工程款，甲方必须将交给乙方在建工程 成品房折价按800元/nf计价抵付乙方工程款（不含土地费、场坪费、 手续费等前期所有费用，按实际建筑平方计算）。甲方无条件给乙方 办理交接手续及产权手续，费用按法律规定由双方承当。第七条：甲方权利及义务I、为催促和保证甲乙双方全部履行签订的合同内容，甲方将派 员到现场技术指导,履行职责，如发现乙方在
15、施工过程中有违反相关 要求，使工程质量安全达不到相关规定，甲方有权要求乙方及时采取 整改方案和相关措施（协调周边关系）。2、甲方负责提供给乙方有效的地形图、施工图纸。第17页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同3、甲方提供搭设水、电到场，具备开工条件（三通一平）。4、甲方提供钢材、混凝土（按市场价，不含税收），必须在乙方 提供的时间到现场。5、组织乙方和设计单位、地勘单位等在形式前进行图纸会审， 进行技术交底，并以纪要的形式记录下来存档；6、甲方有权对乙方的施工进度、安全、质量及各个工序环节进 行监督、检查工程，并负责组织验收、签证。7、假设因土地、建设手续不齐或
16、建房违背有关法规的规定，以及 甲方未按合同之约定按时、按量付款给乙方，造成3日以上还不能正 常施工，视为甲方违约，甲方无条件清算乙方完成的工程量的全部工 程款以及乙方的资金利息将按银行利息4倍月息支付,相关违约责 任。第八条：乙方权利及义务1、乙方按甲方提供的施工图组织制定施工方案和施工安全应急 预案，认真做到安全第一、质量第一、文明施工、按时保质完成施工 任务。2、乙方应严格按照设计图纸施工,并以建筑施工规程、规范评 定标准为准，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料，在施工中,乙 方应质量不合格造成的反工或自行采取补救措施而增加的一切费用第18页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
17、建设工程施工合同建筑工程内部承包合同新（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。建筑工程内部承包合同范文一发包方（全称）:（以下简称甲方）委托代理人：承包方（全称）:（以下简称乙方）委托代理人：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及 其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么，发包人、 承包人就本工程施工有关事宜达成一致意见,订立合同。一、工程概况工程名称工程地点：工程内容：栋土建、内外装饰、水电安装工程等合同约定的内容 （0.00以
18、下地下车库土建及局部安装工程）建筑面积m2二、工程承包范围及方式：1、承包范围：按甲方提供的施工图纸及工程有关说明进行工程 施工总承包。工程承包范围包括本工程的土建、内粗装修（仅包括室合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 和责任，概由乙方自行负责。3、乙方应随时协助，支持甲方驻地代表工作。4、乙方应严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安 全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检 查，采取必要的安全防护措施，消防事故隐患。在动力设备、输电线 路、地下管道、临街交通要道附近等施工时，施工前应提出安全防护 措施。5、乙方在工程竣工后，工程质量应
19、符合甲方所定的质量要求， 质量标准应严格遵守国家有关质量评定标准。6、乙方提供钢材,水泥质保书、合格证，原材母材、地材等相 关手续以下资料由甲方自行负责。第九条：安全覆约保证金的支付退还1、在签订合同时，乙方向甲方交纳工程安全及质保金（70万元 整，签订共同当日一次性支付定金20万元，合同生效，进场后补足 保证金。2、保证金退还,乙方完成负一楼至平公路门面1楼时退还30 万元，5楼时退还20万元,主体封顶退还20万元。3、甲方以买保险金元、二级配电箱元、由乙方主体完工时,在质保金中扣除。第19页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同如有设计变更另行计算，随增而增，随
20、减而减。第十条：保修1、工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应 当履行保修义务。乙方接到甲方通知后七天内开工修复，并对造成的 损失承当赔偿责任。逾期甲方处理后的费用，那么由甲方从乙方的保修 必须经甲方同意并由甲方取得有关部门审查同意批准后，由甲方通知 乙方，方可生效。否那么,甲方将不予认可,并追究相关责任及损失。2、保修期为一年，保修期满后无质量问题，如数退还保证金给 乙方。第十一条：安全责任与安全施工I、此工程内施工过程中发生的任何安全事故均由乙方责任,与 甲方无关，（本工程属包干价已含安全费用）。如甲方发现乙方在进场 后，并未购买建筑意外伤害保险，所发生的一切安全事故均由乙方
21、负 责并要求乙方停工处理，待乙方完善保险手续后再行开工，由甲方指 定中国平安*险万州支公司，（保额不能超过任何一家公司80+4）。2、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防 盗。在施工中因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他 损失，均由乙方负责。3、发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门通第20页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条 件，所发生的费用均由乙方承当。第十二条：纠纷解决方法L建筑工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商，协 商不成时，任何一方均可申请各
22、级城乡建设委员会或双方上级业务主 管部门进行调解;调解不了的,可选择下述第（）项处理：（1）向建筑物 所在地仲载委员会申请仲载。（2）直接向人民法院起诉。2、按合同约定如乙方不能进场施工，甲方双倍归还乙方保证金、 第十三条：违约责任本合同经甲、乙双方签字后产生同等法律效力，如一方违约,违 约方付守约方按该工程总造价的（）赔付守约方。第十四条：本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本合同未尽事 宜，经甲、乙双方另行协商。第十五条：本合同一式五份，甲、乙双方各执两份，报建设主管 部门一份。甲方（盖章）：乙方：（盖章）：代表：代表：年月日年月日第21页合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设
23、工程施工合同您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第22页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 内墙面及天棚抹灰、楼梯踏步面层及栏杆安装）、门（进户门）窗安装、 外墙（含斜屋面）装修、局部水电安装（水、电到户）以及完本钱工程所 必须完成的其他工作，对于增加的工程工程必须由甲方书面指定授权 代表签字确认并符合增加的条件，否那么有关工程不计算价款。2、承包方式：采用包工包料方式承包给乙方。三、合同工期工程开工日期：定于2013年3月6日（以甲方开工令为准），竣 工日期定于2013年
24、11月6日。本工程合同总工期为日历天数245 天。（无论任何原因影响，工程必须按时竣工交付）四、质量验收标准及等级1、验收标准：建筑工程施工质量验收统一标准GB503002001及现行的相关 标准2、质量等级：合格五、合同单价及计价方式1、本合同价款采用定额计价方式确定,定额采用贵*省建筑工 程计价定额2004年版、贵*省装饰装修工程计价定额2004版 和贵*省安装工程计价定额2004版及相关配套调整文件计价和调 整费用后整体下浮5%作为结算价款。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2、材料差价按照每月实际完成工程量，参照贵*省遵义市造价管理部门发布的材料价格信息价
25、计取价差，材料价格信息中没有的材料 差价执行相应时期的市场价或乙方自行采购价,但必须在采购前报甲 方确认,按甲方确认的价格计取。3、计算软件：神机妙算或广*达软件。4、工程变更也采用上述计价方式进行取费，并计入工程总价。六、工程款支付方式1、乙方需局部垫资。框架局部（含基础）：完成0.00以上一层主体封顶，甲方一月内拨付已完工程造价的75% ,二层主体封顶（转换层浇筑完毕）拨付该层已完工程造价的75%;砖混局部:三、四层主体封 顶一个月内拨付该两层已完工程的75%;屋面封顶后一个月内拨付 五、六、七层已完工程造价的75% ,并返还履约保证金。2、工程经竣工验收，乙方提供工程结算报告和完整的竣工
26、验收 备案资料后，甲方审计确认并扣留工程结算总造价的5%质量保证金, 剩余款项三个月内一次性支付。质量保证金，待2年期满后，无质量 缺陷，再一次性支付给乙方。3、税费甲方代扣代缴。七、甲方的工程和责任L开工前10天完成现场三通一平等工作。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同2、工程地质及管线资料在开工前5天内提交。3、甲方仅办理工程施工许可证（其中办理施工许可证费用中的农 民用工保证金、工伤保险及工程排污费由乙方支付，并积极配合乙方 办理其他相关手续）4、开工前三天内甲方将水准点、坐标控制点以书面形式交给乙 方。5、主体开工前3天内组织图纸会审。6、开工前协调施工
27、现场和周边关系。八、乙方的工作和责任L开工前5日内提供总体工程进度计划及施工组织设计由甲方 监理审定,并严格按照批准的进度计划和施工组织设计实施。2、遵守政府部门有关的环境卫生管理制度，保证施工场地整洁 和交工前的施工现场清理,并承当因自身责任的损失和罚款。3、施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求及 费用：乙方按照国家、省、市（县）规定及批准的保护方案进行保护， 发生的费用经甲方及有关单位审核后列入工程总价。4、负责工程资料的收集和整理,在工程竣工验收后30日内提 供完整的竣工验收备案资料给甲方。九、安全施口合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同L乙方应
28、遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员对施工的监督检查，采F 必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事 故的责任和因此发生的费用，由承包人承当。2、甲方应对施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安 全负责。甲方不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包 人导致的安全事故，由甲方承当相应的责任和发生的费用。3、由于乙方自身管理原因造成工程发生安全事故的，如果造成 工程施工被责令整改而拖延工期或直接造成甲方损失的，那么乙方应当 承当因此给发包人造成的所有直接损失和间接造成的其他损失，包括 销售损失及延期交付赔偿损失。4、因
29、乙方承包工程范围内的施工工人发生伤亡事故的，一切责 任均由承包人自负。如发包方因此被追索，那么所受的损失由乙方负责 赔偿。十、质量及工期控制L质量控制(1)、乙方必须服从甲方及监理的施工安全、质量、技术监督管 理，严格遵守和执行甲方及监理制定的各项安全质量管理(处分)措 施。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同(2)工程使用的钢材、水泥、装饰材料和水电材料(设备)必须由甲 方书面指定统一品牌，乙方不得擅自使用其他品牌或不合格材料。2、工期控制乙方必须严格按照合同约定的工期完成工程任务。因乙方原因导 致工期拖延，甲方按照10000元/天处分乙方。累计处分不超过工程 总
30、造价的20%。十一、承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工、并在质量保证期内，承当工程质量 保修责任，履行本合同所约定的全部义务，本协议签字前向发包人交 齐履约保证金元(元)十二、合同争议双方约定在履行合同中发生争议时：L请上级建设主管部门调解2、采用第(1)种方式调解不了时，可向遵义市有管辖权的法院诉 讼解决。十三、合同生效期1、合同订立时间：年月日2、合同订立地点3、本合同一式份，发包人、承包人约定本合同自双方签合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 字盖章并支付履约保证金之次日生效。附件一：房屋建筑工程质量保修书发包方（盖章）：承包方（盖章）：委托代理人（
31、签字）：委托代理人（签字）：年月日建筑工程内部承包合同范文二甲方：乙方：根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及 国家有关法律法规的规定，乙方自愿纳入甲方工程队编制，接受甲方 统一管理，履行合同职责。乙方同意并完全接受甲方与工程施工合同 （以下简称施工合同）及相关工程协议（具体见附件。）的基础上， 甲方内部发包给乙方承包建设。乙方履行甲方与发包方签订的施工 合同及相关工程协议，在确保工程质量、安全、工期、效益的前提 下，经甲、乙双方充分协商，现就该工程工程内部承包的有关事项达 成一致协议。第一条工程名称、范围、内容和方式工程名称工程地点：;工程承包范围：施工合同中的所有 工作内容;工程
32、承包方式：包人工、包材料、包机械、包工期、包质合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 量、包安全、包检验、包调试、包维护、包验收合格。乙方按照约定上缴管理费，并自主聘用工作人员、自筹资金、自 主施工、独立核算、自负盈亏、自担风险。第二条工程款的收取与支付1、工程款的收F1、工程款的收F：乙方所有工程款必须先进入甲方帐户,乙方不得私自以现金或向非甲方帐户转款方式收取工程款，否那么一经发现，甲方有权解除本协议,并向乙方处以所收款额2倍的罚款。2、工程款的支付：业主拨付工程款到该工程工程专用帐户后,甲方扣除管理费、实际发生的相关税费等，剩余工程款由乙方提出资 金使用计划，提交其签字的请款书和付款依据（材料发票、民工工资 表，合同原件、送货清单原件等）,由甲方审定后直接支付或支付给 乙方，由乙方代为支付，并且乙方提供农民工收到工资的书面材料。3、乙方必须保证及时、足额支付农民工工资。乙方如不能及时支付农民工工资，导致农民工上访或采取极端措施索要工资事件，每 发生一次，乙方须支付甲方名誉损害赔偿金伍拾万元。第三条财务管理乙方每月向甲方汇报一次工程进度及债务情况（包括但不限于乙 方与分包单位和各材料商的对账单），甲方有权派人员到现场核对大 宗建材和机械设备的购买和保管、使用、付款等情况，同时，有权对