《建筑工程工程承包合同(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程工程承包合同(合同版本).docx（9页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、编号：WD-HT-0251建筑工程工程承包合同（合同版本）合同书CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同建筑工程工程承包合同（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。国际工程承包是指一个国家的政府部门、公司、企业或工程所有 人（一般称工程业主或发包人）委托国外的工程承包人负责按规定的 条件承当完成某项工程任务。国际工程承包是一种综合性的国际经济 合作方式，
2、是国际技术贸易的一种方式，也是国际劳务合作的一种方 式。之所以将这种方式作为国际技术贸易的一种方式，是因为国际承 包工程工程建设过程中，包含有大量的技术转让内容，特别是工程建 设的后期，承包人要培训业主的技术人员，提供所需的技术知识（专 利技术、专有技术），以保证工程的正常运行。一、工程承包合同的基本内容招标成交的国际工程承包合同不是采取单一合同方式，而是采取 另一种合同方式,这种合同是由一些有关文件组成的，通常称为合同 文件（contractdocuments ）。合同文件包括：招标通知书、投标须知、合同条件、投标书、中 标通知书和协议书等。按照国际上通用的合同条件，一般包括以下内容：合同范
3、本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同1 .监理工程师和监理工程师代表权责条款合同中应该规定，发包人须将其任命的监理工程师及时通知承包 人，监理工程师是发包人的代理人，在监理工程师中选定监理工程师 代表负责监督工程施工和处理履约中出现的问题。2 .工程承包的转让和分包条款合同一般规定，承包人未经发包人或其代理人同意，不得将全部 合同、合同的任何局部、合同的任何利益和权益转让给第三者。经发 包人或其代理人同意，承包人方可把局部工程分包给他人，但原承包 人仍对全部工程负责。3 .承包人一般义务条款根据合同规定，承包人应该负责工程工程的全部设计和施工，并 无偿提供为施工所必备的劳
4、务、材料、机器设备及管理知识。4 .特殊自然条件和人为障碍条款工程承包合同，一般来说履行合同时间较长，在履行合同中，可 能会由于特殊自然条件和人为原因给工程的施工带来困难，必须采取 一定的措施才能排除，例如，增加施工机械设备、劳动力、材料等, 这样就要增加承包费用或推迟工程进度。以上问题须经监理工程师或 监理工程师的代表确认，发包人才能偿付额外增加的费用或同意工程 延期。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同.竣工和推迟竣工条款合同中规定竣工时间和标准，工程完成后承包人经监理工程师或 其代表验收无误后发给竣工证明，标志着工程工程已全部竣工。如果 出现一些特殊情况，如
5、，工程变更、自然条件变化、人为障碍使工程 延误，承包人经监理工程师同意，可以延长工程的竣工期限。5 .专利权和专有技术条款承包人或分包人须向发包人提供专利和专有技术，并承当被第三 方控告合同范围内专利权为非法、以及专利权被第三方侵犯时的责 任；承包人提供的专有技术，双方应订立保密条款。6 .维修条款合同中的维修条款是说明维修期限和维修费用的负担问题。维修 期限一般是从竣工证书签发之日起计算，一般土木工程维修期为十二 个月。在维修期内，承包人应按监理工程师的要求,对工程缺陷进行 维修、返工或弥补等。如果工程的缺陷是由于承包人的疏忽造成，由 承包人负担由此而引起的费用。如果由于其他原因造成，由发包
6、人负 担费用。7 .工程变更条款合同签订后，发包人或监理工程师有权改变合同中规定的工程项 目，承包人应按变更后的工程工程要求进行施工。因工程变更增加或合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 减少的费用，应在合同的总价中予以调整，工期也要相应改变。8 .支付条款支付条款一般规定在合同条件的特殊条件之中,主要包括:(1)预付款：工程开工前，发包人应按合同规定支付给承包人 一局部预付款，预付款金额一般是合同总价的5-15%以便承包人购 置机械设备和采购材料等。(2)临时结算：发包人每月向承包人支付一次，发包人每月支 付的金额应扣除承包人的保存金，保存金通常是每月支付金额的
7、 5-10%左右，但保存金的累计金额到达合同总价款的5%时，就不再 扣留，承包人交付的保存金应在工程竣工和维修期满后全部退还给承 包人。(3)支付期限：一般规定，在监理工程师签发给结算单之日起 十五至三十天以内，发包人要向承包人付清费用。(4)迟付加息：如果发包人不按规定付款，应按工程工程所在 国中央银行放款利率加息。后结算证书之日起三十天内，发包人付清 全部价款。10.违约惩罚条款合同项下的双方当事人在履行合同过程中，可能会出现违约的行 为，针对各方违约的情况,分别订立违约惩罚条款。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同(1 )对承包人违约的惩罚：承包人但凡未经发
8、包人书面同意而 转让和分包承包工程；承包人但凡无正当理由不按时开工；承包人未 按合同规定标准准备材料；承包人不听从监理工程师的正当警告；承 包人忽视工程质量等，均属承包人的违约行为。对此，发包人有权终 止合同，没收承包人的履约保证金或者采取其他必要的惩罚措施。(2)对发包人违约的惩罚。但凡以下情况即构成发包人违约：未向承包人按时支付费用；干扰、阻碍或拒绝向承包人签发付款证明；无正当理由中途决定停工，故意制造事端，挑剔和责难承包人等 等。对于发包人的违约行为承包人有权终止合同，发包人须赔偿承包 人因准备开工或施工中所有费用的支出和机器设备折旧费用，运输费 用等。除上述合同条款外，还要订立仲裁条款
9、，特殊风险条款等。二、工程承包合同的招标方式招标(tender, invitationtoinvitetender)是方(招标人) 欲出售、购买商品，或欲建设工程工程按一定程序征求应征人，不经 磋商而进行交易的一种方法。应征人按招标人的要求提出具体方案并 寄交招标人称为投标(tosubmittender ng submissionoftender) 国际竞争性招标的程序大致分为如下几个阶段：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同.招标前的准备工作(1 )工程招标委员会的组成招标委员会应由国家主管部门组织，聘请工程、商务、外汇、法 律等各有关方面的专家组成，负责解决工
10、程招标中所遇到的各种问 题，并具体指导招标工作。(2)招标公告在进行招标前，应在国内外有影响的报刊上发布招标公告。它包 括招标通知和招标广告两个局部。招标通知是指分别送给与工程有关 的与所在国建立了外交和商务关系的各国有关部门的书面通知。招标 广告是指在国内外有影响的报刊上所刊登的招标广告。通知和广告的内容应包括：工程名称、工程地点、工程内容概况、 工程范围、索取招标文件的日期、地址及截止日期、招标条件、价格 以及有关事项的咨询单位等。(3)资格预审资格预审是指对愿意承当招标工程的投标人进行的财务状况、技 术能力、资信等方面的预先审查。目的是选择确有承包能力的投标人。(4)制定标底招标委员会刊
11、登招标广告后，即应准备合同价格，通过工程概算, 确定合同的价格水平,亦称为标底，是招标委员会掌握的底牌，合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同是绝对保密的。1 .公开招标公开招标是指招标委员会通知E公开招标是指招标委员会通知E得投标资格的投标人或刊登广告知悉投标人索取或购买招标文件,邀请其前来投标的招标环节。3开标开标是指招标委员会在规定的日期、时间和地点，将截止日期前 收到的全部投标文件,在所有投标人或其代表在场的情况下，当场拆 封投标文件，并公开宣读各投标人的投标条件，以使全体投标人了解 各家的标价，这种程序即为开标。4 .评标与决标开标以后即转入评标阶段。招标委
12、员会将投标文件的标价，及其 它条件一一汇集列表，选取其中报价最低的四、五份投标文件,进行 审查、鉴别、比拟，直至决定中标单位,这一阶段，是在秘密条件下 进行的。决标是根据评标报告及其推荐意见为依据，由招标委员会决定中 标人，同时向中标人发出中标通知书的环节,对未中标的人一般可不 通知，或只简单通知XX承包人中标即可。5 .签订合同中标人在接到正式的中标通知书后，即应在规定的时间内与合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 工程业主签订工程承包合同。合同先由一方起草，并在该草稿基础上进行磋商，达成一致谅解后签订。您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE