《【合同范本】劳务工程承包合同范本5篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【合同范本】劳务工程承包合同范本5篇.docx(28页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、【文档尺寸:A4字体:仿宋 标题字号:20正文字号:12】【合同范本】劳务工程承包合同范本5篇劳务工程承包合同范本5篇劳务工程承包合同范本5篇(一)发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)根据中华人民共和国经济合同法,公司项目管理实施细则及项目部实际 情况和特点,甲方将分部分项外架工程委托乙方施工。双方本着平等互利原则, 经友好协商,在原招标等有关文件基础上,签订以下合同条款,双方共同遵守。一、承包工作范围和内容1 .住宅楼工程中外架工程。2 .施工人员现场技术,安全质量交底中明确的作业内容。3 .做好落手清工作,拆架后有关材料须整齐、分类堆放在甲方施工人员规定 的区域内。必须经甲方施
2、工员签字认可,否则不予结帐。二、承包单价和结算方式1 .地下室按建筑面积 元/以,标准层按建筑面积 元/mY此价格为省标化要求价)。单价包括人工费、超高费、住宿费、进退场车旅费、劳动保 护费(安全帽、手套、工作服、安全带)、小型工具(板手)、辅助材料费(铁丝)、五 证(暂住证、计生证、就业证、特殊工种作业证、上岗证)的管理费与手续费用、 钢管清理费、外架日常保养和维修、挂安全网、井架搭拆、以上所有工作内容中 所发生的人工费以及个人调节税等。2 .每月25日按施工员认可工程量,交核算员复核结帐,待各有关部门审核 施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后 方可继续施工
3、。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原 因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。3 .3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依 据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续, 逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工 程交工。4 .4对本工程的质量标准,双方约定如下:.第八条工期延误4.1 对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应 顺延。a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可 抗力;b.设计变更和工程量增加;c.发包人未能按合同约定日期
4、支付劳务费,致使施工不能正常进行;d.承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工 程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工 累计超过8小时;f.发包人同意工期顺延的其他情况。8.2 承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出 向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济10 损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包 人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。8.3 非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的
5、, 双方约定:第九条文明施工9.1 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的施工现场管理暂行 规定,加强科学管理,坚持文明施工。9.2 发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食 宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。9.3 对本工程的文明施工标准,双方约定如下:第十条材料机具供应10.1 本工程由发包人提供的机械设备为:承包人自备的工具为:双方确认防护用具由 承担。10.2 由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防 护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。10.3 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领
6、用的材料、机具 要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按 操作规程使用,加强维修保养。10.4 对本工程材料机具的使用、维护,双方约定如下:11第十一条文物保护对施工中发现的文物,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通 知发包人,发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告,应文物管 理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的,由责任人依法承担 行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用,由发包人承担。第十二条发包人的权利及义务12.1 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工 程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等
7、方面的交底。12.2 负责于 年 月 日提供施工图纸 套,提供必要技术资料和办理施工洽商。12.3 负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全 生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。12.5 负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期控制计 划,审查承包人编制的详细施工作业计划。12.6 负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、 工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督 促承包人进行整政。12.7 负责组织工程的验收工作。12.8 本工程发包人施工代表为,负责
8、日常施工的管理、协调工 作。发包人也可委托 有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如 有变动,应提前7日通知承包人。12第十三条承包人的权利和义务13.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政 治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。13.2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工 种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。13.3 在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备 案人员,人员变动率小于%,服从发包人的统筹安排,统一调动。13.4 当发包人因故不能保证连续生产时,承包人
9、在不影响发包人生产任务 的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并 办理变更手续。13.5 承包人必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同 意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成 品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。13.6 承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气 中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、 教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料。13.7 承包人确认 为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理、协调工作。第十四条违约责任14.1 发包人
10、违约责任14.1.1 由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损 失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能13 继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。14.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有 关责任由发包人承担。14.1.3 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可 向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与 承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定 支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发 包人理由,
11、撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。14.1.4 发包人违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为 外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担 连带责任。14.2 承包人违约责任14.2.1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时, 发包人可以终止合同,并要求承包人在 日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结 算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行 签认。14.2.2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行 更换、调整,
12、承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包 人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。14.2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。第十五条合同争议的解决14在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申 请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议 (在选定的方式前划,):1 .向北京仲裁委员会申请仲裁。2 .向 人民法院起诉。第十六条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示 身份证明,委托代理人应出示委托证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即
13、宣告终止。第十七条本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一 份,备案留存一份,副本一份。第十八条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他 事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等,内容与本合 同相抵触者无效。3 务工程承包合同范本5篇(三)甲方:法定代表人或委托代理人:乙方:文化程度:出生日期年月日参加本单位工作时间年月 日15第一部分协议书根据中华人民共和国劳动法及相关法规、规章,现甲、乙双方经平等 协商同意,自愿签定本合同,以便在今后工作中共同遵守。一、劳动合同期限第一条本合同期限为年,自年月 日始至年月 日止,其中试 用期为月,自年月 日始至年月 日止。二、岗位职务
14、及工作内容第二条 乙方同意按甲方工作需要,从事工作,担任部(店)。第三条乙方应按甲方所订制度有关规定按时保质保量完成 相应的工作任务。三、劳动保护和劳动条件第四条 乙方工实行 工作制。第五条甲方为乙方提供必要的工作条件,制定有关工作规范。第六条甲方负责对乙方进行必要的职业道德、业务技术和有关 法律法规教育和培训。其费用由甲方承担,若乙方违约解除合同,应 赔偿甲方此项费用。四、劳动报酬第七条甲方应遵循按劳分配原则对乙方进行薪酬分配。第八条甲方每月以货币形式足额支付乙方基本工资,其中试用 期基本工资为元,转正后为元。并视经营情况和乙方贡献大小向乙16方发放相应数量的奖金。第九条甲方因特殊原因需乙方
15、延长工作时间或在节假日加班的, 应依法安排乙方换休或支付加班加点工资。第十条由于甲方原因致使乙方临时下岗待工的,甲方应保证乙 方每月生活费不低于元。五、保险、福利待遇第十一条甲方按国家及四川省社会保险有关规定为乙方办理养 老保险、失业保险及医疗保险等。第十二条乙方患病或负伤,其工资及医疗保险待遇按国家和四 川省有关法律、法规和规定执行。六、劳动纪律第十三条乙方应严格遵守国家法律和甲方依法制订的各项规章 制度和工作规范,严格遵守甲方的劳动纪律。第十四条 乙方应遵守职业道德,保守甲方的商业秘密,不做有 损客户和甲方利益的事。第十五条乙方应积极参加甲方组织的有关培训,努力提高自身 业务素质和工作能力
16、。第十六条未经甲方许可,乙方不得私下销售甲方所经营产品以 外的其他类似产品。17.乙方违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定,17甲方可给予其相应纪律处分,直至解除合同,并追究其相应经济责任及其他 法律责任。七、劳动合同的变更、解除、终止和续订第十八条订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化, 本合同相应变更相关内容。第十九条订立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本 合同无法履行的,经双方协商同意,可以变更合同相关内容。20.因乙方工作任务完成情况在合同期内甲方需对乙方作升(降)职的,双方 应另行订立合同,本合同自然终止。第二十一条经甲、乙双方协商一致,本合同可以解除。第二十二条
17、乙方有以下情形之一,甲方可以解除本合同;1 .试用期内考核不合格;2 .有违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定情节的;3 .严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;4 .被依法追究刑事责任的。第二十三条有下列情形之一的,甲方可解除本合同,但应在三十日前以书 面形式通知乙方:1、乙方患病或非固工负伤,医疗期满后,不能从事原工作,也不能从事甲 方另外安排的工作的,2、乙方不能胜任工作,经过培训或调整工作岗位,仍不能胜任工作的;3、双方不能依据本合同第十九条规定就变更合同达成协议的。第二十三条甲方濒临破产进行法定整顿期间或经营发生严重困难,经向全18 体员工说明情况,听取员工代表或工会意见
18、,并向劳动行政管理部门报告后,可 以解除本合同。如依本条第一款解除合同后,甲方在六个月内再录用人员的,应优先录用乙 方。24.乙方有以下列情形之一,甲方不得依据本合同第二十二、二十三条终止、 解除本合同:1、患病或非固工负伤,在规定的医疗期内的;2、职工在孕期、产期、哺乳期的;3、法律、行政法规规定的其他情形。第二十五条乙方解除合同,应当提前三十日以书面形式通知甲方。第二十六条有下列情形之一,乙方可以随时通知甲方解除合同:1、在试用期内;2、甲方以暴力、威胁、监禁或非法限制人身自由的手段强迫劳动的;3、甲方不能按本合同规定支付劳动报酬或提供劳动条件的。第二十七条本合同期限届满,合同即行终止。当
19、事任何一方在本合同期满 前三十日向对方表示续订意向的,双方经协商同意,可以续订劳动合同。八、经济补偿与赔偿第二十八条本合同一方或双方违反或解除本合同所可能涉及的经济补偿或 赔偿,按法律、法规和有关规定执行。九、劳动争议处理29、因履行本合同所发生的劳动争议,甲、乙双方应协商解决,协商不成, 合同一方或双方应自争议发生之日起六十日向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。19后,下月初10日前支付月工作量80%的60%,外架拆除后支付原80%的40%, 年底时(农历)再支付10%,剩余10%作为安全质量保证金,待工程交工验收后, 各有关部门结帐付清尾款。三、劳务人员工资发放办法乙方每月须编制一份有关劳务费用
20、分配细则及工资表(须落实到个人),在每 次结帐后付款前交甲方财务人员。四、乙方须编制每月用料计划提前一个月报甲方有关人员审核后,共同商定 供料计划,合理安排周转材料,减少损耗,严格按施工有关部门制定材料损耗表 控制。如超过损耗率(%),则超过部分按材料原价赔偿。五、双方职责(一)甲方职责1 .全面负责现场施工的月、季生产计划和劳动计划的编制,安排协调工作, 保证该任务能连续、合理均衡的施工。2 .负责现场施工技术问题的指导和质量监督,及时用书面形式传达作业指导 书、安全交底书。3 .负责工程周转材料的及时供应(作业面500米范围内,且应按定额限额发料, 辅助材料乙方自理)。4 .负责向乙方提供
21、离开作业面40米内,水平或垂直距离的水电源(随机电箱 或水龙头),并保障作业班组施工道路通畅和垂直运输设施要求。5 .必须按施工组织设计和施工方案要求,保障作业班组施工现场安全设施齐 全和机械设备安全的要求,并根据作业班组申请向作业人员提供安全文明施工所 需的一切设施。当事人一方或双方也可直接向该仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可以 向人民法院提起诉讼。十、其他第三十条甲方所制订的四川省香氏健康产业有限公司员工工资及晋升考 核暂行制度作为本合同附件。第三十一条甲乙双方其他约定:32 .本合同未尽事宜,或与今后国家、四川省有关规定相悖的,按有关规定 执行。33 .本合同一式两份,甲、乙双方
22、各执一份。双方签字、盖章生效。甲方:乙方:法定代表人或委托代理人:年月 日劳务工程承包合同范本5篇(四)发包方:承包方:甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则,就南泉广场工程施工的劳务 人工费事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行。第一条工程概况(一)工程名称:(二)工程地点:(三)施工面积:20第二条承包范E人工挖运土石方、回填土;现浇碎工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、 安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面 及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸 砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水
23、电安装及绿化工程外的所 有工程)。第三条承包金额详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。承包金额的构成=单价X实收方量+上、下浮比例金额本工程劳务人工费除绿化工程外,所有工程价格均已包括,不再另立项目, 若有,现场根据实际情况确定。本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金,工程顺利进场15日后甲方退 还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面,作为合同附件。本单价已包含了 管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。第四条工期(三个月)(一)开工日期:(二)竣工日期:第五条施工技术要求(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙 方代表签字。(二)乙方代表必须指挥工人按技
24、术交底和施工规范施工。先作样板,达标后 再施工。21(三)第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成 验收合格后,方可进行下一工序工作。第六条双方责任及工作(一)甲方工作1 .提供食宿条件:2 .为乙方施工协调有关工作关系:3 .派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指 导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。(二)乙方工作1 .严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工 种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工。2 .加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相 关手续。加强安全、防火、防盗意识。
25、3 .组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗,加强施工 现场管理,做到工完场清。文明施工,周转材料包干使用。 .扣件按3%, .u形扣按15%,。钢管、钢模按0.5%包干,全奖全赔。第七条工程验收(一)工程质量,以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工 程优良确保分部工程优良,分部工程确保单位工程优良。(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。22(三)因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工 费损失。(四)因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作部分的实际记工,以每 人30元一天支付给乙方。第八条人工费支付(一)工程开工后,由甲方向乙
26、方预支工人生活费,每人每月共借支代金卷250 元,现金50元,每10天借支一次,总额控制。(二)每30天根据形象进度计算工作量,若达到预计工期则支付总工作量的 70%人工费用,完成工作量超出计划量,则支付80%,达不到则支付60%。付款 时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资,乙方有权向甲方提出发放工资的 要求或罢工。(三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量,扣除总借支(预支代缴保险费), 交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等,扣除损毁、短 缺部份赔偿后10日内付足总额的95%,余款一个月后付清。(四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程,甲方按附件单价上浮30% 结
27、算;将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励;若不能达到优良,甲方则按附件 单价下浮10%与乙方作结算。第九条安全责任乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业,因乙方违 规操作造成的安全事故,由乙方全权负责,所发生的一切费用与甲方无关,工程 施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险,保险金由乙方自理,乙方 提交工人名单,甲方为乙方代办保险手续。23第十条未尽事宜由双方另行协商,并成为本合同之附件,双方 共同遵守。第十一条其它约定若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求,甲方则有权要求乙 方无条件退场并不予进行结算,甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。第十二条本合同
28、一式二份,甲乙双方各据一份,具同等法律效 力,双方签字(盖章)后生效,工程竣工验收合格,结清尾款后自然失 效。甲方:乙方:负责人:委托人:代表:代表:签约时间:年 月 日劳务工程承包合同范本5篇(五)发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)为了确保宁陕县森林大酒店商用楼工程顺利交付使用,经双方友好协商,本 着平等互利、公平、公正、合理的原则,根据中华人民共和国合同法建筑法24和省、市有关法律法规规定。结合省市相关部门的政策和条例与本工程的实际情 况,特定立本合同条款,供双方相互监督执行。第一条:工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程结构:框架结构4、建筑面积:约23000m2(最
29、终按实际建筑面积计算)第二条:承包内容乙方承包森林大酒店的整栋装修项目。承包内容包括:从地下室至地面以上 十八层的砌体、内填充墙粉刷、构造柱、门窗顶过梁的预制安装、门窗边塞缝、 女儿墙、压顶、屋面垫层、楼梯、散水、坡道及零星所属土建构造清理卫生等全 过程。第三条:质量工程质量应达到国家规范验收合格标准。第四条:承包价款及计算方式建筑面积参照陕西99预算定额计算,阳台全算。双方确认价每平方按建筑 面积壹佰贰拾圆(120元)人民币,管道层按标准层同等单价计算。由于地下室和 一、二、三层楼层超高,在按图纸结算完后的基础上另行增加第一层的实际建筑 面积(第一层建筑面积约1500 n?),合并在图纸的总
30、建筑面积中一并结算。(此单 价不含税)。第五条:付款方式按当月已完成工程量的75%支付,工程完工后十日内付至90%,验收合格后25七天内付至97%,余3%为质保金,保质期为一年期满后一次付清。第六条:工期要求每月以项目部下发的进度计划表为准。第七条:双方责任与义务甲方:1、甲方同意乙方的民工在1#楼在建工程入住,但床与其他门窗、照明用 电设施由乙方自理。严禁在建工程内明火做饭与使用电磁炉、电热棒并保证做好 环境卫生。2、甲方提供给乙方水、电免费使用。(主水管道接至楼顶、每层安装一个 水龙头。电送上楼,每隔三层接一个三级箱。)3、甲方提供施工电梯、内墙脚手架、搅拌机、架子车、灰斗车、大水桶、 高
31、椅。(铁锹、刮杠、滚筒、排刷、水管、灰盆、灰桶、扫帚、施工用线及其他 手头工具由乙方自备)。4、甲方提供完整施工图纸一套。乙方:1、乙方必须提前组织足够的劳动力以保证工程顺利进行。2、认真施工保证工程质量组织配合好现场施工员的技术管理与安全指挥。3、不得浪费材料每日下班前必须将已搅拌的砂浆合理使用完,当日落地灰 必须在当日清理干净并合理使用。4、各楼层每个工序完成必须清理卫生一次(所清理的卫生必须从施工电梯 运至一层堆放到指定地点,不得把垃圾从楼层里往外倒下)第八条:安全26甲方应做好各项安全防护措施。乙方必须遵守建筑工程有关安全条例并配合 当地治安工作与工程施工现场的规章制度。如有违章操作而
32、发生事故概由乙方自 负,轻者按有关条例或规章制度处理,重者送当地公安机关制裁。乙方在施工当 中严禁违规作业。第九条:其他1、因图纸变更增加的工程量甲方需给乙方另行计算费用。在乙方承包的范 围外如甲方需要向乙方调度临时用工,乙方应积极配合。所派的临时用工工资由 甲方支付,技术工按每人每天150元,普工每人每天90元。2、签订合同之日乙方须向甲方缴纳保证金伍万圆(50000.00元)人民币,该 款在付第一次进度款时全额退还。3、甲方应按合同及时给乙方支付工程进度款,否则乙方可暂停工程施工,或因甲方造成材料不到位及其他原因导致工程停工、停工 三天以上(包含三天)甲方应给乙方补偿误工损失费及管理费。4
33、、乙方应按甲方进度要求安排足够的劳动力,不得耽误工期,不得无故停 工、罢工闹事。如因乙方原因造成拖延工期甲方有权对乙方进行经济处罚、严重 者甲方有权强制责令乙方退场。乙方所完成的工程量按百分六十结算(包含甲方 的一切损失费)。第十条:争议本合同未尽事宜双方协商解决或签订补充协议,与本合同具有同等的法律效 力。协商不成时可提交当地劳动仲裁部门仲裁。第十一条本合同一式四份双方各持两份。双方代表签字加盖合同章后生效。27甲方(盖章):乙方:代表人(签字):身份证号码:年 月 日年 月 日286 .应负责及时办理因甲方原因造成乙方损失的赔偿费用手续和因乙方原因 造成损失的处罚手续。7 .负责对乙方作业
34、人员进行安全、质量、进度完成情况和综合管理情况的检 查与考核工作,并有权随时对乙方管理资料进行审查。8 .负责组织乙方参加公司党政工团组织的双文明竞赛等各项活动。9 .甲方有权对不服从综合协调安排的班组给予罚款或整改的处罚,有权勒令 违法、违章经教育无效的乙方作业人员在24小时内离开本项目部。(二)乙方职责1 .乙方应严格信守合同、招标文件及询标记录中乙方承诺的各项管理目标(质 量、安全、施工计划、综合管理等)。2 .负责作业人员的政治思想、技术培训、职业道德、教育工作。3 .按照合同精神及时向甲方书面申报劳务结算书和各项考核报表。4 .负责对甲方转交的周转材料的保养、养护、维修工作,严格按甲
35、方要求实 行限额领料。5 .负责对进场施工的劳务作业人员进行安全、技术三级教育和考核工作,并 应将该工作的书面资料及时报送四分公司质量安全技术监督科。6 .乙方应委派代表人驻点现场,负责管理劳务作业人员,并协调和检查,考 核各劳务作业班组的各项工作和完成情况并按时参加项目部的月计划会议和工 作协调会议。7 .乙方必须正确及时办理务工作业人员的暂住证、计生证、就业证、特殊工 种作业证、上岗证、务工合同手续,并随时接受上级机关、地方政府部门、甲方 的检查,且应对不符合要求的迅速整改。8 .乙方作业人员在本项目部施工期间,应严格执行公司各项制度和四分公司及项目部下达的各项管理规定。应无条件服从甲方各
36、部门协调、安排。9 .乙方劳务作业班组应建立二长六大员管理机制,且在作业班组中从事该工 种工作时间一年以上的技术骨干总人数达60%以上。10 .按要求配置个人劳动保护设施。六、质量安全管理1 .用的标准、规范为省标化文明施工、施工方案、作业指导书、公司质保手 册,安全管理执行国家安全操作规范且双方应执行公司质量安全奖罚条例。2 .乙方必须严格执行并服从四级质量安全检查管理程序(自检、企业检、监 理检、地方安检)3 .安全目标为杜绝重大伤亡事故,轻伤事故频率小于千分之一,如发生安全 事故直接经济责任由责任方承担。4 .标化管理目标为省级标化达标工地。七、考核与奖罚为使本工程达到安全、优质、快速、
37、高效之目标,双方商定以下奖罚条款:L工期奖罚:如乙方达到经双方确认的计划书工期要求不奖不罚,如提前一 天甲方奖励乙方200元/天,如乙方责任滞后一天,甲方处罚乙方400元/天(提 前或延误期应叠加计算奖罚金),如乙方责任未实现项目部协调会议精神之要求, 甲方处罚乙方200元/次。2 .质量奖罚:如乙方责任工程质量未达到优良要求时(甲方自检90分以上), 乙方决算单价下调30%(即决算单价*0.7),如乙方责任工程质量未达到合格品要求 时,乙方单价下调100%。3 .安全奖罚:如乙方责任发生轻伤事故,甲方对乙方处以500元/次的罚款, 如乙方责任发生重伤事故,甲方对乙方处以10000元/次的罚款
38、。4 .标化管理奖罚:如乙方责任发生违反省级标化工地管理规定的行为,甲方 对乙方处以500元/次的罚款,如该工程工地被评为省级标化工地,甲方给予乙 方1000元奖励。5 .技术进步奖励:如乙方提出合理化建议,且被甲方采纳实施后获得成果, 甲方给予乙方20xx000元的奖励。6 .材料节超奖罚:甲方依据有关经济资料,视限额领料制度执行状况和效果, 可结合有关具体事项给予乙方一定的奖罚。7 .综合治理奖罚:如乙方人员在本项目部工作期间发生违法违纪事件,甲方 有权给予作业班组处以1001000元的罚款(重点是不得发生赌博、嫖娼、斗殴、 行贿等)。八、其它1 .决算审核程序:乙方申请*项目经理批准(项
39、目经理有权对有依据的量进行 增减)。2 .招标文件、报价书、中标通知书及有关交底内容均作为本合同的附件,具 有同等法律效力。3 .合同期限:本协议双方签字后生效,有效期自工程开工到工程交工后、结 清帐款后失效。4 .本合同未尽事宜双方协商解决。5 .本合同一式六份,甲方执五份,乙方一份。甲方:代表:乙方:代表:签定日期:一年月日劳务工程承包合同范本5篇(二)编号:发包人:承包人:分包工程名称:施工地址:区(县)发包人(全称):承包人(全称):根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律 法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协 商一致,订立本合同。
40、第一条 工程概况及承包工作内容1.1 工程名称:1.2 工程概况:1.3 分包工作内容: 范围包括:1.4 工程监理单位(全称):第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共 名。第三条合同工期开工日期 年月 日,完工日期 年月 日,工期为天。第四条合同价款4.1 合同价款为:元(人民币)大写:元4.2 合同价款的确定原则(在确认的方式前划V):经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:4.2.1 本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。4.2.2 以年施工预算或年施工概算定额为依据:定额工资单价为:瓦工 元/工日;结构木工 元/工日;装修木工
41、 元/工日;钢筋工元/工日;碎工 元/工日;油工 元/工日;抹灰工 元/工日;架子工元/工日;水暖工 元/工日;电工 元/工日;壮工 元/工曰;按建筑面积确定承包价 元/平方米;其中,地上结构:元/平方 米;地下结构:元/平方米;初装修:元/平方米;水电:元/平方 米;;分项工程承包:外墙面砖:元/平方米;屋面防水:元/平方米;水磨石地面:元/平方米;水泥砂浆:元/平方米;内墙普通抹灰:元/平方米;.4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价 元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)4.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及 时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时
42、的按 标准补偿。4.3 对合同价款内容的明确:第五条合同价款的结算和支付5.1 结算、决算资料:5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面 资料按本合同条款编制的施工预算书。5.1.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业 人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。5.2 合同价款的结算和决算:5.2.1 发包人应于每月一日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同 履行书面结算手续。5.2.2 工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在
43、收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。5.3 合同价款的支付:5.3.1 合同价款分期支付:在 年 月 日付款 元,在年 月 日付款 元。53.2 分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的 80%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。53.3 3合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现 金方式向承包人支付劳务费。53.4 4办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据 “北京市外地进京施工企业专用发票作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票 据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。第六条安
44、全施工、重大伤亡及其他安全事故处理53.5 全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门 颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。53.6 大伤亡及其他安全事故处理:53.6.1 生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态 扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须 作出书面记录或拍照。53.6.2 照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的 责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。53.7 本工程的安全生产标准,双方约定如下:.第七条工程质量、验收与保修7.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人 指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取 得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。7.2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织