《劳务工程承包合同范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《劳务工程承包合同范本.docx(49页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、劳务工程承包合同范本 劳务工程承包合同范本 篇1 甲方:_法定代表人或托付代理人:乙方:_文化程度:诞生日期 年月日参与本单位工作时间 年月 日第一部分 协 议 书依据中华人民共和国劳动法及相关法规、 规章, 现甲、乙双方经同等协商同意,自愿签定本合同,以便在今后工作中共同遵守。一、劳动合同期限第一条 本合同期限为年,自 年 月 日始至 年 月 日止,其中试用期为 月,自 年 月 日始至 年 月 日 止。二、岗位职务及工作内容其次条 乙方同意按甲方工作须要,从事工作,担当部(店) 。第三条 乙方应按甲方所订制度有关规定按时保质保量完成相应的工作任务。三、劳动爱护和劳动条件第四条 乙方工实行 工
2、作制。第五条 甲方为乙方供应必要的工作条件,制定有关工作规范。第六条 甲方负责对乙方进行必要的职业道德、业务技术和有关法律法规教化和培训。其费用由甲方担当,若乙方违约解除合同,应赔偿甲方此项费用。四、劳动酬劳第七条 甲方应遵循按劳安排原则对乙方进行薪酬安排。第八条 甲方每月以货币形式足额支付乙方基本工资,其中试用期基本工资为 元,转正后为 元。并视经营状况和乙方贡献大小向乙方发放相应数量的奖金。第九条 甲方因特别缘由需乙方延长工作时间或在节假日加班的,应依法支配乙方换休或支付加班加点工资。第十条 由于甲方缘由致使乙方临时下岗待工的,甲方应保证乙方每月生活费不低于 元。五、保险、福利待遇第十一条
3、 甲方按国家及四川省社会保险有关规定为乙方办理养老保险、失业保险及医疗保险等。第十二条 乙方患病或负伤,其工资及医疗保险待遇按国家和四川省有关法律、法规和规定执行。六、劳动纪律第十三条 乙方应严格遵守国家法律和甲方依法制订的各项规章制度和工作规范,严格遵守甲方的劳动纪律。第十四条 乙方应遵守职业道德,保守甲方的商业隐私,不做有损客户和甲方利益的事。第十五条 乙方应主动参与甲方组织的有关培训,努力提高自身业务素养和工作实力。第十六条 未经甲方许可,乙方不得私下销售甲方所经营产品以外的其他类似产品。17.乙方违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定,甲方可赐予其相应纪律处分,直至解除合同,并追究其
4、相应经济责任及其他法律责任。七、劳动合同的变更、解除、终止和续订第十八条 订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生改变,本合同相应变更相关内容。第十九条 订立本合同所依据的客观状况发生重大改变,致使本合同无法履行的,经双方协商同意,可以变更合同相关内容。20.因乙方工作任务完成状况在合同期内甲方需对乙方 作升(降)职的,双方应另行订立合同,本合同自然终止。其次十一条 经甲、乙双方协商一样,本合同可以解除。其次十二条 乙方有以下情形之一,甲方可以解除本合同;1.试用期内考核不合格;2.有违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定情节的;3.严峻失职、假公济私,对甲方利益造成重大损害的;4.被依法
5、追究刑事责任的。其次十三条 有下列情形之一的,甲方可解除本合同,但应在三十日前以书面形式通知乙方:1、乙方患病或非固工负伤,医疗期满后,不能从事原工作,也不能从事甲方另外支配的工作的,2、乙方不能胜任工作,经过培训或调整工作岗位,仍不能胜任工作的;3、双方不能依据本合同第十九条规定就变更合同达成协议的。其次十三条 甲方面临破产进行法定整顿期间或经营发生严峻困难,经向全体员工说明状况,听取员工代表或工会看法,并向劳动行政管理部门报告后,可以解除本合同。如依本条第一款解除合同后,甲方在六个月内再录用人员的,应优先录用乙方。24.乙方有以下列情形之一,甲方不得依据本合同第 二十二、二十三条终止、解除
6、本合同:1、患病或非固工负伤,在规定的医疗期内的;2、职工在孕期、产期、哺乳期的;3、 法律、行政法规规定的其他情形。其次十五条 乙方解除合同,应当提前三十日以书面形式通知甲方。其次十六条 有下列情形之一,乙方可以随时通知甲方解除合同:1、在试用期内;2、甲方以暴力、威逼、监禁或非法限制人身自由的手段强迫 劳动的;3、甲方不能按本合同规定支付劳动酬劳或供应劳动条件的。其次十七条 本合同期限届满,合同即行终止。当事任何一方在本合同期满前三十日向对方表示续订意向的,双方经协商同意,可以续订劳动合同。八、经济补偿与赔偿其次十八条 本合同一方或双方违反或解除本合同所可能涉及的经济补偿或赔偿,按法律、法
7、规和有关规定执行。九、劳动争议处理29、因履行本合同所发生的劳动争议,甲、乙双方应协商解决,协商不成,合同一方或双方应自争议发生之日起六十日向 劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方或双方也可干脆向该仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。十、其他第三十条 甲方所制订的四川省香氏健康产业有限公司员工工资及晋升考核暂行制度作为本合同附件。第三十一条 甲乙双方其他约定:32.本合同未尽事宜,或与今后国家、四川省有关规 定相悖的,按有关规定执行。33.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。双方签 字、盖章生效。甲方:乙方:法定代表人或托付代理人:年月 日 劳务工程承包合同范本 篇
8、2 发包方:_ (以下简称甲方)承包方:_ (以下简称乙方)依据中华人民共和国经济合同法,公司项目管理实施细则及项目部实际状况和特点,甲方将分部分项外架工程托付乙方施工。双方本着同等互利原则,经友好协商,在原招标等有关文件基础上,签订以下合同条款,双方共同遵守。一、承包工作范围和内容1._住宅楼工程中外架工程。2.施工人员现场技术,平安质量交底中明确的作业内容。3.做好落手清工作,拆架后有关材料须整齐、分类堆放在甲方施工人员规定的区域内。必需经甲方施工员签字认可,否则不予结帐。二、承包单价和结算方式1.地下室按建筑面积 _元/,标准层按建筑面积_元/(此价格为省标化要求价)。 单价包括人工费、
9、超高费、住宿费、进退场车旅费、劳动爱护费(平安帽、手套、工作服、平安带)、小型工具(板手)、协助材料费(铁丝)、五证(暂住证、计生证、就业证、特别工种作业证、上岗证)的管理费与手续费用、钢管清理费、外架日常保养和修理、挂平安网、井架搭拆、以上全部工作内容中所发生的人工费以及个人调整税等。2.每月25日按施工员认可工程量,交核算员复核结帐,待各有关部门审核后,下月初10日前支付月工作量80%的60%,外架拆除后支付原80%的40%,年底时(农历)再支付10%,剩余10%作为平安质量保证金,待工程交工验收后,各有关部门结帐付清尾款。三、劳务人员工资发放方法乙方每月须编制一份有关劳务费用安排细则及工
10、资表(须落实到个人),在每次结帐后付款前交甲方财务人员。四、乙方须编制每月用料安排提前一个月报甲方有关人员审核后,共同商定供料安排,合理支配周转材料,削减损耗,严格按施工有关部门制定材料损耗表限制。如超过损耗率(_%),则超过部分按材料原价赔偿。五、双方职责(一) 甲方职责1.全面负责现场施工的月、季生产安排和劳动安排的编制,支配协调工作,保证该任务能连续、合理均衡的施工。2.负责现场施工技术问题的指导和质量监督,刚好用书面形式传达作业指导书、平安交底书。3.负责工程周转材料的刚好供应(作业面500米范围内,且应按定额限额发料,协助材料乙方自理)。4.负责向乙方供应离开作业面40米内,水平或垂
11、直距离的水电源(随机电箱或水龙头),并保障作业班组施工道路通畅和垂直运输设施要求。5.必需按施工组织设计和施工方案要求,保障作业班组施工现场平安设施齐全和机械设备平安的要求,并依据作业班组申请向作业人员供应平安文明施工所需的一切设施。6.应负责刚好办理因甲方缘由造成乙方损失的赔偿费用手续和因乙方缘由造成损失的惩罚手续。7.负责对乙方作业人员进行平安、质量、进度完成状况和综合管理状况的检查与考核工作,并有权随时对乙方管理资料进行审查。8.负责组织乙方参与公司党政工团组织的双文明竞赛等各项活动。9.甲方有权对不听从综合协调支配的班组赐予罚款或整改的惩罚,有权勒令违法、违章经教化无效的乙方作业人员在
12、24小时内离开本项目部。(二) 乙方职责1.乙方应严格信守合同、招标文件及询标记录中乙方承诺的各项管理目标(质量、平安、施工安排、综合管理等)。2.负责作业人员的政治思想、技术培训、职业道德、教化工作。3.根据合同精神刚好向甲方书面申报劳务结算书和各项考核报表。4.负责对甲方转交的周转材料的保养、养护、修理工作,严格按甲方要求实行限额领料。5.负责对进场施工的劳务作业人员进行平安、技术三级教化和考核工作,并应将该工作的书面资料刚好报送四分公司质量平安技术监督科。6.乙方应委派代表人驻点现场,负责管理劳务作业人员,并协调和检查,考核各劳务作业班组的各项工作和完成状况并按时参与项目部的月安排会议和
13、工作协调会议。7.乙方必需正确刚好办理务工作业人员的暂住证、计生证、就业证、特别工种作业证、上岗证、务工合同手续,并随时接受上级机关、地方政府部门、甲方的检查,且应对不符合要求的快速整改。8. 乙方作业人员在本项目部施工期间,应严格执行公司各项制度和四分公司及项目部下达的各项管理规定。应无条件听从甲方各部门协调、支配。9.乙方劳务作业班组应建立二长六大员管理机制,且在作业班组中从事该工种工作时间一年以上的技术骨干总人数达60%以上。10.按要求配置个人劳动爱护设施。六、质量平安管理1.用的标准、规范为省标化文明施工、施工方案、作业指导书、公司质保手册,平安管理执行国家平安操作规范且双方应执行公
14、司质量平安奖罚条例。2.乙方必需严格执行并听从四级质量平安检查管理程序(自检、企业检、监理检、地方安检)3.平安目标为杜绝重大伤亡事故,轻伤事故频率小于千分之一,如发生平安事故干脆经济责任由责任方担当。4.标化管理目标为省级标化达标工地。七、考核与奖罚为使本工程达到平安、优质、快速、高效之目标,双方商定以下奖罚条款:1.工期奖罚:如乙方达到经双方确认的安排书工期要求不奖不罚,如提前一天甲方嘉奖乙方200元/天,如乙方责任滞后一天,甲方惩罚乙方400元/天(提前或延误期应叠加计算奖罚金),如乙方责任未实现项目部协调会议精神之要求,甲方惩罚乙方200元/次。2.质量奖罚:如乙方责任工程质量未达到优
15、良要求时(甲方自检90分以上),乙方决算单价下调30%(即决算单价*0.7),如乙方责任工程质量未达到合格品要求时,乙方单价下调100%。3.平安奖罚:如乙方责任发生轻伤事故,甲方对乙方处以500元/次的罚款,如乙方责任发生重伤事故,甲方对乙方处以10000元/次的罚款。4.标化管理奖罚:如乙方责任发生违反省级标化工地管理规定的行为,甲方对乙方处以500元/次的罚款,如该工程工地被评为省级标化工地,甲方赐予乙方1000元嘉奖。5.技术进步嘉奖:如乙方提出合理化建议,且被甲方接受实施后获得成果,甲方赐予乙方20xx000元的嘉奖。6.材料节超奖罚:甲方依据有关经济资料,视限额领料制度执行状况和效
16、果,可结合有关详细事项赐予乙方肯定的奖罚。7.综合治理奖罚:如乙方人员在本项目部工作期间发生违法违纪事务,甲方有权赐予作业班组处以1001000元的罚款(重点是不得发生赌博、嫖娼、斗殴、行贿等)。八、其它1.决算审核程序:乙方申请*项目经理批准(项目经理有权对有依据的量进行增减)。2.招标文件、报价书、中标通知书及有关交底内容均作为本合同的附件,具有同等法律效力。3.合同期限:本协议双方签字后生效,有效期自工程开工到工程交工后、结清帐款后失效。4.本合同未尽事宜双方协商解决。5.本合同一式六份,甲方执五份,乙方一份。甲方:_代表:_乙方:_代表:_签定日期:_年_月_日 劳务工程承包合同范本
17、篇3 发包方:_承包方:_甲、乙双方本着同等、互利和协商一样的原则,就南泉广场工程施工的劳务人工费事宜,达成本合同条款如下,双方共同遵照执行。第一条 工程概况(一)工程名称:_(二)工程地点:_(三)施工面积:_其次条承包范围人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的全部工程)。第三条 承包金额详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。承包金额
18、的构成=单价×实收方量+上、下浮比例金额本工程劳务人工费除绿化工程外,全部工程价格均已包括,不再另立项目,若有,现场依据实际状况确定。本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金,工程顺当进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面,作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。第四条 工期(三个月)(一)开工日期:_(二)竣工日期:_第五条 施工技术要求(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字。(二)乙方代表必需指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板,达标后再施工。(三)第一道工序必需按交底、施工、检查、
19、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。第六条 双方责任及工作(一)甲方工作1.供应食宿条件:2.为乙方施工协调有关工作关系:3.派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行支配,指导乙方施工,并对质量平安工作进行监督检查。(二)乙方工作1.严格执行合同中对工程工期、质量、平安的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,听从施工人员的支配,按规范进行施工。2.加强对工人的管理,教化工人遵纪遵守法律,办理流淌人员务工的暂住证等相关手续。加强平安、防火、防盗意识。3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必需持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清。文明施工,周
20、转材料包干运用。.扣件按3%,.u形扣按15%,。钢管、钢模按0.5%包干,全奖全赔。第七条 工程验收(一)工程质量,以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良,分部工程确保单位工程优良。(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。(三)因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并担当其材料及人工费损失。(四)因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作部分的实际记工,以每人30元一天支付给乙方。第八条 人工费支付(一)工程开工后,由甲方向乙方预支工人生活费,每人每月共借支代金卷250元,现金50元,每10天借支一次,总额限制。(二)每30天依据形象进度计算
21、工作量,若达到预料工期则支付总工作量的70%人工费用,完成工作量超出安排量,则支付80%,达不到则支付60%。付款时必需扣除预支金额。如甲方不按时支付工资,乙方有权向甲方提动身放工资的要求或罢工。(三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量,扣除总借支(预支代缴保险费),交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等,扣除损毁、短缺部份赔偿后10日内付足总额的95%,余款一个月后付清。(四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程,甲方按附件单价上浮30%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为嘉奖;若不能达到优良,甲方则按附件单价下浮10%与乙方作结算。第九条 平安责任乙方必需严格遵守甲
22、方的规章制度和平安操作规程进行施工作业,因乙方违规操作造成的平安事故,由乙方全权负责,所发生的一切费用与甲方无关,工程施工期间乙方必需购买全部工人的人身意外损害保险,保险金由乙方自理,乙方提交工人名单,甲方为乙方代办保险手续。第十条 未尽事宜由双方另行协商,并成为本合同之附件,双方共同遵守。第十一条 其它约定若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求,甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算,甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。第十二条 本合同一式二份,甲乙双方各捃一份,具同等法律效力,双方签字(盖章)后生效,工程竣工验收合格,结清尾款后自然失效。甲方:_乙方:_负责人:_托付人:
23、_代表:_代表:_签约时间:_年_月_日 劳务工程承包合同范本 篇4 编号:_发包人:_承包人:_分包工程名称:_施工地址:_区(县)发包人(全称):_承包人(全称):_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一样,订立本合同。第一条 工程概况及承包工作内容1.1 工程名称:_1.2 工程概况:_1.3 分包工作内容:_范围包括:_1.4 工程监理单位(全称):_其次条 作业人员承包人依据工程须要向发包人供应作业人员共_名。第三条 合同工期开工日期_年_月_日,完工日期_年_月_日,工期为_天。第四条
24、合同价款4.1 合同价款为:_元(人民币)大写:_元4.2 合同价款的确定原则(在确认的方式前划√):经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一样,确认:4.2.1 本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。4.2.2 以年施工预算或年施工概算定额为依据:定额工资单价为:瓦工_元/工日;结构木工_元/工日;装修木工_元/工日;钢筋工_元/工日;砼工_元/工日;油工_元/工日;抹灰工_元/工日;架子工_元/工日;水暖工_元/工日;电工_元/工日;壮工_元/工日;_;_;_;按建筑面积确定承包价_元/平方米;其中,地上结构:_元/平方米;地下结构:_元/平方
25、米;初装修:_元/平方米;水电:_元/平方米;_;_;分项工程承包:外墙面砖:_元/平方米;屋面防水:_元/平方米;水磨石地面:_元/平方米;水泥砂浆:_元/平方米;内墙一般抹灰:_元/平方米;_;_;_.4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价_元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)4.2.4 因不行抗力、一周内非承包人缘由停水、停电、停气或支配任务不刚好等缘由造成的停工、窝工累计超过八小时的按_标准补偿。4.3 对合同价款内容的明确:_第五条 合同价款的结算和支付5.1 结算、决算资料:5.1.1 发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预
26、算书。5.1.2 承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,支配作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。5.2 合同价款的结算和决算:5.2.1 发包人应于每月_日对承包人完成的 工程量赐予核实、确认并共同履行书面结算手续。5.2.2 工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,赐予确认并办理分包工程决算手续。5.3 合同价款的支付:5.3.1 合同价款分期支付:在_年_月_日付款_元,在_年_月_日付款_元。5.3.2 分期支付劳务费的,每期支
27、付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。5.3.3 合同价款的支付必需以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。5.3.4 办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据北京市外地进京施工企业专用发票作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。第六条 平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理6.1 平安施工:发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定,严格按平安标准组织施工。6.2 重大伤亡及其他平安事故处理
28、:6.2.1 发生重大伤亡及其他平安事故,承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,爱护事故现场,如因抢救伤者必需移动现场设备,须作出书面记录或拍照。6.2.2 根据有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。6.3 对本工程的平安生产标准,双方约定如下:_.第七条 工程质量、验收与保修7.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一样,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。7.2 承包人必需根据国家规定的
29、质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误,须马上向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可接着施工。因发包人缘由造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原 因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人担当。7.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入运用的,视为符合合同要求,工程交工。7.4 对本工程的质量标准,双方约定如下:_.第八条 工期延误8.1 对于以下缘由造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。a.因斗争、动
30、乱、自然灾难或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不行抗力;b.设计变更和工程量增加;c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;d.承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;e.一周内非承包人缘由停水、停电、停气或机具供应不刚好造成停工、窝工累计超过8小时;f.发包人同意工期顺延的其他状况。8.2 承包人应在上述状况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提
31、出修改看法,视为其承认此事实。8.3 非因上述缘由造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定:第九条 文明施工9.1 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的施工现场管理暂行规定,加强科学管理,坚持文明施工。9.2 发包人应向承包人供应符合标准的施工条件,如发包人不能供应现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人根据标准予以补偿。9.3 对本工程的文明施工标准,双方约定如下:_.第十条 材料机具供应10.1 本工程由发包人供应的机械设备为:_承包人自备的工具为:_ 双方确认防护用具由_担当。10.2 由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人供应的机械设备、防
32、护用具由发包人选购并供应到施工现场(400米内)。10.3 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程运用,加强修理保养。10.4 对本工程材料机具的运用、维护,双方约定如下:_第十一条 文物爱护对施工中发觉的文物,承包人应马上爱护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人,发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告,应文物管理部门的要求实行妥当的爱护措施。发觉文物后隐瞒不报的,由责任人依法担当行政的、法律的责任。因爱护文物发生的费用,由发包人担当。第十二条 发包人的权利及义务12.1 负责供应
33、场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。12.2 负责于_年_月_日供应施工图纸_套,供应必要技术资料和办理施工洽商。12.3 负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、平安生产及按图施工状况,材料领用状况及行政管理事务。12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。12.5 负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期限制安排,审查承包人编制的具体施工作业安排。12.6 负责本工程中各工种,工序间的协调与协作,承包人在平安、质量、工期、场容等方面发觉有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改看法,督促
34、承包人进行整政。12.7 负责组织工程的验收工作。12.8 本工程发包人施工代表为_,负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可托付_有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日通知承包人。第十三条 承包人的权利和义务13.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查,保证人员的政治素养、身体素养 和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。13.2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。13.3 在施工生产过程中,承包人必需保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于_%
35、,听从发包人的统筹支配,统一调动。13.4 当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。13.5 承包人必需按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应留意爱护成品、半成品、爱惜运用发包人供应的机械设备及其工具。13.6 承包人应对作业工人进行平安生产、食品卫生、交通平安及预防煤气中毒等方面的教化,自觉遵守发包人现场管理规定,听从发包人有关人员的指导、教化、监督和检查,并刚好向发包人供应有关状况和资料。13.7 承包人确认_为派驻工地的施
36、工代表,负责日常施工的管理、协调工作。第十四条 违约责任14.1 发包人违约责任14.1.1 由于发包人缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能接着履行合同时,双方协商后可提前终止合同。14.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人担当。14.1.3 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双
37、方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。14.1.4 发包人违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除订正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭遇的经济损失担当连带责任。14.2 承包人违约责任14.2.1 因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要 求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。14.2.2 承包人未按发包人选定的施工队
38、伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂担心排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。14.2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人担当。第十五条 合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划√):1.向北京仲裁委员会申请仲裁。2.向_人民法院起诉。第十六条 合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,托付代理人应出示托付证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。第十七条本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本_份。第十八条 本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。 劳务工程承包合同范本 篇5 发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)为了确保宁陕县森林大酒店商用楼工程顺当交付运用,经双方友好协商,本着同等互