《肇庆高新区工业大街鸿翔小学旁市政管网改造项目建设工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《肇庆高新区工业大街鸿翔小学旁市政管网改造项目建设工程施工合同.docx（20页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、肇庆高新区工业大街（鸿翔小学旁）市政管网改造项目建设工程施工合同住房城乡建设部国家工商行政管理总局6. 1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：6.1. 6关于绿色施工安全防护措施费支付比例和支付期限的约定：7.工期和进度1施工组织设计6.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：7.1. 2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7. 2施工进度计划2. 2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7.3开工7. 3. 1开工准备关于承包人提交工程
2、开工报审表的期限：关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：7. 3. 2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 天内发出开工通知的， 承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7. 4测量放线7. 4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期 限：7. 5工期延误5.1因发包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的其他情形：7. 5. 2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：8. 6不利物质条件不利物质条件的其他
3、情形和有关约定：7. 7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：(1)(2) 9提前竣工的奖励7. 9. 2提前竣工的奖励：/8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：8. 6样品6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：8.8施工设备和临时设施8. 8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：9.试验与检验试验设备与试验人员9. 1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：施工现场需要配备的试验设备：施工现场需要具备的其他试验条件：8. 4现场工
4、艺试验现场工艺试验的有关约定：10.变更1变更的范围关于变更的范围的约定：10. 4变更估价4. 1变更估价原则关于变更估价的约定：10. 5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：发包人审批承包人合理化建议的期限：承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：10. 7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件。10. 7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第一种方式确定。9. 7. 2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第一种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估
5、价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：11 .价格调整市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（1）关于基准价格的约定：招控价编制时的造价信息。专用合同条款承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准 价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时， 或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算
6、书中载明材料单价为基础超过5%时， 其超过部分据实调整。承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用 合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅 以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实 调整。承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用 合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过土5%时，其超过部 分据实调整。施工机械台班单价变化超过10%,其超过部分据实调整。第3种方式：按造价信息调整价格差额。（1）合同履行期间，工程是按实结算，国家或省颁布的法律、法规出现修改或 变更
7、，且因执行上述法律、法规致使承包人履行合同期间的费用发生了增 减，则应调整合同价款，调整的合同价款由造价工程师依据实际变化情况 提出，经发包人承包人确认后执行，并约定当工程实际进度时段的材料综 合单价主要参考肇庆市2021年第6月份市场参考价格、肇庆城区 2021年第一季度市政材料参考价、市场价格、材料（设备）、施工机械 台班的价格对比有涨落时，按实调整差额，作独立费处理。若肇庆市城 区主要建筑材料参考价、肇庆市建设工程造价信息及厂商报价、 广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息、广东造价通上缺 项的，其单价由招标人、中标人双方签证确认，作为结算的依据。（2）其中物价涨落事件表述的价格，根据
8、施工阶段每季度的肇庆市城区主要 建筑材料参考价和肇庆市建设工程造价信息及厂商报价、广州地 区建设工程材料（设备）厂商价格信息、广东造价通每三个月调整 一次。11.1 法律变化引起的调整基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第n. 1款（市场价格波动引起的调整）约定以外的增加时，由发包人承担由此增 加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成 工期延误时，工期应予以顺延。因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监 理工程师按第4. 4款1商定或确定）的约定处理。因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此
9、增加的费 用和（或）延误的工期由承包人承担。12 .合同价格、计量与支付2.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：风险费用的计算方法：风险范围以外合同价格的调整方法：2、总价合同。总价包含的风险范围：风险费用的计算方法：风险范围以外合同价格的调整方法：3、其他价格方式：12 . 2预付款2. 1预付款的支付预付款支付比例或金额：15%预付款支付期限：进场后支付。预付款扣回的方式：/2. 2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/预付款担保的形式为：/12. 3计量3. 1计量原则工程量计算规则：13. 3. 2计量周期关于计量周期的约定：12. 3. 3单价合同的计量关于单价合同
10、计量的约定：12. 3. 4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：12. 3. 5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12. 3. 4项(总价合同的计 量)约定进行计量：12. 3.其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：12.4工程进度款支付12. 4. 1付款周期关于付款周期的约定：工程进度款按月进度拨付，按监理人每月只核证支付该 月应结算的工程价款的75%；工程竣工验收后取得竣工验收报告付款至工程总造 价的85%O12. 4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：12. 4. 3进度付款申请单的提交(1)单价合同进度付款申请单提交的约定：(2)总价合同进
11、度付款申请单提交的约定：(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：12. 4. 4进度款审核和支付(1)监理人审查并报送发包人的期限：发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：(2)发包人支付进度款的期限：发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：12. 4. 6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：13.验收和工程试车1分部分项工程验收13.1. 2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：时。13. 2竣工验收2. 2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工
12、程接收证书的违约金的计算方 法：13. 2. 5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：13.3工程试车3. 1试车程序工程试车内容：（1）单机无负荷试车费用由承担；（2）无负荷联动试车费用由承担。13. 3. 3投料试车关于投料试车相关事项的约定：13. 6竣工退场14. 6. 1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：15. 竣工结算竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工付款申请单应包括的内容：15.1 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人完成竣工付款的
13、期限：关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：14. 4最终结清4. 1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：承包人提交最终结算申请单的期限：14. 4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：（2）发包人完成支付的期限：15. 缺陷责任期与保修15. 2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：15. 3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：15. 3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：结算价3%（2） /%的工程款；（3）其他方式：1、现金汇入发包人指定帐号；2、采用商业银行保函形式； 3、
14、与保险公司签定建设工程质量保证金合同或保险单。15. 3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第一种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不 包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：关于质量保证金的补充约定：15. 4保修15. 4. 1保修责任工程保修期为：15. 4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：16.违约16. 1发包人违约16. 1. 1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：16. 1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未
15、能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：（3）发包人违反第10. 1款1变更的范围第（2）项约定，自行实施被取消的工作 或转由他人实施的违约责任：（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包 人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违 约责任：（7）其他：16. 1.3因发包人违约解除合同承包人按项（发包人违约的情形）约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合
16、同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约.2. 1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：16. 2. 2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：17. 2. 3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由 承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：18. 不可抗力1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后一天内完成款项的支 付。18.保险1工程保险关于工程保险的特别约定：17
17、. 3其他保险关于其他保险的约定：承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：18. 7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：20. 3. 1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：选定争议评审员的期限：争议评审小组成员的报酬承担方式：其他事项的约定：21. 3. 2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：22. 4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第一种方式解决:(1)向仲裁委员会申请仲裁；(2)向人民法院起诉。工程质量保修书发包人（全称）： 肇庆高新技术产业开发区市政交通管理中心承包人（全
18、称）：广东晖华建设有限公司发包人和承包人根据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例， 经协商一致就肇庆高新区工业大街（鸿翔小学旁）市政管网改造项目（工程全 称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责 任。质量保修范围包括 肇庆高新区工业大街（鸿翔小学旁）市政管网改造项目等 工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：二、质量保修期根据建设工程质量管理条例及有关规定，工程的质量保修期如下：1 .地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2 .屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外
19、墙面的防渗为&年;3 .装修工程为年；4 .电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5 .供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6 .住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为上年；7 .其他项目保修期限约定如下： /质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为12个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单 位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日 起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任第一部分合同协议书发包人（全称）：肇庆高新技术产业开发区市政交通管理中心承包人（全称）：广东晖华建设有限公司根据中华人民
20、共和国民法典、中华人民共和国建筑法及有关法律规定， 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就肇庆高新区工业大街（鸿翔小学 旁）市政管网改造项目及有关事项协商一致,共同达成如下协议：一、工程概况1 .工程名称：肇庆高新区工业大街（鸿翔小学旁）市政管网改造项目。2 .工程地点：肇庆高新区 o3 .工程立项批准文号：/o4 .资金来源：财政统筹 o5 .工程内容： 鸿翔小学旁四会管辖地块内开挖铺设DN1200混凝土雨水管约366 米接入四会独河，将四会客水及龙湖大道来水尽可能拦截导入独河，缓解工业大街排 水不畅及路面积水的情况。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）。6 .工程承包范围：
21、（详见招标图纸及工程量清单所含内容）。二、合同工期计划开工日期：年 月 Ho计划竣工日期：年 月 日。工期总日历天数：180天。（竣工日期以竣工验收合格报告日期为准）。工期总 日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以约定计划竣工日期 为准。三、质量标准工程质量符合国家施工验收规范达合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:1 .属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人 保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2 .发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场 抢修。3 .对于涉及结构安全的质量
22、问题，应当按照建设工程质量管理条例的规 定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并 由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保 修。4 .质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项： 。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附 件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：地址：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：承包人（公章）：地址：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：电话：传真：开户银行：账号：邮政编
23、码：工程建设项目廉政合同工程项目名称：肇庆高新区工业大街（鸿翔小学旁）市政管网改造项目工程项目地址：肇庆高新区招标单位（甲方）：肇庆高新技术产业开发区市政交通管理中心中标单位（乙方）：广东晖华建设有限公司为加强工程建设领域廉政建设，规范工程建设项目双方的各项活动，防止发生各 种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家 有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，特订立本廉政合同。第一条甲乙双方的责任（一）甲乙双方应共同遵守国家和广东省、肇庆市以及行业主管部门关于加强工程建 设项目管理以及党风廉政建设的各项规定。（二）甲乙双方应严格执行工程建设项目承发包合同文件，
24、自觉按合同办事。（三）除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚 持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反工程建设项目管 理规章制度的不正当交易。（四）甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对 方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。第二条甲方的责任甲方的领导干部和从事该工程建设项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处 费等。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单
25、位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子 女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设项目施工合同有 关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位或要求乙方购买工程建设项目施工合同规定以外的 材料、设备等。第三条乙方的责任乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作， 严格遵守和执行工程建设的有关政策规定，不准有以下行为：（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重 物品及回扣、好
26、处费等。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工 作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴 请、娱乐等活动。第四条违约责任（一）甲方或甲方工作人员有违反本合同第一、二条规定的，按照干部管理权限，由 纪检监察部门依据有关规定给予党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追 究刑事责任。（二）乙方或乙方工作人员有违反本合同第一、三条规定的，按照管理权限，由相关 行政主管部门依据有关法律法规给予相应的行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法 机关
27、追究刑事责任。同时将乙方列入不良行为记录“黑名单”，在“肇庆市工 程建设领域项目信息公开平台”公布，并视情节在12年内不准参加肇庆市 行政区域范围内依法进行招标项目的投标活动。第五条本合同书作为工程建设项目承包合同的附件，与工程建设项目承包合同具有同 等法律效力。经双方签署后立即生效。第六条本合同书一式四份，由甲乙双方各执一份，并送行政主管部门和纪检监察部门 备案。乙方单位：（盖章）法定代表人：地址：电话：2021年 月 日甲方单位：（盖章）法定代表人：地址：电话：2021年 月 日人民币（大写）壹佰零陆万柒仟伍佰陆拾玖元捌角捌分（玖67569. 88元）；五、项目经理承包人项目经理：顾建全
28、O六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（有）；（2）投标函及其附录（有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸;（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同 一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字 或盖章。七、承诺1 .发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约 定的期限和方式支付合同价款。2 .承包人承诺按照法律
29、规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安 全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修 责任。3 .发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程 另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于 年月一日签订。十、签订地点本合同在 签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字之日起生效。本合同一式捌份,均具有同等法律效力，发包人执伍份,承包人执叁 份。发包人：（公章）法定代表人或其委托代
30、理人：（签字）组织机构代码：地址：邮政编码：法定代表人：委托代理人：电话：传真：电子信箱：开户银行：账号：承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人:（签字）组织机构代码：地址：邮政编码：法定代表人：委托代理人：电话：传真：电子信箱：开户银行：账号：第二部分通用合同条款参照建设工程施工合同(GF20170201)版本通用合同条款，正式签订合同时补充附上。第三部分专用合同条款一般约定1.1 词语定义合同1.1.1.1 其他合同文件包括：1.1. 2合同当事人及其他相关方监理人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：设计人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1. 1.
31、 3工程和设备1.1. 3. 7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1. 永久占地包括：2. 1. 3. 10临时占地包括:2.3 法律适用于合同的其他规范性文件标准和规范1. 4.1适用于工程的标准规范包括：1.4. 2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人提供国外标准、规范的份数：发包人提供国外标准、规范的名称：1. 4. 3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：1.6 图纸和承包人文件图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：发包人向承包人提供图纸的数量：发包人向承包人提供图纸的内容：1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件，包
32、括：承包人提供的文件的期限为：承包人提供的文件的数量为：承包人提供的文件的形式为：发包人审批承包人文件的期限：1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：1. 7联络发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指 示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事 人。1.1.1 发包人接收文件的地点：发包人指定的接收人为：承包人接收文件的地点：承包人指定的接收人为：监理人接收文件的地点：监理人指定的接收人为：1. 10交通运输1. 10. 1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：1. 10. 3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：关于发包人向承
33、包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约 定：1. 10. 4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承担。1.11知识产权关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技 术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：1.11. 2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方 式：1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合
34、同价格：允许调整合同价格的工程量偏差范围：2.发包人2发包人代表发包人代表：姓名:蔡炳高身份证号：4412210职务：路灯管网部部长联系电话：电子信箱：通信地址：广东省肇庆市高新区市政交通管理中心发包人对发包人代表的授权范围如下：2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：2 . 4. 2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人是否提供支付担保：发包人提供支付担保的形式：3 .承包人1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人需要提交的竣工资料套数：
35、承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人提交的竣工资料移交时间：承包人提交的竣工资料形式要求：(6)承包人应履行的其他义务：2.2 项目经理. 1项目经理：姓名：顾建全身份证号：4412842建造师执业资格等级：二级建造师注册证书号：粤8建造师执业印章号：粤8安全生产考核合格证书号：粤建安B (2014) 0011060承包人对项目经理的授权范围如下：关于项目经理每月在施工现场的时间要求：承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：3. 2. 3承包人擅自更换项目经理的违约责任：3. 2. 4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的
36、违约责任：3. 3承包人人员3. 3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：3. 3. 3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：3. 3. 4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：3. 3. 5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：3.5分包5. 1分包的一般约定禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作的范围：3. 5. 2分包的确定允许分包的专业工程包括：其他关于分包的约定：4. 5. 4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：5. 6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、
37、工程设备的起始时间：6. 7履约担保承包人是否提供履约担保：承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：4.监理人1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：关于监理人的监理权限：关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：4. 2监理人员总监理工程师：姓名：职务：监理工程师执业资格证书号：联系电话：电子信箱：通信地址：关于监理人的其他约定：7. 4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进 行确定：(1) ;(2)(3) 5.工程质量8. 1质量要求.1特殊质量标准和要求:关于工程奖项的约定:9.3 隐蔽工程检查. 3. 2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：监理人不能按时进行检查时，应提前一小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：小时。5 .安全文明施工与环境保护6. 1安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:6.1. 4关于治安保卫的特别约定：关于编制施工场地治安管理计划的约定：