《国际工程承包合同样式一(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国际工程承包合同样式一(合同版本).docx（15页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、编号:WD-HT-0222国际工程承包合同样式一（合同版本）合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同1.每次装运支付75%金额时,要提供以下凭证：Q)五份认证的原始帐单。(2)一套货运单据，证实已按正常的海运价付过运费。(3)由a国一家保险公司为甲方开的为之承当一切风险的保险文 件，从制造厂到a国工程现场均在保险范围。(4)装运清单。(5)根据本合同的规定，由甲方成认和批准的检查证明。(6)制造厂家的证明和a国驻国外使馆或领事馆在原件上认证。2 .当这些材料和设备根据工艺要求和技术规范
2、安装完毕后，甲方 通知银行并支付15%比例的信用证金额。3 .信用证金额的10%保存到全部合同工程初步验收结束时为止。 上述支付比例，由甲方通知银行支付。(十二)甲方有权检查材料及其种类,只有甲方开了证明以后才允 许启运。海关税收以及所有储存费，运往现场的开支,装卸费，只要没有 得到有关方面豁免，都由乙方根据法律交付。为办理信用证及付款手续上的需要，乙方负责向其在a国国内外 的开户银行提交一份合同副本。(十三)完美施工合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同乙方应根据工程图纸、技术规范和施工计划及专业技术规定的要求认真地进行施工。在施工中要使用优质材料、设备、机械，在投
3、入 使用之前，要给甲方工程师提供所有样品，并给予充分时间进行认可。因材料有瑕疵，或制造粗糙，或施工错误而致使甲方拒收的任何 工程局部，需对之进行修理或撤除时，一切费用均由乙方负责。（十四）第三方保险乙方应在一家保险公司对因施工而使第三者及其财产蒙受损失的责任进行保险。不管什么情况，保险金额均为第纳尔。为防止 可能发生的工人和其他人员伤亡，防止给社会和个人造成损失，乙方 须采取必要的措施，其中包括按交通规定设置白天与夜晚的路标（用 标记和指示灯）。由于施工，由于乙方或其代理人，或其承包人，或其职工的不慎而可能造成的死亡、事故、损伤，乙方要负直接责任, 并单独承当由此而引起的索赔和补偿。（十五）工
4、程保险乙方应在一家保险公司交纳保险金，对现场已完成的工程、材料 和器具遭到破坏、失火或被窃进行保险。保险文件要为承包商承当一 切风险。根据本合同第五十四条，到工程初步接收时此项保险才可结 束。（十六）乙方未尽保险义务第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同乙方在开工时，要为其前两条所规定的保险义务提出已履行的证 据。如对保险未尽义务，或没有支付这笔款项，甲方可以代为保险, 承当这笔费用,可将这些费用从乙方应得的款项中扣除。在所有情况 下，甲方都应停止向乙方支付任何款项直至乙方确实已经承当此项保 险义务并支付这笔款项。（十七）分包合同不允许乙方将合同中规定的工程
5、分包出去，但经甲方的书面同意 后，允许乙方和那些有能力和经验的专业施工公司，就合同中的局部 工程的施工签订分包合同。在所在情况下，把局部工程分包出去的乙 方，始终都要和他的分包人一起对执行本合同共同负责。（十八）转让合同不允许乙方向他人转让整个或局部合同,如乙方违反这一条规 定，合同就被废除，履约保险金就被没收。这无须经过任保法律手续, 也不影响甲方要求赔偿损失的权利，如有必要，甲方还有权向乙方索 取因物价上涨所增加的费用。但允许签约人将其应得款的全部或局部 转让给a国的一家银行，条件如下：1 .针对甲方的转让未经甲方书面同意不能成立。2 .这种转让不影响甲方对乙方的权利。3 .一旦乙方向某银
6、行转让，就不能反悔，除非得到银行的同意。第11页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同（十九）施工监督对签约工程的施工监督和对乙方施工的检查，由甲方工程师或管 理机构授权的职员承当。如甲方工程师认为工程进展缓慢，可以向乙 方提出书面警告，要求增加工人，增加机器设备，加班以及采取其他 以保证工程顺利进行和按时竣工的措施。所有这些费用均由乙方承 担。甲方工程师和他的职员有权在任何时候进入现场，对施工的工程 进行检查、管理，乃至发布旨在使施工顺利进行的命令和指示;这些 指令应书面通知乙方并记入现场记录;乙方和他的工人、分包者应执 行这些指令，而且不使用那些甲方工程师认为不
7、符合合同条件或附件 条件的材料。为了保证按技术规范和合同条件进行施工，在甲方工程 师认为有必要时，他们有权书面通知停工，或者不接受不符合议定的 材料和工程;同时允许在不影响工程造价、不违反合同宗旨的情况下, 根据技术规范要求进行细小的调整和修改。对于那些需要增加费用的 工程应经甲方批准。甲方工程师有权要求乙方做材料试验、材料分析、 检查材料强度和提交各工期的照片，这些费用均由乙方承当。只有甲 方要求再次对这些材料进行检查和试验，而且两次试验结果都符合技 术规范要求时，甲方才承当这笔费用。为继续施工起见，乙方也可以要求甲方工程师进行任何一项必要第12页合同范本 | CONTRACT TEMPLA
8、TE 建设工程施工合同 的检查。这要由乙方向甲方工程师或其代表提交一份书面报告，由后 者在报告的复印件上作收讫签字。在这种情况下，甲方工程师应作必 要的检查，并尽快提出意见，把检查结果记入工地记录。（二十）甲方工程师办公室乙方应在现场为甲方工程师提供办公室。该办公室应完全符合条 件，包括全套设备。建立办公室、供电、安装设备的费用全部由乙方 承当。（二十一）乙方的现场代表乙方应指定现场代表，负责接收并执行甲方工程师的指令，同时 应为他设立一个具有同等施工经验、有高度技术水平的技术机构，该 机构成员在整个工作期间均应在现场。对于现场代表和技术机构成员的选配和更换，应事先经甲方同 意。必要时甲方有权
9、要求更换人选，这不影响乙方完美施工的责任。（二十二）为管理工作和其他承包人提供方便乙方和他所属的工地负责人、代表、职工，要为甲方工程师提供 必要的方便，包括到现场进行检查、测量、试验及其他工作,同时还 应照顾到其他承包人在现场及其附近地方的施工，并为他们的施工创 造有利条件。（二十三）维护工地秩序第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 乙方负责维护现场秩序，对那些玩忽职守拒绝执行工程师指示, 或者技术能力差,或有关当局要求解雇的职工，乙方应在接到甲方书 面命令后的24小时内把他们送出现场;对任何扰乱工地治安的行为 应马上报警。（二十四）合同文件应保存在工地乙
10、方现场至少应保存两套合同文本、技术规范、工程图纸及其他 与本工程有关的文件，以便在甲方工程师或他的代表需要时参阅。（二十五）已完工程的计算每月底在甲方代表同意的情况下，乙方出资对完工局部进行计 算，同时应由甲方代表参加。工程计算必须由双方代表签字才有效。 如果乙方拖延工程计算，他就要服从甲方的算法并承当计算费用。工 程量表中的工程量只是一种估算，用上述计算方式计算出来的实际完 成的工程,才是实际工程量。乙方应保存专门的记录，把由双方签字的月统计表中反映出来的 工程量记录在案。（二十六）设备处理未经甲方同意不允许乙方将他运入现场的材料、工具、机械、设 备、临时设施运走和处理，直至工程初步交工时为
11、止。上述材料设备 丧失、损坏、被窃等,甲方概不负责。第14页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同（二十七）保险公共设施如果在现场挖掘土方工作的过程中，发现电线、水管管道,或者 其他东西，乙方应立即停止挖掘工作，并及时报告甲方或专门机构。 乙方根据有关指示，负责修理那些被破坏的公共设施，并恢复原状, 费用由乙方承当。（二十八）文物和有价值的物品在施工过程中发现文物和有价值的物品时，乙方在采取防止损 坏、打碎的措施的同时，应立即告诉甲方、文物局和警察局,如果这 些文物不易搬动，应就地停工，并通知甲方代表和专门机构或警察局。（二十九）停工只有根据甲方的书面命令，才允许乙
12、方停工。在停工期间,乙方 负责保护工程。如果停工的原因不是属于乙方，那么甲方应向乙方补足相当于停 工时间的工期，如果停工时间超过6个月而原因又归结于甲方，那么 乙方有权要求终止合同。在这样的情况下，乙方有权要求索取他已经施工的工程费用和停 工期间的实际损失，但不许要求其他方面的赔偿。（三十）误期罚款如果乙方不能按照合同中规定的期限，或在其他业已议定的期限第15页合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同内完成施工，他应承当误期罚款。比例如下：如果甲方认为可以从已经完成的工程中获益的话，每误期一天的罚款占延期工程总价的1%,如果甲方认为不能从已经完您可以在此处填写公司名称或
13、地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第16页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同国际工程承包合同样式一（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。（一）工程总承包合同a国的一家业主和b国的一家国际建筑工程承包公司之间，就在 a国的一座学校的施工建设,签订了工程承包合同。现将合同全文介 绍如下：合同日期：地点：市本合同经下述双方签署：1 .市卫生局局长 先生（以下简称
14、甲方）.建筑工程承包公司海外工程部经理 先生（1983年3月20日由 建筑工程承包公司授权）（以下简称乙方）出生地：（国家）国籍：（国家）总部：（国）市在a国的通讯地址：信箱合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同鉴于甲方要兴建的 学校10000的教学楼，乙方提交报价已于年月日被市卫生局招标委员会接受并已中标。根据国 部年月日第号决议，双方缔约于下：（一）合同内容乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工 程量表、价格表及与合同条款有关的书面协议,在一市对学校 10000的教学楼（该工程为楼房,包括全套家俱、设备、空调）进行施 工。乙方成认自己对合同的正
15、文和附件，已有正确的理解，在此基础 上同意缔约，按合同施工。所有上述文件、附件，均是本合同不可分割的组成局部。（二）合同金额本合同总金额为 第纳尔。兑换美元的比例为70%。这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的，这是指概 算工程”而言。至于分段工程那么根据临时报表进行支付。临时报 表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。对乙方的支付要根据合 同及其附件的规定。合同价格是固定的，它包括乙方为施工所承当的所有费用、开支、 义务、各种税款，包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同规定的保修、保养费。乙方无权以任何理由要求增加合
16、同价格，如市 场物价上涨，货币价格浮动，生活费用提高,工资的基限提高，调整 税法、关税及税务，在a国国内或国外新增加赋税。（三）工期乙方必须根据本合同第一号附件的说明,在自移交场地之日起 的天之内完成全部合同工程的施工。正式的节假日包括在工期之内。 如果乙方由于某些不可抗拒的原因而认为不可能按期完工的话，可书 面通知甲方，说明原因，并提出要求增加期限。如果乙方证实这些原 因存在，合同期限可以适当延长。（四）移交场地根据甲方向乙方发出的通知，进行工地交接，交接时须签订纪要, 双方各持一份。如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定的期限内 缺席，甲方可照常起草纪要，并将纪要的复印件寄给乙方。起草纪要
17、 之日等于乙方接收场地之时。（五）查看工地乙方成认在签订合同之前已查看了土地及周围的环境，掌握了所 有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、 当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。由这些因素 产生的后果均由乙方负责。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 （六）履约保证金乙方应自被通知中标的第2天起的30天内，向甲方寄存履约保 证金，金额为该合同总额的20% ,或在指定期限将以前寄存的投标 保证金补充到上述比例。该合同只有在寄存保证金之后才对甲方产生 义务。用现金、信用支票,或按合同第十条规定的条件提供保函作保均 可。按第五十六条规定
18、，保函须在合同整个执行期中都有效，直到最 后交付工程为止。该保证金始终都由甲方保存，作为乙方完美施工和履行甲方权利 的保证。乙方应在甲方发出挂号函件后，最多在一个月内，按可能业 经被扣除的金额的相同额度补足保证金。否那么，甲方有权没收保证金 的余额，或者从乙方手中收回工程，由甲方自行施工而由乙方承当费 用。甲方有权索赔,只要用挂号函件通知乙方即可,无须诉诸法院或 采取其它措施。甲方有权从乙方在本合同的任何收益中索取其拖欠的债务。（七）图纸和规范完整无缺甲方提交的任何技术说明、设计、绘图中的所有错误或疏忽，随 时可以更正。乙方应亲自审查规范、设计、图纸的有效程度，并在适 当的时候把自己的意见告诉
19、甲方。在甲方接受这些意见的情况下，甲 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 方就要对这些意见负责，就如同是其自己提出来的一样。（八）施工进度计划表乙方自接收工地起，15天内向甲方递交一份施工计划，说明为 完本钱合同工程所采用的方法、施工进度、施工安排、运进施工现场 的设备，以及建立临时设施等。乙方应根据甲方意见和施工进展情况, 对自己的施工计划进行调整。（九）合同内容的变更甲方有权调整合同内容，但增加或减少的工程量不得超过合同金额的15%。实际工程量的增加或减少在合同金额的15%之内，乙方 无权要求任何补偿。上述调整金额，要用业已议定的单价计算。如果没有这种单价,
20、那么在责成乙方进行调整时的当地市场价格或世界市场价格的基础上 进行计算。根据本条款的规定，如果乙方认为提出的调整会导致工程不能按期完工或交工，乙方可以自通知进行调整之日起最多两个星期内向甲 方提出延长工期的要求。否那么，等于放弃权利。这样，乙方就要在原 工期内完成包括调整局部在内的工程，并交付使用。甲方在收到乙方呈交的延期要求时，可将工期延长到其认为是适当的时候。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 （十）支付条件1 .在乙方接收工地、提交履约保函并办完合同注册登记付税手续 之后，甲方根据乙方的要求，向乙方支付合同金额%的预付款。 支付预付款应在乙方提交与预付款等
21、值的保函之后，该保函应该在施 工期间始终有效，且应开自一家a国的银行，或是经过这家银行认证, 同时不许附加任何条件,也不得被作废。上述银行须成认有一笔与保 函等值的款项由甲方支配，并成认可全部支付甲方，无须提醒，无须 诉诸司法部门，也无须办理其他手续,同时也不管乙方或第三者提出 的异议。预付款应从支付给乙方的月工程进度款中按预付款在合同总 价中所占的比例扣除，直到扣完为止。保函额度也可以按预付款收回 的金额递减。2 .乙方运到工地而又是工程实际需要并被甲方接受的材料,其费 用中的_%应付给乙方。条件是乙方提供的材料应是优质、适用、符 合规定，为甲方工程师所接受，并须妥善储存在仓库里。上述规定同
22、 样适用于乙方运到工地的机器设备，这些机器设备是工程的组成部 分,在安装时应是完好无损的。但属乙方所有的机械那么不包括在内, 因为这些机械并非是工程的组成局部，只不过是为了施工而引进到现 场。上述预付款要首先从乙方用库存材料所完成的工程的进度款中合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同扣除，直到全部收回为止。3 .对符合条件与规范而且是实际上完成了的工程，甲方在双方确 定的单价基础上，向乙方支付其造价的_%。这些支付款项的应根据 本合同第二十五条的规定和每月完成的工程量报表而定。这些款项要 在扣除本条第一款所述的预付款比例和先前业已支付的入库材料费 后才能支付，每月支付
23、金额不少于第纳尔。甲方支付本条规定的月 工程进度款，要在工程报表得到甲方认可的45日之内进行。条件是 完成的工程应全部符合本合同所规定的条件。支付要在审查报表、支付申请单、并证实无误后进行。支付迟于45天时，乙方可按一银行规定的利息率索取利息。由于乙方对工 程量的统计欠及时，或者在制作工程量表时乙方（或其代表）外出，或 甲方认定工程的进度差、乙方（或其代表，或其分包人）的表现差，甲 方对其逾期支付不负责支付利息。同样，由于报表出现缺陷、疏忽和 错误一不管是被甲方发现还是在支付前被a国任何稽核、监督单位发 现一甲方对其逾期支付也不承当支付利息的责任。在这种情况下，可 将支付（月进度）款的时限适当
24、推迟,以便对报表进行校正。本文规定 的因迟付而享受利息的规定不适用予预付款、合同决算款、过期退回 保证金，以及材料款。一言以蔽之，这个规定只适于月工程进度款。4 .乙方应向a国有关方面交的款项，可从其与甲方签订的合同的合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 收益中扣除。5 .甲方从每月的月工程进度款中扣除5%的金额，作为保证施工 完好的保存金。在工程竣工和按第五十四条规定进行初步验收后，遂 将这个比例金额付还乙方。也可以依据一份符合本条规定且与上述比 例等值的保函，把这个比例的金额付给乙方，该保函自初步验收之日 起30日内开出有效。6 .在遵守货币管理法及有关规定的情况下，乙方可以把用于工程 而从国外购来的进口材料款、机械设备款汇往国外。也可根据现行规 定和状况，把本合同的盈余款额汇往国外。（十一）信用证为本合同施工而需要从国外进口的材料费、设备费，乙方可以用 一家a国的银行所开的信用证兑换外汇。这个金额确实定要根据乙方开信用证前向甲方提供的材料、设备 单子总价而定。信用证可以分着开。根据乙方向甲方提供的须进口的每一批施工 材料、设备的时间表而确定支付金额和日期。同时根据该表确定信用 证的有效期。在确定受益人之后,开给乙方的信用证，非经甲方同意，不得转 让给任何其他受益人。上述信用证的每次支付通过以下方式进行：