工程施工保密协议(精选13篇).pdf

上传人:g****s 文档编号:85966190 上传时间:2023-04-13 格式:PDF 页数:39 大小:3.59MB
返回 下载 相关 举报
工程施工保密协议(精选13篇).pdf_第1页
第1页 / 共39页
工程施工保密协议(精选13篇).pdf_第2页
第2页 / 共39页
点击查看更多>>
资源描述

《工程施工保密协议(精选13篇).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程施工保密协议(精选13篇).pdf(39页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、工程施工保密协议(精选 13 篇)工程施工保密协议 篇 1 披露方(以下简称甲方):代表人:接收方:(以下简称乙方):责任人:根据双方_年_月_日签订的_合同(以下简称主合同),为保护主合同项下的技术秘密及商业秘密,特制定如下协议:一、本协议适用于主合同履行的全过程。保密信息指合同生效日前后,披露方披露给接收方的任何以及所有以口头或书面、或以其他任何形式披露的信息或数据,包括但不限于:施工方案工艺流程技术设计图纸资料相关函电等等。二、双方职责 1、甲方义务:对于乙方使用的新技术和新方法,甲方负有保密义务,未经乙方书面同意,不得以任何方式泄露。2、乙方义务:(1)乙方未经甲方允许,不得将本工程的

2、技术、其他相关技术资料提供给第三方查阅、保管。(2)乙方未经甲方允许,施工现场不得擅自拍照,更不得让第三方人员进入甲方设备内部或对内部结构进行拍照,如果乙方违约,其行为将被视为窃取商业秘密,甲方将追究承包人的法律责任。(3)乙方进入现场施工必须向甲方交纳图纸保证金,图纸保证金的金额为_元人民币,对有实行预付款的,可以从预付款中直接扣除;(4)图纸为甲方的自有知识产权,在合同履行期间,乙方应做好施工图纸的现场管理和保管,乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有,乙方负有保密义务。未经甲方书面同意向第三方提供图纸的行为,均视为违法、侵权行为。甲方有权追究其法律责

3、任。工程竣工后,乙方应当将全部图纸退还给甲方。(5)未经甲方书面同意,乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用,或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。三、保密期限 双方承担保密义务的期限,开始时间为_年_月_日,截止时间以甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开为准。由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿,将由违约方的向守约方承担全部的赔偿责任。四、保密协议的控制权变更、转让条款 1、若乙方发生控制权变更时,甲方有权终止合同。2、乙方非经甲方书面同意,不得转让。五、违约责任 1、本协议缔约人中的任何一方违反本协议任何一条的约定,应当一次性向守约方支付相当于信息价值的_%

4、,即_元作为违约金。2、一方违约,权利人也可向有管辖权的法院申请禁令,保护其秘密。3、缔约人有刑法规定的侵犯权利人的保密信息的行为,给权利人造成巨大损失,构成犯罪的,由权利人交由司法机关惩处。工程施工保密协议 篇 2 披露方(以下简称甲方):代表人:接收方:(以下简称乙方):责任人:根据双方_年_月_日签订的_合同(以下简称主合同),为保护主合同项下的技术秘密及商业秘密,特制定如下协议:一、本协议适用于主合同履行的全过程。保密信息指合同生效日前后,披露方披露给接收方的任何以及所有以口头或书面、或以其他任何形式披露的信息或数据,包括但不限于:施工方案工艺流程技术设计图纸资料相关函电等等。二、双方

5、职责 1、甲方义务:对于乙方使用的新技术和新方法,甲方负有保密义务,未经乙方书面同意,不得以任何方式泄露。2、乙方义务:(1)乙方未经甲方允许,不得将本工程的技术协议书、其他相关技术资料提供给第三方查阅、保管。(2)乙方未经甲方允许,施工现场不得擅自拍照,更不得让第三方人员进入甲方设备内部或对内部结构进行拍照,如果乙方违约,其行为将被视为窃取商业秘密,甲方将追究承包人的法律责任。(3)乙方进入现场施工必须向甲方交纳图纸保证金,图纸保证金的金额为_元人民币,对有实行预付款的,可以从预付款中直接扣除;(4)图纸为甲方的自有知识产权,在合同履行期间,乙方应做好施工图纸的现场管理和保管,乙方所获得的图

6、纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有,乙方负有保密义务。未经甲方书面同意向第三方提供图纸的行为,均视为违法、侵权行为。甲方有权追究其法律责任。工程竣工后,乙方应当将全部图纸退还给甲方。(5)未经甲方书面同意,乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用,或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。三、保密期限 双方承担保密义务的期限,开始时间为_年_月_日,截止时间以甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开为准。由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿,将由违约方的向守约方承担全部的赔偿责任。四、保密协议的控制权变更、转让条款 1、若乙方发生控制权变更时,

7、甲方有权终止合同。2、乙方非经甲方书面同意,不得转让。五、违约责任 1、本协议缔约人中的任何一方违反本协议任何一条的约定,应当一次性向守约方支付相当于信息价值的_%,即_元作为违约金。2、一方违约,权利人也可向有管辖权的法院申请禁令,保护其秘密。3、缔约人有刑法规定的侵犯权利人的保密信息的行为,给权利人造成巨大损失,构成犯罪的,由权利人交由司法机关惩处。六、争议解决 因本协议及其相关内容所起的争议,双方应当协商解决,协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。七、效力 本协议自双方签字、盖章时生效,适用于主合同履行的全过程。是主合同不可分割的一部分,具有同样的效力。甲方(公章):甲方代

8、表或授权代表:联系方式:_年_月_日 承包人(公章):承包人代表或授权代表:联系方式:_年_月_日 工程施工保密协议 篇 3 披露方(以下简称甲方):代表人:接收方:(以下简称乙方):责任人:根据双方_年_月_日签订的_合同(以下简称主合同),为保护主合同项下的技术秘密及商业秘密,特制定如下协议:风险提示:保密信息一般而言,生产、生活当中的保密信息可分为技术秘密和商业秘密。侵犯保密信息的方式主要表现为以下三种:1、以不正当手段获得权利人的保密信息,如:盗窃、利诱、胁迫或与这三种方式相类似手段;2、违反披露权利人的保密信息,使其为他人所知悉,并对权利人造成损失;3、违法使用或者允许他人使用非法获

9、取的权利人保密信息的。对保密信息的非法利用不仅会造成披露方的经济损失,泄密者也可能因此要承担侵犯知识产权型犯罪、侵犯商业秘密等刑事责任,一旦双方约定保密协议,就要做到严格保密责任,避免因此产生不必要纠纷。一、本协议适用于主合同履行的全过程。保密信息指合同生效日前后,披露方披露给接收方的任何以及所有以口头或书面、或以其他任何形式披露的信息或数据,包括但不限于:施工方案工艺流程技术设计图纸资料相关函电等等。二、双方职责 1、甲方义务:对于乙方使用的新技术和新方法,甲方负有保密义务,未经乙方书面同意,不得以任何方式泄露。2、乙方义务:(1)乙方未经甲方允许,不得将本工程的技术协议书、其他相关技术资料

10、提供给第三方查阅、保管。(2)乙方未经甲方允许,施工现场不得擅自拍照,更不得让第三方人员进入甲方设备内部或对内部结构进行拍照,如果乙方违约,其行为将被视为窃取商业秘密,甲方将追究承包人的法律责任。(3)乙方进入现场施工必须向甲方交纳图纸保证金,图纸保证金的金额为_元人民币,对有实行预付款的,可以从预付款中直接扣除;(4)图纸为甲方的自有知识产权,在合同履行期间,乙方应做好施工图纸的现场管理和保管,乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有,乙方负有保密义务。未经甲方书面同意向第三方提供图纸的行为,均视为违法、侵权行为。甲方有权追究其法律责任。工程竣工后,乙方应

11、当将全部图纸退还给甲方。(5)未经甲方书面同意,乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用,或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。三、保密期限双方承担保密义务的期限,开始时间为_年_月_日,截止时间以甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开为准。由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿,将由违约方的向守约方承担全部的赔偿责任。四、保密协议的控制权变更、转让条款 1、若乙方发生控制权变更时,甲方有权终止合同。2、乙方非经甲方书面同意,不得转让。风险提示:违约责任为避免发生潜在风险,协议各方将违约责任条款作出明确约定,就会使签约人谨慎签约,全面系统的估计自己的履约能力,防止签约

12、人故意违约,提高签约人履行合同的自觉性,并在履约过程中积极按合同约定履行义务,使合同风险消弭于签约阶段。可促使对方积极履约,并在对方有违约情形发生时,及时确定违约责任,必要时可采取有效措施,使守约方损失降至最低;因违约产生纠纷,自行协商不能解决纠纷而诉至法院或仲裁机构,法院或仲裁机构可以依据相关条款直接确定违约方的违约责任,防范诉讼举证不利及败诉风险。五、违约责任 1、本协议缔约人中的任何一方违反本协议任何一条的约定,应当一次性向守约方支付相当于信息价值的_%,即_元作为违约金。2、一方违约,权利人也可向有管辖权的法院申请禁令,保护其秘密。3、缔约人有刑法规定的侵犯权利人的保密信息的行为,给权

13、利人造成巨大损失,构成犯罪的,由权利人交由司法机关惩处。六、争议解决风险提示:争议解决方式发生争议时,解决的方式主要有四种:和解、调解、仲裁和诉讼,前三种方式需要的花费成本小,或者说基本不需要花费,而诉讼方式成本比较大,但是前三种方式解决的效果不大,因此发生争议时,需审慎选择。因本协议及其相关内容所起的争议,双方应当协商解决,协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。七、效力本协议自双方签字、盖章时生效,适用于主合同履行的全过程。是主合同不可分割的一部分,具有同样的效力。甲方(公章):甲方代表或授权代表:联系方式:_年_月_日 承包人(公章):承包人代表或授权代表:联系方式:_年_月

14、_日 工程施工保密协议 篇 4 发包方:(简称甲方)天下石仓(天津)有限公司 承包方:(简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及国家工商 第一条 工程概况 1.1 工程名称:天下石仓 1#地二期高低压配电工程 1.2 工程地点:天津市武清区汊沽港镇中华自行车王国产业园内 1.3 工程内容:按工程设计图纸内容(配电室土建除外)的 1*1000KVA 配套高低压供配电设施(接地,设备槽钢,照明系 1.4 承包范围:见招标文件及工程设计图(不含计量,负控甲方提供)1.5 承包方式:本工程实行包合同总价、包工包料、包工期、包材料、1.6 合同价款:本工程造价:1400000.00 元

15、(含税价)1.7 合同价包括:材料费、人工费、机械费、各种措施费、临时设施费、二次倒运费、不可预计费、材料采购运输保管费、长短途及垂直运输费、雨季施工费、材料损耗、各种材料复试检验费、安全防护及文明施工费、各种措施费(包括专业措施费:各种支架费、脚手架费、二次搬运费、夜间施工增加费、已完工程保护费等)、现场经费、劳保统筹费、定额测定费、建设工程安全防护费、甲方分包项目配合费、各种规费、风险金、保险金、计划利 第二条:.技术规范及标准 本技术规范书规定的开关柜及其部件和设备应符合中华人民共和国国家标准和电力行业有关标准和规定。IEC-298-1981交流金属封闭开关设备和控制设备标准;DL404

16、-91户内交流高压开关柜和电气元件凝露及移实验技术条件。IEC60298交流金属封闭开关设备和控制设备 GB3906-20 xx3-35KV 交流金属封闭开关设备 GB11022-89高压开关设备通用技术条件 GB1984-89交流高压断路器;GB1208-87电流互感器 GB311高压试验技术;SD/T318-89高压开关柜闭锁装置技术条件 400V 低压开关柜技术规范 1.标准及规范 产品制造应符合以下标准:国家标准 GB7251低压成套开关设备 国际标准 IEC439低压成套开关设备及控制设备 国际标准 IEC290 的有关要求。主要设备清单 见图纸:1)略 2)产品型号按图纸执行,品牌

17、及生产厂家甲方指定3家从中选用。第三条:工程期限 2.1 全部工程开工日期:本工程定于 20 xx 年 6 月 4 日开工。2.2 设备进场安装日期 20 xx 年 6 月 18 日。2.3 全部工程竣工日期:本工程定于 20 xx 年 7 月 8 日竣工。2.4 全部工程总日历天数/天。第二条 工期延误与工期奖罚 3.1 延期开工。乙方因故不能按时开工,应在约定的开工日期 3.2 暂停施工。甲方代表认为必要时,可提出暂停施工要求并在停工后 48 小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后,应及时提出复工要求,甲方代表在 24 小时内予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见,或收到乙方复

18、工要求时间内未予答复,乙方可自行复工,停工责任在甲方的,由甲方承担经济支出,工期相应顺延。停工责任在乙方的,由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时做出答复,施工无法进行,乙方可认为甲方已部分或全部取消合同,由甲方承担违约责任。3.3 工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的,经甲方代表确认,工期相应顺延。3.3.1 设计变更。3.3.2 一周内,非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过 8 小时。3.3.3 施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。3.3.4 甲方未按约定时间供应材料,甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。3.3.5 不可抗力(指战争、动乱、

19、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造 第四条 甲方工作 4.1 办理施工所需证件、批件,清理场地,修复现场干道,保证运输畅通。4.2 甲方提供施工电源,乙方自行解决施工所需的材料及工具。4.3 将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。4.4 甲方在开工前 15 天将工程施工图 1 份及有关技术资料提供给乙方。4.5 组织设计院、乙方进行图纸回身,并向乙方进行设计交底。4.6 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求。第五条 乙方工作 5.1 按双方约定日期,向甲方提供年、季、月工程进度计划及统计报表和工程事故报告,并提供施工用电、用水计划。5.2 乙方应在 20

20、xx 年 6 月 10 日前将施工组织设计(或施工方案)交与甲方,甲方应在 3 日内批准或提出修改意见,逾期即可认为已经批准。5.3 乙方必须按批准的进度计划组织施工,接受甲方对进度的检查监督。5.4 已竣工程在验收之前,负责对已完工程的成品保护。保护期间发生 5.5 按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。5.6 严格执行我市关于施工现场管理的有关规定,交工前清理现场达到建筑物无污染,现场无建筑垃圾。5.7 乙方免费协助甲方办理送用电相关手续。第六条 价款支付与调整 6.1、设备到场三天内付总工程款 20%。供电后一周付至总工程款95%(付 95%工程进度款时承包人必

21、须先提供工程款全额发票。)6.2、施工单位必须提供当地地税局认可的正式发票,具体分以下几种情况:6.2.1 天津地区以外登记注册的企业必须提供天津市外管站开出的建筑安装发票。6.2.2 天津地区已登记注册的企业在合同签订后必须凭合同先到当地武清区汊沽港镇地税局进行登记备案,然后提供企业自开的武清区汊沽港镇地税局代开的建筑安装发票。)第七条 材料设备供应 7.1 乙方采购的材料设备应符合设计和规范要求,并附有合格证及材质证书。7.2 根据工程需要,经甲方批准,乙方可使用代用材料。第八条 质量与验收 8.1 乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进 8.2 隐蔽工程验收。工程具备复

22、盖、掩埋条件或达到条款约定的部位、乙方自检合格后在隐蔽工程前 24 小时通知甲方验收,验收合格后方可进行隐蔽工程施工。8.3 工程具备竣工验收条件,双方根据国家工程竣工有关规定进行验收。8.4 乙方在工程验收前 5 天将验收报告送甲方。甲方在收到报告后5天内组织验收,无正当理由不组织验收或验收后5天内不予批准且不能提出修改意见,可见竣工验收。8.5 已竣工未验收工程,交工前由乙方保管,甲方不得动用。甲方如提前使用,即视为竣工验收。8.6 乙方在验收后 6 天内向甲方提供完整的竣工资料和竣工图 3 套。第九条 设计变更 9.1 施工中如需变更,须由甲方取得以下批准:超过原设计标准和规模时,经原设

23、计和规划审查部门批准,送原设计单位审查后,取得相应图纸和说明。9.2 乙方对原设计进行变更,须经甲方同意。甲方对原设计进行变更,须向乙方发出正式变更通知,乙方按通知进行变更。9.3 由于设计变更导致的经济支出,由双方以补充协议方式予以明确。第十条 竣工结算 10.1 甲方在收到乙方的竣工结算报告及完整的结算资料后一个月内予以核实,给予确认或提出修改意见。结算时因甲方提出的工程量发生增减的,减少的部分如实扣除;10.2 合同外工程量变更计算:10.2.1 增加或减少的工程量以现场实际丈量计算,丈量需经甲方及监理的确认。10.2.2 若合同内有相对应子目,则单价=投标单价合同总价/投标总价;10.

24、2.3 若没有相对应子目,双方协商价格。10.3 经甲方审核签字和经乙方签署同意的结算为最终结算。第十一条 工程保修 11.1 保修金。甲方从应付乙方工程款内,按合同工程价款的 10%预留工程保修费用。待保修期过后,退还乙方本金。11.2 保修项目及保修期限。11.3 保修期间,因施工质量问题,经甲方提出要求,乙方应在接到修理通知后壹天内派人修理。否则,甲方可委托其它单位和人员修理。因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修经济支出由甲方承担。第十二条 争议,仲裁 12.1 甲乙双方在合同执行过程中发生争议,当事人应本着协商的原则解决,协商不成时

25、,可按下列 2 种方式解决:向 天津市 仲裁委员会申请仲裁;向人民法院起诉。第十三条 甲、乙方驻工地代表 13.1 甲方驻工地代表姓名:焦发国 第十四条 合同附件 14.1 在本合同签订之前,双方签订的施工准备工程协议书。14.2 招标文件 第十五条 合同份数及有效期 15.1 本合同一式 3 份。甲方 2 份,乙方 1 份。15.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。15.3 本合同附件与本合同具有同等法律效力 发包方(盖章):承包方(盖章):单位地址:单位地址:法定代表人(盖章)法定代表人(盖章)委托代理人(盖章)委托代理人(盖章)电话:电话:开户银行:开户银行:账号:账号:工程施工保密协议

26、 篇 5 项目名称:项目所在地:合同签订日期:工程业主单位(甲方):(乙方):工程业主单位:(以下简称甲方)工程施工单位:(以下简称乙方)_古建筑群是全国重点文物保护单位,_村是中国历史文化名村。这一重要文化遗产资源,因风雨侵蚀和年久失修,腐朽严重。现急需对部分公共建筑进行维修,甲乙双方就本维修工程施工事项达成如下协议:一、工程地点:二、工程内容:1、维修工程包括;2、改造工程包括;3、排水沟整修及其他房屋零修工程。三、工程造价、取费及审计依据:1、工程造价:按实结算。2、工程量:以乙方提供的工程量签证单,经甲方签证为准。3、有关费率的计取:按原湖南省修缮工程一级企业标准以定额直接费用为基数计

27、取,其费率如下:综合费 2242%利润 7%其他直接费 25%远地施工增加费 235%税金 3348%人工工资单价 6200 元工日 4、定额采用 1996 年国家建设部颁发的全国统一房屋修缮工程预算定额古建筑明、清分册为依据。5、工程材料甲、乙双方共同采购,价格以甲方签证为准。四、承包形式:包工包料 五、工程质量:优良 六、开、竣工日期:本工程于年月日正式开工,要求年月日前竣工。(如遇天气、材料不能及时供应或不可抗力等原因不能施工,工期则相应顺延)七、甲、乙双方的权利和义务 1、工程开工前,甲方尽量为乙方提供施工方便、做好“三通(通电、通水、通路)”,协助搞好施工人员暂住等事宜,其三通费用由

28、甲方承担,人员暂住费用由乙方承担。2、施工中,甲方派驻同志为工地代表,乙方派驻同志为工地代表,以便于双方及时沟通情况,处理现场施工中遇到的问题,甲方代表并对施工的工程量和隐蔽工程及时进行签证。3、在维修施工中,乙方应认真执行中华人民共和国文物保护法和有关文物保护法规,严格按照“不改变文物原状”的原则,坚持使用原来的传统材料和工艺,保存原来的形制结构和外观现状,恢复历史风貌,如乙方在施工中不按有关技术要求施工,或其质量不合格;甲方有权责令乙方立即停工、返工,其停、返工所造成的一切经济损失,均有乙方自行承担。4、施工中,如甲方需变更原约定的修缮内容,由业主、设计和施工单位共同洽商,并报原申报机关备

29、案或批准;但由此造成的误工等损失均有甲方承担。5、在拆除腐朽构件时,乙方应做到轻、细、准,即轻拆、细致、准确。对邻近、相连的不拆部分应尽量做到保证其原貌;对应拆的维修部分,修缮中要切实按照第三条中的有关内容执行。6、维修中,遇到设计维修方案以外的情况时,乙方人员不得擅自做主,随意拆修,应及时请示甲方;甲方也应及时作出答复,避免造成停工、窝工或返工。7、乙方应注意安全施工,确保工程安全和施工人员人身安全;因施工造成的安全事故,概由乙方自行承担。8、施工中,乙方要严格管理好乙方的施工人员,加强文物建筑防火安全教育,严防火情发生。如发生火灾或用电事故,由乙方承担责任。9、乙方对所有施工人员,应加强法

30、制、纪律教育,做到遵纪守法,爱护文物,文明施工。八、工程款的支付 考虑到文物修缮工程的特殊情况,经协商、工程款支付采用下面方式:该项工程竣工验收、办理结算手续后,甲方一次性支付工程款。九、工程竣工验收 甲方对乙方的各项维修,实行当场签证。整个工程由江永县文化局实行全过程监理,由湖南省文物局最后验收。工程竣工验收前,乙方必须按文物保护工程管理办法第三章第二十二条的规定提交相关报告和资料。十、违约处罚 本合同自双方签字生效后,无论甲、乙双方任何乙方不执行合同而违约,则违约方赔偿违约金贰万元人民币给对方外,还应承担违约造成的一切损失。十一、其他 1、本合同自双方签字盖章之日起生效,一式四份,甲、乙双

31、方各执二份,且具有同等法律效力。2、未尽事宜,双方协商解决。甲方:法人代表:开户银行:单位账号:乙方:法人代表:开户银行:单位账号:签订日期:年月日 工程施工保密协议 篇 6 委托方(甲方):承接方(乙方):甲方委托乙方承建东莞市 高低压配电安装工程,双方本着平等协商,互惠互利的原则,根据中华人民共和国合同法和本工程的具体情况,订立本合同,以资双方共同遵守:一、工程名称:高低压配电工程 二、工程地址:东莞市 三、工程承包范围及内容 高低压配电工程,含相关工程的图纸的设计、审图、报建、安装、调试、检验、验收、送电等相关的一切费用(包括与东莞市及 镇供电公司的配合工作,与集中抄表施工单位的配合工作

32、,与总包单位的配合工作以及负责完成总包单位的低压报建工作)。具体内容如下:3.1 施工图:变配电工程施工图所包含的全部内容。3.2 具体承包范围:A.高压柜的供货及安装。B.高压柜到变压器桥架、电缆的供货及安装。C.变压器的供货及安装,变压器到低压柜的母线、电缆的供货及安装。D.低压柜的供货及安装,低压柜之间的母线、电缆的供货及安装。E.发电机至低压联络柜的电缆(不包含发电机设备及安装)的供货及 F.高、低压柜前后的绝缘橡胶垫、绝缘工具、电房内消防、防鼠闸板、G.变配电室内的接地系统。H.高、低压柜的基础槽钢。I.配合发电机、消防联动调试。J.高低压配电工程图纸的设计、审图、报建、安装、调试、

33、检验、验 3.3 在设计图纸范围内但不属于本次承包范围的项目:A.电缆沟。3.4 总包配合费:施工过程中需要土建单位配合预留孔洞、预埋线管、开 3.5 施工措施项目费(包括环境保护、安全文明施工、临时设施、夜间施 3.6 材料的采购保管费、材料送检费、材料运输、卸车费,调试费、施工 四、工程的造价及承包方式 4.1 合同价款:按本合同约定内容,本工程含税包干总造价为:人民币 元整(¥元),其中设备价为:整(¥元),设备价具体为变压器(¥元)、高压配电柜(¥元)、母线槽(¥元)、低压配电柜(¥元)。4.2 结算方式:4.2.1 本工程实行大包干,工程造价一次包死:即包工、包料、包安全、包质量、包

34、工期、包文明施工、包设计、包审图、包报建、包通过相关部 4.2.2 因甲方要求引起工程变更而引起的增/减的费用,结算时按投标时确定的合同单价作为计价依据。若合同单价中没有相同或类似项目可作为结算依据的,则按 年广东省安装工程综合定额二类地区及有关计价文件计价取费,计价程序表按 年 月份东莞工程造价信息发布的 年安装工程定额计价程序表,人工按 年 月份东莞工程造价信息发布的东建函 号文件计算。若定额及合同单价中都无此项目的,双方协商解决。五、工期与保修期 5.1 本工程工期为接到项目部发的开工令起 个 日历天,此工期包括竣工验收及停电接驳、送电时间在内。工程如不能按期完工,每延期一天,处以 50

35、00 元的罚金,上不封顶。如遇下列情况者,经甲方代表和监理工程师共同签证后,工期按实际相应顺延,并用书面形式确定顺延期限:5.1.1 因甲方要求而增加或变更工程内容达 10%以上,并对工期可能造成影响时,双方应协商顺延工期。5.1.2 因集中抄表或非乙方施工的低压工程影响,双方应协商顺延工期。5.1.2 甲方在计划的分段施工工期内,不能按合同交付乙方施工场地,施工用水源未能按规定提供接点,影响乙方进场施工。5.1.3 因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度。5.2 本工程保修期为二年,质量保证金为合同价的 5%。六、材料价格 6.1主要材料和设备按“甲定乙供”的方式采购。“甲定乙供”材料设备

36、种类有:变压器、高低压柜、母线(具体见附件);电缆品牌为:广州南洋电缆有限公司生产的“南牌”电缆、深圳市金龙羽集团有限公司生产的“金龙羽”电缆、深圳市大为集团有限公司生产的“新威讯”电缆。甲定乙供:是指为了保证乙方承包范围内材料、设备质量,由甲方确定材料、设备的厂家、七、设计变更 7.1 设计变更指合同签署后,工程在设计(包括品质和数量)上的改变。设计变更必须以经甲方确认的设计院书面通知为准。八、工程的质量标准及技术要求 8.1 本工程按国家现行有关安装工程质量检验评定标准一次性通过验收,工程质量达合格标准。如工程质量达不到标准,承建商将被处以工程造价的 2%金额作罚金.相关系统必须通过相关公

37、司的验收。8.2 本工程要符合设计图纸的有关技术要求和按照国家/省/市颁发的有关建筑安装工程施工验收规范进行施工,并按设计图纸完成施工任务。工程承包商未按设计及规范要求施工,甲方有权制止,直至通知其停工整顿。由此造成延误工期及其经济损失,由乙方负责。九、双方权利义务 9.1 甲方权利义务 9.1.1 选派工程代表驻现场及时处理施工中发生的问题,对工程质量及进度进行监督。9.1.2 接到乙方通知,甲方必须在 24 小时内派人对隐蔽工程进行验收,否则视为合格。9.1.3 按合同规定支付工程款。9.1.4 协助乙方提供用水、用电的接驳点,水电费用乙方自理。9.1.5 提供报建所需文件,如因甲方原因不

38、能及时报装而影响工期的,甲方给予工期顺延签证。9.2 乙方权利义务 9.2.1 按设计图纸及国家、东莞市有关规范或规定组织施工,确保工程质量和施工进度。9.2.2 负责如期保质交工,并负责施工图报建及供电方案的审批通过。供电公司提出的审批意见及整改内容乙方应无条件执行,保证工程验收合格,若 9.2.3 负责完成总包单位的低压报建工作,做好与东莞市及 镇供电公司的配合工作,与集中抄表施工单位的配合工作,与总包单位的配合工作。9.2.4 做好工程施工记录,隐蔽记录,汇集施工技术资料做交工文件移交甲方。隐蔽前应由甲方管理人员签字后方可隐蔽。9.2.5 服从甲方现场施工管理,随时接受甲方派出人员检查,

39、并为检查提供便利条件,承担因自身原因导致返工,修改的费用。9.2.6 负责向土建总包单位交纳安装费的 2%作为土建配合费。9.2.7 材料设备必须符合国家和当地供电部门规定的技术条件并通过供电部门的技术质量检测。9.2.8 负责运输安装过程中及竣工移交前的成品保护工作。9.2.9 负责配合施工现场其他专业成品的维护,因乙方原因造成的损失乙方自行负担。9.2.10 负责提供 2 套竣工图及竣工资料给甲方。9.2.11 乙方应按安全施工有关规定,采取严格科学的安全防护措施,确保施工安全和第三者安全,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。9.2.12 乙方项目经理或项目技术负责人必须按

40、时参加每周工程例会,因故不能按时参加的应提前 4 小时向甲方提出书面申请,并在获得甲方批准后方可缺席(或迟到),否则乙方向甲方支付违约金 500 元/人次。9.2.13 乙方在收到甲方中标通知后 10 日内或者在双方签订后 3 日内,将施工组织设计书提交甲方审查批准后执行。逾期提交,乙方每日应承担 1%的违约金。9.2.14 甲方在配电房土建可以满足乙方施工条件的前 5 天将开工令送达乙方,乙方在接到甲方开工令后必须按开工令指定的日期进场施工,若不进场施工,经甲方和监理公司共同确认以后,乙方每日按合同总造价 1%承担违约责任,超过 3 天没进场施工,甲方有权单方面解除合同,并追究乙方的经济赔偿

41、责任。9.2.15 乙方接到甲方的开工令后,乙方必须按开工令规定的日期进场施工,否则,乙方每延迟一天应承担合同总额 1%违约金,超过三天没有进场施工,甲方有权单方面解除合同,并追究乙方的经济赔偿责任。9.2.16 乙方进场施工后,没有按施工组织设计书所承诺配备的机械设 9.2.17 乙方工程项目负责人:,联系电话:。9.2.18 如甲方确认乙方的签证要求并共同核实工程量后,乙方应在十五天内报送正式工程签证资料至甲方项目部及监理公司,超此期限甲方项目部及监理公司有权拒收,且视为乙方自动放弃该工程款项。9.2.19 原合同范围内由于设计变更引起的修改施工或返工,每次金额在 1000 元之内的不计取

42、该费用,不做签证处理。十、工程款支付:10.1 付款方式:10.1.1 乙方进场施工后,凭付款审批单,甲方支付合同含税包干总造价的 15%作为预付款;10.1.2 配电设备安装完成后支付至合同含税包干总造价的 60%;10.1.3 工程全部完工通电之前支付至合同含税包干总造价的 75%;10.1.4 整个工程通过供电局及甲方、监理公司验收合格、通电、办理完移交手续,甲方凭供电局及甲方、监理公司签署的验收合格证,付至合同含税包干总造价的 85%;10.1.5 验收合格后二个月内办理结算,结算完成且经双方确认后付至结算总额的 95%,留 5%的工程款作为保修金。竣工验收期满一年后付结算总额的 3%

43、,余结算总额的 2%在二年保修期满后付清(保修金不计利息)。施工完毕交付使用后,除因甲方人员使用不当或自然灾害原因外,一切保修责任由乙方负责。10.1.6 每次工程款支付时,乙方需提供等额有效发票,否则甲方有权拒付工程款。十一、廉洁条款 11.1 乙方在双方合作期间(包括合同招投标、签订、履行、预结算、保修 十二、违约责任 12.1 合同双方之任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿责任。12.2 违约金的标准:合同履行中任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。违约造成损失除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外,还必须向对方支付合同价款 3%的违约金。1

44、2.3 乙方使用的产品材料必须具有产品合格证、出厂证明、规格型号、质量符合国家和东莞市电力主管部门要求,如有违反,经甲方与监理方共同认定,乙方须承担工程总造价的 30%的违约金,此条款不影响本合同其它条款独立生效。12.4 若乙方不遵守合同条款或中途退场,乙方除赔偿由此对甲方造成的全部经济损失外,还须承担合同价 20%的违约罚金。12.5 乙方若在工地现场发生偷盗、恶性打架斗殴行为并造成成严重后果的,一经查实将视情节严重程度对乙方处以每次 5 万至 20 万的罚款,且承担造成的全部经济损失。12.6 因乙方管理不善而引起一切纠纷、闹事,如发生一次罚款 5万元,并承担因此造成的全部经济损失。十三

45、、争议解决的方式 13.1 履行合同若发生其它争议,甲乙双方应本着友好态度协商解决,若协商仍不能解决,可向工程所在地的人民法院起诉。十四、其他事项 14.1 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为补充,补充协议与本合同具有同等效力。14.2 本合同壹式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。14.3 本合同廉洁条款、质量保证条款以及乙方资质材料,甲方可以向社会公开,接受社会各方监督,如有虚假,一经核实,甲方有权按本合同处罚。甲方(公章):法人代表或其委托代理人(签章):乙方:(公章)法人代表或其委托代理人(签章):联系人:联系人电话:签约日期:工程

46、施工保密协议 篇 7 委 托 方(甲 方):_ 身 份 证:_ 承 接 方(乙 方):_ 身 份 证:_ 甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设,订立本协议,以共同恪守。一、工程地点 _ 区 _ 街 _ 单 元_室。二、形式结构 _层式_室_厅_厨_卫。三、工程项目 1、_。2、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。四、承包方式 甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期间的午餐供应,乙方负责施工。五、质量标准 施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。工程竣工验收合格后,3个月内因乙方施工出现质量问

47、题,乙方负责无偿返工维修。六、工程造价 材料由甲方提供,甲方支付乙方装修人工费_元人民币。七、付款方式 为确保工程质量,暂扣_元押金,_年_月_日至_年_月_日内无任何问题,将全额返还乙方。工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,三天内付清乙方人工费。八、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。甲方:_乙方:_ _年_月_日_年_月_ 工程施工保密协议 篇 8 根发包单位:_(以下简称甲方)承包单位:_(以下简称乙方)甲方因建设需要,委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务,根据中华人民共和国民法典,国家工商管理局和建设部颁发的(GF

48、-91-0201)建设工程施工合同示范文本,结合本工程的具体情况,双方经充分协商,特订以下合同条款,双方共同信守遵行。第一条、工程名称:_ 第二条、工程地点:_ 第三条、工程内容:_ 1、单桩深度暂定米,共约条,单桩竖向承载力特征值 KN,单桩竖向极限承载力为 KN。2、本工程乙方包工包料,包打桩人工费,包施工用电缆,包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。打桩单价:500 桩按元/米,此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖(元/个),含税金。如使用标准桩尖,价格另议。桩接头采用焊接接头,接头不宜多于 3 个 3。竣工结算时,按实际施工量计算,单桩计算方法,从

49、自然地面计算到桩尖。送桩深度要求,以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准:送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度 1 米或露出自然面以上,所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。第四条、施工工期:1、自试桩之日起计个日历天,要求桩机在年月日前进场施工。并于年月日前完成全部打桩施工任务,如工期不能按期完成,每迟一天罚款合同总价的 1,总额不超过合同总价的 10%。2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度,遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时,如因台风、暴雨造成停工,导致乙方出现停工、窝工 24 小时以上,经双方协商,签证,工期方可顺延。3、因

50、其他意外情况的停工,双方应共同查明原因,分清责任,其损失由责任方负担,由于停工,窝工原因而造成损失时,属甲方责任的,工期顺延,窝工半天起开始签证,窝工的桩机按每台每天 1000 元补偿。属乙方责任的,由乙方自行赶工,乙方原因造成工期拖延,每延迟一天罚款 20_元。第五条、付款方式:(一)乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。(二)乙方在保质量的基础上,甲方同意以下付款方法:1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续,并及时支付进度款;2、打桩完工,桩测试合格付到总工程进度款的 70%;3、余下 30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 文案大全

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁