《有关建设工程监理合同示范文本练习题(九篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《有关建设工程监理合同示范文本练习题(九篇).docx（49页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 有关建设工程监理合同示范文本练习题(九篇)有关建立工程监理合同示范文本练习题(精)一 第1条词语涵义 建立工程施工合同文本，由建立工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建立工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除协议条款另有商定外，应具有本条所给予的涵义： 1发包方（简称甲方）：_ 2甲方驻工地代表（简称甲方代表）： 3承包方（简称乙方）：_ 4乙方驻工地代表（简称乙方代表）：_ 5社会监理：_ 6总监理工程师：_ 7设计单位：_ 8工程造价治理部门：_ 9工程质量监视部门：_ 10工程：_ 11合同价款：_ 12经济支出：_ 13费用：_ 14工期：_ 15开工日期：xx
2、年xx月xx日 16竣工日期：xx年xx月xx日 17图纸：由甲方供应或乙方供应经甲方代表批准，乙方用以施工的全部图纸（包括配套说明和有关资料）。 18施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 19书面形式：依据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、托付、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 20不行抗力：指因战斗、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款商定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾难。 21协议条款：结合详细工程，甲、乙方协商后签订的书面协议。 第2条合同文件及解释挨次
3、 合同文件应能相互解释，互为说明。除合同另有商定外，其组成和解释挨次如下： 1协议条款； 2合同条件； 3洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议； 4招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件； 5工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸； 6标准、标准和其它有关技术资料、技术要求。 当合同文件消失模糊不清或不相全都时，在不影响工程进度的状况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释）；双方意见仍不能全都的，按第30条商定的方法解释。 第3条合同文件使用的语言文字，标准和适用法律 合同文件使用汉语或协议条款商定的少数民族语言书写和解释、说明。 适用于合同文件的法律是国家
4、的法律、法规，及协议条款商定的部门规章或工程所在地的地方法规。 施工必需使用协议条款商定的国家标准、标准；国家没有相应标准、标准时，可使用协议条款商定的行专业或工程所在地地方的标准、标准。甲方应按协议条款商定的时间向乙方供应一式两份商定的标准、标准。 国内没有相应标准、标准时，乙方应按协议条款商定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求使用国外标准、标准的，应负责供应中文译本。本条所发生购置、翻译和制定标准、标准的费用，均由甲方担当。 第4条图纸 甲方在开工日期15天之前按协议条款商定的日期和份数，向乙方供应完整的施工图纸，乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。需要特别保密的措施
5、费用由甲方担当。乙方需要增加图纸份数，甲方应代为复制，复制费用由乙方担当。 二、双方一般责任 第5条甲方代表 甲方任命驻施工现场的代表，根据以下要求，行使合同商定的权力，履行合同商定的职责： 1甲方代表可委派有关详细治理人员，担当自己局部权力和职责，并可以任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前5天通知乙方。 2甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在48小时内赐予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能准时赐予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后3天内提出书面确认要求，甲方代
6、表在乙方提出确认要求后3天内不予答复，应视为乙方要求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小时内作出修改指令或连续执行原指令的打算，以书面形式通知乙方。紧急状况下，甲方代表要求乙方马上执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表打算仍连续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方担当，延误的工期相应顺延。 3甲方代表按合同商定，准时向乙方供应所需指令、批准、图纸并履行其它商定的义务，否则乙方在商定时间后24小时内将详细要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小时内不予答复，应担当由此造
7、成的经济支出，顺延因此延误的工期，赔偿乙方有关损失。 实行社会监理的工程，甲方托付的总监理工程师按协议条款的商定，局部或全部行使合同中甲方代表的权力，履行甲方代表的职责，但无权解除合同中乙方的义务。 甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前7天通知乙方，后任连续担当前任应负的责任（合同文件商定的义务和其职权内的承诺）。 第6条乙方驻工地代表 乙方任命驻工地负责人，按以下要求行使合同商定的权力，履行合同商定的职责； 1乙方的要求、恳求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效； 2乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发出的指令、
8、要求组织施工。在状况紧急且无法与甲方代表联系的状况下，可实行保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在实行措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方担当由此发生的经济支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方担当费用。 有关建立工程监理合同示范文本练习题(精)二 甲方：(以下简称甲方) 乙方：身份证号：(以下简称乙方) 为了提高企业竞争力量，扩大企业的经营规模，依据国家有关法律法规的规定，甲、乙双方经协商全都，签订内部承包经营协议如下： 一、甲方授权乙方签订的建立工程合同，乙方实行自主经营，独立核算，自负盈亏的运营模式，全部的业务开支和办公费用由乙方担当，并单独担当经营过程中的债权债
9、务和由此引发的全部经济风险、安全和法律责任。 二、承包方式及要求 1、工程治理费：甲方收取乙方承建工程工程合同价款的%作为公司治理费，乙方不担当额外费用，甲方出具企业外出经营许可证给乙方，工程全部税收由乙方担当，工程款发票由乙方在工程所在地税务主管部门按税法依法缴纳税费，费用由乙方担当，乙方不能偷税、漏税，一经消失一切经济损失和法律责任概由乙方担当，甲方不担当任何责任，甲方不得挪用工程工程款，工程款到账后必需当天支付乙方， 第一次款项到账时，扣除 第一次款项的税金及治理费，剩余款项一次性支付给乙方，工程款 其次次到账后，把合同价款内的税金发票及工程治理费一次性扣除，剩余款项一次性支付给乙方。
10、2、甲方有权对乙方的经营状况进展监视指导，享受财务监视权、审核权、工程质量和安全检查权，乙方应当自觉承受甲方的监视，并敬重甲方派驻治理人员的权利，定期向甲方报告工作，听取意见和建议。 三、甲方的义务 1、甲方在本协议生效之后，甲方帮助乙方办理该工程的一切相关事宜。 四、工程治理 1、乙方担当为承接工程发生的招标费用、报建费用、施工过程的各项本钱、工程保修期间所发生的费用、直至该协议终止前所发生的其他费用均由乙方担当。 2、工程中标后，乙方必需依据工程的规模、“质量和工期的要求及甲方与业主所签施工合同的要求，尽快组建工程经理部，选派得力的领导班子的施工队伍，供应实施工程所需资金、技术人员、机械和
11、材料物资。 3、乙方为担当管辖范围内的工程负全面责任，严格执行国家施工验收标准、质量治理条例和强制性标准条文，甲方与建立单位签订的建立工程施工合同所规定的，承包人的全部责任和义务和甲方的各项工程质量治理制度，信守合同，维护甲方的信誉，全面负责工程的实施、养护，直至工程圆满通过竣工验收，担当保修期责任完成为止，若因履约不善造成的全部违约责任由乙方担当。 4、乙方必需贯彻落实国家、地方、行业的安全生产方针、政策、法规、标准和各项规章制度，对管辖范围内施工工程的安全生产负全面责任，发生一切大小事故概由乙方担当经济损失和法律责任。 5、乙方必需听从甲方下达的创安全文明工地规划，并负责实施。 6、乙方应
12、定期组织安全质量生产检查，坚持“安全 第一，预防为主”的安全方针，严格执行安全奖罚制度。讨论解决安全质量生产中存在的问题，对存在的安全质量问题应准时整改，消退安全隐患。 7、乙方必需组织并主持各种安全设施、设备的审查和验收，发觉问题准时实行订正措施。 8、乙方必需执行甲方的各项安全质量生产治理和环境、职业安康安全治理体系要求，听从公司的安全质量生产治理，承受公司的安全生产监视检查。定期向公司通报安全质量生产状况。如因乙方违约造成甲方经济损失、行政惩罚等影响公司的名誉的，由乙方担当一切经济损失和法律责任，赔偿甲方名誉损失费和经济损失。 五、经营及相关治理 1、乙方不得超过甲方所授权范围进展经营，
13、不得随便将承建工程进展转包。 2、对乙方需要甲方协作招投标工程预审文件、投标文件编制的，甲方仔细积极协作力争符合相关文件编制要求，由此发生的差旅费及为到达文件编制要求所发生的一切费用由乙方担当，实报实销。经乙方要求甲方治理人员出差者，其经办人员的差旅费用、出差补贴、双休日加班费用(按国家劳动法有关规定)及对拟投标工程所开支的经费由乙方负责担当。 六、违约责任及协议解除 1、在工程竣工验收合格后，乙方将应工程经营内的各项债权债务处理完毕，如有债务纠纷，由乙方担当全部责任。 2、乙方担当违反甲方规章制度所签订合同、文件的经济、无限期法律责任。 3、乙方必需守法经营，若经营治理不善或消失安全事故导致
14、通报惩罚、停顿投标或其他行政惩罚导致降低资质的，甲方有权用该工程款支付相应费用，由乙方担当由此产生的经济损失和法律责任。 七、未尽事宜在双方协商后补充，有关本工程事项的洽商、变更等书面协议或文件视为本协议的组成局部，补充协议与本协议具有同等法律效力。本协议一式贰份，各持壹份。 八、附件： 1、甲方必需供应给乙方工程授权托付书，全权处理工程全部一切事务。 2、乙方供应给甲方本人身份证复印件一份。 甲方： 乙方： _年_月_日 _年_月_日 有关建立工程监理合同示范文本练习题(精)三 发包单位： （简称）甲方：承包单位： （简称）乙方：依据民法典和建筑安装承包合同条例、劳动法、甲方【治理手册】的相
15、关规定，结合本工程的详细状况，甲方同意将工程以劳务方式承包给乙方，经甲乙双方共同协商全都，特商定以下协议条款以便共同遵守执行。 一、 工程概况：工程名称：工程地点：构造形式：工程建筑面积：合同价款：暂定元。 二、 承包范围： 1. 主体范围：混凝土浇筑工程、钢筋工程、模板工程、砌筑工程、脚手架工程、抹灰工程、屋面防水工程、装修装饰工程。 2. 机械工具：塔吊、搅拌机、调直机、切断机、弯曲机、电焊机、小型工具、电源线、混凝土泵、管线、布料机。 三、 清包价款：按施工图纸及计算标准所计算的面积215;每单价。 四、 合同工期：开竣工日期：_年_月_日至_年_月_日。 五、 质量要求： 1. 首先满
16、意设计要求及施工操作规程。 2. 确保每道工序质量检验交接，并有工序交接记录。 3. 做好隐藏工程施工，准时做好隐藏工程施工中记录。 4. 工程的主体构造及装修装饰施工应符合国家质量验收标准和评定标准要求。 六、 安全生产： 1. 严格执行建筑工程安全施工操作规程及各项规章制度。 2. 自行做好人员进场的安全教育工作，并提出明确安全要求落实到每个人身上，保证人身安全牢靠，特别工种持证上岗。 3. 每道工序要有安全交底交接记录，如施工中违反安全操作规定，发生伤亡事故责任自负、费用自理。 4. 设专职安全员，负责整个工程施工的安全治理，并做好安全内业资料。 七、 文明施工： 1. 施工中清包方必需
17、按省市相关文明施工要求组织施工。 2. 现场围挡、办公室、职工宿舍都必需按相关要求搭设及布置。 3. 施工中肯定要做到文明施工，做到工完料净场地清。 4. 施工中对落地灰各种废料要做到随施工随清理，做到长料长用短料短用，不得发生铺张现象。 八、 材料要求： 1. 双方所使用的材料必需根据设计要求和标准的要求选购并供应产品合格证。 2. 使用的材料种类、规格、型号、使用的部位必需符合设计图纸要求，甲方监理、总包方有权检查，如查出与设计不符严禁使用，损失自负。 3. 所使用材料按定额消耗量计算，超出局部清包方自负。 九、 现场治理： 1. 听从总包方的统一治理指挥，按总包方编制的施工组织规划及工程
18、进度规划组织施工。 2. 按要求配齐该工程相关治理人员并持证上岗。 3. 遵守总包方制定的现场治理规章制度，遵纪守法合法经营。 4. 与总包方亲密协作，确保工程施工顺当进展。 5. 双方必需履行遵守施工现场各自的责任义务，并做好文明施工工作。 十、 双方责任： 1. 双方合同签订后，不经双方同意任何一方不得随便变更或解除合同，如双方不经任何一方同意，单方解除合同，因而影响的39;施工规划，造成的经济损失由解除合同方负责。 2. 施工过程中，由于清包方的工程质量不符合验收标准，达不到合格标准且不能满意使用功能质量，总包方有权终止合同。 3. 施工中所需的各相关工程技术资料均由清包方按要求编制报总
19、包方统一整理归档。十 一、合同价款支付： 1. 清包方垫付施工至地上四层平口总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。 2. 四层以上按每月形象进度，总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。 3. 二次构造装修阶段按每月形象进度，总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。 4. 具备竣工验收条件，总包方付给清包方合同总价的85%，竣工验收后按总包方与发包方签订的大合同条款执行。十 二、工程主体构造验收：验收以关于根本建立工程验收暂行规定、工程质量验收标准、建筑工程质量检验评定标准及施工图纸说明书、施工技术文件等依据。十 三、合同生效： 1. 本合同签订后双方签字加盖双方公章
20、之日起生效，工程完工验收符合要求结清工程款后终止。 2. 本合同签订后双方如需提出修改时，经双方协商全都后签订补充协议，作为本合同的补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效应。 3. 本合同如发生纠纷时，当事人双方应协商解决，协商不成可向所在地合同仲裁委员会申请或向人民法院起诉。十 四、本合同一式伍份，报一份公司备案，总包方、清包方各执贰份。总包方： 分包方：住宅：住宅：身份证号： 身份证号：法定人代表：法定人代表：托付人代理人： 托付人代理人：电话：电话：_年_月_日 有关建立工程监理合同示范文本练习题(精)四 建立工程勘察合同 订立合同双方： 建立单位：以下简称甲方； 勘察单位：勘察院，
21、以下简称乙方。 为了明确建立单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地 完成国家建立工程的勘察任务，依据已被正式批准的建立工程规划，经双方充分协 商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建立地点。 其次条勘察的范围、进度和质量。 第三条甲方的义务 1.在签订合同时，甲方必需向乙方提交按基建程序批准的规划任务书复印件， 提交进展工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 2.在签订合同时，甲方必需在年月日向乙方提交由设计单位提 出、经建立单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建立单位 托付、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间
22、、进度、质量负责。 3.甲方必需在年月日以前做好现场勘察工作的水、电供给、平 整道路、清理现场、预备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。 4.甲方必需在年月日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、 采青苗等工程的赔偿手续。 5.甲方必需负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察 人员的吃住费用由乙方自负，假如甲方安排住款待所、饭店，费用由甲方负担。甲 方人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员供应便利。勘察施 工中必需的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供应（费用由 乙方负担）；生产现场取温和机具的看管由甲方负责解决并负担费用。 6.乙方勘
23、察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。 7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。 第四条乙方的义务 1.乙方应根据现行的标准、规模和技术条例，进展工程测量、工程地质、水 文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。 2.乙方应于年月日进入现场勘察，年月日提交全 部勘察资料，提交测量透亮图份，提交工程地质报告书一式份（如甲方需 要加印、加晒图纸资料，另外收费）。乙方如因气候或甲方缘由影响现场施工三天 以上，工期可顺延。 第五条定金及勘察取费标准及拨付方法 1.本工程按国家建委颁发的工程勘察收费方法收取勘察费，总价估计为 元。自本勘察
24、合同生效后日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费 的30的定金；勘察合同履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行合同的，无权要 求归还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。勘察工作开工后，甲方应向 乙方支付勘察经费的30；全部勘察工程完毕后，乙方按合同规定向甲方提交勘 察报告书和图纸，并进展工程结算，甲方提取资料后日内，应按实际勘察 工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建立银行办理托收承付。 2.属于特别工程（如自然地质条件简单，技术要求高，勘察手段超过现行规 范，特殊重大、紧急、有特别要求的工程，特殊小的工程等）的收费方法，原则上 按勘测工程总价加收2040的勘察费。 第六条甲方的违约责任 1.假
25、如由于甲方变更规划，或供应的资料不精确，或未按期供应勘察、设计 必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应 按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或 重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。 2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向 乙方偿付违约金元。 第七条乙方的违约责任 1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应连续完善勘察，并依据 造成的损失状况担当经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，削减或不付勘察 设计费。 2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失局部的勘察设计费 外，还应付与直
26、承受损失局部勘察设计费相等的赔偿金。 3.由于乙方的责任延迟供应勘察文件，时间达天以上的，每延迟一天， 应向甲方偿付相当于工程勘察费总价的违约金。 第八条纠纷的处理 本合同执行中如发生纠纷，双方应准时协商解决。协商不成时，双方属于同一 部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的 合同治理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 第九条其它 。 本合同年月日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合 同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等 效力。 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式份，送计委、建 委、建行各留
27、存一份。 建立单位（甲方）：（公章） 代表人：（盖章） 联系人： 通讯处： 电话或电报： 开户银行： 帐号： 勘察单位（乙方）：（公章） 代表人：（盖章） 联系人： 通讯处： 电话或电报： 开户银行： 帐号： 有关建立工程监理合同示范文本练习题(精)五 发包人：_ 勘察人：_ 发包人托付勘察人担当_任务。 依据中华人民共和国民法典及国家有关法规规定，结合本工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商全都，签订本合同，共同遵守。 第一条 工程概况 工程名称：_ 工程建立地点：_ 工程规模、特征：_ 工程勘察任务托付文号、日期：_ 工程勘察任务(内容)与技术要求：_
28、 承接方式：_ 估计勘察工作量：_ 工程内容：_ 其次条 发包人应准时向勘察人供应以下文件资料，并对其精确性、牢靠性负责。 2.1供应本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4供应勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及详细位置分布图。 2.5发包人不能供应上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负
29、责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作定于_年_月_日开工，_年_月_日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特别状况(设计变更、工作量变化、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等)时，工期顺延。 4.2收费标准及付费方式 4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_计取费用;或以“预算包干“、
30、“中标价加签证“、“实际完成工作量结算“等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费工程，由发包人、勘察人另行议定。 4.2.2本工程勘察费预算为_元(大写_)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金、计_元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度_%时，向勘察人支付预算勘察费的_%的工程进度款，计_元;勘察工作外业完毕后_天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的_%，计_元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。 第五条 发包人、勘察人责任 5.1发包人责任 5.1.1发包人托付任务时，必
31、需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。 5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。 5.1.3发包人应准时为勘察人供应并解决勘察现场的工作条件和消失的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、撤除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进展的有关问题、平坦施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并担当其费用。 5.1.4若勘察现场需要看管，特殊是在
32、有毒、有害等危急现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危急作业的现场人员进展保健防护，并担当费用。 5.1.5工程勘察前，若发包人负责供应材料的，应依据勘察人提出的工程用料规划，按时供应各种材料及其产品合格证明，并担当费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。 5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。 5.1.7为勘察人的工作人员供应必要的生产、生活条件，并担当费用;如不能供应时，应一次性付给勘察人临时设施费_元。 5.1.8由于发包人缘由造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1)
33、;发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付_元计算加班费。 5.1.9发包人应爱护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特别工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的工程;如发生上述状况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。 5.1.10本合同有关条。款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。 5.2勘察人责任 5.2.1勘察人应按国家技术标准、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进展工程勘察，。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资
34、料，并对其负责。 5.2.2由于勘察人供应的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿赐予补充完善使其到达质量合格;若勘察人无力补充完善，需另托付其他单位时，勘察人应担当全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直承受损失局部的勘察费外，并依据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的_%。 5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人供应的材料。 5.2.4勘察过程中，依据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术标准要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。
35、并办理正式变更手续。 5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，担当其有关资料保密义务。 5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。 第六条 违约责任 6.1由于发包人未给勘察人供应必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。 6.2由于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格，不能满意技术要求时，其运工勘察费用由勘察人担当。 6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进展勘察工作的，
36、不退还发包人已付定金;已进展勘察工作的;完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计_元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。 6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。 6.5由于勘察人缘由未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。 6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。 第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商全都，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 第八条 其它商定事项：_
37、第九条 本合同发生争议，发包人、勘察人应准时协商解决，也可由当地建立行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由_仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中商定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起拆。 第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建立行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时，到工程所在地工商行政治理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。 本合同一式_份，发包人_份、勘察人_份。 发包人名称：勘察人名称： (盖章)(盖章) 法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字) 托付代理人：(签字) 托付代理人：(签字) 住 所： 住 所： 邮 政 编 码： 邮 政 编 码： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开 户 银 行： 开 户 银 行： 银 行 帐 号： 银 行 帐 号： 建立行政主管部门备案： 鉴 证 意 见： (盖章) (盖章) 备 案 号： 经 办 人： 备案日期：年月日 鉴证日期：年月日 有关建立工程监理合同示范文本练习题(精)六 建筑安装工程勘察合同 建立单位： 合同编号： 工程名称： 工程地点： 保密程度： 一九_年_月_日订 建筑安装工程勘察合同 订立合同双方： 建立单位：_，以下简称甲方； 勘察单位：_勘察院，以下简称乙方。 为了明确建立