工程施工承包协议书范本.docx

上传人:碎****木 文档编号:85301431 上传时间:2023-04-10 格式:DOCX 页数:21 大小:23.20KB
返回 下载 相关 举报
工程施工承包协议书范本.docx_第1页
第1页 / 共21页
工程施工承包协议书范本.docx_第2页
第2页 / 共21页
点击查看更多>>
资源描述

《工程施工承包协议书范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程施工承包协议书范本.docx(21页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、 工程施工承包协议书范本 甲方(发包方): 代表人: 乙方(责任方): 责任人: 依照相关法律、法规规定,双方协商后商定,将_工程_工程托付乙方采施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程内容: 2、承包方式: 3、承包范围: 4、合同总价: 5、付款方式: 二、双方责任 1、甲方责任: (1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监视与治理。 (2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。 (3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进展工作联系并申报有关文件资料。 (4)工程完工时,准时安排人

2、员组织验收。 (5)准时支付工程款,不行拖欠劳动酬劳。 2、乙方责任: (1)严格根据施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行施工技术验收标准。敬重和听从业主、监理单位及甲方治理人员的监视与指挥。 (2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。 (3)工人进入施工现场佩带安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完场清。 (4)详细施工作业中必需配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施,并且必需符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定,以确保安全、文明施工。 (5)乙

3、方及其施工人员必需严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。 (6)乙方不得将本工程未经甲方同意再行转包、分包,否则甲方有权马上收回本施工工程。 (7)工程完工时,乙方应积极协作甲方完成验收。 三、工程质量及验收标准 工程质量应符合国家现行施工验收标准的要求,必需到达国家或专业质量检验评定的优良以上等级。 四、工期 1、规划开工期限_年_月_日,规划完工期限_年_月_日,总历时_日。 2、乙方必需严格根据甲方现场所安排的月、周施工规划所要求的时间或期限,如期按时或提前完成全部本工程的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按结算总价的_或_元向甲方支付罚金。 五、违约责任 (1)若乙方无正值理

4、由单方终止本责任书,除担当由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价_%的违约金。 (2)若乙方违反本责任书之上述有关商定,不按工期竣工、质量到达设计标准或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致合同无法履行的行为,甲方有权单方解除并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。 六、争议解决 双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进展协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。 七、甲方对本责任书上述各条款具有解释权 八、附则 1、本协议经双方签字、盖章后生效。 2、本协议于_年_月_日在_(地点)签署。 3、本协议一式_份,

5、双方各执_份,具有同等法律效力。 九、本协议未尽事宜,双方协商解决 甲方: 住址: 代表人: 签订地点: _年_月_日 乙方: 住址: 责任人: 签订地点: _年_月_日 工程施工承包协议书2 发包方(以下简称甲方): 住址: 承包方(以下简称乙方): 住址: 经双方协商同意,甲方将局部_单项工程发包给乙方施工,为明确双方责任,特签订本协议,详细内容如下: 1、工程名称: 2、工程期限: 3、质量标准: 4、工程单价: 5、结算方式: 6、质量责任: (1)本工程如因施工质量问题,造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。 (2)乙方在施工期间,如达不到甲方要求和优良工程标准,甲方有权停

6、顿施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。 7、工期责任: (1)规划施工日期_年_月_日,规划竣工日期_年_月_日,总共_日历天。 (2)本合同签订后乙方应按甲方要求,分段分期完成工作量。否则每延误一天工期,罚款_元。在施工中乙方应听从甲方的安排,不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工,因此给甲方造成的损失,由乙方赔偿。 8、安全责任: 1、乙方在施工中必需严格遵守甲方的相关规章制度,严格根据国家安全操作标准施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故,一切责任及经济损失全部由乙方担当。 2、乙方负责本职工的安全教育工作。 9、违约责任: 甲乙双方,任何一方违反本协议均属违约,守约方均

7、可要求违约方担当相应的违约责任。 10、争议解决 双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进展协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。 11、本协议的最终解释权归甲方全部 12、附则 (1)本协议经双方签字、盖章后生效,工程结算付款后废止。 (2)本协议于_年_月_日在_(地点)签署。 (3)本协议一式_份,双方各执_份,具有同等法律效力。 13、本协议未尽事宜,双方协商解决 甲方: 代表人: 联系电话: 签约地点: _年_月_日 乙方: 联系电话: 签约地点: _年_月_日 工程施工承包协议书3 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 甲方承建的_

8、工程,其中钢筋分项工程施工,确定由乙方承包施工,为了明甲乙双方的责任、权利、确保工程优质,按期完本钱工程的施工任务。依照中华人民共和国合同法和相关法律法规,以及甲方要求,经双方协商到达成如下协议,以资双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、承包范围: 2、承包内容: 3、承包方式: 4、承包单价:、_元/吨;、_元/ 、此单价为优质优价,必需满意设计及施工标准要求,保证质检等部位验收合格。 、保质保量,顶峰时期不能少于_个施工人员。准时或提前完成甲方所排施工进度规划和逐日进度规划。 、安全文明施工,现场做到活完料尽现场光。 5、单价的组成 、施工所需要的铁丝、小型工具。 、乙方职工各项加班费,保

9、险费。 、乙方人员发生质量、安全、火灾等一切事故的救治,处理费。 、无论何种缘由造成停工,窝工期间所需要或发生的各项费用。 、工程质量的质优价费。 、经甲方认定已包含在承包单价内的费用。 6、付款方式: 7、工程期限: (1)乙方依据甲方进度要求合理配备人员,不得影响后续工作的正常施工。如因乙方人员配备不到位,在要求工期内不能完成自己所承包作业,所发生的损失乙方负责担当,甲方有权将乙方清退出场。 (2)如因材料供给不到位,工期将连续。 二、甲方责任 1、工程经理、工程工程师和施工治理人员,对工程质量,安全,文明施工及施工进度进展监视、验收、解决应由甲方处理的有关事宜。 2、向乙方供应必要的施工

10、图纸及有关资料一套(施工时缺乏局部由乙方自理)。 3、对乙方进展施工图、施工组织设计、质量要求、施工标准和操作规程的交底,负责施工主轴线的定位放线。 4、向乙方供应弯铁机、截铁机、等钢筋加工机械和提升机。 5、负责办理乙方进场所需的(应由甲方办理的)相关手续。 6、负责对进场工人安全生产、文明施工等教育,对质量、安全、机械、文明施工等方面的检查、指导、监视和日常治理。 7、负责工程质量检查验收、结算等工作并按期支付工程进度款。 三、乙方责任 1、承包人或承包人托付一名负责人必需吃、住在工地,到工程部报到上班,每天参与工程部班前会。熟识图纸,严格根据施工图纸、施工组织设计、施工标准和操作规程施工

11、,负责本工程施工工作。 2、听从甲方现场治理人员领导和指挥,承受甲方、业主、部门检查监视。 3、遵守甲方各项规章制度的治理,安全施工。 4、乙方必需与施工作业人员签订用工协议,副本由工地办公室存档。 5、甲方所排施工进度规划,乙方应无条件听从,并且在规定时间内完成,如在规定时间内未安排人员或未完成甲方可自行安排其它人员进场施工所花费的一切费用在乙方当月进度款中扣除。 6、乙方负责人到甲方办公室办理相关手续,熟识图纸和施工方案以及治理制度。 四、安全文明施工 1、乙方应根据工程所在地安全文明施工相关条例以及甲方有关治理制度。严格按标准组织施工,实行必要的安全防护措施,消退事故隐患,确保施工安全和

12、第三者的安全。 2、乙方若发生重大伤亡事故,甲方应为抢险供应必要的条件。调查结果如是乙方责任,乙方担当全部费用。 五、工程质量 质量要求:必需按设计图纸、国家标准和施工现场治理人员的技术交底进展施工,符合监理质检部门质量验收要求,如有质量事故延误工期,由乙方赔偿甲方因此受到的损失。 六、材料丧失、损坏责任,机械使用责任 (1)材料:由乙方造成的材料的铺张,将根据市场价格从乙方工程款中扣除。 (2)机械:由乙方保养、维护,由乙方人为造成损坏,由乙方负责 七、违约责任 1、甲方的违约责任: (1)因供应的资料不精确,或者未根据期限供应必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计

13、,甲方应当根据勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。 (2)因甲方的缘由致使工程中途停建、缓建的,甲方应当实行措施弥补或者削减损失,赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 (3)不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之_偿付乙方赔偿金。 2、乙方的违约责任: (1)施工期间,因乙方的缘由致使造成人身和财产损害的,乙方应当担当损害赔偿责任。 (2)因乙方的缘由致使建立工程质量不符合商定的,甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当担当违约责任。 八、合同生效

14、与终止 1、双方在协议书中商定合同生效方式。 2、甲乙双方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程后,本合同即告终止。 3、合同的权利义务终止后,甲方乙方应当遵循诚恳信用原则,履行通知、帮助、保密等义务。 九、附则 1、本合同正本_份,具有同等效力,由甲方乙方分别保存_份。 2、争议解决 若双方在履行合同的过程中发生争议,则双方均可采纳调解、和解的方式解决,解决不成的,任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。 3、本合同条款如对特殊状况尚有未尽事宜,双方协商解决。 甲方: 代表人: 联系电话: 签订日期: 乙方: 代表人: 联系电话: 签订日期: 工程施工承包协议书4 发

15、包人(以下简称甲方): 住址: 承包人(以下简称乙方): 住址: 甲乙双方依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及国家有关法律、法规,本着公平、自愿、公正、诚信的原则,结合本工程施工详细状况,经甲乙双方充分协商,就_工程施工事宜达成如下协议,以资共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、工程范围: 5、工程期限: 开工日期:_年_月_日,竣工日期:_年_月_日,总共_天。 6、承包方式: 二、工程结算和支付 1、结算工程量的核实确认,按图纸设计量并能同业主结算的工程量为依据,临时工程以方案量并参照测量收方量为结算的依据。 2、乙方应在每月_日前按

16、甲方规定的报表上报,甲方向业主办理完毕工程结算手续后_日内向乙方办理工程价款结算。 3、本合同外因设计变更或业主(或监理)缘由而对新增工程的工程量与新增单价(或费用)在业主未批复之前暂不进展对乙方的计量和结算,最终的计量和结算以业主(或监理)的正式批复为准。 4、设计修改的新增工程如本合同内有相应单价的执行此单价结算,无相应单价的双方在施工前协商签订补充单价。 5、甲方按业主所结工程款(货币)的同等比例并扣除下述费用后向乙方进展支付。 6、工程结算支付采纳银行转账方式,乙方必需供应正规的发票。 7、当工程结算达本合同工程价款总额的90%(含已扣质保金)时,甲方暂停付款,待工程完工验收合格,双方

17、办理竣工结算(扣除质保金)后在_。天内甲方支付乙方。 8、本合同工程质保金的支付:在甲方主合同全部履行完毕:验收鉴定、移交签证起至质量保证期满,经业主验收合格,业主支付给甲方工程质保金后_天内甲方向乙方支付(但乙方所担当的施工工程如在质保期内消失质量问题的修复费用应扣除)。 三、工程进度 1、乙方应按甲方的进度规划和指示实施本合同工程,工期自甲方开工令下达之日算起。 2、不管何种缘由造成施工进度滞后,乙方均应按甲方的指示,实行有效措施赶上进度。赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改良度规划。 3、乙方应根据本合同协议书商定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。因乙方缘由不能按本合同商定的竣

18、工日期或甲方同意顺延的工期竣工的,乙方担当违约责任及相应费用。 4、工程暂停施工后,乙方应与甲方协商实行有效措施积极消退停工因素的影响,当工程具备复工条件时,乙方应在指定的期限内复工,若乙方无故拖延和拒绝复工,由此增加的费用和工期延误责任由乙方担当。 5、由于自然条件影响或业主缘由导致的工程停工、工期拖延等造成的经济损失及潜在风险甲乙双方各自担当自己的局部,乙方无权就此向甲方索赔。 6、工程实施期间不行避开的会消失窝工、停工现象,除甲方调剂工作面以外所发生的窝工与停工的费用一律不予补偿。 四、工程质量标准及验收 1、乙方必需根据国家有关施工验收标准、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及

19、甲方质量体系要求掌握质量,承受甲方、监理、业主对质量监视、检查、掌握。 2、乙方应配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检掌握度,协作甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。 3、乙方应对其所担当工程工程的施工质量负全责,如发生质量事故,应在_小时内报告甲方,对施工质量缺陷负责返工并担当相关费用;对不合格产品,甲方有权要求乙方予以返工并担当由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程工程,甲方不予计量与结算。 4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进展全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。 5、隐藏工程和工程的隐藏部位须经甲方及监理检查、验收签字后

20、乙方才能进展掩盖,进入下一道工序。 6、乙方所担当的本合同工程工程完工后_天内,乙方应根据监理、业主及甲方的要求,向甲方提交合格的竣工资料一式_份,并协作甲方进展验收工作,不提交竣工资料不予竣工决算。 7、分包工程竣工验收未能通过且属于乙方缘由的,乙方负责修复相应缺陷并担当由此发生的费用和相应的.质量责任。 8、本合同工程缺陷责任期为_年,缺陷责任期内的缺陷修复由乙方负责,并担当相关费用;若乙方未能准时修复责任期内的缺陷,甲方可另行安排其他施工单位修复,所发生的费用按实际发生由乙方担当,可在乙方的工程尾款及有关被拘留的费用中直接支付,同时乙方被拘留的质保金不予退还。 五、施工安全 1、乙方在施

21、工过程中必需确保施工安全,对工程范围内的施工安全负全责;发生安全事故(包括险情安全事故)应马上报告甲方。 2、因乙方责任发生安全事故,所造成的一切损失由乙方自行担当,假如还给甲方或第三方造成了经济损失,由乙方负责赔偿,且被拘留的安全保证金不予退还。 3、甲方统一监管本工程的文明施工,负责治理和协调全工地的治安保卫、环境和职业安康安全等有关文明施工事项,乙方应积极做好本合同施工范围内的文明、环保工作。 4、乙方在其施工场地内发觉文物,应实行爱护措施,并按主合同商定的时间和程序报告甲方,由于乙方的疏忽或过错造成的后果由乙方自行担当相应的经济和法律责任。 六、施工材料、设备 1、乙方应按合同要求组织

22、施工设备,按实际需要向甲方供应入场施工设备清单(含入场时间),并按甲方现场总体要求进展停放治理,不得随便进出指定区域和乱停乱放。 2、乙方入场施工设备必需是最大限度地满意施工需要,完好率不低于90%,若甲方一旦发觉乙方使用的施工设备因完好率低下或数量缺乏等缘由影响工程进度、质量时,有权要求乙方增加或更换施工设备,乙方应予以准时增加或更换,由此增加的费用和工期延误责任均由乙方担当。 3、乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场,否则按违约处理。 4、乙方施工设备的安全责任由乙方负责,对安全风险较高的设备由甲方强制乙方购置相应保险。 七、履约保证金 1、在本合同签订前乙方应向甲方交纳_万元履约保证

23、金,本合同商定的乙方的全部义务履约完成后无息退还剩余款项。 八、双方职责 1、甲方职责 (1)甲方应负责做好本合同工程的现场施工协调和组织筹划及工程竣工验收。 (2)甲方负责准时向乙方供应施工图纸套和转发设计、监理文件和施工指示,并对施工进展技术指导(含技术交底)。 (3)甲方按主合同的总体进度规划及监理批复的施工进度,负责审核并批准乙方的施工方案、施工规划、施工资源配置方案等。 (4)甲方负责对乙方施工进度、安全、质量等全过程进展监视(但不能免除乙方责任),若工程进度消失滞后、工程质量消失严峻问题、施工安全消失严峻隐患时,甲方有权责令乙方停工整改,若在规定整改期限内仍达不到甲方要求时,甲方有

24、权调整乙方工程工程范围或解除本合同,其间发生的相关费用、损失由乙方担当。 (5)甲方催促乙方购置高危作业人员的人身损害险、全员工伤险、特别设备财产险和必要的第三者责任险。 2、乙方职责 (1)乙方应听从甲方、监理的统一指挥和调度,根据本合同商定对进度、质量、安全等负责。 (2)乙方不得转让本合同工程工程或进展本合同工程工程再分包(包括事实上的分包)、转包,否则,甲方既视为乙方违约,并有权解除本合同,由此而造成的一切损失由乙方担当,且乙方不得提出任何异议与索赔。 (3)乙方合同工程完工后应准时对施工现场进展清理,做到工完场清,并不得损坏现场构筑物及其他设施,如发生损坏,应负责修复或赔偿。 (4)

25、乙方应加强对本单位职工的思想教育,标准其行为,做到遵纪守法,在工地不得发生违法违纪大事,做好环境爱护工作,遵守环境爱护的法律、法规,生产中的废水、废气、废油、烟尘等排放及生活垃圾应按有关规定处理。 (5)乙方应负责已完合同工程移交前的维护。 九、违约责任 1、若乙方将本合同工程另行转包或再分包,甲方有权直接解除本合同。由此导致的全部损失由乙方担当。 2、若乙方缘由未到达本合同掌握性工期要求,每拖延一天,按_元/天计取违约金。 3、若乙方缘由造成主合同规定的其他违约事项(签订分包合同应明确详细的责任),则由乙方担当违约责任,并赔偿甲方信誉损失,按乙方分包合同工程价款_计取违约金,并赔偿相关损失。

26、 4、本合同未规定的违约责任,按甲方与业主签订的主合同违约责任规定处理。 5、乙方应准时发放民工工资,由于拖欠民工工资造成不良影响,按违约处理。 十、争议解决 甲乙双方再执行本合同过程中若发生意见分歧,双方应通过友好协商解决,协商不成的,双方可在以下两种解决条款中,依据本合怜悯况任选一种条款进展商定。 1、不能协商解决,应提交工程所在地仲裁委员会进展仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。 2、不能协商解决,向工程所在地人民法院提起诉讼。 十一、其他 1、本合同未尽事宜,双方共同协商解决。 2、本合同经双方法定代表人(或代理人)签字并加盖单位公章后生效,工程完工,工程价款结清后自然失效。 3、本合同一式_份,双方各执_份,具有同等效力。 甲方: 代表人: 联系方式: 工程所在地: 签订时间:_年_月_日 乙方: 责任人: 联系方式: 工程所在地: 签订时间:_年_月_日

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 高考资料

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁