工程施工承包协议书.docx

《工程施工承包协议书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工承包协议书.docx（45页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、工程施工承包协议书工程施工承包协议书1 甲方（发包方）： 代表人： 乙方（责任方）： 责任人： 依照相关法律、法规规定，双方协商后商定，将_工程_项目托付乙方采施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程内容： 2、承包方式： 3、承包范围： 4、合同总价： 5、付款方式： 二、双方责任 1、甲方责任： （1）负责工地现场的工程质量、平安生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。 （2）负责支配乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。 （3）负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。 （4）工程完工

2、时，准时支配人员组织验收。 （5）准时支付工程款，不行拖欠劳动酬劳。 2、乙方责任： （1）严格根据施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行施工技术验收规范。敬重和听从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。 （2）强化本施工队伍的平安生产训练，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他平安事故的发生。 （3）工人进入施工现场佩带平安帽，不穿拖鞋，做到文明、平安施工、工完场清。 （4）详细施工作业中必需配备所需交通平安标记牌、平安围挡、指示牌和指示灯等交通平安设施，并且必需符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保平安、文明施

3、工。 （5）乙方及其施工人员必需严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。 （6）乙方不得将本项目未经甲方同意再行转包、分包，否则甲方有权马上收回本施工项目。 （7）工程完工时，乙方应主动协作甲方完成验收。 三、工程质量及验收标准 工程质量应符合国家现行施工验收规范的要求，必需达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。 四、工期 1、方案开工期限_年_月_日，方案完工期限_年_月_日，总历时_日。 2、乙方必需严格根据甲方现场所支配的月、周施工方案所要求的时间或期限，如期按时或提前完成全部本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的_或_元向甲方支付罚金。 五、违约责任 （1）

4、若乙方无正值理由单方终止本责任书，除担当由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价_%的违约金。 （2）若乙方违反本责任书之上述有关商定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大平安隐患或发生平安事故以及发生其他导致合同无法履行的行为，甲方有权单方解除并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。 六、争议解决 双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。 七、甲方对本责任书上述各条款具有说明权 八、附则 1、本协议经双方签字、盖章后生效。 2、本协议于_年_月_日在_（地点）签署。 3、本

5、协议一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。 九、本协议未尽事宜，双方协商解决 甲方： 住址： 代表人： 签订地点： _年_月_日 乙方： 住址： 责任人： 签订地点： _年_月_日 工程施工承包协议书2 协议编号:_ 甲方：姓名_，性别_，年龄_，住址_身份证号码：。 乙方：姓名_，性别_，年龄_，住址_身份证号码：。 经友好协商，依据国家相关法律规定，在公平、自愿、老实守信的基础上，甲乙双方打算合伙承包以下工程项目的施工任务，为明确双方的权利和义务，双方达成以下协议，以资共同遵守: 第一条项目名称：项目工程， (以 公司中标合同确认的项目内容及范围为准) 其次条甲、乙双方合伙承包的项目，

6、对外以 公司名义出现。 工程地点：。 第三条工程造价：暂定_万元人民币，最终以审定价为准。 第四条合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。 第五条出资商定： 1、双方确认，同意在工程开工之前由甲方出资 万元（￥.00）元，乙方出资 万元 （￥.00）元，总计 万元 （￥.00）整，作为_费等，待业主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方出资比例扣除归还，或由甲乙双方协商该笔款的用途。 2、后续用款及业主工程款步准时到位，需垫资时应由双方各出一半共同担当。 第六条权利和义务： 1、双方以包工包料形式共同承包本工程，在扣除各种成本（含工程中介费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、

7、项目经理部管理人员工资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、平安维护设施费、预结算费用、款待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润甲方各占_%；乙方占_%。反之，本着风险共担的原则，如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关惩罚，由甲乙双方按各自所获利润安排比例分别担当。 2、双方确定，采纳聘请项目经理承包项目部的形式组织施工，双方原则上不参加项目部的日常运作，但有权对工程进度、质量进行监督项目经理人选、应由双方进行协商确定，并由双方共同出托付书。 3、选用施工队组，确定各种单价，购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时

8、，双方应进行协商，双方协商全都后报项目经理认可后方能执行。如双方协商无果，则有项目经理审定，双方不得干涉，否则按违约责任第1规定执行。 4、双方保证工程款专款专用，本工程设立共同专用账户，建筑公司拨付工程款进入该专用账户，从专用账户取款须经甲乙方双方全都同意，双方签字盖章后方可从银行取款。双方各派一名财务人员对日常财务开支进行管理，杜绝不必要开支，削减成本支出。 5、材料选购及其他各项开支均应开具正规发票，部分无法开具发票的费用支出，须经甲乙双方核实批准后才可从财务报销。全部报销凭证必需经双方签认方可报销，施工期间甲乙双方人员应留意鉴别搜集各类发票，以供财务管理用法。 6、双方要发挥各自特长，

9、在联系工程、协调各方关系和施工管理方面竭尽所能，要互谅互让，共同面对和克服施工过程中遇到的困难,以确保本工程施工的顺当进行。 7、双方以领薪的形式按月从项目部领_元作为日常开支及应酬费用。任何一方对相关部门的款待在开支前应知会对方，相关费用在双方签字后方可报销。如一方因急事需超额用款时，需报对方批准后方可支出。工程资金紧急时双方均不得超额用款。 8、盈余安排，以出资为依据，按比例安排； 9、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例担当。 第七条退伙 1、合伙期间，一方退伙将严峻影响合伙项目建设进行的，不得退伙； 2、退伙需经对方同意，方可实行； 3、

10、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。 第八条违约责任 1、违反上述规定，一方给另一方造成损失时，责任方（过错方）应双倍赔偿对方的损失。 2、一方弄虚作假，给对方造成重大损失时，除双倍赔偿无责任方的损失外，无责任方有权打算是否解除本协议，是否终止与责任方的合作，是否单独承包本工程。如无责任方要求责任方连续履行本协议时，责任方必需无条件履行。 3、任何一方未经对方同意,不给擅自退出本工程的承包，否则应双倍赔偿对方的损失。 4、双方承诺：施工期间，任何一方未经对方同意不能向业主提出单独承包本工程，否则视为违约，违约方须双倍偿对方的损失，未违约方有权打算是否连续与违约方合作，由此造成

11、违约方的损失由违约方自负，如未违约方要求违约方连续履行本协议时，违约方不得拒绝，必需无条件履行。 第九条甲乙双方与业主、甲方，项目部、施工队，材料商等相关部门人员签订的合约双方各执一份，具有同等法律效力。未尽事宜由甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 第十条本协议的生效和终止。 本协议自双方签字之日起生效，至本工程项目竣工验收合格办理完结算，且利润安排完毕之日后失效。 第十一条本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。 甲方签字： 乙方签字： 身份证号： 身份证号： 联系电话： 联系电话： 协议书签订地点： 签订日期 ：年月日 工程施工承包协议书3 发包方（以

12、下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 甲方承建的_工程，其中钢筋分项工程施工，确定由乙方承包施工，为了明甲乙双方的责任、权利、确保工程优质，按期完成本工程的施工任务。依照中华人民共和国合同法和相关法律法规，以及甲方要求，经双方协商到达成如下协议，以资双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、承包范围： 2、承包内容： 3、承包方式： 4、承包单价：、_元/吨；、_元/ 、此单价为优质优价，必需满意设计及施工规范要求，保证质检等部位验收合格。 、保质保量，高峰时期不能少于_个施工人员。准时或提前完成甲方所排施工进度方案和逐日进度方案。 、平安文明施工，现场做到活完料尽现场完。 5、单价的组成 、

13、施工所需要的铁丝、小型工具。 、乙方职工各项加班费，保险费。 、乙方人员发生质量、平安、火灾等一切事故的救治，处理费。 、无论何种缘由造成停工，窝工期间所需要或发生的各项费用。 、工程质量的质优价费。 、经甲方认定已包含在承包单价内的费用。 6、付款方式： 7、工程期限： （1）乙方依据甲方进度要求合理配备人员，不得影响后续工作的正常施工。如因乙方人员配备不到位，在要求工期内不能完成自己所承包作业，所发生的损失乙方负责担当，甲方有权将乙方清退出场。 （2）如因材料供应不到位，工期将连续。 二、甲方责任 1、项目经理、项目工程师和施工管理人员，对工程质量，平安，文明施工及施工进度进行监督、验收、

14、解决应由甲方处理的有关事宜。 2、向乙方供应必要的施工图纸及有关资料一套（施工时不足部分由乙方自理）。 3、对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底，负责施工主轴线的定位放线。 4、向乙方供应弯铁机、截铁机、等钢筋加工机械和提升机。 5、负责办理乙方进场所需的（应由甲方办理的）相关手续。 6、负责对进场工人平安生产、文明施工等训练，对质量、平安、机械、文明施工等方面的检查、指导、监督和日常管理。 7、负责工程质量检查验收、结算等工作并按期支付工程进度款。 三、乙方责任 1、承包人或承包人托付一名负责人必需吃、住在工地，到项目部报到上班，每天参与项目部班前会。熟识图纸，

15、严格根据施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工，负责本工程施工工作。 2、听从甲方现场管理人员领导和指挥，接受甲方、业主、部门检查监督。 3、遵守甲方各项规章制度的管理，平安施工。 4、乙方必需与施工作业人员签订用工协议，副本由工地办公室存档。 5、甲方所排施工进度方案，乙方应无条件听从，并且在规定时间内完成，如在规定时间内未支配人员或未完成甲方可自行支配其它人员进场施工所花费的一切费用在乙方当月进度款中扣除。 6、乙方负责人到甲方办公室办理相关手续，熟识图纸和施工方案以及管理制度。 四、平安文明施工 1、乙方应根据工程所在地平安文明施工相关条例以及甲方有关管理制度。严格按标准组织施工

16、，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，确保施工平安和第三者的平安。 2、乙方若发生重大伤亡事故，甲方应为抢险供应必要的条件。调查结果如是乙方责任，乙方担当全部费用。 五、工程质量 质量要求：必需按设计图纸、国家规范和施工现场管理人员的技术交底进行施工，符合监理质检部门质量验收要求，如有质量事故延误工期，由乙方赔偿甲方因此受到的损失。 六、材料丢失、损坏责任，机械用法责任 （1）材料：由乙方造成的材料的铺张，将根据市场价格从乙方工程款中扣除。 （2）机械：由乙方保养、维护，由乙方人为造成损坏，由乙方负责 七、违约责任 1、甲方的违约责任： （1）因供应的资料不精准，或者未根据期限供应必需的勘察

17、、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，甲方应当根据勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。 （2）因甲方的缘由致使工程中途停建、缓建的，甲方应当实行措施弥补或者削减损失，赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 （3）不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之_偿付乙方赔偿金。 2、乙方的违约责任： （1）施工期间，因乙方的缘由致使造成人身和财产损害的，乙方应当担当损害赔偿责任。 （2）因乙方的缘由致使建设工程质量不符合商定的，甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，

18、造成逾期交付的，施工人应当担当违约责任。 八、合同生效与终止 1、双方在协议书中商定合同生效方式。 2、甲乙双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。 3、合同的权利义务终止后，甲方乙方应当遵循老实信用原则，履行通知、帮助、保密等义务。 九、附则 1、本合同正本_份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存_份。 2、争议解决 若双方在履行合同的过程中发生争议，则双方均可采纳调解、和解的方式解决，解决不成的，任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。 3、本合同条款如对特殊状况尚有未尽事宜，双方协商解决。 甲方： 代表人： 联系电话： 签订日期： 乙方： 代表

19、人： 联系电话： 签订日期： 工程施工承包协议书4 发包人（以下简称甲方）： 住址： 承包人（以下简称乙方）： 住址： 甲乙双方依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及国家有关法律、法规，本着公平、自愿、公正、诚信的原则，结合本工程施工详细状况，经甲乙双方充分协商，就_工程施工事宜达成如下协议，以资共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、工程范围： 5、工程期限： 开工日期：_年_月_日，竣工日期：_年_月_日，总共_天。 6、承包方式： 二、工程结算和支付 1、结算工程量的核实确认，按图纸设计量并能同业主结算的工程量为依据，临时工程以方案量并

20、参照测量收方量为结算的依据。 2、乙方应在每月_日前按甲方规定的报表上报，甲方向业主办理完毕工程结算手续后_日内向乙方办理工程价款结算。 3、本合同外因设计变更或业主（或监理）缘由而对新增项目的工程量与新增单价（或费用）在业主未批复之前暂不进行对乙方的计量和结算，最终的计量和结算以业主（或监理）的正式批复为准。 4、设计修改的新增项目如本合同内有相应单价的执行此单价结算，无相应单价的双方在施工前协商签订补充单价。 5、甲方按业主所结工程款（货币）的同等比例并扣除下述费用后向乙方进行支付。 6、工程结算支付采纳银行转账方式，乙方必需供应正规的发票。 7、当工程结算达本合同工程价款总额的90%（含

21、已扣质保金）时，甲方暂停付款，待工程完工验收合格，双方办理竣工结算（扣除质保金）后在_。天内甲方支付乙方。 8、本合同工程质保金的支付：在甲方主合同全部履行完毕：验收鉴定、移交签证起至质量保证期满，经业主验收合格，业主支付给甲方工程质保金后_天内甲方向乙方支付（但乙方所担当的施工项目如在质保期内出现质量问题的修复费用应扣除）。 三、工程进度 1、乙方应按甲方的进度方案和指示实施本合同工程，工期自甲方开工令下达之日算起。 2、不论何种缘由造成施工进度滞后，乙方均应按甲方的指示，实行有效措施赶上进度。赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度方案。 3、乙方应根据本合同协议书商定的竣工日期或

22、甲方同意顺延的工期竣工。因乙方缘由不能按本合同商定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方担当违约责任及相应费用。 4、工程暂停施工后，乙方应与甲方协商实行有效措施主动消退停工因素的影响，当工程具备复工条件时，乙方应在指定的期限内复工，若乙方无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由乙方担当。 5、由于自然条件影响或业主缘由导致的工程停工、工期拖延等造成的经济损失及潜在风险甲乙双方各自担当自己的部分，乙方无权就此向甲方索赔。 6、工程实施期间不行避开的会出现窝工、停工现象，除甲方调剂工作面以外所发生的窝工与停工的费用一律不予补偿。 四、工程质量标准及验收 1、乙方必需根据国家有关施工

23、验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求掌握质量，接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、掌握。 2、乙方应配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检掌握度，协作甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。 3、乙方应对其所担当工程项目的施工质量负全责，如发生质量事故，应在_小时内报告甲方，对施工质量缺陷负责返工并担当相关费用;对不合格产品，甲方有权要求乙方予以返工并担当由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程项目，甲方不予计量与结算。 4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。 5、

24、隐藏工程和工程的隐藏部位须经甲方及监理检查、验收签字后乙方才能进行掩盖，进入下一道工序。 6、乙方所担当的本合同工程项目完工后_天内，乙方应根据监理、业主及甲方的要求，向甲方提交合格的竣工资料一式_份，并协作甲方进行验收工作，不提交竣工资料不予竣工决算。 7、分包工程竣工验收未能通过且属于乙方缘由的，乙方负责修复相应缺陷并担当由此发生的费用和相应的质量责任。 8、本合同工程缺陷责任期为_年，缺陷责任期内的缺陷修复由乙方负责，并担当相关费用；若乙方未能准时修复责任期内的缺陷，甲方可另行支配其他施工单位修复，所发生的费用按实际发生由乙方担当，可在乙方的工程尾款及有关被扣留的费用中挺直支付，同时乙方

25、被扣留的质保金不予退还。 五、施工平安 1、乙方在施工过程中必需确保施工平安，对项目范围内的施工平安负全责；发生平安事故（包括险情平安事故）应马上报告甲方。 2、因乙方责任发生平安事故，所造成的一切损失由乙方自行担当，假如还给甲方或第三方造成了经济损失，由乙方负责赔偿，且被扣留的平安保证金不予退还。 3、甲方统一监管本工程的文明施工，负责管理和协调全工地的治安保卫、环境和职业健康平安等有关文明施工事项，乙方应主动做好本合同施工范围内的文明、环保工作。 4、乙方在其施工场地内发觉文物，应实行爱护措施，并按主合同商定的时间和程序报告甲方，由于乙方的疏忽或过错造成的后果由乙方自行担当相应的经济和法律

26、责任。 六、施工材料、设备 1、乙方应按合同要求组织施工设备，按实际需要向甲方供应入场施工设备清单（含入场时间），并按甲方现场总体要求进行停放管理，不得随便进出指定区域和乱停乱放。 2、乙方入场施工设备必需是最大限度地满意施工需要，完好率不低于90%，若甲方一旦发觉乙方用法的施工设备因完好率低下或数量不足等缘由影响工程进度、质量时，有权要求乙方增加或更换施工设备，乙方应予以准时增加或更换，由此增加的费用和工期延误责任均由乙方担当。 3、乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否则按违约处理。 4、乙方施工设备的平安责任由乙方负责，对平安风险较高的设备由甲方强制乙方购买相应保险。 七、履约保证

27、金 1、在本合同签订前乙方应向甲方交纳_万元履约保证金，本合同商定的乙方的全部义务履约完成后无息退还剩余款项。 八、双方职责 1、甲方职责 （1）甲方应负责做好本合同工程的现场施工协调和组织策划及工程竣工验收。 （2）甲方负责准时向乙方供应施工图纸套和转发设计、监理文件和施工指示，并对施工进行技术指导（含技术交底）。 （3）甲方按主合同的总体进度方案及监理批复的施工进度，负责审核并批准乙方的施工方案、施工方案、施工资源配置方案等。 （4）甲方负责对乙方施工进度、平安、质量等全过程进行监督（但不能免除乙方责任），若工程进度出现滞后、工程质量出现严峻问题、施工平安出现严峻隐患时，甲方有权责令乙方停

28、工整改，若在规定整改期限内仍达不到甲方要求时，甲方有权调整乙方工程项目范围或解除本合同，其间发生的相关费用、损失由乙方担当。 （5）甲方督促乙方购买高危作业人员的人身损害险、全员工伤险、特别设备财产险和必要的第三者责任险。 2、乙方职责 （1）乙方应听从甲方、监理的统一指挥和调度，根据本合同商定对进度、质量、平安等负责。 （2）乙方不得转让本合同工程项目或进行本合同工程项目再分包（包括事实上的分包）、转包，否则，甲方既视为乙方违约，并有权解除本合同，由此而造成的一切损失由乙方担当，且乙方不得提出任何异议与索赔。 （3）乙方合同工程完工后应准时对施工现场进行清理，做到工完场清，并不得损坏现场构筑

29、物及其他设施，如发生损坏，应负责修复或赔偿。 （4）乙方应加强对本单位职工的思想训练，规范其行为，做到遵纪遵守法律，在工地不得发生违法违纪大事，做好环境爱护工作，遵守环境爱护的法律、法规，生产中的废水、废气、废油、烟尘等排放及生活垃圾应按有关规定处理。 （5）乙方应负责已完合同工程移交前的维护。 九、违约责任 1、若乙方将本合同项目另行转包或再分包，甲方有权挺直解除本合同。由此导致的全部损失由乙方担当。 2、若乙方缘由未达到本合同掌握性工期要求，每拖延一天，按_元/天计取违约金。 3、若乙方缘由造成主合同规定的其他违约事项（签订分包合同应明确详细的责任），则由乙方担当违约责任，并赔偿甲方信誉损

30、失，按乙方分包合同工程价款_计取违约金，并赔偿相关损失。 4、本合同未规定的违约责任，按甲方与业主签订的主合同违约责任规定处理。 5、乙方应准时发放民工工资，由于拖欠民工工资造成不良影响，按违约处理。 十、争议解决 甲乙双方再执行本合同过程中若发生看法分歧，双方应通过友好协商解决，协商不成的，双方可在以下两种解决条款中，依据本合怜悯况任选一种条款进行商定。 1、不能协商解决，应提交工程所在地仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 2、不能协商解决，向工程所在地人民法院提起诉讼。 十一、其他 1、本合同未尽事宜，双方共同协商解决。 2、本合同经双方法定代表人（或代理人）签字并加

31、盖单位公章后生效，工程完工，工程价款结清后自然失效。 3、本合同一式_份，双方各执_份，具有同等效力。 甲方： 代表人： 联系方式： 工程所在地： 签订时间：_年_月_日 乙方： 责任人： 联系方式： 工程所在地： 签订时间：_年_月_日 工程施工承包协议书5 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及有关法律、法规的有关规定，结合本工程的详细状况，本着公平、公正、自愿的原则，甲方砌砖分项工程发包给乙方施工，经双方协商同意，达成如下条款，签订本合同，双方共同遵守 第一条、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 其次条、工程内容： 第三条、承包范围

32、： 第四条、承包方式，以下两种方式择一选（） 1、本合同以包工不包料、包机械设备、包质量、包平安、包文明施工、包工期的方 式承包。 2、包泥工工种施工作业的小型工具，包运材料和活动脚手架到作业现场。 第五条、工程计价方式： 第六条、质量标准： 1、工程质量必需达到砌体工程施工质量验收规范抹灰工程质量验收规范，达到 建设单位、监理单位和甲方对质量的要求。 2、甲方施工技术交底明确的质量要求。 第七条、工程期限： 1、本合同所承包工程的工期定为_日历天，工期计算的起止时间是： _年_月_日开工，_年_月_日竣工 2、依据项目经理部现场所支配的月、周施工方案的时间、期限，保证按期或提前完成全部本项目

33、的施工任务。 3、在履约过程中，依据变更设计所影响的工期和甲方责任、不行抗力的所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最终确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。 第八条、付款方法 以下方式各选一种： 1、工程完工且验收通过后一次性付清。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、平安及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。 2、结算程序：每月底结算当月30日前的工作量，乙方依据主管施工员签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序主管施工员签字接收，经项目经理审核，报公司工程部结算核定，总经理签字同意后，项目部在下月十五日左右予以支付。 第九条、

34、双方责任 1、甲方责任： （1）供应乙方进场人员的生活住宿条件。 （2）负责工地现场的工程质量、平安生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。 （3）供应施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。 （4）保证材料供应，如确因种种缘由供应不足时，甲方应准时支配其它工作，乙方应听从甲方的调配。 2、乙方责任： （1）严格根据施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行施工技术验收规范。敬重和听从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。 （2）严格本班组自身的平安生产训练。每个工人入场时，都必需仔细学习，提高工

35、人的平安生产意识，保证不违反平安操作规程，避开发生平安事故，并担当凡是违反平安操作规程和平安制度的大小平安事故的行政和经济责任。 （3）文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必需要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，如发生工人不遵守纪律，打架、赌博等行为，每次罚当事人_元。 （4）严格根据甲方规定的协作比下料，、不造成人为的铺张。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。如发生不清理施工作业现场、从楼上往下倒垃圾，每次罚当事人_元。 （5）疼惜甲方的一切机械设备和工具，担当本组一切机械设备

36、和工具的维护与保管。 机械（搅拌机、砂浆机等）要固定专人负责操作，避开人为的机械损伤。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其修理费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领（借）用手续，工完退回。 （6）经批准进场的工人进场时须持有效证件，特别工种必需持有上岗证、操作证，并附花名册一式二份、班组与工人签订的内部责任合同； （7）乙方必需严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严峻者则予清除离场。 第十条、争议解决 双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

37、第十一条 本合同未尽事宜，双方另行协商解决。 第十二条 本合同一式_元份，甲方执_元份、乙方执_元份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清全部承包款时失效 甲方： 住址： 代表人： 签订地点： _年_月_日 乙方： 住址： 责任人： 签订地点： _年_月_日 工程施工承包协议书6 甲方： 乙方： 家庭住址： 联系方式： 身份证号码 为了实行有效的内部经济责任制和项目承包负责制，确保工程质量和平安生产文明施工，保证建设工程施工合同履约，实行企业目标管理，本着公平、自愿、公正和老实信用的原则，现依据公司的实际状况，双方就本工程施工内部承包协议相关事项协商全都，订立本协议。 第一条 工

38、程名称: 其次条 工程地点： 第三条 工程造价： 第四条 承包范围：按建设单位的招标文件、施工合同及相关的补充协议执行。 第五条 材料供应及工程款支付等执行公司与建设单位签订的合同及补充协议的有关规定。 第六条 工期执行公司与建设单位签订的合同及补充协议商定的工期。 第七条 工程质量要求： 1、质量目标：执行公司与建设单位签定的合同商定的质量目标，乙方应严格根据相关标准要求执行。 2、本工程施工必需接受公司的统一管理，严把质量关，严格根据会审后的施工图纸及施工质量验收规范、工程建设强制性条文及相关的标准、技术规程等施工。 3、假如出现重大质量事故给公司造成经济及名誉损失的，乙方除担当全部责任外

39、，另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。 4、本工程完工后，乙方必需供应一套完整的竣工资料及其刻录完盘，上交公司备案。 第八条 施工管理 1、乙方施工现场的管理人员必需配备齐全，并持证上岗，不得兼职，并在公司人事部门备案，未经批准，不得随便更换，如确有需要调整，必需先经公司同意。 2、乙方施工现场管理人员的配备假如不能满意施工现场工作的需要，从而导致建设单位要求公司增派管理人员的，公司则依据增派人员状况，在原有管理费收取基础上向乙方增加收取0.5%-1%的管理费，增派人员工资由乙方担当。 3、乙方应严格执行公司的工程管理制度和其它各种规章制度，按时向公司报送月报等资料，准时参与公

40、司召开的有关会议。 4、乙方应严格根据国家及省市规定的有关文件进行施工，遵纪遵守法律，仔细维护公司形象和利益。 5、施工过程中，甲方应向乙方供应必要的工程管理与施工技术服务指导。 6、项目部在和建设单位办理工程结算时，无权对.保险费等属于甲方权益的费用向建设单位作出放弃或让步打算。 第九条 平安文明施工要求 1、杜绝重大伤亡事故和重大火灾事故，重伤2以下，轻伤8以下。 2、要主动协作各有关单位及公司的日常检查，对提出的问题应妥当进行处理。接到的书面整改通知，应准时整改并书面回复公司平安科。对主管部门的整改通知，经公司平安科复查后再回复。如因乙方处理不力，发生的一切损失及费用均由乙方担当。 3、施工现场的平安生产和文明施工应按当地政府部门下发的有关文件和公司的平安生产文明施工管理规定执行。如被行政主管部门通报批判，给公司造成负面影响者，公司将依据状况予以惩罚。 4、如施工现场发生重大平安事故，给公司造成经济及名誉损失的，乙方除担当全部责任外，另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。 5、另签平安生产责任书（附后）。 第十条 劳务管理 1、工程所涉及到劳务分包的必需和有资质的劳务公司签订劳务分包合同，并在公司备案。禁止和无主体资格的个人签订协议。 2、项目部组织自有人员实施劳务作业的，必需供