关于房产协议书汇总五篇.docx

《关于房产协议书汇总五篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于房产协议书汇总五篇.docx（13页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、 关于房产协议书汇总五篇房产协议书 篇1 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 依据中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方本着公平自愿、互惠互利的原则，就合作开发 工程事宜，经友好协商，达成如下协议，以明确责任，共同遵守。 一、工程概况 本工程位于 ，工程暂定名为 。工程用地面积 平方米(约 亩)，规划用地性质为 用地，土地使用年限_年。工程总建筑面积 平方米，其中地上 层(包括住宅面积 平方米、底层商网面积 平方米)，地下一层(面积 平方米)。 二、合作形式 依据优势互补、互惠互利的原则，双方采纳合作开发、分段实施、自负盈亏的合作形式。

2、 甲方负责办理工程前期的土地出让、图纸设计、规划审批、施工许可等相关手续，并担当相关费用。乙方在此根底上分期支付给甲方人民币 万元整( 万元)，作为甲方的工程前期补偿与收益。 乙方负责工程的开发建立与房屋销售，担当相关费用，并独立享有工程销售的全部收益。 三、甲方权利与义务 1、甲方负责办理本工程前期的土地出让、图纸设计、规划审批、施工许可等相关手续。自本协议签定之日起 个月以内，取得本工程的建立用地规划许可证、国有土地使用证、建立工程规划许可证，自本协议签订之日起 个月以内，取得本工程的建立工程施工许可证(含深基坑手续)。并保证本工程的各项规划指标与本协议 第一条的内容全都。 2、甲方负责担

3、当工程前期的土地出让金、各项规费与配套费(包括_市建立配套费、垃圾处理、绿化、人防、消防等费用)、图纸设计费，以及办理施工许可证的相关费用(包括白蚁防治、商混、墙改、档案整理等费用)。 3、甲方应在乙方根据本协议商定的付款方式支付 第一期款之日起_日内，向乙方移交工程地块以及现场临时供水、供电，并保证工程用地无界址纠纷，工程产权明晰，无抵押等他项权利。 4、甲方应按本协议 第六条商定的移交方式向乙方移交相关的行政手续与本工程的全部资料与图纸文件。 5、在工程建立过程中，甲方应负责同施工现场周边关系的协调，排解工程周边单位或居民对乙方正值开发建立工作的干扰，保证乙方开发建立工作的顺当进展。 6、

4、甲方负责担当本工程在本协议签订以前的一切法律责任，以及由此产生的一切经济责任。 四、乙方权利与义务 1、乙方应根据本协议商定的付款方式，向甲方支付本协议 其次条商定的工程补偿与收益。 2、乙方在向甲方支付补偿与收益后，对本工程具有独立的开发权与经营权，独立开展本工程的开发建立与营销工作，并享有本工程的全部收益。 3、为保证工程开发工作的顺当进展，乙方定员派出一名工作人员帮助甲方的规划报批、图纸设计以及申请施工许可等相关工作。 4、乙方担当自己进展工程开发建立期间所发生的一切有关债权债务。 5、乙方在工程完成后负责向甲方交回甲方所供应的相关行政手续。 五、付款方式 1、自本协议签订之日起一个月以

5、内，甲乙双方在 银行共同设立共管帐户，用于乙方向甲方分期支付本协议 其次条商定的甲方工程补偿与收益。 2、自甲方取得本工程的建立用地规划许可证、国有土地使用证、建立工程规划许可证之日起_日内，乙方通过共管帐户向甲方支付总金额的 %，即人民币 万元( 万元)。 3、自甲方取得本工程的建立工程施工许可证之日起_日内，乙方通过共管帐户向甲方支付总金额的 %，即人民币 万元( 万元)。 4、在工程构造封顶之日，乙方通过共管帐户向甲方支付 %余款，即人民币 万元( 万元)。 5、甲方应在乙方付款的同时，向乙方供应相应的含税发票。 六、工程相关资料手续的移交 1、甲方自本协议签订之日起_日内，向乙方移交本

6、工程前期相关的全部资料影印件，包括工程的相关批文、经审核的方案图纸等，供乙方进展工程的开发预备工作。 2、在乙方向甲方支付 第一期款的同时，甲方向乙方移交本工程的建立用地规划许可证、国有土地使用证、建立工程规划许可证以及甲方相关的行政手续与工程全部资料、图纸的原件。 3、甲方向乙方移交的39;相关行政手续包括：甲方的工商营业执照正副本、法人代码证正副本、房地产开发资质证正副本、税务登记证正副本、公司公章、协议专用章、财务专用章、银行帐户。甲方所供应的一切行政手续由甲乙双方共同派专人保管，甲方保证乙方在本工程开发工作范围内对甲方行政手续的正常使用，直至工程最终完成由甲方负责收回。 4、在乙方向甲

7、方支付 其次期款的同时，甲方向乙方移交本工程的建立工程施工许可证及相关资料原件。 七、违约责任 1、双方应履行本协议商定的责任和义务，任何一方未能履行本协议规定的义务则应视为违约，违约方应向另一方赔偿由此产生的”一切经济损失，并赔偿协议总金额的5%违约金。 2、乙方未按协议规定的时间(日期)支付款项，每超过_日，应偿付给甲方未支付款项5的逾期违约金。 八、适用法律及争议解决 1、本协议订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的爱护和管辖。 2、因履行本协议发生争议，双方协商解决，协商不成的，可向所在地人民法院起诉。 九、其他 1、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签章

8、之日起生效。协议生效后，未经另一方许可，任何一方不得向外公开本协议内容。 2、本协议未尽事宜，经双方共同协商，可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。 甲方： 乙方： 法定或授权代表签字： 法定或授权代表签字 房产协议书 篇2 甲 方： 乙 方： 中间人： 经甲、乙双方协商，甲方(冯刚)本着自愿的原则，将20xx年元月1日向安顺鼎城房地产开发有限公司购置的房屋(蓝天花园12号楼第五层1-5-1套房)名额转让给乙方(杨元兰)。双方协议如下： 一、甲、乙双方负责向鼎城房地产开发有限公司协商转让事项，将甲方(冯刚)姓名更改为乙方(杨元兰)，姓名更换为乙方后，该套房屋(蓝天花园12号楼第五层

9、1-5-1)，乙方(杨元兰)是唯一全部者。 二、乙方一次性付清全部购房款人民币贰拾贰万伍仟肆佰元整(225400.00元)，以前甲方所付首期款人民币捌万元整(80000.00元)由开发商从购房总价中扣还给甲方。 三、甲、乙双方协商转让价为2160元/m2，此单价不受房屋开发商的开盘价影响，房屋差价人民币贰万叁仟元整(23000.00元)由乙方一次性付给甲方。 四、乙方与房屋开发商签订购房合同后，此房屋的任何事项与甲方无关。 五、甲方和开发商的借款利息由甲方和开发商协商，乙方概不负责。 六、本协议一式三份，甲、乙、中间人三方各一份。 七、本协议签字之日起，在此前甲方与开发商签订的协议全部无效。

10、八、本协议从签字之日起生效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 房产协议书 篇3 房产转让协议书 本协议双方当事人： 转让方（以下简称甲方）：李波 身份证号：370613197911172517 单位:锦能公司企业文化部 住址：陕西神木 受让方（以下简称乙方）：王平 身份证号: 单位:锦能公司供给部住址：陕西神木 经自愿协商达成全都,甲方将自己合法拥有的一套榆林家属房转让给乙方，双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守: 第一条 转让房屋的根本状况 转让房屋（以下简称该房屋）位于榆林市榆阳区航宇路文景苑小

11、区号楼1单元301室，建筑面积156.54平方米（包括卧房、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施），实际使用面积132.13平方米。 其次条 转让价格 双方商定该房屋转让价格为(人民币)42万元整，大写（人民币）肆拾贰万元整。 第三条 付款方式 双方全都同意购房款由乙方一次性支付。在甲方向乙方交付房屋全部钥匙同时,乙方应支付购房款42万元整（大写肆拾贰万元整），甲方在收款时应向乙方出具收据。 第四条 房屋交付 甲方应于本合同生效之日起30日内，将上述房屋的全部钥匙交付乙方，并在双方在场的状况下由乙方对房屋进展验收。乙方如无任何异议，视为该房屋状况符合本合同商定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占

12、有、使用、收益、处分权归乙方行使。 第五条 房屋过户 房屋交付乙方后，甲方将在取得房屋产权证后应马上办理转让手续到乙方名下。办理产权证转让手续等相关费用由乙方担当。 第六条 甲方的承诺保证 甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，转让该房屋不存在法律上的障碍。 甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利，本合同签订前该房屋集资房款已全部交清，如有尚未交纳或拖欠的费用，由甲方全部担当。 第七条 违约责任。 甲方违反本合同商定，未能在商定时间内交付上述房屋的，每逾期一日，甲方应按乙方已付购房款的万分之二担当违约责任；逾期超过三个月时，乙方有权单方解除本合同，甲方应担当全部购房款20%的违约金。 乙方违反本合

13、同商定，未能在商定时间内支付商定的购房款，每逾期一日，甲方按应付购房款的万分之二计算滞纳金，逾期超过三个月时，甲方有权单方解除本合同，乙方应担当全部购房款20%的违约金。 第八条 本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。 第九条 本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决。 第十条 本合同自甲、乙双方签字之日起生效。 第十一条 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。 甲方（签名）： 乙方（签名）： 年月日 房屋转让协议书 卖 方：(以下简称甲方) 买 方：(以下简称乙方) 甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方转让甲方私人房产一事达成以下条款：

14、第一条 甲方同意将位于砚山县城内盛禾现代城D幢4单元402室的一套商品房出售给乙方。 其次条 双方同意房屋售价为人民币100800.00 元。(大写壹拾万零捌佰元整) 第三条 乙方应在签订本协议之日支付甲方70000.00元（柒万元整）定金。其余房款乙方在办理完房屋全部的过户手续后三日内一次性付清。三日内无故不付清视为违约。乙方在签订本协议之日起15日内办理过户手续，逾期无故不办理视为违约。 第四条 关于产权办理的商定，本协议签订后，甲、乙双方应向房屋所在地房地产交易所申请办理房屋买卖过户手续，并按有关规定申领房屋全部权证，办理上述手续时 产生的税费及相关费用，由乙方担当。甲方应帮助乙方办理相

15、关手续，无故不帮助视为违约。 第五条甲、乙双方合同签订后，甲方在房屋过户手续办理完毕后的15日内将房屋交付给乙方，并保证房屋的完整性，不得有意损毁。逾期无故不交付视为违约。 第六条甲、乙双方合同签订后，乙方中途悔约，应书面通知甲方，甲方应在3个工作日内，将乙方的已付款(不计利息)返 还乙方，但乙方应支付壹万元违约金给甲方。甲方中途悔约，应书面通知乙方，但甲方应支付壹万元违约金给乙方。 第七条 生效说明 本协议一式二份，甲乙双方各执一份。 第八条 本协议签订前该房屋集资、购房贷款、水电费、物业治理费及其他应当交纳的费用已全部交清，如有尚未交纳或拖欠的费用，由甲方全部担当。 甲 方： 乙 方： 年

16、月 日 房产协议书 篇4 借用方（以下简称甲方）： 承借方（以下简称乙方）： 甲、乙双方在公平、自愿的根底上，就甲方将房屋房产证照借用给乙方使用，乙方承借甲方房屋房产证照事宜，为明确双方权利义务，经协商全都，订立本协议。 一、房屋位置 甲方借给乙方房产证照上表达的房屋位于双城市西北隅 路，从 面起第户。房屋建筑面积 平方米。 二、借用用途 乙方向甲方承诺，借用该房屋房产证照仅作为抵押贷款使用，房屋使用权仍归甲方。 三、双方责任 1、乙方要在政府部门、开发商拆迁该房屋前，无条件将房产证归还给甲方。 2、如甲方房屋在政府部门、开发商动迁前十五日之内，乙方不能如期归还甲方房屋房产证照，乙方要一次性支

17、付给甲方捌万元（80.000元）人民币作为房屋房产证照赎金。 3、乙方在借用期间，如发生房屋房产证照丧失、毁坏， 乙方担当全部责任，包赔甲方经济损失。 四、本协议自双方签字（章）后生效。 五、本协议一式贰份，由甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方签字： 乙方签字： 签约时间： 签约时间： 房产协议书 篇5 父子之间房产过户要分三种状况，即父亲过世，实行遗产继承的方式把房产过户给儿子；父亲在世，实行赠与的方式把房产过户给儿子；父亲在世，实行买卖的方式把房产过户给儿子。每一种状况，所花费的过户费用都是不一样的。 父亲过世，实行遗产继承的方式把房产过户给儿子 假如是这种状况，那么过户的流程是：

18、配图提交资料交费领证 配图需要查验的资料有：房屋全部权证；继承权公证书或遗嘱公证书；其它相关资料 登记需要提交的资料有：房屋权属登记申请书（转移类）；房屋分层分户平面图；房屋全部权证；申请人身份证件复印件（查验原件）；继承权公证书、遗嘱公证书或生效的法院判决书、调解书；托付书（申请人不能亲自办理时出具，须供应申请人及受托人身份证件复印件，查验原件） 父亲在世，实行赠与的方式把房产过户给儿子 假如是这种状况，那么过户的流程是：签定赠与合同配图申请登记审核制证交费领证。 配图需要查验的资料：房屋全部权证；赠与合同；非成套房屋应提交受赠人身份证件复印件（查验原件）、房屋全部权证复印件和赠与合同复印件；其他相关资料 登记需要提交的资料：房屋权属登记申请书（转移类）；房屋权属证书；房屋分层分户平面图；赠与人（产权人）、受赠人的身份证件复印件（查验原件）；赠与合同；家庭成员关系证明；托付书（赠与合同未经公证的，赠与人、受赠人必需到场办理手续。若赠与合同已经公证，赠与人可以不到场，受赠人不能到场的，可出具托付书，应提交受赠人及受托人的身份证件复印件，查验原件）。 父亲在世，实行买卖的方式把房产过户给儿子 假如是实行这种方式，那么过户的流程与一般二手房买卖流程一样，所交纳的税费及过户费用也一样。 【关于房产协议书汇总五篇】