简单施工合同通用5篇.docx

《简单施工合同通用5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简单施工合同通用5篇.docx（26页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、简单施工合同通用5篇 签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提，这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品，须要占用土地，耗费大量的资源，属于国民经济建设的重要组成部分。下面我给大家带来简洁施工合同，更多施工合同范本请点击“施工合同”查看。 简洁施工合同1 发包方： 法定代表人： 承包方： 法定代表人： 风险提示：发包人的相对义务 依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人

2、因未能刚好办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。 依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，甲方_至_农村马路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程内容： 二、工程承包范围 承包范围：施工设计全部内容。 三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计(大写)：_(人民币)￥：_万元。 工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工

3、无质量缺陷后付给乙方。 四、双方的权利义务： 1、由甲方供应图纸，乙方必需按图纸和马路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。 2、乙方必需在签订合同之日起3日内开工。 3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。 4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。 5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不担当任何由此引发的法律责任。 6、乙方在施工过程中，确保施工平安。若出现工伤等平安事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙

4、方负责赔偿。 7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。 8、施工所需缴纳的各种税费由乙方担当。 五、违约责任： 风险提示：明确违约责任 在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处方法，通过明确违约时须要担当的责任，来督促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。 1、乙方必需按时竣工，否则，每超期一天，按_元/天支付违约金。 2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。 3、若甲方对工程质量进行验收不合格，须要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。 4、若甲方无故

5、中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，须要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。 六、合同工期： 开工日期：_年_月_日; 风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明;因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

6、;工程未经竣工验收，发包人擅自运用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 竣工日期：_年_月_日; 合同工期总日历天数_天。 七、质量标准 风险提示：工程质量未符合标准的归责 因发包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。 因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期。 1、工程质量标准：合格。 2、乙方必需细心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的全部经济损失均由乙方担当，甲方将赐予肯

7、定的经济惩罚。 3、由于乙方偷工减料等施工缘由引起工程质量问题，由此造成的全部经济损失和一切责任均由乙方担当。 风险提示：保修责任的起算 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，详细分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当依据有关法律规定以及合同约定担当保修责任。 发包人未经竣工验收擅自运用工程的，保修期自转移占有之日起算。 八、承包人向发包人根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期_年内担当工程质量保修责任。 九、发包人向承包人根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、争议 1、发生争议双方应在监理组主持

8、下协调解决，协商不一样时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。 2、协商或起诉期间不得影响或停止施工，除诉讼保全以外。 十一、合同的变更与解除 1、合同履行中，因未尽事宜或变更设计增加工程量，双方可签订补充合同，补充合同与主合同具有同等效力。 2、合同履行中，因乙方无力接着履行施工合同所规定的义务，申请解除合同的，主动担当违约责任，双方可协商终止合同，协商不一样时，可诉请法院解决。 十二、其他 1、本合同经双方签字后生效，工程竣工决算审计付清工程款后自然失效。 2、本合同正本_份，甲、乙双方各持_份，副本_份，由甲、乙双方分别送有关部门，正、副本具有同等法律效力。 发包人：(公章) 法定代表人

9、： _年_月_日 承包人：(公章) 法定代表人： _年_月_日 简洁施工合同2 甲方：_ 乙方：_ 依据土地管理法及农村土地承包法的有关规定，乙方通过_方式取得甲方荒滩荒山(林地)的承包经营权，经双方共同商定，达成如下协议，特立此合同： 一、甲方将位于_全部的，_以北、现_以西与_毗邻的荒山(林地)发包给乙方运用，其四至为： 东至：现_西边; 南至：与_村荒山相隔的通往上山的道路; 西至：这两座山顶东西分水岭一线; 北至：从南侧数其次个山头与第三个山头之间的山谷中分线。 二、乙方承包后，承包运用期五十年不变，即从_年_月_日起至_年_月_日终止。 三、乙方所承包的荒滩荒山(林地)运用权及其地上

10、附着物总承包款为人民币_元整，付款方式为：_ 四、乙方承包荒滩荒山后应主动治理，在荒山上植树、种草或搞多种经营;经有关部门批准可以从事非农业生产，利用承包范围内的林木、粘土、沙石等矿产资源或建立固定设施。 五、乙方对所承包的荒滩荒山有独立的经营管理权，但不得转包。 六、甲方要敬重乙方所承包荒滩荒山的生产经营自主权，爱护其合法权益不受侵扰，对荒山的开发治理成果全部归乙方全部。 七、乙方在所承包的荒滩荒山在合同履行期内除乙方交纳承包款外，乙方不负责其他任何名目的费用。 八、乙方将荒滩荒山承包后，甲方有权监督、检查、督促其治理和合理利用荒滩荒山资源，发觉问题刚好书面通知乙方。 九、甲方保证该荒滩荒山

11、(林地)界线、四至与他人无任何争议。如因此发生纠纷，由甲方负责协调处理，如由此给乙方造成经济损失，由甲方负责全额赔偿。 十、甲乙双方必需信守合同。如甲方违约导致解除此合同，须付给乙方违约金人民币_万元、退还乙方承包荒滩荒山所付的全部价款，同时对乙方的治理投入和治理成果合理作价，作价款一次性付给乙方;如乙方违约导致解除此合同，甲方不予退还乙方的承包款。 十一、如在承包期限内遇国家建设或进行其它开发建设需征用土地时，应首先从征地款中保障向乙方支付实际经济损失和未履行年限的预期利益损失。 十二、合同期满后，如乙方情愿接着承包经营，双方续签合同;如乙方不再承包经营，甲方对乙方的治理成果、经济投入合理作

12、价归甲方，作价款一次性付给乙方，不得拖欠。否则，此合同期限顺延至甲方将全部价款付清乙方后合同自行终止。 十三、甲乙双方如因作价款发生分歧，协商不成，须托付甲乙双方共同认可的中介机构进行评估作价，其结果对双方均有约束力。 十四、此合同发生纠纷由_裁决。 十五、本合同一式四份，甲乙双方各一份、公证处一份、_乡人民政府备案一份，经_公证处公证后生效。 甲方(盖章)：_乙方(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 简洁施工合同3 发包方(甲方)：_ 承包方(乙方)：_ 根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 1.1工程

13、名称：_ 1.2工程地点：_ 1.3承包范围：_ 1.4承包方式：_ 1.5工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工： 1.6工程质量：_ 1.7合同价款(人民币大写)：_ 其次条甲方工作 2.1开工前_天,向乙方供应经确认的施工图纸或作法说明_份,并向乙方进行现场炕底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2.2指派_为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

14、2.3托付_监理公司进行工程监理,监理公司任命_为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方_份。 2.4负责爱护好四周建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并担当相应费用。 2.5如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。 2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并担当相应费用。 第三条乙方工作 3.1参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场炕底,拟定施工方案和进度安排,交甲方审定。 3.2指派_为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 3.3严格执行施工规范、

15、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参与竣工验收,编制工程结算。 3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾销纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系。 3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。 第四条关于工期的约定 4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶上实行的措施费用。

16、4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。 4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。 4.4因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。 第五条关于工程质量及验收的约定 5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73一9l)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300一88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。 5.3甲、乙

17、双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应担当复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其验及返工费用由乙方担当,但工期应予顺延。 5.4由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方担当,工期顺延。 5.5由于乙方缘由造成质量事故,其返工费用由乙方担当,工期不顺延。 5.6工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知_日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需刚好通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣

18、工日期,并担当乙方的看管费用和相关费用。 第六条关于工程价款及结算的约定 6.1双方商定本合同价款采纳第_种: (1)固定价格。 (2)固定价格加_%包干风验系数计算。包干风险包括_内容。 (3)可调价格:根据国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。 6.2本合同生效后,甲方分_次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清. 拨款分次进行拨款%金额 6.3工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料_天内审查完毕,到期末提出异议,视为同意。并在_天内,结清尾款。 第七条关于材料供应的约定 7.1本工程甲方负责选购供应的材料、设备(见附表一)

19、,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方担当运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方担当。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值_%的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。 7.2凡由于乙方选购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止运用。若己运用,对工程造成的损失由乙方负责。 第八章条有关平安生产和防火的约定 8.1甲方供应的施工图纸或作法说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。 8.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平

20、安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。 8.3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生平安或火灾事故,甲方应担当由此产生的一切经济损失。 8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例,导致发生平安或火灾事故,乙方应担当由此引发的一切经济损失。 第九章嘉奖和违约责任 9.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方_元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的_%支付滞纳金。 9.2由于乙方缘由,逾期竣工,每逾期一天,乙

21、方支付甲方_元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方_元,作为嘉奖。 9.3乙方根据甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同5.2款增加优质价款外,甲方支付乙方_元,作为嘉奖。 9.4乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。 9.5甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并担当损失。 9.6未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并担当损失。 9.7未办理验收手续,甲方提前运用或擅自动用,

22、造成损失由甲方负责。 9.8因一方缘由,合同无法接着履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第十章争议或纠纷处理 10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。 10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由_仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。 第十一条其它约定 第十二条附则 12.1本工程须要进行保修或保险时,应另订协议。 12.2本合同正本两份,双方各执一份。副本_份,甲方执_份,乙方

23、执_份。 12.3本合同履行完成后自动终止。 12.4附件 (1)施工图纸或作法说明 (2)工程项目一览表 (3)工程预算书 (4)甲方供应货物清单 (5)会议纪要 (6)设计变更 (7)其他 甲方：(盖章) 乙方：(盖章) 法定代表人： 法定代表人： 代理人： 代理人： 单位地址： 单位地址： 电话： 电话： 传真： 传真： 邮码： 邮码： 户名： 户名： 帐号： 帐号： 年月日 年月日 简洁施工合同4 甲方：_(以下简称甲方) 乙方：_(以下简称乙方) 1.甲方为本次要修缮的房屋的全部人，有权对此房屋进行修缮; 2.乙方已取得国家有关机关颁发从事房屋修缮的许可证，为有权从事房屋修缮的企业，

24、目前合法存续。 为明确双方本次房屋修缮行为的权利义务，甲乙双方本着公允合理、等价有偿的原则，并依据有关法律法规，制订本协议，以资共同遵守。 第一条甲方确定将位于_区_街_楼_层_号的房屋一套，建筑面积_平方米由乙方来进行修缮，乙方同意进行修缮。 其次条甲方保证其有权对上述房屋进行修缮。 第三条乙方保证其具有房屋修缮的资格证照。 第四条乙方本次为甲方的房屋进行修缮的范围为_;方式为_;标准为_(要具体写明房屋所须修缮的详细各部分以及对修缮方式和标准的要求) 第五条乙方本次为甲方的房屋进行修缮的时间为自_年_月_日到_年_月_日为止。 第六条本次房屋修缮的费用为_元，在本合同生效后_日内支付_元，

25、在本次房屋修缮结束并阅历收合格后_日内将尾款_元全部付清。 第七条本次房屋修缮的原材料除附件二中所列的清单外，均由乙方全权选购并由乙方来负责供应，但甲方有权监督其运用的原材料是否符合国家有关规定或行业惯例。对于附件二所列的原材料，由甲方来供应(或由乙方按甲方在清单中的要求来供应)。 第八条双方约定由_来进行本次房屋修缮的验收工作，并向其支付规定酬劳_元。该部分费用由甲方来负担。 第九条在本协议生效后，甲方应在_日内让乙方进场工作，并帮助乙方进行与修缮有关的工作。 第十条违反本协议的约定为违约行为，应担当违约责任。 第十一条除第十二条规定的状况外，违约方应向守约方赔偿一切损失，包括但不限于实际损

26、失以及为处理违约行为而支付的诉讼费、律师费等。 第十二条乙方如违反本合同第五条的约定，则每拖延一天，需向甲方支付违约金_元。但因甲方缘由或有关政府行为或不行抗力的情形除外。本条的约定不免除乙方依据第十一条应负担的违约责任。 第十三条本合同只有在发生了以下三种事情之一后才能变更： 1.双方合意变更并达成书面的协议; 2.有关政府机关的种种行为使本次房屋修缮的行为必需修改; 3.不行抗力的状况使本合同必需修改。 第十四条本合同自发生以下事情方可终止： 1.双方协商同意终止本合同的履行并达成了书面协议; 2.有关政府机关的种种行为使本次房屋修缮行为不能进行或失去意义(如上述房屋列入了拆迁范围); 3

27、.不行抗力的状况使本合同必需修改。 第十五条任何与本合同有关的争议均应友好协商解决，假如在起先协商后30日内双方还未达成千致看法，任何一方均有权向房屋所在地的人民法院起诉。 第十六条本合同的全部附件均构成本合同不行分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。 第十七条本协议。一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。 第十八条本协议自甲方签字并乙方签字盖章后生效。 甲方：_乙方：_ _年_月_日_年_月_日 简洁施工合同5 甲方：_公司 乙方：_公司 依据中华人民共和国合同法及有关法律，经甲乙双方友好协商，一样同意按下列条款签订本合同： 第一条工程概况 1、工程名称：_。 2、工程地点：_。 3、

28、承包方式：包工包料(甲方认质认价) 其次条工程期限、合同金额、付款方式 1、本合同工期为_天 2、工程总造价：_元整，大写：_整。本合同签订生效后，乙方制作安装完工后，待甲方验收合格，无扣减事项后，_天内甲方以支票方式付全款，乙方需出具由税务局监制的有效发票。 第三条双方责任及义务 1、乙方必需根据设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿修理或返工，否则将赔偿甲方的一切损失。 2、乙方必需按双方约定的时间完工，如发生不行抗力因素，工期顺延。否则，视为违约，并赔偿甲方工程总造价_%的违约金。 3、运用过程中，如出现质量问题，乙方在得到甲方通知后应刚好负责修

29、理。 第四条违约责任 1、乙方选购的材料必需保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否则，应刚好、免费根据甲方要求更换并赔偿甲方的损失。 2、合同纠纷解决方式：法院起诉。 本合同正本一式四份，甲方执三份，乙方执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。 甲方：_乙方：_公司 _年_月_日_年_月_日 简洁施工合同通用5篇本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第26页 共26页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页