《简单施工合同通用5篇范文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《简单施工合同通用5篇范文.docx(12页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、简单施工合同通用5篇范文简单施工合同1发包方:法定代表人:承包方:法定代表人:风险提示:发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,囊括 但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施 工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发 包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。假设发包人因未能按时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承当由此 增进的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。按照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规,甲方至 农村公路建设工程施工发包给乙方,由乙方负责承包施工。遵循
2、平等、 自愿、公平和老实信用的原那么,双方就本建设工程施工事项协商一致,确定双方 的权利义务关系,经协商订立本合同。一、工程概况工程名称:工程内容:二、工程承包范畴承包范畴:施工设计全部内容。三、工程价款及支付方式:合同价款金额合计(大写):(人民币): 万元。工程价款按工程进度分期分批支付,工程验收合格后决算。甲方扣工程总要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方一元,作为奖励。9.3 乙方遵照甲方要求,全部或局部工程工程到达优良标准时,除按本合同 5.2款增进优质价款外,甲方支付乙方一元,作为奖励。9.4 乙方应妥善保障甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品, 如造
3、成损失,应照价赔偿。9.5 甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发 生的损失或事故(囊括罚款),由甲方负责并承当损失。9.6 未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失 或事故(囊括罚款),由乙方负责并承当损失。9.7 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。9.8 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由 责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十章争议或纠纷处理10.1 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方 可采取协商解决或请有关部门进行调解。10.2 当事人不愿通过协商、
4、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行 中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构, 事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。第十一条其它约定第十二条附那么12.1 本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。12.2 本合同正本两份,双方各执一份。副本一份,甲方执一份,乙方执 一份。12.3 本合同履行完成后自动终止。12.4 附件施工图纸或作法说明工程工程一览表工程预算书甲方提供货物清单10(5)会议纪要设计变更其他甲方:(盖章)乙方:(盖章)法定代表人:法定代表人:代理人:代理人:单位地址:单位地址: : : : :邮码:邮码:户名:户名:帐号:帐号:年
5、月日年月日简单施工合同4甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)1 .甲方为本次要修缮的房屋的所有人,有权对此房屋进行修缮;2 .乙方已取得国家有关机关颁发从事房屋修缮的许可证,为有权从事房屋 修缮的企业,目前合法存续。为确定双方本次房屋修缮行为的权利义务,甲乙双方本着公平合理、等价 有偿的原那么,并根据有关法律法规,制订本协议,以资共同遵照。第一条甲方决定将位于 区 街 楼 层号的房屋一套,建筑面积 平方米由乙方来进行修缮,乙方同意进行修缮。第二条甲方保证其有权对上述房屋进行修缮。第三条乙方保证其具有房屋修缮的资格证照。第四条乙方本次为甲方的房屋进行修缮的范畴为;方式为 ;标准为(要详细
6、写明房屋所须修缮的具体各局部以及对修 缮方式和标准的要求)11第五条乙方本次为甲方的房屋进行修缮的时间为自月 日到 年 月 日为止。第六条本次房屋修缮的费用为 元,在本合同生效后 日内支付 元,在本次房屋修缮结束并经验收合格后 日内将尾款 元全部付清。第七条本次房屋修缮的原材料除附件二中所列的清单外,均由乙方全权采购并由乙方来负责提供,但甲方有权监督其使用的原材料是否符合国家有关规 定或行业惯例。对于附件二所列的原材料,由甲方来提供(或由乙方按甲方在清 单中的要求来提供)。第八条双方约定由 来进行本次房屋修缮的验收工作,并向其支付规定报酬 元。该局部费用由甲方来负担。第九条在本协议生效后,甲方
7、应在 日内让乙方进场工作,并协助乙方进行与修缮有关的工作。第十条违反本协议的约定为违约行为,应承当违约责任。第十一条除第十二条规定的情况外,违约方应向守约方赔偿一切损失,囊 括但不限于实际损失以及为处理违约行为而支付的诉讼费、律师费等。第十二条乙方如违反本合同第五条的约定,那么每迟延一天,需向甲方支付 违约金 元。但因甲方原因或有关政府行为或不可抗力的情形除外。本条的约定不免除乙方根据第十一条应负担的违约责任。第十三条本合同只有在发生了以下三种事情之一后才能变更:1 .双方合意变更并达成书面的协议;.有关政府机关的种种行为使本次房屋修缮的行为必须修改;2 .不可抗力的情况使本合同必须修改。第十
8、四条本合同自发生以下事情方可终止:1 .双方协商同意终止本合同的履行并达成了书面协议;2 .有关政府机关的种种行为使本次房屋修缮行为不能进行或失去意义(如上 述房屋列入了拆迁范畴);3.不可抗力的情况使本合同必须修改。第十五条任何与本合同有关的争议均应友好协商解决,如果在开始协商后1230日内双方还未达成千致意见,任何一方均有权向房屋所在地的人民法院起诉。第十六条本合同的所有附件均构本钱合同不可分割的一局部,与本合同具 有同等法律效力。第十七条本协议。一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第十八条本协议自甲方签字并乙方签字盖章后生效。甲方:乙方:年 月 日 年 月 日简单施工合同5甲方:公
9、司乙方:公司根据中华人民共和国合同法及有关法律,经甲乙双方友好协商,一致 同意按以下条款签订本合同:第一条工程概况1、工程名称:O2、工程地点:o3、承包方式:包工包料(甲方认质认价)第二条工程期限、合同金额、付款方式1、本合同工期为 天2、工程总造价:元整,大写:整。本合 同签订生效后,乙方制作安装完工后,待甲方验收合格,无扣减事项后, 天内甲方以支票方式付全款,乙方需出具由税务局监制的有效发票。第三条双方责任及义务1、乙方必须遵照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工,如工程质 量不符合相关规定,乙方负责无偿修理或返工,否那么将赔偿甲方的一切损失。2、乙方必须按双方约定的时间完工,如发生
10、不可抗力因素,工期顺延。否 那么,视为违约,并赔偿甲方工程总造价%的违约金。3、使用过程中,如出现质量问题,乙方在得到甲方通知后应按时负责维修。第四条违约责任1、乙方采购的材料必须保证质量,且是符合设计要求的合格产品。否那么,13应按时、免费遵照甲方要求更换并赔偿甲方的损失。2、合同纠纷解决方式:法院起诉。本合同正本一式四份,甲方执三份,乙方执一份,均具有同等效力,本合 同自签订之日起生效。甲方:乙方:公司年 月 日 年 月 日14 价款的5%作为质量保证金,工程竣工无质量缺陷后付给乙方。四、双方的权利义务:1、由甲方提供图纸,乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工, 乙方确保质量到达
11、合格。2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。3、甲方对乙方的施工有监督管理权,甲方按施工进度对乙方的施工进行验 收,验收合格后,方可进行下一工序的施工。4、未经甲方同意,乙方不得更换工程经理,否那么,甲方有权终止合同。5、乙方不得将工程工程转包,未经甲方同意不得分包。否那么一经查实,甲 方有权终止合同,同时不承当任何由此引发的法律责任。6、乙方在施工过程中,确保施工平安。假设出现工伤等平安事故,由乙方负 责。假设乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的,由乙方负责赔 偿。7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承当。五、违约责任:风险提示:确定违约责
12、任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规 定相应的惩罚方法,通过确定违约时需要承当的责任,来敦促各方真正履行应承 担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。1、乙方必须及时竣工,否那么,每超期一天,按元天支付违约金。2、假设乙方中途终止合同,那么其前期施工的投入,甲方不予赔偿,甲方所拨 付的工程价款由乙方退回。3、假设甲方对工程质量进行验收不合格,需要返工、修复的,那么乙方无条件 返工、修复,直到到达要求的标准,其损失由乙方自负。4、假设甲方无故中途终止合同,给乙方造成损失的,由甲方负责赔偿乙方的 损失。假设工程质量达不到标准,需要返工、修复,而乙方不予返工、修复的 那
13、么甲方有权终止合同,解除承包关系,乙方的投入损失自负,甲方所拨付的工程 价款由乙方退回。六、合同工期:开工日期:年 月 H;风险提示:关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期确实认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工 日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的 竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证 书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发 包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。竣工日期:年 月日;合同工期总日历天数 天。七、质
14、量标准风险提示:工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未到达合同约定标准的,由发包人承当由此增 进的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未到达合同约定标准的,发包人有权要求承包 人返工直至工程质量到达合同约定的标准为止,并由承包人承当由此增进的费用 和(或)延误的工期。1、工程质量标准:合格。2、乙方必须精心组织施工,如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返 工重做的,由此造成的所有经济损失均由乙方承当,甲方将给予一定的经济处分。3、由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题,由此造成的所有经济 损失和一切责任均由乙方承当。风险提示:保修责任的起算
15、工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分局部项工程的保修期由 合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修 期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承当保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。八、承包人向发包人遵照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期年内承当工程质量保修责任。九、发包人向承包人遵照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当 支付的款项。十、争议1、发生争议双方应在监理组主持下协调解决,协商不一致时,任何一方可 向工程所在地人民法院起诉。2、协商或起诉期间不得影响或停止施工,除诉讼保全以外。H-一、合同的变更与解除1
16、、合同履行中,因未尽事宜或变更设计增进工程量,双方可签订补充合同, 补充合同与主合同具有同等效力。2、合同履行中,因乙方无力继续履行施工合同所规定的义务,申请解除合 同的,主动承当违约责任,双方可协商终止合同,协商不一致时,可诉请法院解 决。十二、其他1、本合同经双方签字后生效,工程竣工决算审计付清工程款后自然失效。2、本合同正本 份,甲、乙双方各持一份,副本份,由甲、乙双方分别送有关部门,正、副本具有同等法律效力。发包人:(公章)法定代表人:年 月日承包人:(公章)法定代表人:年 月日简单施工合同2甲方:乙方:根据土地管理法及农村土地承包法的有关规定,乙方通过 方式取得甲方荒滩荒山(林地)的
17、承包经营权,经双方共同商定,达成如下协议, 特立此合同:一、甲方将位于 所有的,以北、现 以西与毗邻的荒山(林地)发包给乙方使用,其四至为:东至:现 西边;南至:与 村荒山相隔的通往上山的道路;西至:这两座山顶东西分水岭一线;北至:从南侧数第二个山头与第三个山头之间的山谷中分线。二、乙方承包后,承包使用期五十年不变,即从 年 月日起至 年 月 日终止。三、乙方所承包的荒滩荒山(林地)使用权及其地上附着物总承包款为人民币 元整,付款方式为:四、乙方承包荒滩荒山后应积极治理,在荒山上植树、种草或搞多种经营; 经有关部门批准可以从事非农业生产,利用承包范畴内的林木、粘土、沙石等矿 产资源或建造固定设
18、施。五、乙方对所承包的荒滩荒山有独力的经营管理权,但不得转包。六、甲方要尊重乙方所承包荒滩荒山的生产经营自主权,保障其合法权益 不受侵犯,对荒山的开发治理成果全部归乙方所有。七、乙方在所承包的荒滩荒山在合同履行期内除乙方交纳承包款外,乙方 不负责其他任何名目的费用。八、乙方将荒滩荒山承包后,甲方有权监督、检查、敦促其治理和合理利 用荒滩荒山资源,发现问题按时书面通知乙方。九、甲方保证该荒滩荒山(林地)界线、四至与他人无任何争议。如因此发生 纠纷,由甲方负责协调处理,如由此给乙方造成经济损失,由甲方负责全额赔偿。十、甲乙双方必须信守合同。如甲方违约导致解除此合同,须付给乙方违 约金人民币 万元、
19、退还乙方承包荒滩荒山所付的全部价款,同时对乙方的治理投入和治理成果合理作价,作价款一次性付给乙方;如乙方违约导致 解除此合同,甲方不予退还乙方的承包款。十一、如在承包期限内遇国家建设或进行其它开发建设需征用土地时,应 首先从征地款中保障向乙方支付实际经济损失和未履行年限的预期利益损失。十二、合同期满后,如乙方愿意继续承包经营,双方续签合同;如乙方不再 承包经营,甲方对乙方的治理成果、经济投入合理作价归甲方,作价款一次性付 给乙方,不得拖欠。否那么,此合同期限顺延至甲方将全部价款付清乙方后合同自 行终止。十三、甲乙双方如因作价款发生分歧,协商不成,须委托甲乙双方共同认 可的中介机构进行评估作价,
20、其结果对双方均有约束力。十四、此合同发生纠纷由 裁决。十五、本合同一式四份,甲乙双方各一份、公证处一份、乡人民政 府备案一份,经 公证处公证后生效。甲方(盖章):乙方(签字):法定代表人(签字):年 月 日简单施工合同3发包方(甲方):承包方(乙方):遵照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。第一条工程概况1.1工程名称:1.2工程地占八、1.3承包范畴:1.4承包方式:1.5工期:本工程自一年一月_日开工,于一年一月一日竣工:1.6工程质量:1.7合同价款(人民币大写):第二条甲方工作2.1 开工前一天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说
21、明一份,并向乙 方进行现场炕底。全部腾空或局部腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部 分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、 电、气及电讯等设备,并说明使用考前须知。办理施工所涉及的各种申请、批件 等手续。2.2 指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监 督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3 委托 监理公司进行工程监理,监理公司任命 为总监理工程师,其职责在监理合同中应确定,并将合同副本交乙方一份。2.4 负责保障好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏, 并承当相应费用。2.5 如确实需要拆改原建筑物结构或设备
22、管线,负责到有关部门办理相应审 批手续。2.6 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承当相应费用。第三条乙方工作3.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场炕底,拟定施工方案和进度 计划,交甲方审定。3.2 指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保 量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。3.3 严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定。严 格遵照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工 程结算。3.4 遵照国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保障好施 工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受
23、损坏。做好施工现场保卫和垃圾销 纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各 种设备管线。3.6 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保障。第四条关于工期的约定4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因 赶上采取的措施费用。4.2 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。4.3 因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响, 导致停工8小时以上(一周内累计计算)
24、,工期相应顺延。第五条关于工程质量及验收的约定5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收 规范(JGJ73 91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300 88)等国 家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2 本工程质量应到达国家质量评定合格标准。甲方要求局部或全部工程项 目到达优良标准时,应向乙方支付由此增进的费用。5.3 甲、乙双方应按时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不 及时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予成认。假设甲方要求 复验时,乙方应按要求办理复验。假设复验合格,甲方应承当复验费用,由此造成停工, 工期顺延;
25、假设复验不合格,其验及返工费用由乙方承当,但工期应予顺延。5.4 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由 甲方承当,工期顺延。5.5 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承当,工期不顺延。5.6 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验 收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需按时通知乙方, 另定验收日期。但甲方应成认竣工日期,并承当乙方的看管费用和相关费用。第六条关于工程价款及结算的约定双方商定本合同价款采用第 种:(1)固定价格。(2)固定价格加包干风验系数计算。包干风险囊括 内容。可调价格:遵照国家有关工程计价规定计算
26、造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。6.1 本合同生效后,甲方分一次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时 一次结清.拨款分次进行拨款金额6.2 工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接 到上述资料一天内审查完毕,到期末提出异议,视为同意。并在一天内,结清尾 款。第七条关于材料供应的约定7.1 本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一),应为符合设计要求的 合格产品,并应及时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给 乙方,由乙方承当运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差 异,对工程造成损失,责任由甲方承当。甲方供应的材料,经乙方验收后,
27、由乙方负责 保管,甲方应支付材料价值的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方 负责赔偿。7.2 凡由于乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止 使用。假设己使用,对工程造成的损失由乙方负责。第八章条有关平安生产和防火的约定8.1 甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合中华人民共和国消防条例 和有关防火设计规范。8.2 乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装 工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关平安操作规程、消防条例和 防火设计规范,导致发生平安或火灾事故,甲方应承当由此产生的一切经济损失。8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例,导致发 生平安或火灾事故,乙方应承当由此引发的一切经济损失。第九章奖励和违约责任9.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工 所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方一元。甲方不按合同的约定 拨付款,每拖期一天,按付款额的支付滞纳金。9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金。甲方