《2023年荐建筑工程施工合同（建设施工合同）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年荐建筑工程施工合同（建设施工合同）.docx（67页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年荐建筑工程施工合同（建设施工合同）建筑工程施工合同1原告：_，男，汉族,_年_月_日出生，住广东省佛山市_，身份证号码：_。系个体户佛山市_区_金属制品厂的经营者，佛山市_区_金属制品厂经营场所：_佛山市_区_镇街道_工业区_号厂房，注册号：_。被告一：_，男，汉族,_年_月_日出生，住广东省佛山市_，身份证号码：_。被告二：_佛山市_区_工程有限公司，住所：_佛山市_，注册号：_。法定代表人：_。案由：_建设工程合同纠纷诉讼请求：_1、判令被告一立即向原告支付工程款_元以及逾期支付的利息_(利息以_元为本金，按中国人民银行同期贷款利率计算，从_年_月_日起暂计至起诉之日，实际应计至
2、还清全部款项之日止);2、判令被告二对被告一所欠原告的工程款及利息承担连带责任;3、判令本案全部诉讼费用由被告承担。事实与理由：_年_月_日，被告一将其从被告二处承包的佛山市_有限公司在_工业园的部分土建工程项目分包给原告。原告以佛山市_区_金属制品厂的名义与被告一签订工程承揽责任书，约定原告承包佛山市_有限公司在_工业园的车间b、c的金属钢结构工程。工程承揽责任书签订后，原告按约定完成施工，工程项目也已经验收合格交付使用。工程施工完毕后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的时间为_年_月_日。_年_月_日,被告一向原告出具工程款欠条一张，确认其仍欠原告工程款_元。后来被告
3、一却以各种理由推诿，拒不向原告支付上述工程款。原告认为，因被告二与被告一之间存在非法转包分包关系，这种关系直接导致原告的合法债权难以实现。根据法律规定，两被告应对所欠原告工程款以及逾期支付的利息承担连带支付责任。为维护自身合法权益，原告现依法提起诉讼，恳请法院支持原告全部诉讼请求。此致_区人民法院具状人：_年_月_日建筑工程施工合同2发包方（以下简称“甲方”）：住所(单位)地址：联系电话： 手机号： 甲方工程监理人及电话：承包方（以下简称“乙方”）：单位地址：本工程设计人： 联系电话：本工程项目经理： 联系电话：按照中华人民共和国合同法和建筑装饰装修工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情况，
4、双方达成如下协议：第一条工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包方式，双方商定采取下列第种承包方式：1、乙方包工、包全部材料（见附件：乙方提供装饰装修材料明细表）；2、乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料（见附件：甲方提供装饰装修材料明细表，附件：乙方提供装饰装修材料明细表）；3、乙方包工，甲方包全部材料（见附件：甲方提供装饰装修材料明细表）。4、工程施工有效期限为 天；开工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。5、合同价款￥ （人民币大写）：6、若本工程实施工程监理，甲方与监理公司另行签定工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。7、双方商
5、定设计、施工图纸采取下列第种方式提供；7.1甲方自行设计并提供施工图纸，交图时间为月日，图纸一式三份，甲方、乙方施工队各执一份；（见附件：装饰装修工程施工图纸）设计、施工图纸双方签字后生效。7.2甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份（见附件：装饰装修工程设计图纸）设计费由甲方支付（此设计费用不在工程价款内）；设计、施工图纸双方签字后生效。8、图纸及预算书双方签字后生效。第二条甲乙双方的权利及义务：1、开工前3天，甲方为乙方入场施工创造条件，清除影响施工的障碍物；负责协调施工队与邻里（单位、部门）之间的关系，按期支付工程款。2、开工前，甲方为乙方提供施工期间的水源、
6、电源，并说明使用注意事项。3、甲方参与工程施工进度质量的监督，对材料进场进行验收确认，竣工验收。4、甲方对工程施工工艺不清楚之处、乙方应向甲方解释说明，乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务，合同签订后，乙方执行工程施工的代表为乙方派出的项目经理，甲方关于工程的相关事宜均与乙方项目经理联系，以确保工程的统一指挥和管理；如甲方自行设计并提供施工图纸，则甲方设计师负责对乙方提供工程施工工艺咨询、设计、报价等相关服务，因甲方向乙方提供工程施工工艺不详而造成的全部责任由甲方承担。5、工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项管理费用，由甲方交纳（出入证除外），乙方协助提供物管所需相关资料。6
7、、甲方协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用.7、禁止拆动室内承重结构，违章搭建阳光房，如甲方需拆、改建筑的承重、非承重结构或拆改厨、卫位置及设备管线及搭建阳光房，应负责到有关部门办理相关的审批手续；根据有关部门规定，甲方无权要求乙方移动或改造暖气及燃气管线等；对原有建筑物和场地面积等的改动，甲方如没有相关部门办理相关的审批手续，甲方强行要求乙方施工所造成的一切后果及责任全部由甲方承担；如甲方要求不做防水而发生漏水所造成的一切后果及责任全部由甲方承担。8、乙方在施工中严格执行国家建筑装饰装修工程施工规范，保证工程质量，按期完成工程。9、乙方严格执行本市有关施工现场管理的
8、规定，不得扰民及污染环境。10、乙方保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场；因乙方在施工中违反物业管理规定而引起的罚款及赔偿责任由乙方承担。第三条关于工程质量及验改：1、本工程以施工图纸，做法说明为准，如有更改、乙方工程负责人应通知设计师、在甲方的配合下、公司应将更改通知书交由甲方签字确认，更换材质甲乙双方协商解决，否则乙方对更改项目概不负责。2、为确保甲方工程质量、工期及保修服务，合同签订后如有工程项目或施工方式的变更，需由双方协商后签署书面协议工程变更单，同时协调相关工程费用及工期，口头承诺或口头协议均视为无效，凡甲方与乙方现场人员商定更改施工内容所引起的一切后果，均由甲方承担；3
9、、合同签定后甲方工程减项超过工程款5%以上时，须向乙方支付减项总额8%的变更费；若甲方减项所用的材料，乙方已定购或运抵现场，甲方需另外支付材料来回托运，损耗及退货费用；若甲方要求减少的施工项目已施工，甲方需支付乙方该项目的施工费、材料费和拆除费。4、合同签订后，若因甲方原因终止施工合同，甲方需支付乙方已施工项目的施工费、材料费、管理费及拆除费，若此工程项目由乙方设计则甲方需另外支付乙方该工程项目的设计费35元/平方；5、甲方第一次支付工程款后增加的施工项目，乙方需在收到甲方该增加项目的100%的工程款后方予以施工。6、由乙方提供的材料：乙方应在材料运到施工现场前通知甲方，并接受甲方检验；若乙方
10、所供材料的品牌、规格、质量与报价、协商不符，甲方有权拒绝使用。7、由甲方提供的材料、设备，其规格、质量应符合设计要求（见附件：甲方提供材料明细表）。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并提前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续，若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求，由此而延误工期或影响工程质量，责任由甲方承担。8、除合同中注明外，五金（门锁、拉手、水龙头等）、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具桌椅等，均由甲方购买并按时运到现场，若需要乙方代购，加收所购材料款20%的采购费及运输费。9、双方在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收；（1）水、电管线、防水层等隐蔽工程的验收；（2）油漆
11、、面层涂料、木材、植物等施工前验收；（3）竣工验收；乙方应提前二天通知甲方参加各阶段验收，各阶段验收合格后应填写工程验收单（见附件：工程验收单），若甲方接到通知后，未按时参加验收，乙方有权停工等待，由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担；甲方在规定时间内（两天）不于验收视为验收合格。10、完工后，乙方应通知甲方三日内验收，甲方在规定时间内不于验收视为验收合格。11、工程竣工验收合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续（见附件：工程结算单），并填写工程保修单（见附件：工程保修单）；12、双方约定本工程质量按下列第项标准执行；（1）GB50210-20xx建筑装饰装修工程质量检验规定（
12、2）成都市家庭房屋装饰装修工程质量检验规定（3）其他规定：材料及工艺按乙方（甲方）提供的设计图纸、工程预算书为准13、施工过程中双方对工程质量发生争议时：（1）成都市消费者协会家庭装饰装修投诉中心或成都市建筑装饰协会投诉进行调解；（2）如不服调解，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担。双方均有责任，由双方根据责任分别承担。第四条关于工程价款及结算的约定：1、合同生效后，双方约定按下列方式支付工程款；支付次数工程施工项目（见预算表）付款比例 %支付金额（元）第一次第二次第三次第三次尾款；乙方施工完毕三天内即验收，验收合格二天内，甲方付清尾款后乙方交付甲方使用，完
13、工后五日内不验收，则视为工程符合本合同的质量要求，甲方不得以任何理由拖延、拒付及克扣或变相拖延、拒付、克扣乙方的工程尾款，否则甲方将按工程款总额的10%每月滞纳金支付乙方；2、甲方增加项目不得超过工程总价的10%；乙方减少项不得超过工程总价的10%，如果超过10%，任何违约一方无条件支付对方工程总额的20%违约金。3、工程验收合格后2日内，乙方应向甲方提交工程结算单，并将有关资料送交甲方，甲方接到资料后2日内如未有异议，双方应在工程结算单（见附件：工程结算单）上签字，甲方并同时向乙方结清工程尾款;（水电工程部分其工程款按实结算、在隐蔽工程完工验收后一次性结清，否则乙方可单方面停工、工期顺延）；
14、4、甲方应将工程款直接交给乙方财务部；若因甲方将工程款直接交给乙方施工人员而造成损失，责任由甲方自负。第五条工期出现下例情况可顺延：1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延；1）工程量变化和设计变更。施工工期顺延。2）不可抗力（如节假日、停水、停电、等），施工工期顺延。3）甲方同意工期顺延的其他情况，施工工期顺延。4）甲方未按时参加阶段验收，施工工期顺延。2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。3、乙方就在约定的时间内进行施工，由乙方原因造成工期延误应由乙方负责；甲方不配合乙造成的工期延误就由甲方负责。4、因甲方未按合同约定付清工程款，乙方有权施行停工，施工
15、工期顺延。5、工程项目在各阶段完工后、须由客户签字认可，如有更改，甲方应支付乙方反工费及材料费等费用，施工工期顺延。第六条安全施工和防火的约定：1、乙方在施工期间应严格遵守有关规定和法规2、由于乙方在施工过程中，违反安全操作规程导致安全或火灾事故，乙方应承担一切经济损失。3、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工，因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。第七条奖励与违约：1、乙方的施工令客户非常满意的情况下，甲方可以采取某种形式作为奖励。2、合同签定后，合同任何一方提出解除合同或无任何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同
16、手续，违约方向守约方支付工程总造价20%的违约金；若因此造成工程损失的，违约方应予赔偿。3、工程未验收合格或未结清尾款而未移交，甲方提前使用或擅自动使用工程成品的，工程视为合格，因此而造成的损失由甲方负责，并视为甲方自动放弃保修及维修权利，乙方仍有收尾款的权利。4、甲方未按期支付第二（三）次工程款的，乙方有权停工，每延误一日向乙方支付工程总造价2%o的违约金。5、甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一天由责任方向对方支付工程总造价2%o的违约金。6、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，由乙方负责修理，所需修理费由乙方承担，工期不予顺延。第八条合同争议的解决方式：1、未尽事项，经甲乙双
17、方协商解决。2、双方发生争议协商解决不成时，向成都市仲裁委员会申请仲裁。3、如因合同争议及其他方面原因造成上诉，上诉期间甲乙双方因上诉所产生的一切费用由上诉方承担（诉讼费、律师费等相关费用）。第九条：1、本合同正本两份，双方各执一份，甲方执一份，乙方执一份，2、本合同自签字之日生效，合同履行完成后自行终止，决算后终止3、附件（附件与合同正本具同等法律效力）1）材料及工艺按乙方（甲方）提供的设计图纸、工程预算书为准进行施工2）设计变更（协商解决）第十条备注：甲方（签章）： 乙方（签章）：公司地址： 公司地址：代理人： 代理人：电话： 公司电话：开户行： 开户行：帐号： 帐号：年 月 日 年 月
18、日建筑工程施工合同3发包方：_（简称甲方）承包方：_（简称乙方）经甲、乙双方协商，甲方同意将社区维修及改造以包工包料形式发包给乙方施工，就此项目施工事宜，订立本协议：一、工程项目内容地点：_1、工程名称：室内维修装饰2工程内容:室内维修装饰,厨房,厕所墙面,天棚2、承包付款方式：按乙方进场开工，预付工程款总额的30，其后按工程进度付款：余下3验收合格无质量问题一次付清。二、工程价格：1、厨卫墙面采用：250215;330内墙瓷片铺贴。2、卫生间、厨房地砖采用：300215;300防滑地砖。3、铝合金无烟灶台180元。4,内墙涂料立帮XX得丽600,23元5、其他未涉项目，按市场价格甲、乙双方商
19、定价结算。三、甲方责任：、甲方负责现场施工质量监督。2、甲方负责协调施工期间周围居民与施工所产生的矛盾。3、甲方负责办理施工所需证件及协调相关执法部门的工作。4、甲方负责施工中水XX供应,确保乙方施工所需水电供应。5、甲方负责联系乙方施工人员住宿及材料堆放场地6,若甲方更改项目,应承担一切费用。四、乙方责任：1、乙方保证按合同工期完工（如遇特殊原因，工期顺推）。2、乙方施工必须保证质量。3、乙方施工应尽量避免发生噪音，惊扰周围居民。4、施工期间，乙方应保证安全施工.5:乙方必须服从甲方人员管理五、施工工期：自_年_月_日起正式施工至_年_月_日止全面完工，共计六,付款方式:1 、乙方进场后首付
20、工程款总金额的302、竣工验收合格后,依据乙方决算表甲方据实结清七、未列入预算，预算报价单则，按实际增加结算。八、工程验收:1 、乙方每项工程完工后,向甲方申报竣工验收通知,三天内甲方组织人员进行验收.2 、验收标准以国家相关验收评定标准为依据.3 、因乙方原因造成不合格的,由乙方承担返工费用,工期不得顺延,由甲方原因造成,由甲方承担返工费用,工期顺延.九、合同期限：1、本合同双方代表签字盖章后生效,工程完工后并付清全部工程款,2 ,合同执行期间,双方如发生争议,应协商解决,如协商无效,双方均可向仲裁部门申请仲裁.3、本合同未尽事宜，由双方协商解决；4、本合同一式贰份，甲乙双方各持一份，具有同
21、等法律效力。甲方代表签字：_乙方代表签字：_立合同日期：_年_月日建筑工程施工合同4甲方： _市_区北石店镇临泽村委乙方：_县固城建筑安装有限责任公司根据合同法及有关规定，针对临泽村道路事宜；经甲乙双方协商一致，达成以下协议条款，相互监督共同遵守。一、施工内容：村内规定范围的路基整形、夯实、下水管道的安装、检查井的砌筑，混凝土路面的浇筑、路沿石的安砌等。二、施工工期：开工日期：竣工日期：三：质量要求：严格按照工程质量要求及相关规范规定进行施工，因工程质量造成的返工，费用由乙方承担。四、安全施工：乙方自觉遵守安全操作规程施工，如违章、违规造成的一切安全事故，乙方自行承担。五、工程结算方式：根据实
22、际完成的工程量结算，（即面积、体积、长度米）完成后实地测量。六、实际项目及价格：1、160厚黄沙混凝土路面75元2、砖砌水沟（挖沟、垫层、砌砖抹灰、回填夯实、盖板）350元3、混凝土路沿石安砌（100XXXX0300）35元4、下水道安装铺设（挖土、垫层、下水泥管、抹管箍、回填土夯实）直径300水泥管90元。5、污水检查井含井盖（挖土、垫层、砌筑、抹灰、回填夯实）620 元座6、人工挖土方30元立方米7、农用车300元台班8、勾机1800台班。9三轮车200元台班。10、零工，60元工日。七、付款方式：工程完工后一次付清工程款。本协议自签订之日起生效，未尽事宜，双方协商解决，一式两份，甲乙双方
23、各执一份，工程结束，款已付清，合同自行作废。甲方：（盖章） 乙方（盖章）委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）_年_月_日年_月_日建设工程施工合同建设单位：_市_区北石店镇林子村委施工单位：_县固城建筑安装有限责任公司建筑工程施工合同5项目单位： （以下简称“甲方”）施工单位： （以下简称“乙方”）甲、乙双方依照网络综合布线国家颁发的有关规范及标准和其他有关法律，行政法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 网络综合布线工程事项协商一致，订立本合同，以资共同守信。一、 工程概述：工程名称： 网络综合布线工程工程地点：二、 工程承包范围： 网络布线工程，甲方要求的网络综合布线系统
24、的全部内容。三、合同工期：合同工期总日历天数：15天，具体开工日期以合同生效次日起计算，如遇以下情况工期做相应顺延：（1） 甲方在开工前未能向乙方提供施工场地或施工场地不能满足施工要求；施工临时设施，材料仓库，施工水电、部门协调等工作未能解决，影响进场施工。（2） 经甲、乙双方协商同意，在施工中设计有变动而影响施工进度的。（3） 因自然灾害或其他不可抗拒力因素。四 承包方式:本合同中规定的工程以包工、包料、包质量、包工期、包安全的方式实施总包工程。五 合同价款及结算方式：（1） 本工程合同总价为：人民币 元，大写：元 整。（其中单点施工费：网络 元点合计 个点。如有添减按实际点数计算）。（2）
25、本合同双方约定工程款支付方式为：合同签订_日内预付全合同价40%，即人民币 元，大写： 。工程设备及材料到现场后再付全合同价40%，即人民币 元，大写： 。待整个网络工程验收合格并结算完毕后一周内甲方一次性支付全合同价的20%，即人民币 元，大写： 。（3）因甲方使用功能提高发生的设计变更导致的工程量增减，甲、乙双方以工程量联系单的方式予以确认，工程完工以后据实结算。除此之外工程量清单中没有的项目不予增加，均包含在其他项目中。（4）本合同采用固定单价，工程量清单中的综合单价不因劳动力、机械、材料、设备等市场因素价格变化而做任何变化，工程量以甲、乙双方确认的实际工程量为标准进行结算。六、组成合同
26、的文件及要求：（1）本合同协议书。（2）合同有关当事人相互之间根据本合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、联系单、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传、传真（书面文件）等。（3）双方有关工程的洽商，变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。（4）合同文件的解释以国家现行法律、法规为准，当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工作进度的情况下，由双方协商解决。七、 工程验收及质保：（1）工程质量标准：本合同工程质量要求符合国家有关工程合格等级标准。（2）乙方必须按照施工图纸，说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督。（3）乙方按工
27、程进度及时提供关于工程质量的技术资料，严格按照建设单位要求组织设备、材料、并提供设备、材料出厂合格证、说明书、进口设备的商检证明等资料。（4）工程竣工验收应以施工图纸，设计说明、设计变更通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。（5）甲、乙双方约定本工程完工以后，甲方收到乙方报告后_日内入组织验收，如超过报告_日，甲方未按时验收，视为甲方默认验收完毕。（6）验收中发现有不符合质量要求的部分，由乙方负责返工。（7）对未验收工程，在交工前乙方负责保养，并告知甲方不得使用，如甲方已经使用，即视同交验。（8）全部工程的质保：硬件设备（路由器、交换机、机柜、电源插板、面板、网线）等根据硬件厂家提
28、供的质保方式质保，线路及敷设管线非人为、自然灾害和其他不可抗拒因素导致损坏的_年质保。在质保期内如因人为或自然灾害因素导致线路中断或网络故障，乙方只提供技术支持，不对任何直接或间接性后果负责。（9） 软件类故障保修期为6个月，在质保期内如因人为自然灾害因素或运营商发生重大变化，导致网络故障或网络中断，乙方则只负责提供相关的技术支持。如超过保修期，乙方则按照甲、乙双方所商定的费用按次收费进行付费服务。八、双方的权利及义务：（1）甲方权利义务：1、有权要求乙方按时保质保量完成工程施工任务。2、向乙方提供必须的施工条件。3、向乙方提供有关技术资料图纸等。4、指派代表，负责签署相关合同文件，和处理施工
29、中的协调工作。5、依照合同约定向乙方即使支付工程款。6、及时组织验收及办理结算手续。7、提供零时库房、施工场所施工所用水电等。（2） 乙方义务与权力：1、有权要求甲方按合同约定付款。2、按合同约定要求完成施工任务。3、按照合同约定承担工程质量和保修期内质量保证责任。4、乙方遵守安全施工的相关法则，操作规程，因违反上述法规、规章、规程引起的施工安全事故均由乙方承担。5、乙方将充分考虑配合甲方及其委派监理对工程的合同意见及要求。6、指派文X向同志为工程代表，负责签署相关合同文件和处理施工中的协调工作。九、违约责任（1）由于甲方未能依约履行义务的，应赔偿乙方因此而造成的经济损失。（2）由于乙方未能依
30、约履行义务的，应赔偿甲方因此而造成的经济损失。十、争议解决方式合同发生争议时，双方应及时协商，协商不成，甲XX同意选择下列第（ ）种解决方式：（1） 可提交市仲裁机构。（2） 向人民法院起诉。十一、附则（1）合同未尽事宜，由双方另行协商解决。（2）本合同自双方代表签字盖章之日起生效。（3）本合同一式两份，甲XX方各执一份，均具有有同等法律效力。甲方： 乙方：委托代表人（签字）： 委托代表人（签字）建筑工程施工合同6发包方(甲方)：_县文物管理所承包方(乙方)：_公司依照中华人民共和国民法典和中华人民共和国建筑法的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
31、一、工程概况：_工程名称：_修缮工程工程地点：_县城工程承包范围：1、_屋面原有屋脊和屋面瓦件拆除，清扫望砖屋面;给整个屋面做防水，增加砂浆找平层、防水卷材、铺底灰、铺瓦、嵌缝、更换损坏瓦件。2、所有木质构件原有油漆面铲除、清扫、下架木刷漆、上架木绘制彩绘(达到墨线小点金的效果、但不贴金)、更换损坏的木质构件。3、_散水增加阶条石与陡板;4、重新制作月台，并增加阶条石、陡板、望柱、寻杖栏板、甬路海墁地面、如意踏跺;5、更换墙面酥碱青砖、修复墙体裂痕等;以上所用材料参照工程预算书。承包方式：包工包料二、合同价款(固定价格)金额(人民币大写)：_元整;￥_元;三、工期：_合同工期：_日历天开工日期
32、：_年_月_日竣工日期：_年_月_日按期完成不奖不罚，工期每推迟一天，罚合同价款的千分之五(5)，但总数不超过合同价款的百分之五(5%)罚款将被作为违约金从最后一次拨付的工程款中扣除。四.工程质量标准本工程质量标准必须达到国家现行工程建筑装饰装修质量验收规范的合格标准。五.安全生产乙方必须安全、文明施工，必要时工地现场应采用围护等措施，施工中造成的一切安全责任事故由乙方负责，所发生费用全部由乙方承担。六、工程款支付：合同签订后甲方应在乙方正式施工后3日内支付合同价款的20%作为预付款;工程大部分项目完成后支付合同价款的40%;工程全部完成后再支付合同价款的35%;本工程质保金为5%。七、质保期
33、：_年保修期限执行现行的国家标准建设工程质量管理条例，缺陷期内由乙方负责保修，费用由乙方承担。保修期从乙方施工完成交由甲方使用时算起，保修期结束甲方全部支付乙方该工程的质保金(即本工程5%的质保金)。八.合同的生效合同订立时间：_年_月_日本合同双方约定签字盖章后生效。九.附则.1.本合同发生纠纷后，当事双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请上级业务主管部门进行调解，解决不了的，可向_市经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。甲方(盖章)：_乙方.(盖章)：_法定代表人：_法定代表人：_或委托代理人(签字)：_或委托代理人(签字)：_年_月_
34、日建筑工程施工合同7甲方：中国XX公司_分公司，乙方：_甲、乙双方本着“互利互惠、共同发展”的原则，共同开展_行业市场，就_（包括手机、笔记本d）业务系统，乙方通过合作利用甲方的通信网络为乙方用户提供技术服务的相关事宜达成如下协议：一、合作内容1、甲方根据公司总体运营思路制定终端销售政策，乙方负责“_”专用终端的引进和销售。2、乙方通过对甲方进行业务分成的方式来收回投入成本。二、甲方权利及义务（一）甲方的权利1、根据_行业市场的发展需要，甲方有权与乙方共同选定_专用终端型号；2、甲方对订购终端制定销售政策；3、甲方有监督乙方完善售后服务体系的权利，包括：（1）提供终端备机；（2）在_区至少设有
35、一个售后服务站；（3）要求制定详尽的售后服务流程，严格按照产品相关三包规定处理终端售后问题；（4）如经售后服务维修站确认为手机故障并在可提供换机服务时间范围内的，乙方必须为用户提供换机服务。4、甲方有权要求乙方完善其终端进销体系，包括：（1）车辆要求：自有货车至少_辆，送货人员至少_人；（2）终端管理：要有完备的终端进、销、存管理体系及管理制度，并配备相应岗位负责人员；（3）财务管理：具有完善的财务核算体系及管理制度，配备相应财务人员；（4）业务联系人员：配备相关业务联系人员，用于发展用户、日常业务交涉、货物供应联系、市场销售监控等；5、对于乙方自行订购的非电信公司集采终端，甲方有权要求出示厂
36、家直供证明，否则不予扫串（二）甲方的义务1、对于乙方扫串号终端，甲方根据cda移动业务社会化运营总体思路，有义务制定符合市场发展的终端销售政策；2、对经甲、乙双方共同协商后订购的移动终端，甲方有义务申请将终端串号录入系统；3、根据市场发展需要，在终端型号上，甲方有指导乙方进行采购的义务；4、在乙方完备售后服务及终端进行销体系过程中，甲方有义务提供部分指导意见协助实施；5、各盟市电信终端公司超期未给予乙方结算，甲方有义务协助乙方向各盟市电信终端公司催缴终端补贴款；三、乙方的权利及义务（一）乙方的权利1、乙方根据市场发展需要，有自行上报进货终端型号的权利；2、乙方订购终端过程中，在满足入围条件前提
37、下，对订货终端型号有选择的权利；3、对于甲、乙双方共同协商确定后进货的终端，乙方有权利要求甲方将终端串号录入系统且制定相关销售政策；4、对于通过自身能力渗透末端销售渠道，甲方不做具体规定，乙方有权利选择渗透目标；5、乙方在完备售后服务及终端进销体系过程中，在符合电信公司相关要求的前提下，有权利提出个性化建设方案；6、乙方有权利要求甲方协助乙方向个盟市电信终端公司催缴终端补贴款，知道乙方收到相应款项后为止。（二）乙方的义务1、根据市场发展情况，针对甲方提出的终端订购需求，乙方有义务部分或全数订购；2、乙方有按甲方要求完善自身售后服务及终端进销体系的义务；3、甲方根据市场发展实际情况，对天翼终端市
38、场进行宏观调控过程中，乙方有义务按照甲方要求经营天翼终端业务；4、终端进货，出货及销售过程中，乙方有按照甲方要求进行规范操作的义务。四、资费标准1、短信费：_元条（按条）；2、功能费：_元月（自治区内不限流量费，区外流量费和超出部分按照标准资费收取）；3、d上网业务包月资费套餐：_元月人，区内不限流量，_外流量按：_元分钟计算；4、如开通其他业务，按现行资费标准收取五、分成方式1、乙方于甲方通过合作分成的方式来收回投入的成本；2、在功能、短信等费用上进行分成3、分成比例为：甲方占50%，乙方占50%六、结算周期1、甲方要严格按照合同约定的时间及时给予结算；2、每月_日前提供上个月的业务出账单，
39、双方进行对账；3、账单核对无误后，_日乙方开出与账单等额的发票送至甲方处；4、甲方依据乙方开具的发票在每月2_日前将上月结算款汇至乙方结算账户七、乙方结算账户公司名称：_公司地址：_邮编：_开户行名称：_账号：_八、违约责任1、因为不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或者不能完全履行本协项下有关义务时，可视情形部分或全部免除承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应与不可抗力发生或清除后_日内将情况告知对方，并提供有关单位的证明文件。在不可抗力影响消除后，一方或双反应继续履行合同、如不可抗力事件影响超过三个月以上时，双方应重新协商合同的履行问题；2、因不可抗力事件影响协议履行是，则延长履行协议的
40、期限，这一期限相当于不可抗力影响的时间；3、因不可抗力时间导致的费用由双方自行承担。九、争议的解决对于因为本协议履行而发生的争执，甲乙双方可协商解决，协议不成的，由呼和浩特仲裁委员会依据规则仲裁。仲裁判决是终局的，对双方均有约束力。十、合同期限本协议自双方代表签字盖章之日起生效，合同有效期限为_年。合同到期后，如双方无反对意见，有效期自动顺延；如任何一方有反对意见，在本协议到期后前一个月书面通知对方，以反对意见书面送达为标志，则本协议到期自动终止或重新谈判签订新协议。一、保密甲乙双方决定就该协议相关内容保密性采用如下防范措施：1、甲乙双方对合作内容及协议条款严格保密，不得给甲方其他竞争者透露；2、如发现因甲方或乙方过失造成协议内容或约定条款泄密的，由责任方采取相应措施承担责任，并承担相应损失。二、协议的生效、变更、终止1、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力，经双方代表签字并盖章后生效。2、在本协议有效期内，双方可以通过友好协商，对本协议相关条款进行变更或