《2023年建设工程施工合同合集（建筑施工合同完整版）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年建设工程施工合同合集（建筑施工合同完整版）.docx（85页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年建设工程施工合同合集（建筑施工合同完整版）建设工程施工合同1发包方(甲方)：xx市xx电力实业总公司。承包方(乙方)：xx省xx市xx电气安装工程有限责任公司。第一条 合同依据本合同的法律依据是中华人民共和国(合同法)和(建设安装工程合同及施工条例);工程内容及工程量是按xx能达电力设计有限责任公司设计的(xx岭110kv变电所新建工程电气部份第一卷第六册全所照明及第一卷第七册防雷接地)施工图为依据进行计算及核定。第二条 工程名称、地点和范围及内容一、 工程名称：xx岭110kv变电所全所接地及照明安装工程。二、 工程地点: xx岭110kv变电所内。三、 工程范围及内容:1：xx岭
2、110kv变电所防雷接地安装。2：xx岭110kv变电所全所照明安装。第三条 承包方式本工程甲方将工程以包工包料 按实结算下浮%的方式承包给乙方施工。(结算定额采用XX年北京地区价目本;装置性材料预算价格执行xx电力公司黔电定字(XX)04号文件颁发的(关于发布xx省电力建设装置性材料综合预算价格(XX年价)的通知);费用构成执行(电力工业基本建设预算管理制度及规定)(XX年版);根据xx省电力公司电技经(XX)43、44号文件：其它相关费用依据其它相关资料计算。第四条 工程价款支付及结算方式1. 该工程以xx省xx市xx电气安装工程有限责任公司编制的(xx岭110kv变电所全所接地及照明工程
3、预算书(其中工程款129760元)为依据签订施工合同。2. 预付款方式：按工程预算书的工程款129760万元的 %即 万元(万元整)付给乙方。3. 结算方式：工程竣工验收合格后，按审计后的结算工程款将余款在一个月之内付给乙方。第五条 工程质量标准、验收和保修条件本工程参照国家(110kv及以下电气安装规范)进行施工，相关验收标准执行国家及电力行业规定，并通过相关职能部门验收，本工程的保修期一年。第六条 双方协作事项甲方负责：一：甲方应协调好该工程与有关单位的联系，确保该工程的施工进度。二: 甲方应根据乙方施工进度及隐蔽资料及时组织有关部门进行中间验收.乙方负责：一：乙方在施工中发现问题应及时向
4、甲方反应。二：乙方应按时按期完成该工程内的所有工作内容，不得影响其他工程。三：竣工资料报有关部门审核。第七条 违约责任按国家的相关法律法规追究对方的违约责任。第八条 发生经济纠纷处理方式如发生经济纠纷，双方应本着实事求是的原则，协商解决，若不能达到目的，可向人民法院申请仲裁。第九条 施工工期本工程年月日前完工。第十条 工程承包方式本工程合同价款是该工程的:人工费、机械费、辅材费、主材费。第十一条 安全责任施工中的安全责任由乙方自行负责，独立承担相应责任。第十二条 工程造价本工程的工程款：暂定壹拾贰万玖千柒佰陆拾元整(129760.00)，本工程包工包料按实结算。第十三条 合同份数本合同正本2份
5、，双方各执正1份。第十四条 该合同经双方代表签字、盖章后生效。甲 方：(公章) 乙 方：负责人：(签章) 负责人：(签章)日期：年 月 日 日期： 年 月 日建设工程施工合同2发包人：承包人：经发、承包人协商就*“御景华庭”商住楼工程事宜达成如下补充协议：一、承包人向发包人缴纳人民币壹仟万元工程保证金。二、承包人垫资修建该工程从平基土石方至地下室负三层钢筋混凝土底板上口处。三、发包人从承包人施工该工程地下室负三层底板上口以上工程时，按承包人当月完成产值（以发包人和监理人认可为准）的80%在次月10日内支付承包人工程进度款。四、承包人完成本工程主体（钢筋混凝土工程）至设计施工图正负零时，发包人返
6、还承包人所交工程保证金叁佰万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金叁佰万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金壹佰伍拾万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金壹佰伍拾万元。承包人完成主体竣工发包人返还承包人所交工程保证金壹佰万元。此工程保证金按合同约定支付不计利息。五、承包人垫资修建部分工程款，发包人按垫资额（以发包人和监理人认可为准）的80%分五次支付承包人。第一次，承包人完成主体至正负零发包人支付30%。第二次，承包人完成主体（钢筋
7、混凝土工程）至十层发包人支付20%。第三次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层发包人支付20%。第四次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层发包人支付20%。第五次，承包人完成主体竣工发包人支付10%。此款按合同约定支付不计利息。六、承包人垫资部分工程款，发包人支付工程款：第一次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至正负零发包人支付土石方工程款总款30%。第二次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层（含地下室3层）发包人支付土石方工程款总款20%。第三次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层（含地下室三层）发包人支付土石方工程款总款20%。第四次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）
8、至三十层（含地下室3层）发包人支付土石方工程款总款20%。第五次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）竣工发包人支付土石方工程款总款10%。此款按合同约定支付不计利息。七、本工程安全文明施工费按采用定额或定额文件规定计取进入决算。八、质量保修期满两年，发包人返还承包人质量保证金45%。质量保修期满三年，发包人返还承包人质量保证金40%。质量保修期满五年，发包人返还承包人质量保证金15%，此款不计利息。保修工作产生的一切费用由承包人承担。（发包人返还质量保证金时，扣除已垫付的应由承包人承担的保修费用。）九、发包人每支付承包人工程款时，承包人提供支付款额的正规的发票给发包人。十、工程竣工验收合格承包人
9、移交给发包人，审计报告双方认可后，发包人在4个月内完成工程余款的支付。十一、本工程平基土石方，土石比按该工程地勘报告提供的数据和双方实际仗量计算，土石方运距按双方认可运距计算，其他按定额及文件规定计算。十二、承包人完成该工程至主体工程验收合格后，其施工期达到或提前施工组织设计规定工期，发包人可另支付承包人已完工程款的5%。十三、本工程竣工验收前15日，承包人提供该工程全套竣工验收资料。十四、本工程计价依据只采用、20xx版和该定额同期的定额配套文件计价，其他计价定额和调差文件本工程均不采用。发包人（盖章）：法人代表（盖章）：年 月 日承包人（盖章）：法人代表（盖章）：年 月 日建设工程施工合同
10、3发包人(全称)：_承包人(全称)：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：一、工程概况工程名称：_工程地点：_工程规模及结构特征：_工程承包范围：_工程立项批准文号：_资金来源：_二、合同工期开工日期：_竣工日期：_合同工期总日历天数_天。三、质量标准工程质量标准：_四、合同价款币种：_合同总价(大写)：_元(小写)￥：_元综合单价或费率：详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的工程报价单或预算书(非招标工程)五、组成合同的文件组成本合同的文件包括
11、：1、本合同协议书;2、中标通知书(适用招投标工程);3、投标文件(适用招投标工程);4、经确认的工程报价单或预算书(适用非招投标工程);5、本合同专用条款和补充条款;6、本合同通用条款;7、标准、规范及有关技术文件;8、图纸;9、工程量清单;10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;11、发包人或工程师有关通知及工程会议纪要;12、工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。六、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予他们的定义相同。七、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工，在缺陷责任期内承担
12、工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。八、发包人承诺发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。九、合同生效本合同订立时间：_年_月_日订立地点：_发包人和承包人约定自双方签字盖章并送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案后本合同生效。发包人(公章)：_承包人(公章)：_住所：_住所：_法定代表人：_法定代表人：_委托代理人：_委托代理人：_电话：_电话：_传真：_传真：_开户银行：_开户银行：_账号：_账号：_邮政编码：_邮政编码：_年_月_日_年_月_日建设工程施工合同4甲方：_乙方：_依照中华人民
13、共和国经济合同法和建筑安装工程承包条例的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：_；2、工程地点：_ ；3、工程内容及承包范围：祥见附表14、承包方式：包工包料，依照合同单价和甲方代表签证的实际完成工程量。合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。二、合同工期于_年_月_日至_年_月_日，总工期为_天。三、质量要求满足设计图纸要求。四、合同造价工程预算总造价：1、甲方责任：（1）乙方进场施工的一切有关手续均由甲方负责办理好，施工期间如有需要甲方出面协调解决的事项，由甲方负责协调解决。（2）甲方应协调好工地的其他施工单位，尽快清理施工场地，确保施工顺
14、利进展。（3）负责向乙方支付工程费用。2、乙方责任：（1）乙方必须按合同图纸及签证要求，保质、保量施工。（2）乙方必须遵守甲方工地规章制度，服从甲方管理。（3）乙方必须最好安全生产工作，若违章作业发生安全事故，由乙方承担全部责任。（4）乙方必须按合同工期完工。五、工期延误对以下原因竣工日期推迟延误，经甲方代表确认工期相应顺延。1、工程量变化或设计变更。2、如遇不可抗拒的客观因素不能施工。3、乙方原因经甲方代表同意顺延的其他情况。六、工程验收工程完工，乙方向甲方提供竣工资料报告和主要材料产品合格证，甲方5天内应组织有关部门进行竣工验收、办理有关签证手续。七、工程造价、付款方式及工程结束1、工程预
15、算造价：依照合同单价（附表1）和实际完成工程量结算。合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。2、付款方式：（1）合同签订之后，乙方进场施工2天内，甲方预付工程款金额为（2）工程竣工验收合格之日起，一个月内一次性结清工程余款。八、违约责任1、若乙方逾期交付使用，则按合同价的_%天向甲方支付违约金，甲方有权从待付款中扣除。2、若由于乙方原因无法按时按量完工交付使用，致使甲方受到业主处罚的，由乙方承担责任，甲方有权单方面终止合同。3、若甲方未按合同支付工程款，则按合同价的_%/天向乙方支付逾期滞纳金。4、如一方违约，按合同总价的_%支付给对方。5、本合同经双方代表签字，盖章后生效，双
16、方共同遵守，未尽事宜经双方友好协商解决，如补充协议，补充协议与本合同同等效力。九、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，均具有同等效力。甲方（签章）：_乙方（签章）：_年_月_日_年_月_日建设工程施工合同51 建设工程施工合同 (GF19990201) 合同编号: 字号 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 制定目 录第一部分协 议 书 . 1第二部分通用条款 . 4一、词语定义及合同文件 . 41.词语定义 . 42.合同文件及解释顺序 . 53.语言文字和适用法律、标准及规范 . 64.图纸 . 7二、双方一般权利和义务 . 75.工程师 . 76.工程师的委派和指令 . 87.项目经理
17、 . 98.发包人工作. 99.承包人工作. 10三、施工组织设计和工期 . 1110.进度计划 . 1111.开工及延期开工. 1112.暂停施工 . 1213.工期延误 . 1214.工程竣工 . 12四、质量与检验 . 1315.工程质量 . 1316.检查和返工 . 1317.隐蔽工程和中间验收 . 1318.重新检验 . 1419.工程试车 . 14五、安全施工 . 1520.安全施工与检查. 1521.安全防护 . 1522.事故处理 . 16六、合同价款及支付 . 1623.合同价款及调整. 1624.工程预付款 . 17 125.工程量的确认 . 1726.工程款（进度款）支付
18、. 17七、材料设备供应 . 1827.发包人供应材料设备 . 1828.承包人采购材料设备 . 19八.工程变更 . 1929.工程设计变更 . 1930.其他变更 . 2031.确定变更价款 . 20九、竣工验收与结算 . 2132.竣工验收 . 2133.竣工结算 . 2134.质量保修 . 22十、违约、索赔和争议 . 2335.违约. 2336.索赔. 2337.争议. 24十一、其他 . 2538.工程分包 . 2539.不可抗力 . 2540.保险. 2641.担保. 2642.专利技术及特殊工艺 . 2643.文物和地下障碍物 . 2744.合同解除 . 2745.合同生效与终
19、止 . 2846.合同份数 . 2847.补充条款 . 28第三部分专用条款.29一、词语定义及合同文件 . 292、合同文件及解释顺序 . 293、语言文字和适用法律、标准及规范 . 294、图纸. 29二、双方一般权利和义务 . 295、工程师 . 2927、项目经理 . 308、发包人工作 . 309、承包人工作 . 31三、施工组织设计和工期 . 3110、进度计划. 3113、工期延误. 32四、质量与验收 . 3217、隐蔽工程和中间验收. 3219、工程试车. 32五、安全施工 . 32六、合同价款与支付 . 3223、合同价款及调整 . 3224、工程预付款 . 3325、工程
20、量确认 . 3326、工程款（进度款）支付 . 33七、材料设备供应 . 3327、发包人供应材料设备. 3328、承包人采购材料设备. 33八、工程变更 . 33九、竣工验收与结算 . 3432、竣工验收. 3433.竣工结算 . 34十、违约、索赔 . 3435、违约 . 3437、争议 . 34十一、其他 . 3538、工程分包. 3539、不可抗力. 3540、保险 . 3541、担保 . 3546、合同份数. 3547、补充条款. 36承包人承揽工程项目一览表 . 37发包人供应材料设备一览表 . 38建筑工程质量保修书. 39 3建设工程施工合同6甲方：乙方：施工地点：工程项目名称
21、：经甲乙双方共同友好协商，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法与相关法律法规的条款，本着平等、自愿、守信的原则，达成协议如下：一、甲方土桥社区 建设工程交由乙方承建，所承建的项目有社区道路、给排水设施、社区绿化、公益设施、新农村住房等新农村规划区域内的建设项目。二、乙方在项目建设施工过程中要按安全规范要求进行施工，对所有的安全生产负有全部责任，定期开展安全教育，避免安全事故发生，严把质量关，实行岗位责任制，每一个环节都必须落实到人。三、甲方将水、电安置到施工现场，施工用地的一切拆迁工作均由甲方按施工要求负责全部拆除，实施无障碍作业并做到“三通一平”,否则影响施工进度由甲方承担责任，甲
22、方应向乙方提供甲方已确认过的施工图纸和相关的工程确认文书，依保障乙方施工的准确性。甲方要配备专人全力协助乙方开展施工，协调施工中出现的问题及施工队与村民之间的纠纷。四、本工程采取分项、分期的方式，甲乙双方要在施工前订立工程附加协议，以确定该项目工程量、工程进度、工程款拔付方式及其它要求。五、道路工程给排水工程及其它公益设施，乙方应按甲方指定的工程总量的10%为一个结算段与甲方进行结算，待该项工程全部结束时，甲乙双方将全部款项全部结清。六、新农村建设的户型要求按甲方提供的图纸由乙方进行施工。七、工程款由甲方按照乙方每期实际施工进度分期付款的方式进行结算，基础完工（士0）甲方付乙方总工程款的10%
23、,一层板完工甲方付乙方总工程款的30%,二层主体完工甲方付乙方总工程款的40%,室内毛墙、毛地、室外外墙漆完工、入户门安装完毕，甲方付乙方总工程款的20%.八、施工图纸和每平方造价以甲方签字盖章后为确认依据。九、附加协议1、社区道路 原有路面的基础上加宽6米并取直，每平方120元2、按实际工程量结算，20cm三七灰土垫层18cm,30砼路面。2、社区排水沟全封闭排水沟，每米造价30元/m2,按实际工程量结算，242m1m,阴井：按实际工程量结算，每个造价150元。十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方盖章签字后生效，未尽事宜另行协商。甲方（签字）： 乙方（签字）：年 月 日建设工程施工合同7甲方：