《2022防水施工合同范本_2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022防水施工合同范本_2.docx（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022防水施工合同范本防水施工合同范本1甲方：联系电话：乙方：联系电话：甲方位于新城三组56号建有住房一栋，为了维护甲乙双方共同利益，保证施工质量和平安施工，经甲乙双方同等协商，签定本施工协议。1、乙方进户后，应实地勘察，会同施工人员作好平安生产方案，否则条件不成熟不应施工。2、施工中的平安防护器材必需配置到位，否则不得施工，在施工操作中造成意外人身损害和事故造成的损失应由乙方负责。3、乙方应保证工程质量，(参照当地工程水平)甲方不得过份挑剔，如因返工，费用由乙方负担。4、工程总施工量 平方米，计人民币 元，工程完工后一次性付清费用，甲方不得拖欠。5、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，本合同
2、从签字之日起生效，未尽事宜，由甲、乙双方共同协商。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日防水施工合同范本2甲方代表：_乙方代表：_为了工程顺当进展，保质保量如期完工，本工程中涂料部分由甲方承包给乙方施工，为了明确施工中双方职责，经双方协商签定以下协议：一、工程名称：_。二、工程内容：本工程的内外墙墙面涂料及屋面防水。三、质量要求：按图纸、现行有关规范规定、工艺要求进行施工、达到合格。四、工艺及材料要求：外墙面采纳外墙环保腻子、阴阳角顺直，水泥漆采纳合格的外墙水泥漆一两面涂刷匀称。五、结算方法：1.外墙墙面水泥漆(按实际绽开面积计
3、)：每平方米为元。2.内墙面乳胶漆(按实际绽开面积计)：每平方米为3.内墙面补灰两遍，天棚模板底(按实际绽开面积计)：每平方米为元。4.内墙天棚模板底补灰两遍，(按实际绽开面积计)：每平方米为元5.屋面防水SBS卷材，每平方米为元，981复合物水泥基每平方米为元。六、付款方法：工人进场时付两万元作备料款，刮腻子后给付本项目总价的30%，(含贰万元备料款)底，漆涂饰后给付本项目总价的65%，余款5%待工程竣工验收合格后一个月内付清。七、其他事项：1.工人进驻住宿、炊事房等生活设需，炊事员、煤、柴、临时照明均由乙方自理。2.施工中所用的一切工具均有乙方自供。3.乙方进入工地施工的人员，组长应对其进
4、行入场教化，与甲方签定平安生产责任状，必需遵守工地各项有关制度，在施工中发生平安或质量事故，由乙方责任引起的他人平安，应由乙方负责赔偿。八、本合同一式两份，加以双方各执一份，未尽事项，双方另行协商解决，本协议至工程款付清后，自行失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日防水施工合同范本3发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：经双方协商就乙方承包甲方平遥县净化中学老师宿舍楼外墙塑钢门窗制作、安装工程，达成以下协议；承包形式：包工包料结算方式；以实际安装门窗面积计算，按 165元/平方计算。 工程质量标准：优良付款方式；工程分
5、三期付款。（一）合同签订时甲方先支付: 10000元的预付款（二） 门窗全部安装完成后付10000元（三）工程竣工验收后，甲方向乙方支付工程总额的尾款。乙方按时完成甲方合同内的施工任务，听从甲方管理人员的管理，做到文明施工。乙方必需采纳优质门窗材料，保证工程的门窗质量。因质量造成的门窗问题乙方要免费修理。施工中乙方要做到平安第一，因乙方施工造成的平安事故，甲方不负责任。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。 甲方签章：乙方签章：年 月 日 年 月 日防水施工合同范本4甲方：乙方：为了防止公司综合楼漏水依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,经双
6、方洽谈和协商，就甲方确定托付乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议，内容如下。第一条：工程概况1。工程地址：湖北随县开发区2。工程项目：公司综合楼楼面厕所地面防水。3。施工内容：甲方要求乙方，防止楼顶。厕所地面漏水，漏雨的目的。4。承包方式：包工不包料、包工期、包质量、包平安。其次条：工程价格：1。屋面SBS每平米8元(含燃气)2。厕所丙纶布每平米 元第三条:质量要求1。施工中甲方如有特别施工项目或特别质量要求，双方应协商解决。2。工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外，还应当达到甲方要求的质量标准：施工后，楼顶整体平面平整，无鼓包，接口坚固，密封好，排水口流水通畅，室内外各处无任何
7、漏水痕迹。第四条：工程工期1。 工程时间：自20xx年10月26日开工，至20xx年10月30日竣工。2。 假如因乙方缘由而延迟完工，每日罚款500元。第五条：付款方式1。工程完工后付工程款70%，甲方保留5%工程款作为工程修理押金，2。工程保修期三年，在工程交工后三年内，工程质量出现任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款的5%(工程修理押金)拨付乙方。第六条：施工平安：乙方必需保持施工现场整齐，并遵守甲方公司平安管理的有关规定，对 施工人员人为造成的担心全后果负全责。2。施工结束后，由公司派人对施工布局、施工质量进行验收，凡是没有达 到要求的不符合标准的地方，重新施工，返工全部
8、费用由乙方自行担当。第五条：合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力 。甲方:乙方：年月日：防水施工合同范本5施工单位：_公司（以下简称甲方）承包单位：_有限公司（以下简称乙方） 经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司_防水工程托付乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，根据确保工程质量、工程进度、工程平安的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一 、总则1工程名称：_2工程地点：上_3工程内容：依据公司_工程施工联系单和设计变更通知单要求，_防水工程采纳_防水涂膜（_厚），_防水工程采纳_防水涂膜（找平层上作基层处理）。二、
9、承包方式乙方包工、包料、包质量、包管理、包平安、包进度等总包方式。三、工程造价_防水每平米_元；_防水每平米_元。结算时按实际面积结算。四、质量标准乙方应确保公司_防水工程达到优良标准，严格参照_省防水工程新规范标准_和_市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整匀称，与基层有肯定粘结力，达到设计厚度等质量要求。五、双方责任1. 甲方责任：（1）应提前提出施工安排，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。（2）应提出工期安排，但应考虑到天气及人力等不行避开的因素，工期顺延。（3）协作乙方施工，如供应必要的垂直运输、工人工地住宿等。（4）甲方有权对乙方在施
10、工过程中的工程质量进行监督检查，发觉问题，提交乙方限时整改。2乙方责任：（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及_市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后运用，必要时由甲方抽送市建科院检验合格后运用。（2）协作市建公司梅XX生活基地整体进度，按甲方提出的施工安排施工，除不行避开的因素外，不得人为拖延。（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的惩罚。（4）应严格按防水工程标准规范施工，发觉问题，刚好自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修_年。 六、付款方式本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完
11、工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_%给乙方，留_%的工程款作保修金，_年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。 七、其它本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待_年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方：（签章）_代表：_乙方：（签章）_代表：_防水施工合同范本6发包方（甲方）：河南省仁景建筑工程有限公司承包方（乙方）： 上海韬俊防水工程有限公司依据中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法及其它相关法律、法规，结合本工程详细状况，经双方友好协商，订立如下合同条款，以资双方共同遵守。第一条、工程概况1、工程名称：南熙福邸项目二标段防水工程
12、2、工程地点：郑开大道、永胜路围合地块其次条、承包范围及承包方式1、承包范围： 南熙福邸标段防水工程 10#、11#、12#楼及地库一半的本工程全部SBS 防水卷材，按图纸、规范、标准要求节点构造施工。2、本合同价为包干价格，为防水材料到达施工现场并施工完毕验收合格的结算包干价格。3、承包方式：包工包料。4、依据甲方认可的设计图纸、国家及地方相关规范、规定，和甲方的技术交底、包施工、包全部施工用主材及全部辅材、包质量、包工期、包平安、包文明、包风险、包保修等方式承包。材料装卸、运输全由乙方负责，费用由乙方负担，并担当全部运输、装卸及试验检测费用。第三条、结算包干价格及结算原则1、主楼及地下车库
13、筏板1层4厚SBS防水（含点粘350号石油沥青油毡一层）包干价单价为 46 元/m2 （含税价）。材料规格：主楼及地下车库筏板防水面积暂定： 2万 ；2、地下室外墙1层4mm厚SBS防水包干价单价为 46元/m2，4、层面、阳台、卫生间防水暂不定5、防水材料名称为：锦绣牌 ；材料规格： 4厚、聚酯胎、-20。6、本合同总价以实际防水面积和总价以最终以图纸结算为准。7、以上包干结算单价包含但不仅限于人工费、材料费（包含全部材料，比如SBS材料、SBS附加层、辅材、燃料（汽油）、结合层用料等）、材料复检试验费、施工用机械设备费、施工损耗及节点增加处理、运输、装卸、搬运、临时设施费、平安措施费、文明
14、施工费、已完工程爱护费、保证工期措施费、社保费、保险费、规费、利润、管理费、税金等完成SBS防水工程必备工序等一切费用。在合同履行期内，不受市场价格因素或因其它任何因素改变及政策调整而调整。8、工程结算量为结合施工图纸、设计变更及相关技术文件以甲方、建设单位工程部、监理、造价限制部和乙方共同确认的实际铺贴面积进行计算。搭接面积及附加层面积（包含损耗）、管边收口、雨水口和落水口卷材收口等已考虑在单价内，不另计算。9、工程竣工后，乙方应向甲方单位供应两套完整的竣工资料，并且所供应的资料必需符合质监站标准的竣工资料，否则不予结算。10、结算由乙方编制，甲方负责审核，并经甲方成本部审核确认。第四条、付
15、款方式1、本工程不支付工程预付款。（垫资）2、本工程SBS防水工程（单项）全部单体施工结束后在主体封顶支付至完成工程量总价款的85%，竣工验收后支付到95%。提交完整的竣工资料，没有质量问题、移交问题和遗留问题后，一个月内完成结算。结算上报甲方终审双方确认后，。留5%作为质量保证金，质保期为3年。质保期满无质量问题后无息付清质保金。3、每次付款均以转账形式发放给乙方。甲方支付工程款时，乙方均需先开具正规合法的符合工程项目单据。3、甲方付款时由乙方委派专人办理正式收款手续及相应票据，其他人员无权办理任何支款事宜。第五条 工期1、乙方应按甲方供应的施工进度安排或单项工程工期书面通知为准支配施工，配
16、足必要的施工人员及工具，不得因为工具、人力不足而影响工期。若工期达不到进度支配要求时，乙方应刚好实行措施：如加班、加点、加人员，否则甲方有权单方面组织人力、物力进行施工，其单价按本合同单价的贰倍从乙方施工完成量中扣除；若乙方工期严峻滞后（即施工进度与安排进度差距10天以上的）甲方有权单方解除本合同，乙方在两天内无条件退场，甲方有权不支付乙方剩余工程款。2、工程完工日以该工程验收合格之日为准，若部分工程预验达不到质量要求标准，乙方需无条件返修直至达到本合同要求标准，其费用和工期延误的责任及费用由乙方自行担当。3、乙方若无法在以上约定的期限内完工，乙方每延误工期壹天向甲方支付3000元的违约金，乙
17、方同意甲方干脆从应付给乙方的工程款中扣除；若由甲方缘由造成的工程延期，乙方必需在发生后三日内报送甲方签证认可，方可延期且不予扣款。第六条 质量及验收1、本合同签订以后，乙方自然纳入甲方质量管理体系中来，必需听从工程部、监理及总包检查监督、管理。2、承包方必需具有相应防水工程资质等级，并派与工程相应等级的项目经理和专业技术人员现场管理施工。本工程质量必需按现行国家建筑工程施工质量验收统一标准、屋面工程质量验收规范要求的合格等级，并按合格质量等级组织施工，合格品率达到100%。凡不符合本合同约定质量标准的必需修复至合同约定标准，其修理返工等全部费用及责任均由乙方担当。3、乙方依据施工方案、技术交底
18、及相关质量规程要求进行施工，完成每道工序，都要甲方工地代表签字认可后，方可进入下道工序。4、工程竣工工序：乙方闭水试验需报总包项目部、监理部、甲方代表现场验证检查并做好记录、签字完成后，应以书面竣工验收申请表通知甲方，甲方在收到验收申请后的三个工作日内必需组织进行竣工验收，在竣工验收报告上签字。5、工程竣工验收后保修期2年，在保修期内因施工质量引起全部质量及渗漏问题， 由乙方负责并无偿修复。6、甲方有权对不符合质量标准的工序拒绝签字，对不符合质量标准的工程拒绝验收。7、质量要求：达到国家标准。执行国家规范JC/T690-20xx, GB 50207-20xx。8、其他要求：甲方技术交底作为合同
19、附件具有同等法律效力，每个施工方案必需经项目部批准后执行。第七条 施工管理与平安1、乙方应听从甲方项经部人员的指挥、支配，并接受甲方、监理及项经部对工程质量、平安生产、文明施工的检查、监督。乙方达不到国家和地方政府有关规范、标准和法规条件规定的要求应刚好组织整改，否则，责任由乙方负责。2、乙方班组劳务工人应遵守平安和生产操作规程和按项目部平安技术交底进行操作，爱护甲方的平安设施，并听从甲方平安监督，如发觉乙方违反平安操作规程冒险作业，甲方有权停止乙方作业，所造成的工伤、事故（含造成第三方人身、财产损失）及工期延误，其责任均由乙方负责。乙方工作人员违规作业和不戴好平安帽、穿拖鞋等劳务人员的，乙方
20、向甲方支付30-100元/次的违约金，乙方同意甲方干脆从应付给乙方的工程款中扣除；若造成人员伤亡，一切法律、经济责任均由乙方负责。3、乙方不得聘请“三无人员”，工人进场应持有身份证、务工证、就业证、计生证（婚育证）。4、乙方应搞好班组之间、各工种之间的团结、和谐相处，不得发生斗殴、打群架、酗酒、宿娼等违法行为，一旦发生乙方向甲方支付1000元/人次的违约金，乙方同意甲方干脆从应付给乙方的工程款中扣除。5、管理人员和特别工种应持证上岗，无操作证人员严禁操作。全部参与施工的人员均穿戴好个人防护用品。6、本工程必需由乙方在施工现场干脆管理和指挥现场施工生产，假如乙方未在施工现场干脆管理和指挥现场施工
21、，乙方应向甲方支付违约金 1000元并赔偿甲方全部损失，同时甲方还有权单方解除本合同，甲方解除本合同的，乙方应马上无条件退场、撤场。乙方必需与施工工人签订用工合同，每月按时足额发放工人工资，否则产生工资纠纷和政府执法部门罚款由乙方自负，经甲方要求乙方不予解决的，甲方有权干脆代乙方发放工资并将该项费用从应付乙方工程款中双倍扣除。7、进入现场人员必需听从保安人员的管理，并出示有关证件，保安人员有权拒绝无证人员及看法不好的劳工进入现场或住宿区。8、本协议一经生效，双方不得解除，乙方未完工而终止本协议的除未结算的工程款甲方有权不予支付外，乙方应当赔偿甲方全部损失。9、乙方应负责对已完成工程的产品爱护工
22、作，如未实行爱护措施造成已完工产品损坏或对其它专业产品损坏的，乙方应负责修复并赔偿。第八条 材料管理1、乙方自行选购全部施工用材料、机械工具以及必要的个人劳防用品。全部材料的品种、规格必需符合国家有关的验收规范及标准要求。防水施工合同范本7甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法a；a；、中华人民共和国建筑法a；a；及其它有关法律、法规，遵循同等、自愿、诚恳守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一样，订立本合同，供双方共同遵守。一、 工程概况：处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米1、工程地点：_市_区下马槽宜化循环经济工业园区2、工程名称：湖北X
23、X新型材料有限公司10配电房防水屋面处理3、工程内容：新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚，-15a；de)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。二、 承包范围及方式：包工、包料、包质量、包平安、包进度、包文明施工。三、 主材选用及工程价款等：1、 选用材质：3B 防水卷材，乙方在施工前必需供应材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)3、 施工厚度要求：采纳外3厚 B防水卷材4、全部包工包料，单价为 27元平方。6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此
24、价格为含税人民币价格。四、 工期：按甲方项目部所支配的进度施工。五、 工程质量：1、工程质量标准：合格工程质量标准。2、承包人施工质量必需达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必需符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-)，防水施工所用的材料必需有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁运用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为_年。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 27元，该铺贴面积仅指
25、铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人担当，不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严峻滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。七、工程款支付方法：1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满后的_日内，由发包人无息退还给承
26、包人。保修期间出现保修事务时，保修金不足部分由承包人交付。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。自行解决民工食宿。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款。十、平安施工 文明施工平安生产，文明施工由承包人负责并担当其费用；施工起先前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外损害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人担当。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最
27、高封顶数额，其余由承包人担当。十一、工程转包和分包本工程严禁分包和转包；一经发觉，发包人可马上与承包人解除合同，工程款不予支付。十二、保险承包人应为其工地全部施工人员以及进入工地人员办理人身意外损害保险、承包人的财物保险等。十三、工程质量保修本防水工程的保修期为_年；承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，担当本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以托付他人修理；发生紧急抢修事故的.，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。十四、
28、违约责任：1、 在施工过程中，乙方必需做好做足一切平安措失，如发生任何平安事故均由乙方担当一切责任。2、 乙方所供应的产品必需符合合同所规定且必需达到国家规范要求，否则一经发觉所造成的损失由乙方担当，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必需向甲方支付合同总款20%的违约金。3、 乙方必需根据合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发觉，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必需向甲方支付合同总价款2倍的违约金。4、 合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必需向甲方支付合同总款20%的违约金。5、 在乙方施工期间，乙方工人必需
29、听从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品德为，否则一经发觉，所造成的损失由乙方担当，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权干脆在乙方工程款中扣除。6、 在保修期间(保修期为_年)，如发生任何质量问题，乙方必需在接甲方电话通知24小时进行修理。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权干脆在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。7、 在全部完工后，乙方必需向甲方供应验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。8、 工程全部完工后，乙方必需做到场地干净整齐、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理
30、，所造成的损失由乙方自行担当，所发生的费用甲方有权干脆在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。十五、其他事项：1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、 本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：甲方负责人签字： 乙方负责人签字： 签约日期： 签约日期：防水施工合同范本8防水工程施工协议发包方(甲方)：发包方(乙方)：依据中华人民共和国合同法以及其他有关法律、法规的规定，结合本工程详细状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳原则，甲方将 防水工程包工包料分包给乙方施工。为明确甲乙双方的权利和义务，特签订本合同
31、，以便双方共同遵守。一、承包范围、单价和计量方式二、选用防水防潮材料：SBS卷材在天马、蜀羊中选用。丙伦为300g海王。三、合同工期：工程总工期为30天，如遇雨天则工期顺延。四、验收以国家有关规范规定验收。五、付款方式：材料进场付80%，工程竣工后付至总价款的95%，余款在法定保修期满后支付(不计利息)。六、甲方交给乙方须要做防水（防潮）的基层必需坚实、平整、光滑、无浮沙、掉灰现象，坡度、泛水、挡水线、阴阳角等细部节点应符合规范要求。七、乙方将防水工程施工完毕，自行做二十四小时闭水试验，在无任何渗漏现场后交给甲方，此后甲方人为损坏防水层，乙方再次施工，应按实际工作量向甲方收取人工、材料费。八、
32、乙方负责原材料送检发生的费用并刚好供应复试检测报告、合格证和相关检测技术资料进行给甲方。九、保修、修理：本工程乙方免费保修五年，保修期过后，乙方承诺接着修理，只收取材料成本费。十、未经双方同意，单方终止或废除合同的要承受未执行合同金额作为违约金。 十一、因合同发生争议双方应协商解决，协商不成任何一方可向人民法院起诉。 十二、附规：1、本合同经双方代表签字或盖章后生效：工程决算完毕及保修期满费用结清后合同自行失效。2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。甲 方（签字盖章）： 乙 方（签字盖章）代 表：代 表：联系电话：联系电话： 年月日 年月日防水施工合同范本9发包单位：北京国佳德宇科技建筑有限
33、公司 （以下简称甲方）承包单位： （以下简称乙方）依据中华人民共和国建筑法和中华人民共和国经济合同法及本工程详细状况，经甲、乙双方协商一样，签订本合同书，以约束双方共同遵守。一、 工程名称与地址：财政部驻陕西省监察专员办（中财大厦）二、 工程范围与内容：屋面4mmSBS防水，原爱护层拆除， 新做爱护层。三、 承包方式：包工包料四、 材料：品名 规格等级 。五、 工程造价：每平方米元，（包含辅料及人工费）竣工后按实际面积结算。施工面积为 m2,总工程款为 元整。六、 工程期限：开工 20xx年xx月xx日竣工 20xx年xx月xx日（遇雨顺延）七、 结算方式：材料及人员入场经甲方确认符合合同要求
34、付总工程款的 ，完工阅历收合格后付 ，余 作为质保金一年后一次付清。八、 甲、乙双方责权：、 甲方应向乙方供应本防水工程的有关设计图纸的书面材料，乙方应按设计标准及施工工艺施工，并经甲方开出的开工通知单。2、 甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前，共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察，对前道影响防水施工的条件由甲方负责解决。3、 甲方应为乙方施工所需库房创建条件，乙方应敬重甲方的管辖权及有关规章制度，接受甲方的监督管理，保证文明平安施工。4、 乙方应按规定向甲方供应施工的有关复印件，刚好向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应对乙方进行工序、质量刚好验收。5、 工程保修期三年，质保期内因乙
35、方施工或材料缘由造成的渗漏，乙方接通知后马上组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行修理，不取任何酬劳，全力做好保修期内的服务工作。甲方运用不当或自然灾难等造成的防水层破坏，乙方不负其责。九、 其他约定：、 施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程，应按国家建筑防水标准执行施工，双方协商价格。2、 乙方应如期完成施工任务。施工期内因气候影响，现场施工条件的限制，由甲、乙双方刚好协调，合同工期相应顺延。甲方不按合同付款，从而影响工期，责任由甲方担当。3、 施工期内，乙方人员应无条件听从甲方平安管理，但乙方应自行提高施工人员的平安生产意识，施工中如甲方平安设施不妥，乙方也没有提出异议，施工所造成的伤亡
36、，其经济损失由乙方自负。4、 施工期间甲方可进行材料抽检，在权威机构检测的费用由甲方担当。5、 未尽事宜，甲、乙方随时协商，签订补充协议，作为本合同附件。6、 本合同一式份，甲乙双方各执份，本合同自签订之日起长期有效。甲方：北京国佳德宇科技建筑有限公司乙方：法定代表人或托付人： 法定代表人或托付人：地址：北京大丰台区成寿寺路5号鑫源国际大厦地址：电话： 0 0-67909500 电话：防水施工合同范本10承揽方:河南安信达防水有限公司黑龙江分公司（以下称乙方）定作方:哈尔滨振阳建筑工程有限责任公司（以下称甲方）依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，结合工程详细状况可经甲乙双方
37、友好协商，同意签订的义务，中途一方不得擅自更改或解除，双方共同遵守。1、 承揽名称：、方式、地点、竣工日期。a、 承揽项目名称：北树小区6#楼b、 承揽项目地点：哈尔滨道外区三棵树大街三机街、北树小学、天恒小区地段c、 本工程自20xx年 月 日开工自20xx年 月 日竣工,中途遇不行抗力因素,则一方应向另一方作出书面报告且需得另一方的书面同意。d、 承揽方式：包工不包料。e、 承揽价格：以实际粘贴面积4.5元/计算。f、 工程量计算方法：每层以实际施工面积为准分别计算面积，搭接不另行计算面积，附加层及卷边单计算面积，附加层宽度及卷边高度以实际施工尺寸为准。2、 承揽工程内容：窗台SBC120
38、防水层、屋面SBC120隔气层、防水层、屋面SBS防水层、厨房、卫生间防水层。3、 质量标准：a、 材料由甲方自行进场。b、 施工质量：根据防水工程施工规范，结合本公司专业技术工程质量达到优良，符合国家防水工程验收标准。4、 付款方式：工程完工验收后 天内，结算全部工程款，置留工程总造价的 %保修金，保修到期后置留的保修金全部付给承揽方。5、 验收方法：工程完工当天，双方共同验收，验收结束后，甲方技术员出具工程量承认单。6、 工程保修期限：本公司承诺工程质量保修5年，5年内因施工工艺造成的漏水，由承揽方无代价修复，如承揽方拒绝修理，甲方可以不付给乙方预留的 %保修金，若因人为或结构变形等其它缘
39、由造成的渗漏水，承揽方不负责。7、 工期：依据定作方的要求而定。8、 平安施工条例：1）、定作方应向承揽方有关人员进行有关的特别平安管理规定介绍。由于定作方未进行有关特别平安管理规定介绍造成平安事故，定作方应担当肯定责任。2）、承揽方有关人员进入定作方施工现场应遵守定作方有关制度。3）、由承揽方人员因违反有关管理造成平安事故，责任由承揽方负责。9、 纠纷的处理：发生纠纷双方应协商解决，协商不成时，任何一方可以通过法律解决。10、 期限与其它：本合同自双方签字，盖章之日起生效，五年修理期过后、当日修理款全部结清，合同自动失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应双方进
40、行协商，作出补充规定，补充规定与合同同等效力。任何一方如未得另一方书面同意就解除合同的，则需支付另一方本工程合同总款的20%作为违约金和由此引起的一切费用。本合同一式二份，定作方一份、承揽方一份。定 作 方：承 揽 方：定作方代表：承揽方代表：20xx年 月 日防水施工合同范本11建设单位：_省省直属机关事务管理局(以下简称为甲方) 承包单位：(以下简称为乙方)为保障甲乙双方合法权益，依据中华人民共和国合同法及相关法律，经双方协商同意，按下列条款订立本合同：一、工程概况：1、工程名称：_省法制办屋面防水改造工程。2、工程地点：督院街。3、工程内容：A、屋面：结构层上重新找坡(兼保温层)、找平层
41、、新做B防水卷材、爱护层、屋面刚性防水层。B、墙面：、找平层、新做B防水卷材、爱护层压光。C、详细做法详见施工图。二、工期和质保期：1、按甲方要求，遇雨顺延。2、防水工程质量保修期_年。三、承包方式：1、乙方包工、包料、包质量、包管理、包进度、包平安，结算时按实际施工面积为准。2、乙方应确保公司屋面防水工程达到优良标准，严格参照新规范施工及甲方要求施工，防水工程保证不起皮、不露点、不分层、不漏水，平整匀称与基层有肯定粘结力，满意房屋综合验收的要求。四、甲方责任：1、非乙方施工的缘由，甲方应协作乙方做好施工协调工作。五、乙方责任：1.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料奢侈或误工损失，由乙方担当
42、。非乙方的缘由造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。2.乙方在施工现场出现的平安事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己担当。甲方不担当连带责任。六、合同价：合同价暂定：18.5万元(大写：壹拾捌万伍仟元整)，最终以审计审定金额为准。本工程计价方式采纳建设工程工程量清单计价规范(GB50500-)及其配套文件和_年_省建设工程工程量清单计价定额及其配套文件作为计价方式。平安文明施工费按满额计取。材料单价按施工同期的_市建设工程造价信息所列的单价(包括厂商报价)执行。七、付款方式：合同签定乙方进场后，按工程总造价的 30 %工程款支付预付款，工程完工并验收合格
43、后支付到总工程款的97%，剩余总造价的3%在工程竣工_年以后支付。八、违约责任：甲、乙双方任何一方违约所造成的损失由违约方负责。九、本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力，未尽事宜，双方共同协商解决。甲方：甲方代表签字(盖章)：乙方： 乙方代表签字(盖章)：_年_月_日防水施工合同范本12甲方： 联系电话：乙方： 联系电话：甲方位于新城三组56号建有住房一栋，为了维护甲乙双方共同利益，保证施工质量和平安施工，经甲乙双方同等协商，签定本施工协议。1、乙方进户后，应实地勘察，会同施工人员作好平安生产方案，否则条件不成熟不应施工。2、施工中的平安防护器材必需配置到位，否则不得施工，在施工操作中造成意外人身损害和事故造成的损失应由乙方负责。3、乙方应保证工程质量，（参照当地工程水平）甲方不得过份挑剔，如因返工，费用由乙方负担。4、工程总施工量 平方米，计人民币 元，工程完工后一次性付清费用，甲方不得拖欠。5、本协议一式