《2022建设工程监理合同范本_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022建设工程监理合同范本_1.docx（93页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022建设工程监理合同范本建设工程监理合同范本1一、业主托付监理单位监理的工程（以下简称本工程）概况如下：工程名称：_；工程地点：_；工程规模：_；总投资：_；监理范围：_。二、本合同中的措词和用语与所属的监理合同条件及有关附件同义。三、下列文件均为本合同的组成部分：1监理托付函或中标函；2工程建设监理合同标准条件；3工程建设监理合同专用条件；4在实施过程中共同签署的补充与修正文件。四、监理单位同意，根据本合同的规定，担当本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。五、业主同意根据本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。本合同的监理业务自_年_月_日起先实施，至_年_月_日完成。本合
2、同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本_份，各执_份。业主（盖章）：_监理单位（盖章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_地址：_地址：_开户银行：_开户银行：_帐号：_帐号：_邮政编码：_邮政编码：_电话：_电话：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_建设工程监理合同范本21.建设单位在( )合同中担当了项目的全部风险。A.单价B.总价可调C.总价不行调D.成本加酬金合同2.某设备安装施工合同约定的开工日为2月1日。由于土建承包人延误竣工，导致安装承包人实际于2月10日开工。安装承包人在5月1日安装完毕并向工程师提交了竣工验收报告，5月10日起先进行5天
3、启动连续试车，结果表明施工安装有缺陷。安装承包人根据工程师的指示进行了调试工作，并于5月25日再次提交恳求验收报告。5月26日再次试车后表明安装工作满意合同规定的要求，参加试车有关各方于6月1日签署了同意移交工程的文件。应以( )的时间与合同工期比较，判定承包人是提前竣工还是延误竣工。A.2月1日至5月10日B.2月1日至5月25日C.2月10日至5月26日D.2月10日至6月1日3.承包商的施工虽已达到基本竣工的条件。但由于受非承包商缘由的外部客观条件影响而不能进行竣工检验，对该部分工程工程师应认为( )。A.已经竣工不需再进行竣工检验B.已经竣工但还需在缺陷通知期内进行补充检验C.需经检验
4、后才能判定是否竣工D.尚未竣工4.业主对分包合同的管理主要体现在( )。A.对分包合同权利义务如何约定B.对分包工程的批准C.对分包合同当事人的选择D.对分包工程发布开工令5.FIDIC分包合同条件规定，假如属于工程师不认可分包商报表中的某些款项，( )在应付款日之前刚好将扣发或缓发分包款的理由通知分包商，承包商则不担当逾期付款的责任。A.工程师B.业主C.承包商代表D.工程师代表6.FDIC施工合同条件规定的保留金属于( )。A.合同价内的暂列金B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程款7.依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明( )。A.工程照管责
5、任移交B.承包合同的全部义务已完成C.缺陷通知期起先D.可以办理竣工结算8.FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是( )。A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定B.争端裁决委员会成员的酬劳应由业主担当C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为9.依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是( )。A.合同关系主体为业主和指定分包商B.指定分包商工作内容为承包商必需完成范围外的特定部分C.承包商对指定分包商违约的行为担当责任D.由工程师负责协调管理10.FIDIC施工合同条件中的暂列金，是( )
6、的一项款额。A.不计入合同价格之内B.用于不行预见项目运用C.由工程师或承包商代表限制运用D.特地用于承包商施工范围内工程运用答案： 1.D 2.C 3.B 4.B 5.C 6.D 7.A 8.D 9.B 10.B建设工程监理合同范本3甲方：_地址：_邮码：_电话：_法定代表人：_职务：_乙方：_地址：_邮码：_电话：_法定代表人：_职务：_依据中华人民共和国合同法之规定，经双方在同等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。第一条 监理项目范围甲方托付乙方，按本合同书要求进行_工程项目的_施工监理，监理范围：_ 质量限制、进度限制和投资限制工作。其次条 期限费用服务期限为_年_月至_年_月
7、。总费用为：_万元。第三条 条款定义1甲乙双方的监理依据是建设监理试行规定和其他有关规定以及施工承包合同。2甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面对国家负责。乙方受甲方的托付，作为本项目监理单位，依据本合同书进行监理工作，行使给予的权力和责任，对甲方负责。3本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b服务范围与内容中具体说明。4本合同书所指的监理费用及支付方法在附录d中具体说明。5在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特别状况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。双方联系的详细规定（代
8、表、地点、方式等）在特别条款中订明。第四条 本合同书的起先、完成与变更。1按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书马上生效。2监理单位应按本合同书特别条款中所订明的期限起先其服务。3监理单位应按本合同书特别条款中所订明的期限完成服务。4假如状况改变，致使合同书需变更时，必需经双方书面同意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。5假如如本合同书需延长（不行抗力等），甲乙双方应签订补充合同，或在特别条款中事先加以说明。6合同签约后出现国家法律、法规和政策等改变时，合同双方经协商后可做调整，并在特别条款中详细说明。第五条 甲方的权力与责任。1甲方依据监理合同对乙方的工程进
9、行督促和检查。2甲方若认为乙方履行合同不力严峻影响工程进度，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至终止合同。3对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最终确定并按国家规定的基建程序办理。4甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录c按时向乙方供应规定的设备、设施和材料。5甲方应向乙方供应本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特别条款中明确供应的方式、份数与回收、保密等方法6甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。7甲方应在特别条款中双方订明的期限内，对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出确定。8甲方依据附录d按时支付乙方监理费用。第六条
10、 乙方权力与责任。1乙方拥有合同中规定的权力，并担当相应全部责任。2乙方必需具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋，必需根据监理的职业准则完成其全部职责。3在监理过程中监理单位如需另聘专家询问或帮助，在监理服务责任以内发生的费用，由乙方担当；超出监理服务责任并发生费用，应征得甲方书面同意后，由甲方担当费用。4乙方按附录c按时自带规定的设备、材料和设施。详细运用协议在附录c中规定。5乙方必需按附录e规定派出监理工作须要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意，甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方依据监理目标须要提出的工程监理组织机构，并确认总监理工程师。6监理应按本合同规
11、定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施，乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员，应代之同等技能的人员，其中主要监理人员的更换需经甲方同意，乙方派驻现场监理人员应连续稳定，保证监理工作正常进行。7乙方有本监理项目的质量推翻权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工吩咐权。8乙方向甲方收取的酬劳，是其关于本合同书的唯一酬劳。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其担当义务有关的其他津贴、回扣等酬劳和非干脆支付。9乙方在监理的过程中，不得泄露甲方申明的隐私，乙方亦不得泄露设计、承包等单位供应并申明的隐私。第八条 调解与仲裁。在合同执行过程中，如甲乙双方发生争端，双方应首先本着相互谅
12、解、信任、同等互利原则充分协商，解决争端；若协商失败，任何一方均可向监理主管部门申请调解争端；若调解无效，任何一方可依法要求仲裁。双方同意由_ 仲裁委员会仲裁。在调解和仲裁过程中，双方应保证工程建设正常进行。第九条 违约责任由甲方缘由要求终止合同，甲方应至少提前2个月通知乙方，并要担当违约责任，支付约定赔偿费用。由乙方缘由要求终止合同，乙方应至少提前2个月通知甲方，并要担当违约责任，支付约定赔偿费用。甲方或乙方在接到终止合同通知后，15天内没有答复，可视为本合同终止。违约赔偿费或其他违约事项由甲乙双方在特别条款中详细约定。第十条 甲方可视乙方的监理工作状况，进行奖罚。详细内容由双方在特别条款中
13、规定。第十一条 特别条款鉴于本工程的特点与实际须要，甲乙双方经协商同意签订以下特别条款以补充合同一般条款，当一般条款与特别条款不一样时以特别条款为准。详细条款如下：1额外服务：假如甲方托付乙方担当本合同范围以外的任务，甲方应另行补签托付合同。假如甲方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则乙方将此状况及可能发生的影响通知甲方，甲方应增加额外服务费。2双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。3监理服务期限：4在履行合同中因发生不行抗力（洪水、地震等）造成合同部分或全部不能履行，乙方不担当违约责任，允许延期或部分或全部不履行
14、者，双方应签补充协议。5合同签发后，若出现国家法律、法规和政策改变等，导致监理费用的改变，本合同监理费应作相应调整。6甲方向乙方无偿供应监理工作须要的图纸（蓝图）、资料（技术要求、通知等）及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份，甲方与承建施工单位签订的合同副本2份。乙方在运用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还甲方。7甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等，应在7天内赐予明确指示，并采纳书面形式通知乙方。8乙方不担当施工中工伤事故的责任。9违约金：由于甲方或乙方的缘由要求终止合同，按一般条款第九条的期限办理。由于甲方缘由终止合同，甲方支付乙方违约金 _元。由于乙方缘由终止
15、合同，乙方支付甲方违约金_元。因甲方决策不当而影响工程进度、质量，应由甲方负经济责任。违反合同_条，_方支付_方违约金：_ 元。违反合同_条，_方支付_方违约金：_ 元。违反合同_条，_方支付_方违约金：_ 元。违反合同_条，_方支付_方违约金：_ 元。10奖罚：甲方可视乙方工作成效进行奖罚。资金在_ 元范围内，罚金在_ 元限度之内。为了促进承建施工单位保证进度、质量和平安，乙方可写出书面材料建议嘉奖有关人员。详细数额及开支方法由甲乙双方协商确定，乙方运用时受甲方监督。且立账备查。第十二条 本合同自签订之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：_代表人：_年_月_日乙方：_代表人
16、：_年_月_日建设工程监理合同范本4发包人：_ 合同编号：_监理人：_ 签定地点：_签定时间：_年_月_日依据中华人民共和国合同法，_（以下简称发包人）与_（以下简称监理人），就本项工程建设有关事项，经双方协商一样，订立本合同。一、发包人托付监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。（一）工程概况：1工程名称：_2工程地点：_3工程规模及特性：_4工程总投资：静态：_动态：_5工程总工期：_（二）监理范围：根据专用合同条款中约定的范围担当监理业务。（三）监理内容：根据专用合同条款中约定的内容担当监理业务。（四）工程建设监理的期限自_年 _月 _日至_年_月_日。（五）建设监理酬劳为（大写）
17、_元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。二、建设监理合同的组成文件及说明依次。（一）监理托付函或中标函。（二）监理合同书。（三）监理实施过程中双方共同签署的补充文件。（四）专用合同条款。（五）通用合同条款。（六）监理招标书（或托付书）。（七）监理投标书（或监理大纲）。上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的全部的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。三、本合同书经双方法定代表人或其托付代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。四、本合同书正本一份两份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本_ 份，各执 _ 份。发包人：_（盖章） 监理人：_（盖章）法定代
18、表人：_（签章） 法定代表人：_（签章）托付代理人：_（签章） 托付代理人：_（签章）邮编：_ 邮编：_电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_开户银行：_ 开户银行：_账号：_ 账号：_通用合同条款词语涵义及适用语言第一条 下列名词和用语，除上下文号另有规定外，具有本条所给予的涵义：一、“工程项目”是指发包人托付监理人实施建设监理的工程建设项目。二、“发包人”是指担当干脆投资责任的、托付监理业务的法人以及其合法继承人。三、“监理人”是指担当监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。四、“监理机构”是监理人派驻本工程项目现场干脆担当监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员
19、组成。五、“建设工程监理”是监理工程师依据本合同约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。六、“总监理工程师”是由监理人提名并经发包人同意后，委派到监理机构履行本合同的现场负责人。七、“承包人”是指与发包人签订工程建设合同的施工人。八、“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。九、“月”是依据公历从一个月份中的任何一天起先至下一个月相应日期的前一天的时段。十、“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。十一、“工程建设合同”是指发包人与承包人所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。十二、“进驻”是指监理机构和监理人员进入工地，起先实施或打算实施监理业务的行为。十三、“现场”是指建
20、设项目实施的场所。十四、“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。其次条 本合同适用的语言文字为汉语文字。适用法律、法规、规章和监理依据第三条 适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章第四条 监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。通知和联系第五条 发包人应授权一名熟识本工程状况、对工程建设中的一些重大问题能快速作出确定的常驻代表，负责与监理机构联系。更换常驻代表时，应提前通知监理人。第六条 在合同实施过程中，
21、双方的联系均应以书面函件为准在不做出紧急处理即可能导致人身、设备或工程事故的状况下可先口头或电话通知，事后应在48小时内补做书面通知。第七条 发包人对工程项目实施的看法和决策，应通过监理机构下达实施；承包人应从监理机构取得工程建设的通知、指令、变更等各种工程实施吩咐。监理人的义务和责任第八条 监理人应在专用合同条款约定的时间内，向发包人提交监理规划、监理机构以及委派的总监理工程师和主要监理人员的名单、简历。第九条 监理人应根据专用合同条款约定的监理范围和内容，在约定的时间内，按监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理人员进驻施工现场，组建监理机构，编制监理细则，并正常有序地开展监理工作，完成本
22、合同所约定的监理任务，并担当相应的监理责任。第十条 在监理期限内，监理人可依据工程进展状况和监理业务量的大小，对监理机构和人员进行合理的调整。更换总监理工程师须经发包人同意，同时应保持其他主要监理人员的相对稳定，如有调整应报发包人备案。第十一条 监理人应根据国家的有关规定，建立监理岗位责任制和工程质量终身负责制。第十二条 在监理期间，监理人员必需遵守监理工作的职业道德和行为规范，运用合理的技能供应优质服务；应坚持“遵守法律、诚信、公正、科学”的原则，勤奋、高效、独立自主地开展监理服务，维护发包人的利益和承包人的合法权益。监理人员不得受雇于承包人或接受其利益。第十三条 现场监理人员应根据施工作业
23、程序刚好到位，对工程建设进行动态跟踪监理，工程的关键部位、关键工序应进行旁站监理。第十四条 监理人员必需实行有效的手段，作好工程实施阶段各种信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和精确性。第十五条 监理机构应仔细作好监理日记，保持其刚好性、完整性和连续性；应向发包人提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专题报告。第十六条 监理机构所运用的发包人供应的设备、设施，除有特别规定外，产权属于发包人。在本合同终止后，应根据专用合同条款的规定移交给发包人。第十七条 在本合同期限内或合同终止后，未征得发包人同意，监理机构和全部监理人员不得泄露与本合同业务有关的技术、商
24、务等资料；并应妥当作好发包人所供应的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。第十八条 如因工程建设进度的推迟或延误超过本监理合同约定的期限，监理人应就延长监理期限与发包人协商并签订补充协议。第十九条 在本合同约定的期限内，如因监理人和监理人员违约或自身的过失造成工程质量问题或发包人的干脆经济损失，监理人应按本专用合同条款的规定担当相应的经济责任。其次十条 监理人因不行抗力的缘由导致本合同不能履行或不能全部履行，监理人不担当责任。其次十一条 监理人对承包人因违反有关工程建设合同规定而造成的质量事故和完工（交图、交货、交工）时限的延期不担当责任。发包人的义务和责任其次十二条 发包人应负责作好工程建
25、设外部环境的协调工作，为监理工作供应必要的工作环境和外部条件。其次十三条 发包人应按专用合同条款约定的时间、数量、方式，向监理机构供应开展监理业务所须要的有关工程建设的文件资料。其次十四条 发包人应在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出确定的事宜作出书面确定，并刚好送达监理机构。超过约定的时间，监理机构未收到发包人的书面确定，监理机构可认为发包人对其提出的事宜已无不同看法，无须再作确认。其次十五条 发包人应将总监理工程师和主要管理人员名单以及给予监理机构的权限等内容，在工程开工前书面通知工程建设的承包人。其次十六条 发包人应向监理机构供应开展监理业务所必需的工作、生活条件，供
26、应上述条件应在专用合同条款中明确。发包人不能供应生活、工作条件的应赐予补偿。补偿的费用应在专用合同条款中明确。其次十七条 如双方约定，发包人免费向监理机构供应工作人员，应在专用合同条款中明确。全部这类人员均应被视为监理机构的成员并接受监理机构的统一支配和运用。其次十八条 发包人应当维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构监理业务的开展。其次十九条 如因非监理缘由使工程建设的进度推迟或延误而超过监理合同约定的服务期限，发包人应接受监理人相应增加监理酬劳的要求，并就服务期的延长和增加的监理酬劳尽快签订补充协议。第三十条 发包人应当履行监理合同约定的责任、义务，如有违约，应赔偿因违约给监理人造成的经
27、济损失。监理人的权利第三十一条 监理人有如下权利：一、选择工程施工、设备和材料供应等单位的建议权。二、对承包人选择的分包项目和分包单位的确认权和否认权。三、帮助发包人签订工程建设合同。四、工程建设实施设计文件的审核确认权。只有经监理机构审核确认并加盖公章的工程师图纸和设计文件，才能成为有效的施工依据。五、工程施工组织设计、施工措施、施工安排和施工技术方案的审批权。六、根据专用合同条款规定的金额范围内，设计变更现场的处置权。七、根据平安和优化的原则，对工程实施中的重大技术问题自主向设计单位提出建议看法，并向发包人提出书面报告。八、组织协调工程建设有关各方关系的主持权。九、按工程建设合同规定发布开
28、工令、停工令、返工令和复工令，发布停工令、复工令应事先征得发包人同意。十、对全部工程的全部部位及其任何一项工艺、材料、构件和工程设备的检查、检验权。但上述的一切检查、检验不免除承包人按有关合同规定应负的责任。十一、对全部工程的施工质量和工程上运用的材料、设备的检验权和确认权；平安生产和文明施工的监督权。十二、工程施工进度的检查、监督权以及工程建设合同工期的签认权。十三、对承包人设计和施工的临时工程的审查和监督权。十四、工程款支付的审核和签订权，工程结算的复核确认和否认权。未经监理机构签字确认，发包人不支付任何工程款项。十五、有权要求承包人撤换不称职的现场施工和管理人员。十六、有权要求承包人增加
29、和更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人自己担当。发包人的权利第三十二条 有权依据本合同对监理机构和监理人员的监理工作进行检查。第三十三条 有权选定工程设计单位和承建单位。第三十四条 有对工程设计变更的审批权。对工程建设中质量、进度、投资方面的重大问题的最终确定权。第三十五条 有对工程款支付、结算的最终确定权。第三十六条 监理人更换总监理工程师须事前经发包人同意，并有权要求监理人更换不称职的监理人员，直至合同终止。第三十七条 有权要求监理人提交监理月报和监理工程范围内的专题报告。合同生效、变更与终止第三十八条 本合同在监理期限届满并结清监理酬劳后即终止。第三十九条 因非监理人缘由，
30、出现以下状况而由此增加的监理工作量和工作时间的延长，均应视为监理机构的额外工作，监理人有权要求得到额外酬劳并相应延长期限：一、由于发包人、承包人和不行抗力等非监理缘由使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了监理工作量或持续时间。二、在本合同履行过程中，发包人要求监理机构完成监理合同约定范围以外的工作。三、由于非监理缘由暂停或终止监理业务时，其善后工作或复原执行监理业务的工作。第四十条 本合同适用的国家有关法律、法规、规章和标准发生改变时，签订双方应在充分协商后对包括监理酬劳计取在内的合同有关条款做出相应的调整和变更。第四十一条 在监理过程中，如因状况发生改变，本合同必需变更时，须双方协商一样，签署
31、变更合同或补充协议。因变更产生的费用等问题的解决方法应在变更合同或补充协议中明确。第四十二条 发包人或者监理人要求解除合同时，应在56天前书面通知对方，若通知送达后28天内没有收到对方的答复，可在此后的14天发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭遇损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任人负责赔偿损失。第四十三条 在本合同期限内，由于工程项目建设安排的重大调整或不行抗力而致使工程项目全部或部分暂停，直至不得不终止合同时，经发包人提出终止合同的书面通知，本合同终止。双方应协商解决因合同终止所产生的遗留问题。第四十四条 由于监理人的责任致使本合同终止时，监理人无权取得未履行监理范围的
32、费用。第四十五条 本合同的终止并不影响各方应有的权利和应担当的责任。违约行为处理第四十六条 发包人违约与违约责任。在本合同履行过程中，发包人下述行为属违约：一、未履行通用合同条款其次十二条、其次十三条约定的义务。二、未按专用合同条款第四十八条规定的期限支付监理酬劳。对上述的违约行为，发包人应担当违约责任，按专用合同条款规定向监理人支付违约金或赔偿因此而给监理人造成的经济损失。第四十七条 监理人违约与违约责任。在本合同履行过程中，监理人或监理机构下述行为属违约：一、未履行通用合同条款第八条、第九条、第十一条约定义务和责任。二、监理人不再具有担当本工程项目监理业务的实力而终止合同，或因监理事故而给
33、发包人造成重大的经济损失。对上述的违约行为，监理人应担当违约责任，按专用合同条款约定向发包人支付违约金或赔偿经济损失。监理酬劳第四十八条 正常的监理业务酬劳，根据专用合同条款约定的方法计取，发包人应按专用合同条款约定的期限、方式支付。第四十九条 监理人依据发包人要求，完成额外监理工作应得到的额外酬劳，或因工期延长增加的酬劳，应按监理补充协议或专用合同条款约定的方法计取，其支付方式、期限等应按正常监理酬劳的规定进行。第五十条 发包人在约定的支付期限内未支付监理酬劳，自约定支付之日起到实际支付之日止，还应支付滞纳金或利息。第五十一条 发包人对监理人提交的监理酬劳支付通知书中酬劳项目有异议时，应当在
34、收到监理人支付通知书7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。无异议，按通用合同条款第四十九条的约定支付。其他第五十二条 监理人员在监理业务范围内必需出外考察的，经发包人同意，其费用向发包人实报实销。第五十三条 在监理业务范围内，监理机构如需另聘专家询问或帮助，其费用由监理人担当；在监理范围之外的询问和帮助，经发包人同意，费用则由发包人担当。第五十四条 因监理机构在监理过程中提出的合理化建议，使发包人得到了干脆的经济效益，发包人应赐予监理机构合理化建议的嘉奖。第五十五条 在监理合同生效后的56天内，监理人应根据专用合同条款约定的种类办理保险，并向发包人提交保险合同的副本。保险合同的条件应符合
35、本合同的约定。争议的解决第五十六条 本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或行业合同争议调解机构调解；协商或调解不成时，当事人双方同意由仲裁委员会仲裁；当事人双方未在本合同中约定仲裁机构，事后未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。第五十七条 在争议的协商、调解、仲裁或起诉的过程中，双方仍应接着担当监理合同约定的各自的责任和义务，保证工程建设的正常进行。专用合同条款适用法律、法规、规章和监理依据第三条 本合同适用的国家法律、行政法规和部门规章以及地方法规、规章为：_。第四条 本合同的监理依据为：_。监理人的义务和责任第八条 监理人应在监理合同生效后的_天内，向发包人提交监
36、理规划、监理机构以及委派的总监理工程师和主要监理人的名单、简历。第九条 监理人的监理范围为：_。监理人的监理工作内容和主要措施：（参照合同附件中有关内容）_监理人应在监理合同生效后的_天内，派出监理人员进驻施工现场。第十三条 需旁站监理的工程关键部位是：_。需旁站监理的关键工序是：_ 。第十六条 监理机构运用发包人供应的工作、生活条件的设备、设施和物品，在监理业务完成或合同终止后_天内移交发包人。第十九条 因监理人的过失造成发包人的干脆经济损失，应赔偿发包人的赔偿金计算公式为：赔偿金=干脆经济损失酬劳（税金等各项应扣费用扣除后）比率发包人的义务和责任其次十三条 发包人向监理机构供应与工程有关的
37、工程建设资料为：序号资料名称份数供应时间收回时间保存和保密要求其次十四条 发包人对监理人或监理机构书面提交并要求作出确定的事宜作出书面确定，并送达监理人或监理机构的时限：一般文件_天；紧急事项、变更文件_天。其次十六条 发包人免费向监理机构供应的必要工作生活条件为：_。上述条件供应的时间：_。监理人自备的，发包人赐予经济补偿的设施、设备有：_。对上述设施、设备赐予经济补偿的方式是：_。其次十七条 由发包人供应的工作人员名单及要求：_。监理人的权利第三十一条 第六款独立处理设计变更处置权的金额为：_。违约行为处理第四十六条 发包人违约，应支付给监理人违约金或赔偿经济损失，计算方法：一、违约金：_。二、经济损失：_。第四十七条 监理人违约，应支付发包人违约金和赔偿经济损失，计算方法：一、违约金：_。二、经济损失：_。监理酬劳第四十八条 双方同意按如下方法计取并支付监理酬劳：一、监理酬劳的组成及计算方法和计算公式为：_二、监理酬劳的调整与调差方法和计算公式为：_（以上两项均需注明详细的计算方法和计算公式）三、监理酬劳的支付方式为：_。四、监理酬劳的支付时间为：_。第四十九条 双方同意按如下方法计取额外监理工作的监理酬劳：_第五十条 发包人延期支付监理酬金应向监理人支付利息的利率为：_其他第五十四条 合理化建议的嘉奖：一、经济效益的计算方法：_二、嘉奖金额的计算方法：_