《施工合同书通用15篇_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同书通用15篇_1.docx（67页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、施工合同书通用15篇施工合同书1 发 包 方： 山东潍坊科技学院（以下简称甲方） 承 包 方： 山东华浩电力工程有限公司 （以下简称乙方） 甲方变电所配电工程托付乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下： 第一条 工程概况 工程名称：教授新村箱变工程 工程地点： 科技学院教授新村 工程内容： 教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力凹凸压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的选购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆选购及连接；1250KVA箱变两个及全部
2、分接箱有甲方供应。其余材料选购有乙方购买。 承包形式：总承包， 包工包料，交钥匙工程 （不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线 工程、高压进出线电缆、外线工程费用等） 其次条 工程总价 合同总价为（RMB）：100万元整 含税（大写 壹佰万 元整）， 以最终决算价格结算。 第三条 付款方式 1、 双方自正式签订合同之日起至供电局答复看法书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,（大写 肆拾万元整）； 2、 设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币） 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后30天内付
3、款10%(人民币) 10,0000元整(大写 壹拾万元整) 4、 双方盖章后合同开头生效。 第四条 合同范围 1、 合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件） 2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方接受包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账； 3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成全部工程手续。 第五条 甲方职责 1、 在乙方供应的图纸上审核确定并签字。 2、 保证协作乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付； 3、 供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电； 4
4、、 向乙方供应用电申请手续必要的相关文件及关心; 5、 向乙方供应配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。 第六条 乙方职责 1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成； 2、 变电站凹凸压系统依设计图纸施工及送电； 3、 关心甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续； 4、 自柜体到厂日起履行保固条款； 5、 开具本合同价上的工程发票。 第七条 技术规范 按甲方供应的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。 第八条 工程日期 1、 本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之缘由或付款拖延等因素导致工期延误
5、后果由甲方担当。 2、 甲方若不能如期付款，则乙方依据每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关； 第九条 解约 1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方； 第十条 合同编号： 2、 乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方患病之损失。 保固条款 自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等缘由引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必需保证产品的平安性能，若由于产品
6、平安性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方使用不当或遇自然灾难等不行抗力引起的故障由甲方担当相应修理费用；乙方供应终身有偿修理。 任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。 本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人（签章）：法定代表人（签章）： 托付代理人（签章）：托付代理人（签章）： 单位地址： 单位地址： 账 号： 账 号： 合同签订时间： 合同签订时间： 费用计算表 建设单位： 其他项目费用 措施项目费用 施工合同书2 甲
7、方：_ 乙方：_ 经学校会议协商，甲方将校内文化建设墙体清水墙、粉刷教室6个、灶房门前污水沉淀池工程施工承包给乙方（韦性智）。施工期限20_年8月1日20_年8月20日，必需按时保质保量完工。乙方负责施工，甲方供应材料，为保证工程方案顺当完成，特制定本合同，以资信守。 一、工程概况及造价 1、部分墙体清水墙 清水墙面积（每平方米_元） 六班级教室左前方_=_ 老师东后墙_=_ 教室西后墙_=_ 合计_+_+_=_ 总价格：_元/=_元 2、粉刷16班级教室（每间教室_元） 教室数：6间 总计：6间_元/间=_元 3、灶房门前污水沉定池 人工工资_元/天_天=_元 二、工程所用材料 1、文化墙体
8、清水墙 水泥_吨_元/吨=_元 砂子_方_元/方=_元 合计：_元 2、教室墙体粉刷 腻子粉_袋_元/袋=_元 _胶_桶_元/桶=_元 乳胶漆（苹果绿）_桶_元/桶=_元 砂纸_张_元/张=_元 砂纸掌子_个_元/个=_元 刷子_个_元/个=_元 合计：_元 3、沉定池 U型槽_个_元/个=_元 _寸水管_根_元/根=_元 水泥_袋_/袋=_元 盖板_个_元/个=_元 合计：_元 以上一、二项合计人民币_元，大写：_仟_拾_元整。乙方完工后，交由甲方验收合格后，付款给乙方。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效。 甲方代表签字：_乙方代表签字：_ 签订日期：_年_月_日 施工合同
9、书3 甲方： 乙方： 依据现场施工的实际需要，拟用 协作施工。本着公正自愿，协商全都的原则，甲乙双方经过共同协商，就施工中的有关事项达成以下协议： 一. 施工工期 自本项目工地施工筹备期间开头，至该工程项目施工结束时止。 二. 工作内容 孔口钢筋笼安装焊接、临时施工便道的修理、施工场区内的机具材料的转场运输、关心水下混凝土灌注和泥浆排放等甲方支配的工作，工作质量标准符合施工规范要求或甲方指定的具体要求。 三. 双方责任 甲方责任 为聘用人员供应食宿条件、劳动用具与材料以及必备的劳动爱惜用品。 对聘用人员的劳动进行详细的支配与管理，对其在工作中消逝的问题或困难进行准时的协调与解决。 对聘用人员进
10、行平安学问教育和操作技能培训，督促其严格按平安操作规程施工。 对聘用人员的工作进行考核评定，按双方的商定准时结算与支付劳务费。 乙方责任 乙方人员在施工过程中应遵守国家有关的法律法规，听从甲方管理人员的统一指挥与协调。 按时保质保量完成甲方管理人员下达的工作指令和任务。 乙方人员对甲方供应的工具与材料必需疼惜使用，若因丢失或使用不当而造成的工具材料损失，乙方应予以赔偿。 严格遵守工地的平安规章制度及平安操作规程，如因违反以上制度而发生的平安事故，责任由乙方自行担当。 乙方人员必需按时上下班，努力做好自己的本职工作。上班时间要坚守岗位，不得做与工作无关的其它事情。 乙方人员自身所发生经济和民事纠
11、纷由其自行解决，因违法乱纪所造成的后果自己担当。 四. 劳务费结算及支付方法 劳务费单价 电焊工 元/工日，关心工 元/工日。 劳务费合价 劳务费合价=劳务费单价累计工日量。 乙方的劳务费每月结算一次，结算起止时间为当月的1日至30(31)日止，次月二十日前甲方向乙方支付上月的劳务费。工程施工结束后一个月内结算并支付完毕劳务费。 五. 其他事项 劳务协议期限未到，乙方人员提出终止合同，必需提前一个月提出申请，待甲方找到替换人员后，才可结算工资离开工地。对于未经许可而退场的.乙方人员，甲方有权扣除其前一个月的工资。 有下列状况之一，甲方可以单方解除或终止合同并视具体状况扣发其尚未支付的工资。 乙
12、方患病或非因公负伤，医疗期满后不能从事原工作的; 严峻失职、营私舞弊、对甲方利益造成损害的; 乙方违反劳动纪律、经教育仍无改正的; 不能胜任本职工作，经调整岗位后仍不能胜任的。 有下列状况之一，乙方可以单方终止合同。 甲方不能按合同商定向乙方支付劳动酬劳的; 甲方不履行合同，违反法律法规的规定而侵害乙方合法权利的; 甲方违规指挥，严峻危及乙方人员生命平安的。 六. 附则 本协议自双方代表签字或盖章之日起正式生效，到本工程施工结束，劳务费结算并支付完毕后该协议自行失效。 本协议未尽事宜，甲乙双方另行协商并签订补充条款，补充条款与本协议具有同等效力。 本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。 甲方代表
13、乙方体表 签订日期年月日 施工合同书4 房仆人(甲方)：_身份证号：_ 承建人(乙方)：_身份证号：_ 甲方情愿将自己建房施工任务承包给乙方施工。为明确双方在承建过程中的权利、责任、义务，确保房屋建筑工程质量和施工平安，圆满完成工程任务，经双方友好协商同意，特签订本合同，并共同遵守。 一、建筑项目概况 1、住房全套院：北屋五间(两层)、东屋三间(一层)、南敞篷四间(含厕所)、院地用砼硬化。 2、建筑结构：砖混结构；除北屋一层棚预制板外，北屋顶层及其他顶面均为现浇板面。 3、建筑面积：总面积约平方米(按实际建筑面积计算为准；出檐部分折半计算)。 二、承建方式 1、甲方将其住宅主体工程以包工不包料
14、的方式承包给乙方承建(基础施工由乙方自费)，地面打夯建房自费)。 2、甲方负责供应施工用的水源、钢材、水泥、砖、沙石、石灰等建筑原材料和现浇顶模板、梁底、大头柱等所需木料、板。 3、乙方自带建筑所需的一切设备和工具，包括施工用的搅拌机、振动器、升降机等施工机械，以及架管、架板等，费用由乙方自理。 4、乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决，费用由乙方自理。 5、工程施工造价：按设计建筑面积计算结算面积，每平方米元，工价总金额元。 6、承包内容： 不包括水电安装、预留孔路、预留埋件； 室内墙面为水泥砂浆成面； 室外前墙粘贴瓷砖。其他墙面为水泥油浆。 其他要求由甲方现场确定(不包括回填土及地面平整打
15、夯) 7、在施工过程中，乙方必需听从甲方和有关人员提出的看法和建议，随时改进不合理的施工方案。 三、工程工期 1、工程工期为个月。于_年_月_日开工，_年_月_日前竣工。 2、在确保工程质量的前提下，乙方保证工期按时完成。 3、乙方不得有无正值理由的延误施工行为。对因以下缘由造成竣工日期推迟的延误，经甲方书面确认，工期可相应顺延；因停电、下雨等造成停工；不行抗力；甲方同意赐予顺延的其他状况。 四、工程质量要求 1、房屋结构应按甲方意图布局、施工。 2、房间每层标高为：一层米、二层米。 3、建筑工程： 墙体周正，墙体必需上下错缝，横平竖直，不得偏心移位； 砂浆饱满，灰缝平直均匀，不得有破缝消逝(
16、安放线管除外)； 砖必需在使用前潜水沁润。 4、混凝土工程 砼标号C20； 砌筑砂浆为m10：0； 抹灰砂浆为m5：0； 找平砂浆为1：2水泥砂浆。 5、地圈梁一层(含承重界墙)，二层柱体及承边梁按甲方意图而定。 五、施工平安及质量问题责任 1、乙方在施工过程中，必需依据平安生产、平安用电、平安施工规范和技术要求，实行严格的平安防护措施，杜绝一起事故。对于施工过程中消逝的意外工伤事故和因此发生的一切费用，均由乙方负责担当。甲方不担当任何连带带责任。 2、如有工程质量问题(主题墙与水平地面不垂直、墙壁凸凹不平、开裂；主体柱与水平地面不垂直、断裂、漏筋；横梁断裂、漏筋；地面开裂、塌陷、漏筋等等)，
17、乙方应担当修理责任。 六、付款方式 主体工程完成后，甲方付工程款50%。工程竣工后，待粉刷结束后，甲方向乙方付清全部工程款。 七、本合同自甲乙双方签字后生效。未尽事宜由甲乙双方协商解决。 八、本合同一式两份，共页，甲乙双方各持一份。 甲方(签字)：_乙方(签字)：_ _年_月_日 施工合同书5 发包方：_ (以下简称甲方) 承包方：_ (以下简称乙方) 依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它法律、行政法规，遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则，经甲、乙双方共同协商，甲方同意将工程承包给乙方施工。为了加强管理，健全经济责任制，经双方商定签订本合同，以供双方共同信守： 第一条工程概况
18、 一、建设单位：_ 二、工程名称：_ 三、工程内容：_ 四、工程地点：_ 五、工程总造价：_ 其次条工程质量 以建设单位供应的施工图纸为依据，严格依据国家施工规范及验收标准进行施工，严格执行甲方有关质量检验的管理规定，确保工程达到国家验收标准的合格标准。 第三条工程工期 本工程总工期为：_ 。由于乙方缘由不按合同工期竣工，担当甲方与建设单位签订合同责任。(具体开工见开工报告) 第四条材料供应 一、本工程所需材料按与业主签订的合同商定。 二、无论是何种选购材料，建设单位、联合双方都有权对材料机械审验，不合格产品不得进场，并符合环保要求。乙方均应依据甲方Q/WJY-B-13-02物质选购把握程序对
19、材料供应商进行评价、选择和管理，建立材料供应商动态信息台账。 第五条机械及料具的投入方式 一、进场施工所需的大中型设备及工程用的小型工具等全部由乙方按市场规律租赁使用。 二、乙方严格执行甲方Q-E-OHS/WJY-GD-02-03施工机械设备租赁管理规定，对设备供应商信资力气及设备各项性能进行严格检验，经甲方工程项目管理部审批同意后方可签订设备租赁合同。 第六条结算与付款方式 一、结算方式：按甲方与建设单位合同书执行 二、付款方式：按甲方与建设单位合同书执行 三、乙方按工程结算总价的向甲方担当管理费用(不含税金)，同时必需依据国家、地方税费政策依法纳税。 四、以上付款时间以甲方收取建设单位工程
20、款的实际到账时间为准，24小时内付款。 五、以上付款时扣减乙方应向甲方上交的管理费用、工资费用。 第七条工程保证金 为确保合同履约，乙方必需向甲方交纳工程履约保证金_元(或者用价值相等的财产作抵押)。工程保证金属于履约性质，不计利息。工程保证金的返还，在工程完工备案后，乙方无违约现象，且无拖欠材料款和民工工资状况下，分阶段返还;若有违约，按违约惩处后的余款返还。如工程质量或工期未达到本合同商定的目标，除按本合同惩处外，工程保证金概不退还。 第八条工程保修 乙方承诺，依据合同商定的时间和质量完成本工程并在质量保修期内担当担当保修责任。为确保工程准时保修，维护甲方形象和信誉，在工程质量保修期内，若
21、工程尾款和主合同保修金全部收回，公司可以暂扣保修金100000元作为本工程修理基金，在乙方延迟或拒绝担当保修义务的状况下，甲方有权在不征求乙方看法的前提下动用保修金修理，费用照实从乙方保修金中扣除，超额部分亦由乙方担当。保修期按国家和建管部门有关规定执行(保修费用在保修期满后照实返还)。 第九条工程管理 一、乙方进场时临时设施、围墙、门楼、现场标牌、标识、工作牌等严格依据甲方CI设计执行。若未按规定执行又不整改的甲方将强制实施，乙方担当由此发生的一切费用，并罚款_元。 二、甲方委派管理人员参入该工程的管理工作，对施工全过程实施监督和把握。乙方担当工资费用_元，按月上缴甲方或在工程款中照实扣除。
22、 第十条双方责任 一、甲方责任 1、负责对外协调与建设单位及工程有关单位的工作联系。 2、甲方依据XX公司颁布的各项管理规定及文件要求，每季度对工程进行质量、平安、文明施工及贯标大检查。 3、对乙方违反施工操作及验收规范的行为，甲方有权赐予制止。甲方提出问题订正方案后，乙方拒不改正的，甲方有权赐予相应的罚款或要求乙方停工整改，其一切损失由乙方担当。对严峻违规的责任，甲方中途有权终止该承包合同书，没收履约保证金，追究其责任。 4、对乙方严峻违法违规的行为和责任，甲方中途有权终止联合承包合同书，乙方履约保证金不予退还，并担当有关法律责任和经济惩处。 二、乙方责任： 1、甲方与建设单位所签合同以及相
23、关协议、文件中对甲方约束条款，对乙方具备同等法律效力。建设工程验收不合格，且无法修复，乙方除担当本合同商定的责任外，还应返还已经收取的工程款。并担当建设单位对甲方的一切经济惩处。 2、乙方在与甲方签订本合同的同时，必需以项目部的名义与具有劳务资质的公司签订建设工程施工劳务分包合同，担当相应的责任。按建管部门和劳动部门的要求，乙方必需依法办理劳动用工手续。劳动合同中必需对劳动合同期限、工作内容(岗位)、劳动酬劳、劳动爱惜、劳动合同终止的条件，以及违反劳动合同的责任等内容作出明确的商定。从事技术工种的劳动者上岗前必需经过培训，依法取得职业资格证书。从事特种行业的劳动者还必需取得特种作业操作证。否则
24、，如被有关部门查处，担当一切费用和责任。 3、听从甲方的指挥，保质、保量、保平安，按时或提前完成施工任务。若延误工期，质量平安等方面达不到合同标准，而受罚款的金额应以甲方与建设方签订的合同中的.有关惩处条款等同对待;若提前完工交验，质量平安达到合同目标，受奖条件也应以甲方与建设方的合同条款执行。 4、依据合同商定该工程应留意平安生产、文明施工的管理，确保施工现场达到文明施工优良的标准，平安生产达到优良标准。 5、乙方应按国家有关平安生产标准、规范，保障和满足平安生产资金的投入，若因乙方资金投入不足等缘由造成的事故责任和费用，由乙方担当。签订本合同时签订平安协议。 6、乙方在施工过程中，贯彻GB
25、/T19001-20xx年;GB/T24001-20xx年;GB/T28001-20xx年三位一体管理标准所列出的各项要求，并负责供应所需的一切资料。 7、乙方担当完成质量、平安、文明施工三项指标所需验评申报费、检查款待费、奖杯(牌)制作费、登报宣扬费等费用。 8、乙方不得转包其承包的工程，否则甲方随时可以解除本合同，乙方担当一切损失。 9、无论何种缘由，当甲方与建设单位签订的合同终止时，甲方有权立刻终止本合同，乙方应立刻撤离现场，并关心甲方处理善后事宜，双方各自担当相应的责任和义务。 10、由于政策变化、不行抗力或甲方之外的缘由，导致工程停建或缓建，乙方应妥当做好已完工工程和已购材料、设备的
26、爱惜和移交工作，并满足建设单位的全部合理要求。 第十一条其他条款 一、遵守甲方质量、环境、职业健康平安管理的有关规定，制定环境管理方案、职业健康平安管理方案，接受甲方有关部门对质量、环境、职业健康平安管理的监督和检查，并做好持续改进工作。 二、本工程工程款必需进入甲方专用账户，若违反此规定每次罚款伍万元，责任人放弃全部权利。 三、甲方与建设单位的合同及相关协议、乙方的承诺书、平安生产管理协议与本合同具有同样的法律效力，并作为附件存档。 四、本合同未尽事宜，双方另行协商解决或签订补充协议，一经双方同意签字盖章后，具有与本合同同等的法律效力。 第十二条解决争议的方式 本合同发生纠纷，双方调解，调解
27、不成，向武汉仲裁委员会申请仲裁。 第十三条合同生效及失效 本合同一式伍分，其中甲方肆份，乙方壹份，经双方签字盖章后生效，到合同期满(或规定的分包工程全部完工，2一切款项后)自动失效。 第十四条补充条款(关于设计变更和其他费用) 现场发生工程设计变更，必需按规定准时办理变更手续，收集相应资料，对于大型变更，如工程规模、建筑功能等发生转变，需要重新计量、计价或签订补充协议的，应将详细状况反映至甲方经营部，由经营部派人按规定办理。 发包方：_(公章)承包方：_(公章) 法定代表人：_承包人：_ 电话：_电话：_ 开户银行：_开户银行：_ 账号：_账号：_ 合同订立时间：_年_月_日 施工合同书6 甲
28、方：烟台#汽车配件有限公司 乙方： 依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和相关规定，遵循公正、自愿、公正和诚信的原则，甲、乙双方就烟台#汽车配件有限公司办公楼工程施工承包相关事宜，经双方协商达成全都，订立本合同。 第一条、x工程概况 工程名称：烟台#汽车配件有限公司办公楼 工程地点： 其次条x工程承包范围 基础部分至四层泥水、钢筋、木工的全部工程量。 第三条x工程工期 1.方案开工日期：xx年x月x日，方案完工日期：xx年x月日x; 2.乙方应无条件执行甲方的进度方案支配(包括新调整的进度方案)。 第四条x工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必需达到x优良x。 第五条x合同内容 甲
29、方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标，物资需用量方案表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工、计量检测、各分项工程的把握、监督、检查和验收。 2.负责与设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3.依据工程状况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。 4.准时供应由甲方供应的施工材料。 5.关心乙方管理现场施工人员。 第八条x乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规;做好平安、文明施工、环境和职业健康平安、劳动爱惜等工作。 2.严格依据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到商定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;依据甲方的
30、方案要求(包括调整后的方案)，合理组织，科学支配作业方案，投入足够的人力、物力、保证工期;担当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3.听从甲方的监督、检查、管理;接受甲方有关人员对质量、进度、技术、平安生产、文明施工、环境爱惜等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用状况。 4.做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱惜工作。因乙方责任发生损坏，应自行担当由此引起的经济损失及各种罚款。 5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥当保管、合理使用甲方供应的材料及其他设施。 6.按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同所商定的条款支付务工人员工资
31、，担当因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的惩处及责任后果; 8.为其施工人配备必要的劳动爱惜用品(手套及其它相关的防护用品); 9.进场施工人员要求具备思想素养好、身体健康、技术娴熟等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员，乙方应担当因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。 10.有权拒绝甲方不符合平安生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。 11.管理好自己的施工队伍，若有不听从甲方合理支配和要求，依据1000元/次的标准罚款;不得在工地进行违反犯罪活动，一旦造成犯罪的.后果，甲方概不负责。 第九条x环境爱惜、平安生产和文明施工 1
32、.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行平安生产、文明施工等方面的教育;依据国家法律法规，监督、监控乙方的相关工作实施状况，使其体系有效运行。 2.乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安施工标准进行施工;加强对现场操作工人的平安教育;认真落实平安措施，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，确保平安生产;随时接受平安检查人员依法实施的监督检查。合同期内发生的一切意外事故，均由乙方担当一切责任后果和经济费用。 3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场洁净有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并担当因
33、违反有关规定造成的损失和罚款。 第十条x材料、设备供应与管理 1.甲方供应给乙方使用的材料应准时、保质保量，依据工程方案需要向乙方供应。 2.甲方供应的材料负责到各楼层交乙方保管，乙方就妥当保管、合理使用甲方供应的材料x(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。 3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、留意节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方担当。 第十一条x承包方式、价格及包含的内容 1.承包方式及单价：本工程以固定单位面积清工造价计价的形式发包，承包价格依据建筑面积每
34、平米390.00元计算。 2.承包价格所包含的内容： 2.1甲方负责以下材料： 土建主材：钢筋、砼、水泥、砂石、砌体材料、外墙面砖、保温材料、防水材料等材料; 2.2除甲方供应的材料外，其它本专业工种承包范围内需用的全部材料、机具、辅材及用品均由乙方自备. 即：承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费;施工所用的机具费用;自然气候影响停水、停电、待料等不行预见工日的费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的协作测量放线、材料试验、电工、机械设备修理和安装拆卸协作用工;清理现场承包工作面各自的施
35、工垃圾在各楼层按甲方指定的场内地点归类堆放的用工;预防一般性自然灾难所实行的措施用工费用; 第十二条x结算方法及付款方式 1、工程结算方式：工程竣工结算时按甲方供应的设计图纸、设计变更和现场签证，按建筑面积390.00元/每平方米(不包含任何税金)进行结算。综合单价不再调整。 2.甲方不预付乙方生活费用。 3.付款方式(以人民币现金或现汇支付)： 3.1过程付款：甲方依据实际工程进度按下列形式向乙方支付工程款(进度达到并提交完整付款资料后七个工作日内支付)： 1、施工设备进驻施工现场，并着手挖基，支付：x元; 1)当主体框架结构施工完成基础时，支付工程款x; 2)当主体结构验收完成第一层时，支
36、付工程款x; 3)当主体结构验收完成其次层时，支付工程款x; 4)当主体结构验收完成第三层时，支付工程款x; 5)全部竣工验收通过，支付工程款 6)总工程款的x，作为工程保证金。 第十三条x施工验收 1.乙方应按本合同商定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应准时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当准时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时，甲方相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿修理，并担当由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减
37、轻乙方责任。 2.乙方应协作甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必需乙方协作时，乙方应按甲方的指令予以协作。(协作第三方工作的费用另外协商)。 3.乙方提出书面验收报告后十五个工作日内，甲方不准时验收，即视为工程合格。 第十四条x工程保修 1.保修范围、期限：x2年x。 2.保修期间，乙方应在接到修理通知后按甲方要求内容和时间派人修理，若乙方未按甲方要求执行，甲方可托付其它单位或人员修理，其费用由乙方担当。 第十五条x争议 1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。 2.发生争议后，除非消逝下
38、列状况，双方都应连续履行合同，保持工作连续，爱惜好已完工作成果; 2.1x单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同; 2.2x调解要求停止合同工作，且为双方接受; 2.3x仲裁机构要求停止合同工作; 2.4x法院要求停止合同工作。 第十六条x合同解除 1.如因不行抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因甲方缘由造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。 2.因不行抗力或甲方缘由造成合同解除，乙方就妥当做好已完工程和剩余材料、设备的爱惜和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按合同商定支付已完工作劳务酬劳。 第十七条x合同终止 双方履行合同全部义务;劳务酬劳价款支付完毕;乙方向甲方
39、交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。 第十八条x合同份数 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方签章： xx/4/30 乙方签章：x日期： 施工合同书7 甲 方：xx内外矿业有限公司 乙 方： 身份证号码： 现就甘肃省XX市xx县生地湾穿山驯xx矿区花岗岩荒料开采有关事项，经甲乙双方友好协商达成如下石材荒料开采协议，供双方共同遵守执行； 第一条 甲方指定位于xx县xx矿区一角平面面积约10000平方米由乙方承包开采。 其次条 承包期限为 年，即自 年 月 日起至 年 月 日止。 第三条 开采、取料要求： 1、锯切开采平面面积计算方式为：长度按每条锯路走到的位置计算，宽度按锯路第一条和最终一条之间的总距离量算，并画出平面几何图形来计算面积。 2、乙方锯切必需使用3.2米片体锯切，在平台位置锯切深度必需达到1.40米以上。每条锯路宽度必需依据甲方要求下单生产。 3、荒料开采质量：荒料的开采以四周切、两面打为质量要求，按国家建材部颁发的质量标准执行。 第四条 甲方的义务： 1、甲方负责供应圆盘锯2部、3#立方空压机2部、装载机1部供乙