《建设工程劳务施工合同15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程劳务施工合同15篇.docx（146页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建设工程劳务施工合同15篇建设工程劳务施工合同1 发包方(甲方)：_承包方(乙方)：_依据中华人民共和国民法典、建筑工程承包合同条例及其他有关法律、法规，遵循公正自愿、公正和恳切信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商全都，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 第一条、工程概况 1、工程项目名称：_ 2、工程施工地点：_ 3、承包内容：_ 4、承包方式：_ 5、承包价格：每平方米工价为_元。 其次条、工程期限本工程工期自_年_月_日至_年_月_日完成，在施工过程中如遇下列状况时，工期可顺延; 1、由于甲方缘由造成停工、停电、停水达四小时以上或不行抗拒的缘由等，工期顺延; 2、施工途中
2、由于甲方提出变更设计、更改施工图纸，工期适量增减。 第三条、甲方责任 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行平安、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的平安、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定准时做好验收工作。 4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并准时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。 5、依据合同商定，按时足额向乙方支付工程款。 第四条、乙方责任 1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，细心组织施工。 2、按甲方的工期方
3、案要求，认真编制施工作业方案，每月应按时完成甲方下达的月工期方案。 3、按合同商定按时足额支付劳务作业人员工资。 4、严格执行平安协议书中的规定，落实施工现场平安生产措施，做好各项基础工作。 5、按国家和市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。 (1)乙方应向甲方供应企业法人营业执照、企业资质等级证书等有效证件。 (2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。 6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。 第五条、工程验收 (一)工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位
4、工程优良。 (二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。 (三)因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并担当其材料及人工费损失。 (四)因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工，以每人30元一天支付给乙方。 第六条、平安责任乙方必需严格遵守甲方的规章制度和平安操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的平安事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关，工程施工期间乙方必需购买全部工人的人身意外损害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。 第七条、结算方法及付款方式 1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，
5、次月15日前按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。 2、 甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点)，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_%。 所承包工程完工后付结算款的_%，余款待所承包承包工程完工验收达到合同要求后_%付清。 3、在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_%的劳务管理费。 第八条、争议纠纷解决本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，提请物业管理主管部门调解，调解不成的，提交深圳市仲裁委员会依法裁决。 风险告知：关于争议解决方式的商定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区分是若商定仲裁
6、解决仲裁一裁终局，商定向法院提起诉讼两审终审。 第九条、其它 1、施工人员的平安保险金，由乙方出资购买;2、乙方假如中途退场、拖延时间，甲方有权另行支配施工队，其全部工资作为自动放弃;甲方全部损失由乙方赔付。 3、本合同一式三份，双方各执一份，存档一份。 甲乙双方签字后生效，具有法律效力作用。 4、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。 甲方签字：_乙方签字：_ _年_月_日 建设工程劳务施工合同2 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 甲方将 小区高层住宅楼建设工程施工发包给乙方，依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵守公正、自愿、公正和恳切信用的原则，经甲乙
7、双方共同协商全都达成如下协议。 一、工程名称： 二、工程概况：商业群房为框架结构，住宅为剪力墙结构，建筑面积约15000。 三、工程地址： 四、工程范围及内容： 乙方承包的 小区商住楼建设施工图所示，全部工程内容(除门窗安装工程，给水、排水工程、通风消防、强弱电工程、地基土方开挖和桩基础工程外)以及工程资料收集整理、材料试验复试。 五、 承包方式： 包全部施工内容内(含项目措施施工)施工劳务及机械，包除甲方供应材料外其余全部施工用料及周转材料(含施工项目措施用料)。即工程用料及项目措施用料除甲方供应的(甲方供应材料具体见第六条)外其余均由乙方供应。 六、甲乙双方商定甲方供应给 小区商住楼材料具
8、体为：施工图内所示的各类钢筋、水泥、商砼、砂石、土方、各类内、外墙乳胶漆、外墙石材、地面瓷砖石材、保温材料、楼梯扶手工程用料。其余机械工具耗材、工程耗材(含施工项目措施材料)均由乙方供应。 七、合同价款： 7.1 合同价款：按建筑面积计算438元/(大写每平方米肆佰叁拾捌元整)该价款含四项保险费在内，甲乙方包干使用，并向有关机构交纳。 7.2 0.000以上建筑面积按陕西省99预决算定额相关规定规章进行计算。 7.3 0.000以下地下室建筑面积按陕西省99预决算定额面积计算规章计算乘以两倍作为地下室面积。 7.4 建筑结构变更，在建筑面积不发生较大变化状况下合同价款不予调整。 八、结算程序：
9、 专业工长出具工程进度说明生产部门审核材料库管会签预算部门出具预算报告公司审核确认公司主管领导审批 九、付款方式： 按单栋楼核算，由乙方垫资完成主体10层封顶开头付进度款。10层封顶付给乙方10层以下已完成初验合格成品工程量70%进度款，10层以上按每月当月完成初验合格成品工程量70%支付当月进度款，砖砌体完成并初验合格后总进度款付至总价80%，交工验收合格后一个月内付至总价95%，留5%质保金待质保期满后无质量问题，剩余质保金一月内一次付清。 十、工程质量标准：优良(工程验收标准执行国家和行业现行标准) 十一、本工程质保期一年，自正式交工竣工验收合格之日起计算。 十二、甲乙双方的权利与义务：
10、 12.1 甲方权利与义务： 12.1.1 甲方负责工程报建手续。由于报建手续不齐全造成工程延误及损失由甲方负责。 12.1.2 乙方进入现场后，甲方负责对乙方进行工程质量、目标、方案、标准、图纸和工期要求及平安要求进行交底审批。 12.1.3 甲方向乙方供应施工图 套。 12.1.4 组织乙方与设计单位、监理单位进行图纸答疑。 12.1.5 乙方进入现场后甲方对轴线把握、确定高程0.000进行交底。 12.1.6 甲方依据进度要求方案，提前一天将甲供材料准时足量，供应乙方。否则造成工期延误和损失由甲方负责。 12.1.7 甲方依据国家有关建筑工程管理规定制定文明施工管理方法、治安管理方法、平
11、安防火管理方法，并监督乙方贯彻落实。 12.1.8 按合同商定完工后要求支付工程款。 12.1.9 监督乙方按规范和技术要求及平安文明施工要求进行施工，对乙方违反有关规定有权进行惩处。 12.1.10 甲方有权依据有关建筑工程补充有关管理规定、规范要求和施工实际制定有关管理制度、规定并监督乙方无条件执行。 12.2 乙方的权利与义务： 12.2.1 乙方有权利对甲方违约行为按合同商定进行索赔。 12.2.2 乙方在施工中必需认真执行国家现行工程质量验收标准、施工规范、严格规范要求合理组织施工，无条件执行甲方现场管理规定和制度。 12.2.3 乙方对甲方供应的各种材料负责进行复试，复试合格后方可
12、用于工程使用，若复试不合格准时通知甲方予以更换，否则造成一切损失由乙方全部负责。 12.2.4 乙方必需保证进入施工现场人员身体健康，严禁施工人员酒后或带病工作，否则造成一切损失由乙方全部负责。 12.2.5 乙方全部进场施工人员必需由乙方按国家相关规定自觉办理各项保险，保险单复印件及施工人员劳务合同复印件报甲方备案存档。 12.2.6 乙方依据施工图纸和甲方技术交底要求负责组织施工放线，每道工序进行前必需报甲方审验批复后要求进行施工，否则造成一切损失由乙方全权负责。 12.2.7 乙方负责施工现场及生活区日常卫生保洁管理(包括厕所、楼层内卫生保洁)。 12.2.8 乙方负责施工材料的卸车和甲
13、方供应的剩余材料的退场装车。乙方依据甲方要求和现场有关材料管理规定，具体实施日常施工现场材料分类堆放。 12.2.9 乙方做好工程技术资料的收集、归类、整理、归档。各项资料做到与工程施工进度同步、真实、有效。 12.2.10 乙方负责并关心与协作水电等安装工程分包单位人员做好安装工程预埋、留洞、局部开洞及钢筋避让等工作。 12.2.11 乙方负责协作并关心甲方做好政府质检等有关管理部门组织进行的各项检查验收、参观等有关活动。 十三、文明施工与平安管理： 13.1 乙方必需坚持文明施工，日常做到工完场清，施工现场达到市级文明工地规定要求。否则由乙方缘由给甲方造成一切损失由乙方全部负责。 13.2
14、 乙方应遵循工程建设平安生产管理有关规定，严格依据有关标准配备平安生产用具，配备专职平安管理人员，负责日常平安管理工作，平安管理落实，并随时接受行业平安管理人员依法实施的平安检查和甲方日常平安检查，各种平安防护措施准时落实到位，消退各种平安隐患，杜绝一切担忧全事故的发生。 13.3 乙方严格依据平安管理、平安生产规范要求，做好施工人员平安生产日常教育工作，督促施工人员使用平安防护用品。 13.4 合同价款中含平安生产管理费用，乙方必需严格按有关规定配备平安防护用品，搭设平安防护设施，做好施工人员平安教育工作，否则消逝一切担忧全事故责任由乙方全权负责。 13.5 由于乙方平安措施落实不到位，平安
15、教育工作不到位，造成发生担忧全事故，甲方有权直接从乙方工程款中支付平安事故处理有关费用，乙方不得有任何异议并无条件执行。 十四、其他商定： 14.1 施工过程，乙方不得以任何形式向甲方管理人员送礼，也不得宴请甲方管理人员，否则每次甲方处乙方20_-20000元罚款。 14.2 由于乙方缘由造成施工质量、进度和平安及文明工地任何一项达不到有关规范、规定标准要求或技术交底要求，经甲方指出后，仍无改观见效或见效不大，甲方有权勒令乙方停止施工或勒令乙方退场另选施工队，工程款按已完成阅历收合格施工量的50%计算(半成品或不合格品不予计算)，如对甲方造成损失的，扣除损失费用后余款在乙方人员退场后结算。 1
16、4.3 施工达不到工程质量要求标准而造成返工，返工费用全部由乙方担当，施工材料铺张超用，甲方将按材料费的1.5倍处与乙方罚款。 14.4 乙方应定期对现场施工人员进行法制教育，防止违法大事发生。乙方人员在施工现场外发生一切担忧全事故或治安大事由乙方全权负责，甲方不担当任何责任，对甲方造成损失，甲方有权直接从乙方工程款中扣除。乙方不得有任何异议。 14.5 甲供材料由乙方提前25天提出书面方案量，甲方审核后在方案用料前一天交给乙方，由于材料问题造成工期延误和其他损失，由责任方全权负责。 14.6 甲供材料依据图纸依99定额预决算定额规定配发乙方包干使用，超用或铺张由乙方按14.3规定赔偿。 14
17、.7 乙方不得拖欠施工人员工资，否则甲方有权直接从乙方工程款中扣除并支付给施工人员。 14.8 甲方出具的图纸或指令乙方无条件接收，如认为指令或通知不合理在4小时内先口头提出然后8小时内书面做出回复，否则视为乙方默认。 14.9 乙方施工人员和管理人员必需确定听从甲方管理人员的统一指挥与协调，绝不允许与甲方管理人员发生口角或打架等不良行为。否则每次甲方予以处乙方200-500元罚款。 14.10 本工程履约保证金 万元，乙方在签订合同前汇到甲方指定账户，待工程完工验收合格后一次性不计息返还乙方。乙方中途退场或由于乙方缘由被勒令退场，保证金甲方不予返还乙方，乙方不得有任何异议。 14.11 施工
18、过程中双方各种商洽确定的各项事宜，经双方指定的各自代表签字确认，与本合同具有同等法律效力。 14.12 甲方指定 和 ，乙方指定 和 ，为驻工地代表。 十五、质量保修责任： 15.1 质量保修金为工程结算价5%，保修期为 年，自验收合格之日起计算。保修金不计息。 15.2 乙方在接到甲方修理通知后24小时内派人修理。当24小时内非人为抗拒缘由不能到达可与甲方商定具体修理时限，如在商定的时限内仍未完成修理，甲方可托付他人进行修理，修理费从保修金中扣除，保修金不足甲方有权依法进行索赔。 15.3 保修期满如无质量保修问题，剩余保修金甲方在保修期满两个月内返还乙方。 十六、未尽事宜： 本合同未尽事宜
19、双方协商解决，若协商不成，双方可向甲方所在地仲裁机构申请仲裁，也可向甲方所在人民法院起诉解决。 十七、本合同自双方签字盖章后生效。 十八、本合同以下无正文。 甲方： 乙方： 负责人： 负责人： 托付代理人： 托付代理人： 联系电话： 联系电话： 建设工程劳务施工合同3 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则，鉴于_(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成全都，订立本合同。 1.劳务分包人资质状况 资质证书号码：_ 发证机关：_ 资
20、质专业及等级：_ 复审时间及有效期：_ 2.劳务分包工作对象及供应劳务内容 工程名称：_ 工程地点：_ 分包范围：_ 供应分包劳务内容：_ 3.分包工作期限 开头工作日期：_ 结束工作日期：_ 总日历工作天数：_ 4.质量标准 工程质量：按总(分)包合同有关质量的商定、国家现行的建筑施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必需达到质量评定等级。 5.合同文件及解释挨次 组成本合同的文件及优先解释挨次如下： (1)本合同; (2)本合同附件; (3)本工程施工总承包合同; (4)本工程施工专业(分)包合同。 6.标准规范 除本工程总(分)包合同另有商定外，本合同适用标准规范如下：_. 7
21、.总(分)包合同 7.1 工程承包人应供应总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外)，供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人供应一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。 7.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外) 8.图纸 8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人供应图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。 9.项目经理 9.1 工程承包人委派的担当驻工地履行本合同的项目经理为_，职务：_，职称：_. 9.2 劳务分包人委派的担当驻工地履行本合同的项目经理为_，职务：_，职务：_.
22、 10.工程承包人义务 10.1 组建与工程相适应的项目经理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责; 10.2 除非本合同另有商定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并担当相应费用： (1)在_年_月_日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：_; (2)在_年_月_日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求; (3)在_年_月_日前完成向劳务分包人供应相应的工程地质和地下管网线路资料; (4)在_年_月_
23、日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外)_; (5)在_年_月_日前向劳务分包人供应相应的水准点与坐标把握点位置，其交验要求与爱惜责任为：_; (6)在年月日前向劳务分包人供应下列生产、生活临时设施：_，其交验要求与爱惜责任为：_. 10.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工方案、物质需用量方案表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工，计量析测、试验化验的把握、监督、检查和验收; 10.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一支配技术档案资料的收集整理交工验收; 10.5 统筹支配、协调解决非
24、劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地; 10.6 按时供应图纸，准时交付应供材料、设备，所供应的施工机械设备、周转材料、平安设施保证施工需要; 10.7 按本合同商定，向劳务分包人支付劳动酬劳; 10.8 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 11.劳务分包人义务 11.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作;未经工程承 包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度; 11.2 劳务分包人依据施工组织设计总进度方案的要求，每月底前天提交下月施工方案，
25、有阶段工期要求的提交阶段施工方案，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工方案，以及与完成上述阶段、时段施工方案相应的劳动力支配方案，经工程承包人批准后严格实施; 11.3 严格依据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到商定的标准;科学支配作业方案，投入足够的人力，物力，保证工期;加强平安教育，认真执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款; 11.4
26、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用状况，及其操作人员的有效证件、持证上岗状况;与现场其他单位协调协作，照看全局; 11.5 按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作; 11.6 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，协作工程承包人办理交工验收; 11.7 做好施工现场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱惜工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款; 11.8 妥当保管、合理使用工程承包人供应或租赁给劳务分
27、包人使用的机具、周转资料及其他设施; 11.9 劳务分包人须听从工程承包人转发的发包人及工程师的指令; 11.10 除非本合同另有商定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应担当并履行总(分)包合同商定的、与劳务作业有关的全部义务及工作程序。 12.平安施工与检查 12.1 劳务分包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准进行施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于劳务分包人平安措施不力造成事故的.责任和因此而发生的费用，由劳务分包人担当。 12.2 工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教育，并对他们的平
28、安负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反平安管理的规定进行施工。因工程承包人缘由导致的平安事故，由工程承包人担当相应责任及发生的费用。 13.平安防护 13.1 劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道四周施工时，施工开头前应向工程承包人提出平安防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人担当。 13.2 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的平安防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人担当平安爱惜措施费用。 13
29、.3 劳务分包人在施工现场内使用的平安爱惜用品(如平安帽、平安带及其他爱惜用品)，由劳务分包人供应使用方案，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。 14.事故处理 14.1 发生重大伤亡及其他平安事故，劳务分包人应按有关规定立刻上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故处理。 14.2 劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。 15.保险 15.1 劳务分包人施工开头前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。 15.2 运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或
30、获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。 15.4 劳务分包人必需为从事危险作业的职工办理意外损害必需，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围(内容)为：_. 15.5 保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任实行必要的措施，防止或削减损失。 16.材料、设备供应 16.1 劳务分包人应在接到图纸后_天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应方案(具体表式见附件一);经确认后，工程承包人应按供应方案要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并准时交付;需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必需准时进行，费用另行商定。如质量
31、、品种、规格、型号不 符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。 16.2 劳务分包人应妥当保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并担当因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。 16.3 工程承包人托付劳务分包人选购下列低值易耗性材料(列明名称、规格、数量、质量或其他要求)_. 16.4 工程承包人托付劳务分包人选购低值易耗性材料的费用，由劳务分包人凭选购凭证，另加%的管理费向工程承包人报销。 17.劳务酬劳 17.1 本工程的劳务酬劳接受下列任何一种方式计算： (1)固定劳务酬劳(含管理费); (2)商定不同工种劳务的计时单价(含
32、管理费)，按确认的工时计算; (2)商定不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的工程量。 17.2 本工程的劳务酬劳，除本合同17.6固定的状况外，均为一次包死，不再调整。 17.3 接受第(1)种方式计价的，劳务酬劳共计_元。 17.4 接受第(2)种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：_，单价为_元;_，单价为_元;_，单价为_元。 17.5 接受第(3)种方式计价的，不同工作成果的计价单价分别为：_，单价为_元;_，单价为_元。 17.6 下列状况下，固定劳务酬劳或单价可以调整： (1)以本合同商定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过_%，按变化前后价格的差额予以调整; (2
33、)后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格的差额予以调整; (2)双方商定的其他情形：_. 18.工时及工程量的确认 18.1 接受固定劳务酬劳方式的，事故过程中不计算工时和工程量。 18.2 接受按确定的工时计算劳务酬劳的，由劳务分包人每日将供应劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。 18.3 接受按确认的工程量计算劳务酬劳的，由劳务分包人按每月(或、旬、日)将完成的工程量报过程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和劳务分包人缘由造成返工的工程量，工程承包人不予计量。 19.劳务酬劳的中间支付 19.1 接受固定劳务酬劳方式支付劳务酬劳的
34、，劳务分包人与工程承包人商定按下列方法支付： (1)合同生效即支付预付款_元; (2)中间支付：_. 19.2 接受计时单价或计件单价方式支付劳务酬劳的，劳务分包人与工程承包人双方商定支付方法为_. 19.3 本合同确定调整的劳务酬劳、工程变更调整的劳务酬劳及其他条款中商定的追加劳务酬劳，应与上述劳务酬劳同期调整支付。 20.施工机具、周转材料供应 20.1 工程承包人供应给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，准时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料(由工程承包人依据本合同托付劳务分包人选购的除外)应按时运入现场交付劳务分包人，保证
35、施工需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时，费用另行商定。 20.2 工程承包人应供应施工使用的机具、设备一览表见附件二。 20.3 程承包人应供应的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。 21.施工变更 21.1 施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并供应变更的相应图纸和说明。劳务分包人依据工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更： (1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸; (2)增减合同商定的工程量; (3)转变有关的施工时间和挨次; (4)其他有关工程变更需要的附加工作。 21.2 因变
36、更导致劳务酬劳的增加及造成的劳务分包人损失，由工程承包人担当，延误的工期相应顺延;因变更削减工程量，劳务酬劳应相应削减，工期相应调整。 21.3 施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人担当，延误的工期不予顺延。 21.4 因劳务分包人自身缘由导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务酬劳。 22.施工验收 22.1 劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同商定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分 包人施工成果
37、进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未租织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同商定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的工程承包人的相关损失。 22.2 全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包人验收合格，劳务分包人对其发包的劳务作业的施工质量不再担当责任，在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人担当。 23.施工协作 23.1 劳务分包人应协作工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检
38、查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;工程承包人或施工场地内第三方的工作必需劳务分包人协作时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以协作。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，劳务分包人因供应上述协作而发生的工期损失和费用由工程承包人担当。 23.2 劳务分包人按商定完成劳务作业，必需由工程承包人或施工场地内的第三方进行协作时，工程承包人应协作劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的协作，且工程承包人应担当因此而发生的费用。 24.劳务酬劳最终支付 24.1 全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方依据本合同商定的计价方式，进行劳务酬劳的最终
39、支付。 24.2 工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，赐予确认或者提出修改看法。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务酬劳尾款。 24.3 劳务分包人和工程承包人对劳务酬劳结算价款发生争议时，按本合同关于争议的商定处理。 25.违约责任 25.1 当发生下列状况之一时，工程承包人应担当违约责任： (1)工程承包人违反本合同第19条、第24条的商定，不按时向劳务分包人支付劳务酬劳; (2)工程承包人不履行或不按商定履行合同义务的其他状况。 25.2 工程承包人不按商定核实劳务分包人完成的工程量或不按商定支付劳务酬劳或劳务酬劳尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款
40、利率向劳务分包人支付拖欠劳务酬劳的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日_的违约金。 25.3 工程承包人不履行或不按商定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金_元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。 25.4 当发生下列状况之一时，劳务分包人应担当违约责任： (1)劳务分包人因自身缘由延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付_元的违约金; (2)劳务分包人施工质量不符合本合同商定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付_违约金; (3)劳务分包人不履行或不按商定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付
41、违约金_元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。 25.5 一方违约后，另一方要求违约方连续履行合同时，违约方担当上述违约责任后仍应连续履行合同。 26.索赔 26.1 工程承包人依据总(分)包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以乐观协作，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总(分)包合同。 26.2 在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等依据总(分)包合同可以索赔的情形消逝，则工程承包人应当实行一切合理步骤，向发包人主见追加付款或延长工期。当索赔成功后，工程承包人应当将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。 26.3 当本合同一方向另一方提出索赔时，应有正值的索赔理由，并有索赔大事发生时有效的相应证据。 26.4 工程承包人未按商定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人担当责任的其他状况，造成工作时间延误和(或)劳务分包人不能准时得到合同酬劳及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔： (1)索赔大事发生后21天内，向工程承包人项目经理发出索赔意向通知; (2)发出索赔意向通知后21天内，向工程承包人项目经理提出延长工作时间和(或)补偿经济损失报告及有关资料; (3)工程承包人项