《工程施工劳务合同(15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工劳务合同(15篇).docx（115页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 工程施工劳务合同(15篇)工程施工劳务合同1 发包方（甲方）：四川*集团有限公司 承包方（乙方）： 甲方已与*建筑安装有限公司就阳城心灵家园工程建筑安装工程a标段施工工程签订了建筑劳务分包合同。为了调动企业员工积极性，加强工程治理，提高工作效率，经乙方申请，甲方同意，甲方聘任乙方为该工程班组负责人，并将该工程的局部劳务施工交由乙方组织人员进展内部承包。 经双方依法公平协商，现就本次内部承包的有关事项达成如下协议，双方共同遵循诚恳信用原则予以履行。 第一节 工程概况及目标 1.1 1.2 工程名称： 阳城心灵家园工程a标段建立工程#楼。 建筑面积：暂定：。实际建筑面积竣工结算以施工图为准，建筑
2、面积实行固定建筑面积包干，共 m2 。 1.3 1.4 1.5 1.6 建筑层数： 工程地址：成都市青羊区培风村5/6/7组地块 安全、文明施工目标： 安全文明工地 进度目标：开工日期： 年 月 日；0.00以下工程竣工日期：年月 日；全部主体构造封顶， 年 月 日；全部装修完成并验收合格， 年 月 日； 年 月 日，总日历工作天数为：380天。 其次节 承包内容、范围及劳务承包方式 2.1承包内容及范围：建筑物散水以内含散水、排水沟、坡道及台阶，从根底砼垫层开头到竣工为止的设计图纸范围内（除2.2内容外的）全部土建和水电安装工程内容及现场检查自检资料的整理 2.2乙方工作范围中不包括以下内容
3、： （1）土方开挖、土方回填、地基处理、基坑护壁及桩根底。 （2）楼梯、阳台的铁制或玻璃栏杆。 （3）腻子、内外墙涂料以及外阳台、公用部位外的地砖、墙砖、花岗石等二次装饰内容。 （4）防水、保温分项工程（土建局部除外）。 （5）设备、通风、消防、电梯、弱电等安装工程（土建与安装工程的协作费已包括在本合同范围内）。 （6）门窗安装工程。 2.3 内部承包方式：人工费（含丝接人工及机具设备）+帮助材料费（含铁丝、钉子、砂轮、锯片、封口胶、焊条、焊药、扎丝、砼垫块、对拉螺杆、拉片、钢筋垫块及水电安装辅材等）+周转材料费（含架管架料、扣件、模板、木材、阻燃安全网）+施工机械费（塔吊、施工电梯、大小型机
4、械等）+措施费（含安全防护设施）+ 现场维护费及文明施工费（含办公区维护）+其他不行预见费，根据20xx年建筑工程建筑面积计算标准及相关规定进展计算，一次性平米价包干的劳务承包方式。 第三节 合同价款 3.1 合同单价按建筑面积：rmb元/（详见阳城心灵家园（a标段）劳务等承包费报价及组成表），合同总价约为￥ 元，（含出据0.8%的农夫工工资的发票费用）。 大写： 零星签证用工技工单价： 120元/工日；零星签证用工普工单价： 80元/工日。 3.2合同单价包括但不限于以下内容及费用： 3.2.1 完成合同承包范围内工作：从施工预备、根据合理工序施工、质量检查、与其他分包商的协作直至工程验收到
5、达合同要求所需付出的全部人工费用，并且无权收取甲方另行发包的承包单位的任何费用。 3.2.2 完成合同承包范围内工作所需用的根本用工、帮助用工、超运距用工及人工幅度差（运距指在施工现场内） 3.2.3 乙方班组人员工资包括：根本工资、帮助工资等。 3.2.4 乙方人员在现场组织施工过程中所发生的人员工资、办公费用、差旅费用、低值易耗品的费用、劳动爱护费用等； 3.2.5 乙方在施工生产过程中，使用的机具、各型机械（例：丝接设备、电焊机、弯曲机、断筋机、调直机、对焊机、振动棒、塔吊、施工电梯等机械和机具）的费用等。 3.2.6 完成承包范围内工作所需的帮助材料费用等； 3.2.7 为完成承包范围
6、内工作所需额外付出的施工现场内的材料二次搬运、冬雨季施工及高温防暑所增加的人工费用等； 3.2.8钢筋焊接及机械连接所需的全部费用等。 3.2.9 施工现场内的材料等二次转运费（装卸车、清料、码放所需机械台班、人工费）已含在合同价款中，但不包括钢筋下车时的吊装费用。 3.2.10 预制砼构件、预埋件的制作、安装费用等； 3.2.12乙方生活及生产责任区的建立和清理，承包工程所使用的材料堆放保管等； 3.2.13为到达合同商定的质量、工期、安全及文明施工指标所需额外支出的费用等； 3.2.14本合同价已包含了施工过程中全部可能会涉及到的费用的总和，应包括人工、帮助材料（或设备）、中小型机械及生产
7、工具、维护、政策性文件规定、风险、责任等全部费用及不行预见的因素发生的全部费用。 3.2.15外脚手架：本工程采纳一般钢管悬挑式脚手架或整体提升架，其全部材料及人工包含在合同单价之中，使用时间为主体构造及外墙装饰全部验收合格、方可撤除脚手架。外脚手架搭设必需满意以下要求： （1）外架搭设方案必需符合标准要求，并经监理和发包人审核批准前方能实施，验收合格前方能使用。 （2）外架材料的材质必需符合标准要求。 （3）外架临街面要求用钢丝网或竹胶板密封主体上升时最上部的四层。 3.2.16全部进入施工现场的脚手架钢管必需进展油漆处理。 3.2.17全部进入施工现场的安全网（密目网、尼龙水平网）必需是阻
8、燃的、经检验合格的产品，且必需是全新的。 3.2.18全部进入施工现场的机械设备必需进展翻新处理。 3.2.19甲方劳务合同里面针对乙方包含的全部工作内容及考核内容及费用。 第四节 甲方供应的施工条件及资源 4.1商品砼由甲方运至施工现场（二次构造砼为自搅砼），卸料、加压泵及浇筑设备、施工作业人员全由乙方负责。 4.2生产、生活等临时用房：甲方只为乙方供应活动板房，乙方使用和治理，费用乙方自理。工人的日常治理及用品等由乙方自理。 4.3甲方不对劳务人员设职工食堂，由乙方自行解决食堂问题。 4.4施工用水、用电状况供应： 甲方负责将水和一、二级配电箱接至施工现场，并安装计量表；场地内的临时用水和
9、二级配电箱后用电设施及其安装由乙方负责；施工现场用电的电费由甲方负责。 4.5其他临时设施：乙方进场后，甲方指定地点搭建，材料由甲方供应，搭设人工费由乙方担当（板房由专业单位搭建除外）。 4.6用于工程实体的主要材料（商品砼、钢材、水泥、石灰膏、砂、石、标砖、空心砖、墙与砼界面处所用的钢丝网以及外墙面砖、室内墙砖、地板砖、电缆、电线、线管、线盒、给排水管及管件、配电箱）由甲方供应。 第五节 乙方应供应的资源 5.1为保证本工程的实施，除本合同第四节省定的甲方供应的资源外的全部实施工程所必需的各型机械、施工工具、安全防护设施的材料等都应由乙方自己供应，乙方有责任且必需实行有效措施保证其全部设备及
10、工具处于良好状态，以满意施工需要。 5.2在承包工程范围内，乙方自行选购的全部材料必需符合工程设计和施工标准及甲方的要求，因乙方选购的材料不合格造成的一切损失及后果由乙方自行负责，甲方不担当因材料不合格而引致的连带责任。本工程严禁使用不合格材料。 5.3乙方供应的全部设备及工具应符合成都市关于外来施工单位机械设备的各项规定及甲方对于乙方供应设备及工具的各项规定及要求。 5.4乙方必需供应进场工人的三级教育卡、身份证复印件及安全责任书。 第六节 双方的权利及义务 6.1甲方的权利及义务 6.1.1甲方派驻工地代表：暂定由包利剑全权负责工程施工中的一切事宜（但不超过其托付权限），签证用工必需由甲方
11、或托付负责人签证方为有效（详细托付人员由甲方总负责人届时确定），签证用工必需是甲方另行安排与本合同无关的工作内容。 6.1.2负责对乙方承建工程的质量、安全、进度、文明施工等进展全面监视、指导和治理。如有迹象说明乙方已无履行承包合同的力量或严峻损害了甲方的利益、信誉等，甲方有权单方面终止工程施工劳务内部承包合同。另外组织施工班组接替施工，同时保存追究乙方全部责任的权利。 6.1.3负责向乙方进展技术、质量、安全、场容、进度的交底。 6.1.4负责向乙方供应施工图 1 套，如需增加施工图份数，乙方可自行加晒，费用自理。 6.1.5负责组织施工图纸会审，施工组织设计交底，审查乙方编制的具体施工作业
12、规划。 6.1.6负责供应商品砼，但乙方负责泵站前、后台治理并取样。 6.1.7负责本工程的对外联系工作。 6.1.8负责组织工程竣工验收工作，协作协调乙方组织中间验收及分局部项验收工作。 6.1.9负责把钢筋原材料运至施工现场（首次汽车吊卸车费用由甲方负责）。 6.1.10定期组织召开生产例会，定期组织综合大检查。 6.1.11图纸变更以甲方书面通知为准。 6.1.12负责技术治理和技术资料收集整理，但自检资料和强制性检验测试资料由乙方按时检验后供应给甲方。 6.1.13有权对乙方的班组民工工资发放方式进展审查及监管。 6.2乙方的权利及义务： 6.2.1乙方驻工地代表： 全权负责承包范围内
13、施工的一切事宜。 乙方还应配备其他13名工程治理人员，其配备的数量如下（名单由乙方进场时一并供应）： 班组执行负责人（1人）、施工员（3人）、测量员（2人）；安全员（2人）；质检员（2人）；水电工长（1人）；大门口门卫（2人）以上人员须持证上岗，岗位证书由甲方压证治理。以上人员的工作考勤由甲方工程部统一治理，每个月的出勤天数必需和工程部全部人员全都不得少于28天（2月份不得少于26天）。 6.2.2乙方必需保证工程治理成员的完整及至工程竣工不得随便更换上述人员，因除甲方要求更换的不作为人员、不行抗力或个人特别缘由需书面报经甲方同意前方可以更换外，否则甲方有权对乙方予以5万元/人、次的经济惩罚。
14、 6.2.3乙方保证工程不得以任何方式进展再次转包，否则视为违约，乙方必需担当全部违约惩罚。 6.2.4乙方必需听从甲方、总承包方、业主及监理单位的指令。 6.2.5严格执行攀枝花钢城建安公司、四川蜀龙建筑劳务集团有限公司及各职能部门制定的各项治理规定。 6.2.6乙方须保证节假日及农忙期间的连续施工。 6.2.7现场全部施工人员必需遵守现场有关质量、安全、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各种规章制度，设置专职的质量检查员、安全员，负责质量、安全。担当因违反上述规定而造成的一切责任及损失。乙方应听从甲方有关部门组织的综合大检查。 6.2.8按成都市建委规定办理好施工的各种许可证（包括施工
15、人员的各种许可证），如违反规定，由乙方担当一切责任。自备各种特别工种施工人员（包括测量工、大型机械操作工）且特别工种需要持证上岗。 6.2.9保证按每月的工程规划进度、质量、安全文明施工的要求完成。因乙方缘由每月完不成其中一项将视为违约，并按违约赐予惩罚，甲方保存劝其退场的权利，因退场造成的损失乙方自行担当。 6.2.10将许可证和施工的人员登记造册，交甲方备案，参与施工的人员必需持有身份证、做工卡。并将身份证、做工卡复印件交工程承包人备案。 6.2.11在施工过程中，乙方有责任和义务与甲方共同协商并积极协作实行合理施工方案，降低工程本钱。 6.2.12供应钢筋焊接、机械连接试件和混凝土试件，
16、同条件养护的试块，按标准及发包人见证由承包人现场制作，强度等级必需满意设计要求。检验试验费用由发包人担当，制作及送样所需的费用及重检费用由乙方担当。 6.2.13本工程钢筋配筋（包括预埋铁件、穿墙杆等）由乙方负责，其配筋单规划应提前10天交予甲方审核，经甲方审核后进展加工。 6.2.14根据甲方通知的时间准时入场。 6.2.15严格根据总体施工组织设计和专项施工方案进展施工，未经同意不得擅自更改施工方案并对施工过程中涉及的先进工艺和技术保密。 6.2.16乙方在施工中必需满意甲方关于形象工作的要求，完成甲方关于企业形象宣传有关的工作；自备符合甲方形象工作及安全要求的防护用品，费用自付。 6.2
17、.17根据甲方要求的日期供应满意甲方要求的月形象进度报表。 工程施工劳务合同2 甲方（劳务发包方）： 乙方（劳务承包方）： 甲乙双方本着友好合作的态度，根据合同法等相关法律，在公平公正的状况下签定如下合同： 一、工程概况 工程地址： 工程名称： 工程内容： 二、承包价格 1.室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。详细单价如下： 箱体规格：1600*700*240，单价：450元/只 2.室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。详细单价如下： 喷头类型：下喷，单价：75元/只 3.消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用（3元/米）。详细单价如
18、下： 探头单价：70元/只 4.室外消防给水系统只按管道长度计算（消防水池给水主管至室外市政给水管，约120米），不计配件等其他安装费用。共计3200元，土方开挖费用不包含在内。 5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。详细单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：45元/只 6.由于设计、建立方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应根据签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。 7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。 共2页第1页 8.消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计龋 三、付款方式 1.甲方在
19、乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。 2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管（含穿线）安装完毕后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85的工程款；待消防部门验收合格后一个月内付清余款。 四、材料及施工施工场地 1.工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购置，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。 2.乙方应提前2天向甲方供应需购材料清单，甲方应在2天内准时选购材料供施工队使用，双方应各自担当对方拖延工期的责任和经济损失. 3.甲方在乙方进场前需供应施工工作面及住宅。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。 五、合同争议 1.消失争议甲乙双方
20、先协商。 2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。 3.本合同一式两份，双方各执一份。 甲方代表（签字）： 乙方负责人（签字）： 工程施工劳务合同3 发包方：(以下简称甲方)_承包方：_(以下简称乙方) 依据甲方在本次土地整理工程中所承揽的施工内容，其中六角板工程局部，对比图纸测算，初步汇总价格，经甲、乙双方反复磋商，意见达成全都，甲方原则上同意将本合同段内六角板(按六角板图纸施工)的工程分段分包给乙方施工，为便利治理，相互制约，特订立本合同。 一、承包范围：根据设计图纸本分项工程为包工不包料，施工内容含根底开挖、砌筑、回填(保证水沟畅通)、勾缝、压顶、排水孔等图纸所含内容。施工后的六角板必需
21、满意设计要求，线形顺、直、平，完成后到达设计所需效果，工程数量为经监理及业主验收后合格的数量为结算依据。 二、承包价格及付款方式：六角板_元每方，结算依据按实做方数结算。上述单价已综合根底开挖、六角板、回填、勾缝、压顶、排水孔，以及雨季施工抽水、防雨措施等。为保证工程质量，付款方式为业主验收合格后付%，省级验收合格付_%，余下局部作为质量保证金，待质保期一年到期后付清。 三、自合同签定之日起，规划工作日为_年_月_日至_年_月_日完工。逾期未完成按总承包价格的千分之五每天计算惩罚。 四、质量要求：施工必需严格按业主的有关技术标准，施工标准及施工设计图纸进展施工，确保工程质量达合格标准。在施工过
22、程中每道工序必需有甲方施工人员及监理到场，施工工序的监理程序及分项验收表格必需现场填写同时得到监理许可。如因质量消失问题而发生的一切损失均由乙方自行解决及返工重做。 五、安全生产：乙方在施工的全过程中，必需把安全生产放在首位，必需做到文明施工、安全生产，在施工场地按标准要求，全方位设立明显的安全标志(包括用电)施工人员和外请小工必需按工作性质的区分穿戴安全帽和安全标志服，杜绝一切安全事故的发生。如发生一切担心全事故，一切责任和经济损失均由乙方负责，甲方概不负责。 六、文明施工：鉴于本工程施工面大，治理分散，无论是甲乙双方，坚持做好文明施工，塑造良好形象，做到工完场清、冰留隐患，并妥当处理好周边
23、关系。 七、此协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议自签字之日起生效，并具有法律效力。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 工程施工劳务合同4 甲方：上海领慧智能科技有限公司 乙方： 今有甲方（上海领慧智能科技有限公司）和乙方（ ）就上海*工程弱电安装劳务分包一事依据中华人民共和国经济合同法友好协商达成以下协议： 1、 甲方同意将上海*工程弱电安装劳务分包一事依据中华人民共和国经济合同法友好协商达成安装劳务以建筑面积 元/平方分包给乙方，工程量包括全部弱电安装图纸上的内容，其中弱电从室外手孔井到室内的全部管子的预留预埋
24、，设备的安装及调试等 2、 甲方供应给乙方施工图纸一份，乙方要积极协作甲方做好与设计院的图纸会审工作，严格依据施工图纸的内容合理组织人员施工，如施工图纸有问题，乙方要准时提出，如因甲方或总包方指令造成的返工由甲方负责，其他状况造成的返工由乙方自行负责，如乙方不按图纸按标准施工造成的质量问题，每个点位罚款200元，并必需按要求自行返工，所造成的主材损失由乙方负责赔偿，有质量的点位超出2%，每个点位罚款500元整，罚款将直接从每期工程款中扣除。 3、 本合同要求乙方包质量包进度包全部机械和手开工具，包辅材包耗材的购置，包安全包文明包清洁的清包合同，（其中附材包括管道安装时支架角铁、螺丝、吊卡、管卡
25、、抱箍、统丝、槽钢、 全部孔洞预留的套管、各种孔洞封堵材料，全部的暗盒、过路箱、锁母、各种线管直接弯头、烫锡、各种胶带、穿铁钢丝、各种胶水、防锈漆、银粉漆、灰漆、防火漆、焊条、防雷接地用的各种镀锌扁铁及圆钢、镀锌角铁等），乙方应自行负责施工区域的清洁卫生和工人的安全，所发生的安全事故和责任及罚款由乙方自行担当。 4、 乙方应节省材料不准铺张，遵守甲方有关材料领取和返还的规定，当天 施工完毕全部剩余材料必需返回甲方仓库，如未准时返回，甲方治理人员一经发觉，每次罚款300元，将直接从工程款中扣除，乙方使用甲方材料与结算使用量挂钩，假如数量相差多则乙方赔偿（特殊是线材），甲方材料不能用作它用，如梯子
26、，拖线板，套管等一经发觉必将重罚。 5、 施工期间乙方有责任自行爱护已完成的成品，加强和土建及其他工种的连接，如因天气问题和工序连接问题造成的窝工停工甲方不负责任。 6、 甲方有权依据现场乙方的实际施工水平和人员状况要求乙方增加人手或加班等，无加班费和抢工费，如甲方认为乙方无力量完成此分包工程，甲方有权提前终止合同并对乙方进展惩罚，如乙方无故在工程未完成前退场，甲方有权对乙方进展任何惩罚，包括停顿付款。 7、 乙方在现场必需配备有阅历的治理及技术员2名，乙方须完全听从甲方的治理，听从总包方、业主方、监理的治理和指导，如 乙方不听从甲方的治理，甲方有权对乙方实行包括罚款在内的任何惩罚，每次罚款不
27、少于500元。 8、 乙方必需为甲方供应全部治理及施工人员的身份证复印件及相关施工证复印件等，供应完整的施工日志，并协作甲方和总包的招投标工作及竣工图纸资料的制作。 9、 甲方有权调动乙方的工人到承包范围以外的施工区域施工，人工费由甲方担当，但需和乙方协商。 10、 甲方按在职工人1000元/月支付生活费给乙方，一次预埋及防雷接地占工程量的20%，二次预埋占10%，其中一、二次预埋以盒到位钢丝穿完为标准，其余以满意验收条件为标准，每期付款均扣除已支生活费、各种罚款和5%质保金，如因业主付款不到位造成付款延期，付款日相应顺延，质保金以业主验收交房为最终期限。 11、 乙方治理人员要治理好自己的职
28、工，要协调和协作各工种间的工作，严禁喝酒闹事、打架斗殴，违者将重罚。 以上条款为甲、乙双方友好协商确定，发生纠纷首先协商解决，协商不成由人民法院仲裁。 本分包合同一式两份，甲、乙双方各持一份，签字生效。 甲方：上海领慧智能科技有限公司 工程负责人： 乙方： 工程负责人： 工程施工劳务合同5 承包人（甲方）： 地址： 劳务分包人（乙方）： 地址： 为确保甲方承建的_工程劳务承包合同工程顺当完工，依据施工安排，甲方将_工程承包给乙方施工。依据中华人民共和国合同法、建筑法的有关规定，为明确甲乙双方在施工过程中的职责，经双方协商，签订如下协议： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内
29、容： 4、承包方式： 二、工程期限 1、开工日期：_年_月_日。 2、竣工日期：_年_月_日。 3、总工期为：共_个日历天。 三、工程造价 1、工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。 2、本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不行抗力，双方协商解决（不行抗力是指当事人不能预见、不行避开、不能克制的事情）。 3、单价：_；工程量：_；合同总价：_。 四、工程结算 1、施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的70%。乙方工程全部完工经甲方验收合格后支付至工程
30、结算总造价的90%，甲方工程全部完成进入保修期后支付至95%，拘留的总造价的5%转为质量保证金。甲方每期向乙方支付款项时均应扣除：甲方向乙方所供材料费用、机械使用费用；乙方向甲方所借的费用；甲方向乙方开据的罚款票据金额；合同规定扣除的其他款项。 2、乙方应合理使用甲方拨付的工程款，并不得挪用。每期工程款拨付时，乙方应将上期拨付资金使用状况上报甲方财务部门审核，同时将上月工人签字的工资表复印一份交到甲方财务部门。 3、工程竣工结算以设计图纸和工程实物为依据，按乙方实际完成的且经甲方、监理、业主验收合格并经甲方工程部门复核认可的工程数量结算。 4、本质量保证金的比例为结算工程总造价的5%。缺陷责任
31、期为甲方交工证书签发之日起_年，工程保修期为行缺陷责任期满之日算起_年。在工程缺陷责任期内或保修期内发生质量问题进展处理的费用从工程保存金扣除。 五、材料设备的供给 1、凡甲方统一选购的特别材料设备，未经甲方同意，乙方不得自购，一经发觉自行选购将按所列单价的_倍进展惩罚，且自购材料设备不得在本工地使用。甲方选购的材料设备不得用于其他工地，更严禁将材料出售。乙方超过规划使用材料设备_%的局部，甲方按合同执行期间市场最高价的_%对乙方加收资金占用费、选购保管费、补材料差价等费用。如乙方私自出售甲方供给材料，一经甲方发觉将按合同执行期间两倍对乙方进展惩罚。 2、水电由乙方自行解决，若利用甲方供电的，
32、电费按_元/度收取，用电数量为正常消耗量加损耗量。 六、施工图纸 1、甲方在开工前5天内，向乙方供应一套复印的施工图纸。 2、甲方供应的施工图纸、说明、技术交底和有关材料作为施工的有效依据，正式开工前由乙方会同甲方共同批阅，施工中如有疑问准时向甲方专业工程师请示，由甲方专业工程师负责解释。 3、非经甲方供应的施工图纸、技术交底，不能作为乙方永久性工程的施工依据。 4、变更设计按甲方专业工程师书面供应的变更设计文件为准。 5、乙方因施工需要依据设计图纸自行绘制的施工用图纸，必需报请甲方审核批准前方可使用。 七、甲方的工作 1、按本合同商定的分工范围和要求，供给工程所需的主要材料和设备。 2、负责
33、对乙方进展施工技术交底，并对乙方工程质量、进度及安全文明施工进展监视。 3、对乙方进展技术指导和质量监视，对乙方的施工进度、工程质量、安全生产、文明施工等进展监视检查，发觉问题准时向乙方提出整改意见，必要时有时有权发出停工令和返工令，甲方有权对乙方开具罚款票据。 4依据施工现场状况准时会同监理进展检查验收。 5、按本合同商定办理计量支付手续，拨付和结算工程价款。 八、乙方的工作 1、编制施工方案报送甲方，经甲方审定后组织实施。 2、听从甲方、甲方上级主管部门及本工程业主、监理的规章制度和治理规定。 3、坚持文明施工，做好施工现场环境爱护、劳动爱护和安全生产。 4、乙方各操作人员必需持有相关有效
34、证件才允许上岗，不得无证作业。 5、对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其完好状态。 6、准时发放所雇佣民工的工资，严禁拖欠民工工资 7、在工程缺陷责任期内，负责工程的缺陷修复。 九、劳务分包人资质 1、资质证书编号：_； 2、资质专业及等级：_。 十、工程质量 1、乙方必需严格根据本工程设计文件、现行技术标准及相关工程施工标准组织施工，并随时承受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查，并供应必要的检查条件。 2、乙方所承包的工程，按本工程技术标准检查验收，工程质量保证合格率100%，优良率到达95%以上，并到达甲方工程质量规划的质量目标。 3、凡因乙方缘由造成的施工质量不
35、合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，到达工程质量验收标准。若返工后仍达不到工程质量验收标准的，由乙方担当违约责任。 十一、安全施工 1、在施工中，乙方必需遵守国家和行业关于安全生产的规定，重视施工现场作业安全，制定安全措施，做好特别工种的劳动爱护工作。 2、乙方负责施工范围内的安全事故处理及一切安全责任。乙方必需安排专业的安全治理人员，负责施工段内的一切安全，常常检查设备、机械、安全标志的完好状况，杜绝一切安全事故的发生。 3、为了爱护工程、保障施工人员和群众的安全，在必要的地点和时间内，乙方应设置照明、安全戒备标志和看管。同时做好劳动爱护保证措施及相应工程工程要求的硬件措施，甲方不
36、担当任何费用。 4、一旦发生伤亡事故，乙方必需马上通知甲方代表和急救机构，甲方代表应按规定向上级安全、建立主管部门报告。甲方应为抢救供应必要的条件，全部的费用由乙方担当，甲方不担当任何连带责任。 十二、工程转包与分包 本工程不允许分包或转包，若乙方违反这一规定，甲方有权单方终止本合同，并没收履约保证金。 十三、违约责任 1、因甲方责任和不行抗力缘由造成工程延误的，合同工期顺延。 2、因乙方施工质量达不到设计和标准要求的，甲方有权要求乙方返工或返修，其费用由乙方担当，影响工期的，由乙方担当违约责任。 3、因乙方责任导致工程不能连续施工的，甲方有权解除合同，由此造成的经济损失由乙方担当。 4、若乙
37、方不经甲方同意而自行终止合同，甲方有权只按乙方所完成合格工程的工程量的60%予以支付，剩余的40%作为甲方对乙方的违约罚款，不再支付给乙方，同时没收履约保证金。 十四、附则 1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决并依据实际和需要签订补充协议，补充协议和本合同具有同等的法律效力。 2、本合同自双方代表签字盖章后生效，合同履行完毕，自行失效。 3、本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。 4、因履行本合同发生争议，双方协商不成的，双方均可向合同履行地的人民法院起诉。 甲方： 代表人： 联系方式： 合同签订地： 合同履行地： 签订时间：_年_月_日 乙方： 代表人： 联系方式： 合同签订地： 合同
38、履行地： 签订时间：_年_月_日 工程施工劳务合同6 发包人： 承包人： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循公平自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建立工程劳务合作事项协商全都，订立本合同。 第一条工程概况 工作内容： 工程名称： 工程范围： 其次条作业人员： 第三条合同工期 开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天。 第四条合同价款 1、合同价款为：_元（人民币），大写：_元。 2、合同价款确实定原则（在确认的方式前划“）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商全都，确认： （）本合同价款为固定价格，在商定的风险范围内合同价款不
39、再调整。 （）以_年施工预算或_施工概算定额为依据。 （）定额工以外发生的零星用工单价_元/工日。（以实际发生，书面签证资料为准） 第五条合同价款的结算和支付 1、结算、决算资料： （1）发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 （2）承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 （3）有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 2、合同价款的结算和决算： （1）发包人应于每月_日对承包人完成的工程量赐予核实、确认并共同履行书面结算手续。 （2）工程交工
40、后_日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进展核实，赐予确认并办理分包工程决算手续。 3、合同价款的支付： （1）合同价款分期支付：在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 1、安全施工：发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门公布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 2、重大伤亡及其他安全事故处理： （1）发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，爱护事故现场，如因抢救伤者必需移动现场设备，须作出书面记录或拍照。 （2）根据有关
41、规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 第七条工程质量、验收与保修 1、工程质量应到达设计图纸要求及商定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收标准、标准之间有差异或不全都，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 2、承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收标准和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误，须马上向发包人提出，取得文字变更洽商手续前方可连续施工。因发包人缘由造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人缘由造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人担当。 3、分包
42、工程验收以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。 第八条工期延误 1、对于以下缘由造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。 2、承包人应在上述状况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其成认此事实。 3、非因上述缘由造成未按合同工期（包括合同商定可顺延的工期）交工的，双方商定。 第九条文明施工 1、发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场治理暂行规定”，加强科学治理，坚持文明施工。 2、发包人应向承包人供应符合标准的施工条件，如发包人不能供应现场食宿条件或双方