《个人水电包工承包合同范本水电包工包料合同范本(四篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《个人水电包工承包合同范本水电包工包料合同范本(四篇).docx（26页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 个人水电包工承包合同范本水电包工包料合同范本(四篇)2023年个人水电包工承包合同范本一 承包商：(以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法、武汉市建筑施工合同及其他相关法律、法规，遵循公平、自愿公正和诚信的原则，为确保工程施工质量、生产、文明施工，做到统一治理、统一指挥、统一调度，使各分项工作相互协作，发挥各自积极性，双方结合本工程特点，协作全都，签订本合同，并共同信守执行。 1、工程名称：华生汉口城市广场四期二区6#7#楼 2、工程地点：武汉市东西湖区金银湖南街 3、构造类型：框架 1、水电安装工程 图纸中全部设计变更工程量不进展调增调减。如，电表无论是群装还是分楼层安装，所引起的工程量
2、的变化均含在合同包干清单综合包干总单价中，乙方不得重复记取。包干价的包干范围为包工、包全部辅材、包中小机械、包工期、包安全、包现场文明施工，包质检部门水电检测合格，详细包干内容如下： 1.1水电工程安装工程(包人工包辅材包机械) 工作内容：按甲方要求及设计施工图，水、电预留预埋、水电安装、消防给水预埋、消防报警预埋、弱电消防预埋;弱电系统预埋，包现浇混凝土楼面、墙面套管预埋制安(预埋钢套管主材甲供)，包门铃对讲系统线管预埋，避雷焊接等电位预埋，包室外落水管、室内排水及空调冷凝水管(含穿墙套管预埋或开孔器开孔)，包厨卫水管洞口吊模混凝土封堵，包施工及临设用水用电安装到位(含施工过程中照明及动力电
3、源供应安装到位，即甲方施工中不单独另外安排水电工，含夜间施工照明大功率镝灯乙供及安装)。 施工范围：按施工图，梯间、电梯前室等公共部位全部电路安装到位，配电井电缆及桥架架设到位，动力电源布设及设备安装(电梯及机房电源到位、轴流风机安装、排污泵安装)，机房照明，设计图中动力、照明及备用电箱安装到位(含箱体根底制安或支架制安)，图中避雷及等电位、钢铝窗接地等均按图及标准要求全部施工到位，强弱电进各分户后设置各分户箱，箱内配置安装到位，室内弱电箱前线管预埋，室内各分户一户客厅一盏灯预埋及安装，厨房安装一水嘴;给排水局部：给水起点为室外接自来水水表井，排水系统至室外排水井，水管井给水系统按要求安装到位
4、，水进户，水表及水表箱安装，管道支架制安。如乙方施工中漏埋套管，实行的补救钻孔措施费用甲方一律不认可。 1、乙方必需按甲方合同要求的时间进场，进场后甲方负责向乙方供应临时住房、食堂、公共卫生设施，组织指导乙方施工技术人员熟识工程(工地)内外周边环境供应内部施工平面布置图。 2、开工前，乙方要组织自己的施工技术人员仔细了解图纸并积极参加甲方建立、设计、质检、监理等单位的技术人员进展的图纸会审及详细技术措施的交底，乙方依据甲方供应的各项技术，拟定出完整的施工(材料用量、质量掌握、安全生产)等措施的规划书，结合甲方指定的施工方案，细心施工。如中途退场，按所做工程量的60%结算。 3、开工后，甲方必需
5、严格按已审定的设计图纸和施工方案严格施工，每到程序完工后必需经过甲方检查认可签字后，方可连续下道工序的施工，不得随便更改施工方案和图纸、变更的要求。变更时由甲乙方双方协商同意。 1、乙方现场必需文明施工。每天做到工完清场，不管构造或装修。边角余料要充分利用，能用即用若发觉人为的有意铺张现象，一经发觉，罚款500元。 2、现场施工人员必需要爱惜公共财产，不得有偷盗行为。无论是谁，抓获一次罚款1000元，不得有打架闹事行为，否则不管任何缘由，双方个人(班组)各罚款1000元。 3、乙方人员自带流淌人口证、身份证、婚育证、计生证、婚检证等相关有效证件，如因此发生的一切费用(含临时暂住证)由乙方担当，
6、另乙方施工人员还要自带安全帽、安全带、雨衣、胶鞋、手套、防护眼镜等一切防护用品。 4、施工过程中，乙方若施工人员人力缺乏，甲方可另行安排施工人员，其工资根据乙方工人标准双倍发放。而因此造成的损失由乙方担当。 1、乙方必需按标准施工，严格掌握质量、承受甲方及其他主管部门的相关人员各项检查。发觉不合格的，乙方无条件整改、返工，担当因此发生的费用，并确保工期的正常进展，如乙方拒不执行整改，返工的或返工后仍达不到质量要求的，甲方可安排其他工序的作业人员返工，由乙方担当相关费用。 2、付款方式：根据甲方进度款同步。顶板浇筑完成，支付已完工程量的70%;地上局部主体构造每完成5层，支付已完工程量的70%。
7、 1、安全：乙方应教育职工严格根据有关安全操作流程、标准施工，并定期组织员工仔细学习有关章程。加强夜间施工的安全措施，对“三宝”、“四口”加强治理，如乙方未履行责任造成的工程则产生大的损失和人身损害，由乙方担当责任和所发生的费用。在施工过程中，乙方人员不准带小孩在工地逗留、玩耍、不准酒后上班，不准穿拖鞋上班、不戴安全帽等条例，如有经济损失由乙方负责(20xx0以下由乙方担当)。 2、文明施工：在施工过程中，乙方负责教育职工加强工地正常使用的一切设备、设施和成品的爱护意识，承受甲方对已完工局部工程的成品、半成品构件实行的爱护措施的要求，如施工不力或认为蓄意破坏造成的损失由乙方自行买单。 3、其他
8、：甲方通知开会，乙方不得无故耽搁，的确要事要事先请假，并另派人参与，如耽搁10分钟以上，一次发觉罚款100元，无故不到会一次罚款200元。 4、本合同签订后甲乙双方不得在施工途中反悔，如哪一方反悔本合同，造成的损失由反悔的一方担当。 本合同一式三份，自签字后生效，望共同遵守。未尽事宜，双方另行协商解决。本合同交工验收付清尾款后自行终止。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 2023年个人水电包工承包合同范本二 甲方：_ 乙方：_(以下简称乙方) 依据甲方工程施工需要，同意乙方以x为代表的施工队承接甲方_装修工程的室内水电安装
9、，经甲、乙双方协商，在公平互利的前提下自愿签订本合同。 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、承包范围：按广东_公司设计的_售楼精装修，水电施工图纸设计变更、图纸会审等内容及范围全部完成施工(包括建立方与甲方签订施工合同全部安装局部商定的除材料外全部室内水电安装施工) 4、乙方劳务范围：_(包括但不限于甲方与建立单位签订的本工程施工合同的全部安装工作范围) 2.1、乙方包工、包料，包工具，包质量，包安全，包清理，包文明施工，包工期，包市质监站、监理公司、物业治理处及有关单位竣工验收并业主入伙验收，包保修。 2.2、包质量要求：全部施工内容应到达国家相关标准要求、质量标准的评定，以国家、省、市
10、和碧桂园的验收标准进展验收，质量标准为合格。 3.1、乙方不得以任何借口再次转、分包，一旦发觉乙方私自转包，甲方有权马上终止合同并由第三方班组介入接替乙方，连续进展施工，乙方承诺无条件退场，已施工局部按已完成量的70%结算无异议。 3.2、包括但不限于：安装施工机械、施工工具、电焊机、砂轮机、施工照明灯具，本班组使用的自用照明灯具，本班组的宿舍照明水电。 3.3、包施工用电：甲方只供应至二级配电箱后由本班组自用的电器的电线、电焊线、电缆及小型三级配电移动箱，全部线、开关、插座、配电箱需满意临时用电安全标准; 3.4、合同内乙方承包的各项安装工程必需按设计图纸设计变更和施工标准等相关资料施工完成
11、。 4.1、本工程室内安装的工程量计算依据根据_房地产开发有限公司给出的水电总价格,甲方收取25%的手续费用,发票由甲方负责. 4.2、乙方必需于在商定时间完成水电安装施工任务。乙方达不到甲方的工期要求，延误甲方的施工节点，甲方有权随时与乙方办理结算，乙方无条件听从和退场。 4.3、乙方合同签订人必需跟班作业，常驻施工现场，每月不少于25天，如每少一天按200元/天罚款，若有离开工地，托付为现场代表，代表其行使工地治理权利，负责工地进度，安全质量事务。 4.4、乙方所需要的施工用料须提前七天以书面的形式一式三份报工程经理审批后，一份留底，一份交工程经理，一份直接交给材料员(以便准时选购。如因乙
12、方未按时提交材料规划而造成材料供给不准时造成延误工期由乙方担当责任。 4.5、乙方施工的全部场地由乙方自行清理，若乙方不清理，即由甲方派人清理，费用由乙方负责，并扣除乙方清理费0.5元/; 4.6、如有设计修改，乙方承诺累计少于2(包含2个工作日)个工作日之内不再增加任何费用。大于2个工作日的由双方协商增加费用事宜。如产生时工费用按_元每人工计算。 4.7、按实际完成上述各项工程量结算，如建立单位发文取消该工程，该项工程量同样扣除。 5.1、乙方按甲方要求进驻专业技术人员，把所用材料拉到现场，乙方治理人员及工人自带伙食一个月。 5.2、按工程部每次在建立单位领取进度款时，由乙方按已完成工程量向
13、甲方工程部申报，经预算部核定该班组的工程进度款(包括伙食费及借支款)支付70%给乙方。 5.3、工程完成经质检站、监理公司、建立单位(碧桂园)及有关单位竣工验收，在一个月内再支付工程进度款20%给乙方，小业主验收(收楼)后，付至工程进度款97%，余款3%作质量保修金，在一年的保修期内不发生质量问题，保修期满后无息退还全部保质金(保修期内如发生质量问题24小时内要准时安排施工人员到位进展修理，如不准时建立单位派修理队工人进展修理所产生的费用在乙方保修金内扣除)。 5.4、每次发放工资时，由签订合同人把进度款安排给工人，保证按进度款100%发放工人工资，不得在进度款中收取工人任何费用，每个工人在工
14、资表签名并打手印，送到甲方财务处存档，由甲方财务和挂靠劳务公司把工资款存到工人帐户中。 5.5、乙方要供应甲方支付全部工资款的收据给甲方财务，作为支付工资款的依据。 5.6、乙方领取生活费，应先由现场施工员签字认可后，送工地主管审批，再到财务处借生活费。 6.1、安装工程进度和工期无条件满意建立方及甲方之各节点工期要求。 6.2、甲方依据本工程建立单位的工期要求，供应乙方总进度规划和重大工程节点日期，乙方必需严格根据甲方制定的进度规划及甲方的指令组织施工并承受甲方对进度的检查、监视、考核。若过程中进度有调整，以调整后的进度规划为准。乙方必需全力满意甲方的节点工期要求，并须完成每周规划及月规划，
15、若由于乙方缘由造成工期或节点延误，甲方按每逾期一天罚5000元对乙方进展惩罚。 6.3、节点进度工期完成确实认：_在各种材料清理完毕、各楼层清理洁净并按甲方指定位置和标化规定堆码整齐前方可提请甲方验收。节点验收通过，验收日期为节点进度实际完成日期。如施工场地未能做到工完场清，按合同面积每平方米1元的清洁费进展扣减。 6.4、乙方必需按甲方的“施工组织设计“组织生产，参与甲方组织的生产例会，并按甲方规划的进度节点要求按时或提前完成施工任务，承受甲方对进度的检查、监视。 6.5、本工程保修期限以甲方与建立单位签订的总承包合同商定的期限为准。 施工班组必需严格按甲方下发的蓝图施工，不能使用电子版作为
16、施工图，如使用未经认可的电子版施工，所造成的一切后果由班组负责。 水电班组必需配备每个标段不少于一名专职专业负责人。 9.1、甲方按材料定额规定的数量供应给乙方，乙方必需加强治理，励行节省。因乙方治理不善施工不当造成材料超支，超支局部材料费用由乙方全部担当，并处超支局部价款的五倍罚款。 9.2、乙方在施工中必需实行限额领料制度，依据甲方编制的施工预算及材料规划进展限额领料掌握。乙方必需提前一周向甲方报送下周物资需用规划。 9.3、如发觉乙方偷盗甲方材料，甲方有权对乙方立刻清场，并对余下工程款全部扣除。 10.1、甲方责任：_ 10.1.1、甲方供应乙方承包范围内的施工图纸。 10.1.2、甲方
17、为乙方供应施工用水、用电，供应宿舍。 10.1.3、负责工程统一指挥和协调，安排工程施工进度规划，负责对工程技术及有关内容进展交底。 10.1.4、甲方在乙方人员进场后，安排相关职能部门专职人员对乙方进场人员进展安全生产三级教育，明确公司、工程部各项安全生产规章制度。乙方人员必需逐个在安全三级教育表上签上个人姓名。工程实行实名制治理，全部施工人员进、出场必需进展登记并统一发放工作牌，同时在工人使用的安全帽上进展工种、人员编号标记，一人一号。 10.1.5、甲方根据工程进度要求及乙方的材料规划向乙方供应施工用材料，并运至现场甲方材料仓库。 10.1.6、甲方根据政府要求选择适当时间对乙方人员进展
18、安全培训，并实行适当的方式进展法规、法纪及社会公德、企业规章制度宣传教育活动。 10.1.7、甲方可为乙方代购工作服、安全帽等防护用品，乙方担当其费用。 10.1.8、供应施工中所须的非乙方承包范围内的施工机械设备、安全防护设施、垂直运输机械、场内运输小车辆、电缆线等。 10.1.9、甲方负责统一购置乙方施工人员人身意外损害商业保险及工伤保险(费用按有关规定负责)。单位及个人应缴的社保费用已包含在乙方承包的综合单价内。 10.2、乙方责任：_ 10.2.1、合同签订负责人必需长驻工地，跟班作业，每月不少于22天。如有特别缘由不能参与周例会或离开工地2天以上，必需向工程经理请假。 10.2.2、
19、组建素养良好的.施工队伍，并配备相应的治理班子驻现场协作甲方对所属劳务工进展治理。 10.2.3、乙方人员上班时间必需佩带好工作卡，穿好工作服，戴好安全帽，否则一律不得进入施工现场，所引起的责任由乙方担当。 10.2.4、自觉承受甲方及有关部门的治理、监视和检查，听从指挥;承受甲方随时检查设备、材料保管、使用状况，及其操作人员的有效证件、持证上岗状况;与现场其他单位协调协作，照看全局; 10.2.5、乙方负责签收、保管、归还全部借用物品，如因保管不善造成丧失需按价赔偿。 10.2.6、进度：_乙方的施工进度必需满意甲方编制的施工进度规划要求，依据甲方的施工进度规划合理安排足够的劳动力。如因乙方
20、缘由延误工期，按合同第六条关于工期的惩罚标准进展惩罚。 10.2.7、质量：_乙方必需严格按国家、地方和业主现行有关施工及验收标准规定和设计要求组织施工，乙方必需健全技术与质量检查验收制度，应设专职质检员，切实做好自检工作，详细质量要求。 10.2.8、安全及文明施工：_乙方必需严格遵守现行国家、地方的相关安全标准、规程以及业主和本工程部的全部安全生产和文明施工的各项规定，坚决杜绝重大安全事故发生。做到工完场清，堆放整齐，道路畅通，场地干净。必需听从公司及工程部的安全和文明施工检查，对检查中提出的问题根据整改时间要求整改到位。若乙方不能根据要求进展安全和文明施工时，甲方派人进展乙方责任范围内的
21、清理工作所花费用由乙方负责，即按合同总平方的0.5元/进展扣减。10.2.9、遵纪守法，杜绝违法犯罪行为的发生。如因乙方员工违法犯罪受到公安机关的查处，乙方担当由此引起的一切经济损失的法律责任。乙方必需团结友爱，文明相处，互助互让，严禁在工地内聚众赌博和打架斗殴，凡参加打架斗殴大事的，不问理由，每人每次罚款三百元，班长罚500元，班组罚1000元，严峻者移交当地公安机关处理，医药费和蔼后处理由乙方负责。 乙方在进场施工前由甲方组织进展安全、治安、消防等学问的岗前教育及施工现场安全规章制度的学习。 12.1、乙方应确保所完成施工的质量，必需符合本合同商定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工
22、报告，通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进展验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同商定工作。但甲方与建立方间的隐藏工程验收结果或工程竣工验收结果说明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的甲方的相关损失。 12.2、隐藏工程验收或中间验收部位，乙方应以书面形式自检(包括隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点)，自检合格报甲方验收签字后，方可进展隐藏和连续施工。验收不合格，乙方应在甲方限定的时间内修改后重新验收。 12.3、保修期按甲方与建立单位签订的施工合同内定的期限为准，乙方必需无条件履行此义务。 1
23、3.1、经甲方检查认定，乙方在工程质量、工期、安全、文明施工等任何方面要到达合同要求，否则责任自负。 13.2、乙方须根据甲方的治理细则执行，若乙方违约，根据甲方相关条款惩罚。 14.1、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方商定采纳以下第种方式解决争议：_ 双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁; 向被告人所在地人民法院起诉。 14.2、发生争议后，除非消失以下状况，双方都应连续履行合同，保持工作连续，爱护好已完工作成果：_ 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同; 调解要求停顿合同工作，且为双方承受; 仲裁
24、机构要求停顿合同工作; 法院要求停顿合同工作。 乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，乙方将依法担当责任。 双方履行完合同全部义务，劳务酬劳价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。 合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。 18.1、保修期以甲方与建立单位签订的施工总承包合同相关商定的条款执行，乙方应在接到保修通知后2天内派人修理。 18.2、乙方应按法律、行政法规和国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方的工程在质量保修期内担当保修责任，无论工程是否通过验收，质量到达何种等级，乙方应对其承包范围内构造中存在的问题负责，并按甲方要求准时处
25、理存在的问题，否则甲方将另行安排人员进展处理，所发生的费用由乙方担当。 本合同在甲、乙双方签字日起生效，全部安装工程竣工验收乙方履行保修义务后，工程款结清后本合同自然失效。 甲方：_ 代表：_ 身份证号：_ 签订时间：_年_月_日 乙方：_ 代表：_ 身份证号：_ 签订时间：_年_月_日 2023年个人水电包工承包合同范本三 (以下简称甲方)(以下简称乙方) 甲方将马鞍山秀山新区雨山片区一期二组团安置房，15#楼水电安装工程承包给乙方，经双方协商达成以下协议： 1、自20x年3月2日进场施工，工程总造价：人民币：壹拾伍万元整。 2、付款方式，端午节暂付人民币伍万元整，中秋节暂付人民币伍万元整，
26、完工后拘留人民币一万元修理费，余下工程款一次付清， 注：(如年底工程不能完工，按考勤表发放工资)。 3、乙方在施工中必需根据标准施工如有前期施工不完善的地方乙方自行免费解决。 4、卫生间、厨房间下水预留洞h管位置，如不合理甲方出资整改。 5、乙方在施工中必需遵守公司规章制度，做好个人和他人安全工作 6、乙方在施工中如误工期责任由乙方负责，(如因材料未准时送到责任由甲方担当)，以上协议一式两份，双方各执一份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 2023年个人水电包工承包合同范本四 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方
27、) 为确保甲方承建的世纪王城5#楼顺当完工，依据施工安排，甲方将世纪王城5#楼水、强电、弱电及暖气安装工程承包给乙方施工。依据合同法、建筑法的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，根据高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时为了明确甲乙双方在施工过程中的权力、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 第一条 工程工程 一、 工程名称： 二、 工程地点： 三、 工程概况：拟建地上二十九层，地下二层框剪构造，总建筑面积23422.81平方(不含地下室)，建筑高度约为92.6米。 四、 工期开工 年月日随土建。 其次条 承包方式与范围 一、 劳务承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包工
28、期的承包方式。 二、 劳务承包单价：按甲方和置业有限公司签订的世纪王城5#楼大合同、强电、弱电和暖气工程造价为基准，材料价格上涨和下浮以业主认价单为准，结算以图纸加签证按置业有限公司审核部门审定后，最终以决算价为准。甲方计取审定后造价的15%，乙方计取审定后造价的85%(其他款项乙方不担当)。 三、 乙方在签合同是必需向甲方交履约保证金30万元整。 四、 劳务承包工作内容：图纸范围内及变更单所涉及的水、强电、弱电和暖气安装所需材料供给，并负责现场临建、安全设施搭设和文明施工用工等均包括在内。 五、 本合同施工均含完本钱项工作全部的工作内容和缺陷修复，以及明示或示意与本工程有关的责任、义务和一切
29、风险等的费用。 第三条 付款方法及结算 一、 工程竣工，根据甲乙双方合同规定的比例和进度款付款，乙方把主体工程预埋预留局部垫资至十层以下，已完成工程量按合同商定付款比例付给乙方，从十一层开头按已完成工程量经监理业主批复拨付后按合同商定的比例付给乙方。 二、 工程进度款拨付资金量按业主审定后资金额付给乙方80%，余20%作为甲方税、治理费等。 三、 安装工程全部完工到达初验条件，甲方付给安装局部合同商定乙方应得工程总款的85%。 四、 工程全部竣工经有关单位验收合格，并和业主单位决算后一个月内，甲方应将合同范围内安装工程款扣除甲方总额的15%外，付给剩余总款的97%，余3%为质保金，待标准规定保
30、修期满后全部付清。 五、 履约保证金退还时间：待主楼建至十层后，甲方无条件无息退还乙方全部履约保证金。 六、 工程竣工结算以设计图纸及变更签证单为依据，按乙方实际完成的且经甲方、监理、业主验收合格并经业主有关部门审核后的最终涉及本合同乙方应得安装局部的工程造价为准。 第四条 工程质量 一、 乙方在施工现场必需按甲方贯标的要求建立完善的质量保证体系，并设立专职施工员、质检员、安全员负责工程质量的治理和检查，听从甲方在质量方面的统一治理。 二、 乙方必需严格根据工程设计文件、现行标准及相关工程标准组织施工，并随时承受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查，并供应必要的检查条件。 三、 乙方所承
31、包的工程，按本工程技术标准检查验收，工程质量保证合格率100%，优良率到达98%以上，并到达国家规定的优质工程等级标准。 四、 凡因乙方缘由造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，因返工造成甲方材料损耗及损失应由甲方治理人员依据情节追究乙方补偿相应损失并赐予相应惩罚，直至到达工程质量验收标准。若返工仍达不到工程质量验收标准的，由乙方担当违约责任，同时甲方有权赐予30020xx元/次的罚款。 五、 严格现场治理，做好文明施工，积极协作甲方，承受甲方、监理、业主等组织的各种检查，工程施工完毕以后，准时对施工现场进展清理和环境爱护。由于现场文明施工而增加的费用由乙方自己担当。
32、第五条 安全生产、 一、 甲方对乙方承包的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进展监视检查，乙方必需仔细贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方供应的安全生产设施，乙方经检查合格前方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，造成一切责任及费用全部由乙方负责担当。 二、 劳动爱护用品及施工中属个人使用的带电操作工具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。 三、 在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。 第六条 生活治理 一、 乙方工人进场后，食宿问题由乙方自行安排。 二、 生活需用之主要炊事用具、粮食、油类等，由乙方自理、 第七条 材料供给治理 一、
33、所需材料全部由乙方自购，但必需经业主、监理及甲方认可。 二、 经监理和业主认定后材料，乙方不得随便更换品牌和材质，否则一经发觉乙方须无条件把所用非认定材料全部退场，并承受甲方相应罚款，若因此造成其它工种停工影响工期或成品破坏，一切经济损失全部由乙方担当。 三、 乙方按合同规定选购的材料必需满意设计和标准的要求，并供应产品合格证明及检验报告。乙方在施工中按垛(堆)使用材料，用后堆设整齐，做到人走场清，活完料净，保持现场干净。 第八条 施工机具工具 一、 甲方负责供应总配电盘及施工电梯，保证工程使用需要。 二、 除甲方负责供给的机具外其他机具工具由乙方自负。 三、 对甲方负责供给的机具，乙方应妥当
34、保管使用，如有丧失损坏，乙方负责赔偿。 第九条甲方的责任和义务 一、 甲方负责向乙方供应所需要的施工图一套，对乙方进展施工技术交底，并对乙方的工程质量、进度及安全文明施工进展监视。 二、 甲方负责向乙方下达施工生产作业规划、检查和监视乙方的工程进度和施工质量。 三、 甲方负责施工过程中的技术资料汇总，质量、安全监视和检查，以及工程的竣工验收。 第十条乙方的责任和义务 一、 乙方人员进场前必需经过施工安全教育，遵纪守法，遵守甲方的各项治理制度及施工治理细则。签订合同时，必需编制施工人员花名册(一式三份)附后，供应身份证复印件，协作办理劳务许可证、暂住证、计生证等有关手续。 二、 乙方治理人员及工
35、种负责人必需在现场跟班作业，并严格按施工图纸负责水、强电、弱电、暖气安装及质量、安全、文明施工、质检工作，不准私自离岗、脱岗，把好质量关，如特别缘由需离开工地时应向甲方负责人请假，并另行安排人员负责现场工地工作。中途如发觉私自换人或无治理人员治理每人次罚款500元。 三、 乙方应自备常用工具，遵守机械操作规定，严禁违章作业，乙方人员从事特别岗位工作人员(电焊、机械、架子)必需持有特别工作操作证，制止无证上岗。否则处以500元以内罚款并担当相应责任。 四、 乙方应依据甲方对工期、质量、安全、文明施工的总体要求，组织劳动力，确保工程需要，并随时随地和土建协作预、预留，因乙方缘由无按要求预埋预留的后
36、果由乙方自负。 五、 乙方应保证农忙期间和和节假日施工的劳动力需求，保证连续施工，因劳动力缺少而影响施工进度赐予5000以上的罚款，并赔偿由此给甲方造成的损失。乙方制止使用老弱病残孕、智障、癫痫及未成年。杜绝施工现场饮酒，凡发觉有酗酒闹事者，每人次罚款200元，现场全部人员不得随便将建筑材料、机具、设备私自带出施工现场，一经发觉，按盗窃论处，并按其价值的10倍惩罚。施工现场临时用电必需按施工现场临时用电安全技术标准jgj46-20xx执行。 六、 乙方应听从甲方现场治理人员的治理，听从指挥，严格遵守现场各项治理制度，根据甲方的施工图纸和技术交底施工，如违反以上条例甲方有权赐予相应的经济惩罚，做
37、到安全生产，文明施工。 七、 乙方每完成一道施工工序需经甲方验收前方可进展下一道工序的工作。如验收达不到质量目标的，应无条件返工，返工损失由乙方自理，并甲方赐予10020xx元的罚款，直接损失在10000元以上的，乙方自行离场。 八、 乙方负责施工过程中半成品、成品的爱护工作。因爱护不善而损坏的，照价赔偿或无条件返修。 九、 乙方应设有专职安全员，对乙方人员进展日常安全教育和检查，确保安全生产。乙方人员因违章作业、野蛮施工发生的安全事故，甲方视情节赐予5003000元的罚款，并自行担当相应责任及费用。 十、 乙方每月25日前报已完工程量清单，每周六前报上周已完工程量及下周进度规划，并附下周所需
38、材料量，若推迟不报后果自负。 十一、 所需认质认价的材料必需提前一月内报甲方、业主、监理认证，否则造成误工由乙方自负。 第十一条违约责任 一. 乙方分包的工程工程，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到合同商定的验收标准规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。 二. 合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随便变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，私自中途停工视乙方违约，应有乙方赔偿甲方因影响施工规划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此患病的经济损失。 三. 乙方必需按合同规定的工期及质量要求完成。否则每逾期一天，应偿付甲方元的逾期违约
39、金，逾期10天后，每逾期一天，应偿付甲方5000元的逾期违约金，因甲方缘由或不行抗拒的因素(以甲方签证为准)造成工期顺延乙方不担当责任。 第十二条奖与罚 一、 乙方必需无条件保质保量完成工程下达的生产规划(周规划和月规划)任务，定期完成不奖不罚。 二、 假如乙方不能定期完成甲方制定的生产规划(月规划)，按月规划生产值总额20%罚款(直接从财务结算账户中扣除)。 第十三条合同的解除 一、 乙方在试用期间，不符合录用条件的。 二、 乙方不听从甲方的治理和安排，不能保证施工质量、施工进度，不能保证安全生产，无视文明施工的。 三、 乙方严峻违反甲方的规章制度和劳动纪律的。 四、 甲方宣告破产或濒临破产处于法定整顿期间的。具有以下状况之一的，乙方可以解除合同： 一、 甲方不履行合同或违反国家法律、法规，侵害乙方合法权益的。 二、 甲方无视安全防护措施，劳动安全卫生条件恶劣和严峻危害乙方人身安全安康的。任何一方解除合同时，必需提前七天通知对方。 第十四条其他 一、本合同未尽事宜经双方协商签订的补充协议和本合同具同等法律效力，至工程全部竣工并结算完毕后失效。 二、本合同双方在履行中发生争议，双方应友好解决，解决不成任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。 三、本合同一式四份，甲乙双方各持一份。自双方签字之日起即生法律效力。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人： 年月日年月日