《第三章 建设工程合同管理.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《第三章 建设工程合同管理.doc（18页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 第三章 建设工程合同管理第一节 合同概述一、单项选择题1.当事人依法可以委托代理人订立合同。所谓委托代理人订立合同，是指当事人委托他人以( )的名义与第三人签订合同，并承担由此产生的法律后果的行为。A.代理人B.当事人自己C.被委托人D.合同签订人解析：B (P4)2.合同订立过程必须经过的程序是( )。A.担保和承诺B.要约和担保 C.要约和承诺D.承诺和公证解析：C (P5)3.下列表述中，错误的是( )。 A.要约可以撤回 B.要约可以撤销 C.承诺可以撤回 D.承诺可以撤销解析：D (P5-6)4.以下关于要约的说法中，正确的是( )。A.要约到达受要约人时生效B.要约人发出要约时要
2、约生效C.招标文件到达时要约生效D.投标文件发出时要约生效解析：A (P5)5.以下关于建设工程招投标的说法中，正确的是( )。A.招标是要约，投标是承诺 B.投标是要约，中标通知书是承诺C.招标是要约邀请，投标是承诺 D.开标是要约，中标通知书是承诺解析：B(P18) 招标是要约邀请，投标时要约，中标通知书是承诺。6.下列文件中，属于要约邀请文件的是( )。A.投标书 B.中标通知书C.招标公告 D.现场踏勘答疑会议纪要解析：C (P5)7.合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，关于要约和承诺的生效，是指( )时生效。A.要约到达受要约人、承诺通知发出B.要约通知发出、承诺通知发出C.要约通
3、知发出、承诺通知到达要约人D.要约到达受要约人、承诺通知到达要约人解析：D (P5)8.以下关于要约有效的说法中，正确的情形是( )。A.拒绝要约的通知到达要约人B.要约人依法撤销要约C.承诺期限届满前，承诺通知到达要约人D.受要约人对要约的内容作出实质性变更解析：C (P5)9.承诺对要约内容的非实质性变更指的是( )。A.受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更B.承诺中增加的建议性条款C.承诺中要求增加价款D.受要约人对合同履行方式提出独立的主张解析：B (P6)10.关于承诺的生效，以下无效的是( )。 A.承诺到达要约人时超过承诺期限的，要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不
4、接受该承诺 B.受要约人超过承诺期限发出承诺的，但要约人及时通知受要约人该承诺有效 C.承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时 D.承诺对要约的内容作出非实质性变更，但要约人未及时表示反对解析：A (P6)11.合同成立的时间为( )。A.要约生效的时间 B.承诺发出时的时间C.要约邀请生效的时间D.承诺到达时的时间解析：D (P6)12.合同成立的地点为( )。A.要约生效的地点B.承诺发出的地点C.要约邀请生效的地点D.承诺生效的地点解析：D (P6)13.关于对格式条款的解释，以下错误的是( )。A.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释B.对格式条款
5、有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释C.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款D.提供格式条款一方免除自己责任、加重对方责任，该条款无效解析：C (P7)14.合同成立的判断依据是( )是否生效A.要约B.承诺C.要约邀请D.投标书解析:B (P6)15.以下不属于无权代理行为的是( )。A.没有代理权 B.超越代理权C.代理权授权不明确 D.代理权终止解析：C(P8)16.无权代理人代订的合同，未经被代理人追认，相对人又没有正当理由相信行为人有代理权的，其法律后果由( )承担。A.行为人B.被代理人C.代理人D.相对人解析：A (P8)17.按照我国合同法规定，由于
6、合同当事人一方缺乏经验造成重大误解，而订立了损害己方利益的合同，则该当事人可以( )。A.请求人民法院变更该合同 B.拒绝履行合同，宣布合同无效C.请求行政主管部门撤销该合同 D.请求行政主管部门变更该合同解析：A (P10)18.在合同履行过程中，如逾期交货又遇到标的物的价格发生变化，则处理的原则是 ( )。A.遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行B.遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行C.无论价格上涨还是下降都按原价执行D.无论价格上涨还是下降都按新价执行解析：A (P11) 交货收钱，价格上涨按原价收的钱就少了，亏了19.在合同履行过程中，如逾期提货又遇到标的物的价格发生
7、变化，则处理的原则是( )。A.遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行B.遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行C.无论价格上涨还是下降都按原价执行D.无论价格上涨还是下降都按新价执行解析：B (P11) 提货付钱，价格上涨按新价交的钱就变多了，亏了20.当事人约定由第三人向债权人履行债务的，若第三人不履行债务，则( )。A.债务人应当向债权人承担违约责任B.第三人应当向债权人承担违约责任C.债务人和第三人共同向债权人承担违约责任D.债权人选择确定承担违约责任的主体解析：A (P12)21.债权人转让权利的应当( )。A.使债务人的抗辩只能针对债权人B.与债务人协商C.通知债务人D
8、.只转让主权利，不转让从权利解析：C （P13）22.债权人转让权利后，债务人的抗辩可以向( )主张。A.债权人B.债务人C.让与人D.受让人解析：D (P13)23.债务人转移债务应当( )。A.通知债权人 B.经债权人同意C.只转让主债务，不转让从债务D.必须进行批准、登记解析：B (P13)24.合同标的物提存后，债权人领取提存物的权利，自提存之日起的一定年限内如果不行使，该权利将被消灭。这个有效时限是( )年。A.1B.2C.5D.20解析：C (P14)25.债权人领取提存物的权利消灭后，提存物扣除提存费用后的所有权归( )。A.债务人B.慈善机构C.国家D.提存机构解析：C (P1
9、4)26.根据合同法，由于债权人的原因致使债务人难以履行债务时，债务人可以将标的物交给有关机关保存，以此消灭合同的行为称为( )。A.留置B.保全C.质押D.提存解析：D (P12)27.一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据合同法的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为( )万元。A.5B.6C.7D.8解析：D (P15) 当事人因防止损失扩大而支出的合理费用有违约方承担28.在违约责任的承担方式中，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用( )条款。A.违约金B.定
10、金C.违约金或者定金D.违约金和定金解析：C (P15)29.依据合同法的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是( )。A.建设资金未能按计划到位的施工暂停B.发包人改变项目建设方案的工程停建C.传染病流行导致施工暂停D.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误解析：C (P16) 因不可抗力的影响不能履行合同的，部分或全部免除责任30.材料供应商甲因施工企业乙拖欠货款，诉至人民法院，法院开庭审理后，在主审法官的支持下乙向甲出具了还款计划。人民法院制作了调解书，则此欠款纠纷解决的方式是( )A.和解B.调解C.诉讼D.诉讼与调解相结合解析：B (P17)调解分民间调解、仲裁调解和法
11、庭调解。此处属于法庭调解31.张某在现场拉伸钢筋时不慎将左手无名指压断，在项目经理的调解下，张某与雇主达成协议约定：“雇主一次性向张某支付5000元作为补偿，张某放弃诉讼的权利”。现张某表示反悔，则说法正确的是( )。A.该协议是无效的B.该协议是具有强制约力C.张某可以起诉 D.人民法院不予受理解析：C 32.合同双方发生争议后，最好的解决方式是( )。A.双方协商和解 B.请第三人进行调解C.向仲裁机构申请仲裁D.向人民法院起诉解析：A (P16)33.仲裁裁决以后，当事人不按裁决书执行的，( )。A.可以依法撤销裁决B.另一方可向仲裁机构申请强制执行C.可以提请诉讼 D.另一方可向人民法
12、院申请强制执行解析：D (P17)34.根据仲裁法，下列说法不正确的是( )。A.当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁机构作出决定B.裁决作出后，当事人就同一争议再申请仲裁的，仲裁机构不予受理C.裁决作出后，当事人就同一争议再向人民法院起诉的，人民法院可以受理D.当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求人民法院作出裁定解析：C (P17)35.下列关于仲裁的说法中，正确的是( )。A.由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行B.裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其他仲裁机构裁决C.裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉D.裁决作出后，当事人对仲裁协议的效力有异议
13、的，不得再申请仲裁或者向人民法院起诉解析：D (P17)36.某建设工程的工程所在地是在甲地，投资方是乙地企业，施工方是丙地企业，监理方是丁地企业，甲乙双方因合同纠纷需提起诉讼，根据专属管辖的规定，有权受理该诉讼的人民法院应该在( )。A.甲地B.乙地C.丙地D.丁地解析：A (P17)37.下列情形中合同当事人不能选择诉讼方式解决合同争议是( )。A.合同争议的当事人不愿和解、调解的B.经过和解、调解未能解决合同争议的C.当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的D.同一工程纠纷仲裁裁决已经作出的解析：D (P17)二、多项选择题1.有些合同在要约之前还会有要约邀请以下属于要约邀请的有( )。
14、A.拍卖公告B.招标公告C.递交投标文件D.招标说明书E.寄送价目表解析：ABDE (P5)2.关于要约邀请，以下说法正确的是( )。A.要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示B.要约邀请是合同成立过程中的必经过程C.要约邀请是当事人订立合同的预备行为D.要约邀请表示的内容往往不确定，在法律上无需承担责任E.不含有合同得以成立的主要内容和相对人同意后受其约束的表示解析：ACDE (P5)3.要约到达受要约人时生效。如采用数据电文形式订立合同的，生效时间正确的是( )。A.收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间B.收件人指定特定系统接收数据电文的，该数
15、据电文发出要约人系统的时间，视为到达时间C.收件人未指定特定系统的，该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间，视为到达时间D.收件人未指定特定系统的，该数据电文发出要约人系统的首次时间，视为到达时间E.收件人未指定特定系统的，该数据电文发出要约人系统的最后一次时间，视为到达时间解析：AC (P5)4*.要约可以撤销。但有下列( )情形，要约不得撤销。A.要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销B.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作C.撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人D.撤销要约的通知在与承诺通知同时到达要约人E.撤销要约的通知在受要约
16、人发出承诺通知之前到达受要约人解析：ABCD (P5)5.对要约内容的实质性变更是指对有关合同的( )的变更。A.标的、数量、质量、价款或者报酬条款B.履行期限、履行地点和方式条款C.违约责任条款D.解决争议方法等的变更条款 E.建议性条款解析：ABCD (P6)6.关于合同成立的地点，以下说法正确的是( )。A.承诺生效的地点为合同成立的地点B.采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点C.要约邀请生效的地点为合同成立的地点D.要约生效的地点为合同成立的地点E.采用合同书形式订立合同的，双方签字或者盖章的地点为合同成立的地点解析：ABE (P6)7.对格式条款的理解发生争议
17、的，正确的处理方法是( )。A.按通常的理解解释 D.按格式条款的起草人的理解解释B.有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款的解释C.有两种以上解释的，应作出有利于提供格式条款的解释E.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款解析：AB (P7)8.以下属于缔约过失责任构成条件的是( )。A.当事人有过错，若无过错，则不承担责任B.有损害后果的发生。若无损失，亦不承担责任C.当事人的过错行为与造成的损失有因果关系D.缔约过失责任发生在合同的履行过程中解析：ABC (P7)9.关于附条件和附期限的合同，以下说法正确的是( )。A.附生效条件的合同，自条件成就时生效B.附解除条件的合同，自
18、条件成就时失效C.附生效期限的合同，自期限届满时生效D.附终止期限的合同，自期限届满时失效E.当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件不成就解析：ABCD (P7)10.根据合同法，效力待定的合同包括( )。A.无行为能力人订立的合同B.不能完全辨认自己行为的精神病人订立的合同C.无处分权人处分他人财产的合同D.因发生不可抗力导致其无法履行的合同E.被代理人予以追认的无代理权人以被代理人名义订立的合同解析：ABC11.根据合同法规定，有( )情形的，合同无效。A.乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.损害
19、社会公共利益本文E.违反法律、行政法规的强制性规定解析：BCDE (P9) A情形受损方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同12.在下列几种情形中，属于可变更的合同是指( )。A.损害公共利益的 B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.因重大误解而订立的 E.在订立合同时显失公平的解析：DE (P10)13.当事人在订立合同过程中有( )情形，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。A.不履行合同意向B.假借订立合同，恶意进行磋商C.因经营状况严重恶化而不签订合同D.故障隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况E.有其他违背诚实信用原则的行为解析：BD
20、E14.属于效力待定合同情形的包括( )。 A.限制民事行为能力订立的合同B.无权代理的行为人代订的合同 C.滥用代理权的行为人代订的合同 D.与第三人恶意串通的代理人的合同 E.合同双方的代理人为同一人签订的合同解析：AB (P8)15.可撤销合同的确认应该是由( )确认。A.政府行政主管部门B.工商行政管理部门C.人民法院D.仲裁机构E.当事人双方解析：CD (P10)16.根据合同法规定，执行政府定价或者政府指导价的合同，应遵守的规定有( )。A.在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价B.逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行C.逾期交付标的物的，遇价格下降时
21、，按照现价格执行D.逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行E.逾期付款的，遇价格下降时，按新价格执行解析：ABCD (P11)17.债权债务概括转让的形式有( )。A.债权转让B.支付违约金C.合同权利和义务的转让D.合同变更E.因企业的合并而发生的债权债务的转移解析：CE (P13)18.下列关于合同转让的论述中，正确的是( )。A.合同的转让包括债权转让、债务转移和权利义务一并转让三种情形B.债权人转让权利的，债权人应该通知债务人C.债权人转让权利的，应当经债务人同意D.债务人转移债务的，债务人应该通知债权人E.债务人转移债务的，应当经债权人同意解析：ABE (P13)参考答案一、
22、单项选择题1-5.BCDAB 6-10.CDCBA11-15.DDCBCl6-20.AAABA21-25.CDBCC26-30.DDCCB 31-35.CADCD36- 37.AD二、多项选择题1.ABDE2.ACDE 3.AC 4.ABCD5.ABCD6.ABE7.AB 8.ABC9.ABCD 10.ABC 11.BCDE 12.DE13.BDE14.AB15.CD16.ABCD 17.CE 18.ABE第二节 建设工程造价管理相关合同(P59-P67)一、单项选择题1.在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是( )。A.业主和承包商 B.勘察单位和设计单位C.承包商和设备材料供应商D.
23、设备和材料供应商解析：A (P59)2.业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是( )。A.EPC承包合同 B.施工总承包合同C.单项工程承包合同 D.特殊专业工程承包合同解析：A (P59)3.以下不属于业主主要合同关系的是( )。A.工程承包合同 B.工程勘察合同C.工程咨询或项目管理合同D.劳务分包合同解析：D 劳务分包合同属于承包方的主要合同关系。4.以下不属于承包商主要合同关系的是( )。A.工程承包合同B.设备、材料采购合同C.项目监理合同D.劳务分包合同解析：C 属于业主方的主要合同关系。5.根据我国合同法，建设工程合同是指承包人进行
24、工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设工程合同的是( )。A.勘察合同B.设计合同C.施工合同D.建设项目贷款合同解析：D (P61)6.总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担( )。A.损害赔偿责任B.连带责任C.侵权责任D.违约责任解析：B (P61)7.在设计合同的实施过程中，下列造成设计返工、停工、延迟或者修改的情况中，发包人不应该增付费用的情形是( )。A.发包人变更设计计划B.发包人提供不准确的勘察资料C.发包人没有提供设计所需要的条件D.承包人设
25、计不合格延长设计时间解析：D (P62)8.在工程施工合同中关于发包人权利和义务的论述中，错误的是( )。A.发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查B.承包人施工质量不合格，发包人有权要求其修理或者返工C.建设工程竣工后，发包人应该及时进行验收D.工程竣工后，发包人使用尚未验收的建设工程解析：D (P62)9.在工程施工合同中关于承包人权利和义务的论述中，错误的是( )。A.隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查B.发包人没有及时进行隐蔽检查的，承包人有权要求赔偿停工、窝工等损失C.发包人未按照约定材料、设备的，承包人有权要求赔偿停工、窝工等损失D.工程竣工后，承包人
26、要求发包人支付全部工程款解析：D (P62)10.不属于建设工程造价咨询合同(示范文本)组成部分的是指( )。A.建设工程造价咨询合同 B.建设工程造价咨询合同标准条件C.建设工程造价咨询合同专用条件D.建设工程造价咨询合同补充条件解析：D (P63)11.承包商合同关系中的工程分包合同的发包人一般是( )。A.业主B.总承包单位 C.建设单位D.分包单位解析：B (P60)12.工程施工合同的承包人是( )。A.发包单位B.监理单位C.施工单位D.劳务分包单位解析：C (P62)二、多项选择题1.在建设工程项目合同体系中，业主和承包商是两个最主要的节点。以下是属于业主主要合同关系的有( )。
27、A.工程承包合同B.工程咨询合同C.项目管理合同D.工程分包合同E.劳务分包合同解析：ABC (P60)2.在建设工程项目合同体系中，以下属于承包商主要合同关系有( )。A.工程承包合同B.工程监理合同C.材料采购合同D.工程分包合同E.劳务分包合同解析：ACDE (P60)3.建设工程竣工后，发包人应当根据( )及时进行验收。A.施工图纸及说明书 B.国家颁发的施工验收规范C.国家颁发的质量检验标准D.工程咨询合同E.工程监理合同解析：ABC (P62)4.在建设工程项目合同体系中，以下既可能属于业主又可能属于承包商合同关系的合同有( )。A.工程承包合同B.工程咨询合同C.设备、材料采购合
28、同D.工程分包合同E.劳务分包合同解析：AC5.EPC承包合同的当事人是( )。A.业主 B.工程承包商C.上级主管部门D.建设工程的设计单位 E.工程分包商解析：AB (P59)6.工程施工合同中承包人的主要义务包括( )。A.按合同要求的工期完成并交付工程B.负责保修期内的工程维修C.负责对分包的管理，并对分包方的行为负责D.组织进行图纸会审和设计交底E.按合同规定主持和组织工程的验收解析：ABC (P62)参考答案一、单项选择题1- 5.AADCD6-l0.BDDDD11-l2.BC二、多项选择题1.ABC 2.ACDE 3.ABC 4.AC5.AB 6.ABC第三节 建设工程施工合同及
29、总承包合同管理一、单项选择题1.对于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期初步设计完成后就进行施工招标的工程，应选择最适用的合同类型为( )。A.总价合同B.成本加酬金合同C.单价合同D.任意合同解析：C (P68)2.承包商按投标时业主接受的合同价格一笔包死，在合同履行过程中，如果业主没有要求变更原定的承包内容，承包商在完成承包任务后，不论其实际成本如何，均应按合同价获得工程款的支付。这种合同计价模式属于( )。 A.固定总价合同 B.可调总价合同 C.单价合同 D.成本加酬金合同解析：A (P67)3.采用固定总价合同时，( )要考
30、虑承担合同履行过程中的主要风险A.承包商B.发包商C.转包商D.业主解析：A (P67)4.单价合同的工程量清单内所开列的工程量为( )。A.估计工程量 B.准确工程量 C.实际完成工程量 D.图纸工程量解析：A (P68)5.从承包方角度出发，为了尽量减少其合同风险，首先考虑采用的合同形式应该是( )。A.成本加酬金合同 B.固定总价合同 C.可调总价合同 D.单价合同解析：A 6.适用于边设计、边施工的紧急工程或灾后修复工程的合同模式是( )。A.固定总价合同B.可调总价合同C.单价合同 D.成本加酬金合同解析：D (P68)7.采用成本加酬金合同时，( )要考虑承担合同履行过程中的主要风
31、险。A.承包商 B.发包商C.转包商D.投资方解析：B (P68)8.以下成本加酬金合同方式中，对业主的造价管理最不利的合同形式是( )。A.成本加固定酬金合同B.成本加固定百分比酬金合同C.成本加浮动酬金合同D.目标成本加奖罚合同解析：B (P68)9.建设工程施工合同(示范文本)的组成部分中，为合同当事人提供合同内容的编制指南，其具体内容需要发包方和承包方根据发包工程的实际情况进行细化的组成部分是( )。A.协议书 B.通用条款C.专用条款D.附件解析：C (P71)10.招标工程的合同价款由发包人、承包人依据( )在协议书内约定。A.中标通知书中的中标价格B.投标文件中的投标报价C.签订
32、合同前的谈判价 D.招标人编制的标底价解析：A (P71)11.非招标工程的合同价款由发包人、承包人依据( )在协议书内约定。A.工程概算书中的概算价B.工程估算书中的估算价C.工程预算书中的预算价D.施工预算书中的成本价解析：C (P71)12.建设工程施工合同(示范文本)的通用条款中规定了三种可选择的计价方式，以下不属于这三种计价方式的选项是( )。A.固定价格合同 B.可调价格合同C.成本加酬金合同D.单价合同解析：D (P71)13.在约定的风险范围内价款不再调整的合同，双方需在专用条款内约定合同价款包含的风险范围、风险费用的计算方法以及承包风险范围以外的合同价款调整方法。以上这种计价
33、方式属于通用条款中规定( )的计价方式。A.固定价格合同 B.可调价格合同C.成本加酬金合同D.预算包干合同解析：A (P71)14.以下不属于建设工程施工合同争议的解决办法的是( )。A.和解、调解B.仲裁C.诉讼D.解除合同解析：D 15.EPC承包合同的当事人是( )。A.业主和设计单位 B.设计单位和施工单位C.业主和总承包单位D.施工单位和总承包单位解析：C 16.关于EPC承包合同的订立过程，业主一般在( )即可开始招标。A.工程项目立项后B.工程项目设计完成后C.设计概算完成后D.施工图预算完成后解析：A (P74)17.EPC总承包是最典型和最全面的工程总承包方式，以下( )工
34、作不包括在总承包之内。A.勘察工作B.设计工作C.采购工作D.施工工作解析：A （P74）18.在实行EPC承包合同模式的过程中，承包商报价和工程实施的最重要依据是( )。A.投标人须知B.合同条件C.“业主要求”D.“承包商要求”解析：C (P74)19.EPC总承包合同文件包括的内容有：合同协议书合同专用条件合同通用条件业主要求投标书，则EPC总承包合同文件执行的优先次序是( )。A.B.C.D.解析：A (P74)20.EPC总承包合同中，业主的主要权利和义务不包括( )。A.选择和任命业主代表B.负责工程勘察C.批准工程变更 D.组织工程设计解析：D (P75)21.关于EPC总承包合
35、同价款及其支付，以下说法中不正确的是( )。A.EPC总承包合同通常为总价合同，支付以总价为基础B.如果EPC总承包合同价格要进行调整，应在合同专用条件中约定C.如果EPC总承包合同发生任何未预见到的困难和费用，合同价格均不予调整 D.承包商应支付其为完成合同义务所引起的关税和税收，合同价格任何情况均不得调整解析：D (P76)承包商应支付其为完成合同义务所引起的关税和税收，合同价格不因此类费用变化进行调整，但因法律、行政法规变更的除外。22.以下关于建设工程施工专业分包合同价款的论述错误的是( )。 A.专业合同的合同价款应在中标函和协议书中标明B.分包合同价款等于总包合同相应部分的合同价款
36、C.分包合同价款与总包合同相应部分的合同价款无任何连带关系D.分包人应根据其对分包工程的理解向承包人报价解析：B (P77)23.在专业分包合同的履行中，分包人应当按照协议书约定的日期开工。分包人不能按时开工，应在约定开工日期前( )天向承包人提出延期开工要求，并陈述理由。A.7B.14C.5D.10解析：C (P77)24.以下不属于建设工程施工劳务分包合同(示范文本)附件内容的是( )。A.工程承包人供应材料、设备、构配件计划B.工程承包人提供施工机具、设备一览表C.工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表D.工程承包人提供工程量清单一览表解析：D (P78)25.劳务分包人施工完毕，由(
37、)共同进行验收，不必等主合同工程全部竣工后再验收。A.承包人和劳务分包人B.发包人和工程师C.承包人和工程师 D.劳务分包人和工程师解析：A (P79)26.全部工程验收合格后(包括劳务分包人工作)，质量保修期内的保修责任由( )承担。A.劳务分包人B.专业分包人C.承包人D.发包人解析：C (P79)二、多项选择题1.按计价方式不同，建设工程合同可以划分为( )。A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.工程勘察E.设计合同解析：ABC (P67)2.固定总价合同的适用条件一般为( )。A.工程招标时的设计深度已达到施工图设计的深度，合同履行过程中不会出现较大的设计变更B.承包商依据的报
38、价工程量与实际完成的工程量不会有较大差异C.工程规模较小、技术不太复杂的中小型工程或承包工作内容较为简单的工程部位D.工程合同期较短，双方可以不必考虑市场价格浮动可能对承包价格的影响E.工程合同期较长，但在合同总价的基础上，考虑了合同履行过程中市场价格浮动的条款解析：ABCD (P67)3.可调总价合同常用的调价方法有( )。A.文件证明法B.票据价格调整法C.公式调价法D.实报实销法E.造价指数法解析：ABC (P68)4.建设工程施工合同的形式繁多、特点各异，业主应综合考虑以下( )因素选择不同计价模式的合同。A.工程项目的复杂程度 B.工程项目的设计深度C.工程施工技术的先进程度D.工程
39、施工工期的紧迫程度E.工程造价高低程度解析：ABCD (P69)5.在可调价格合同中，合同价款的调整因素包括( )。A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款B.工程造价管理部门公布的价格调整C.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时D.市场价格变化因素E.双方约定的其他因素解析：ABCE (P71)6.工程预付款是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难而提前给付的一笔款项。工程是否实行预付款，取决于( )。A.工程性质B.承包工程量的大小C.发包人在招标文件中的规定D.承包人的资质等级E.招标方式解析：ABC (P72)7.建设工程施工合同发生争议后，在一
40、般情况下，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。当出现下列( )情况时，可停止履行合同。A.单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工B.调解要求停止施工，且为双方接受C.仲裁机构要求停止施工D.法院要求停止施工 E.上级单位要求停止施工解析：ABCD (P73)8.关于EPC承包合同的订立过程，业主招标时通常需要委托工程咨询公司按照项目任务书起草招标文件，招标文件的内容包括( )。A.投标人须知B.合同条件C.“业主要求”D.“承包商要求”E.投标书格式解析：ABCE (P74)9.EPC总承包合同中，承包商的主要权利和义务包括( )。A.工程协调B.负责工程勘察C.批准工
41、程变更D.组织工程设计E.施工文件的审查解析：AD (P75)10.下列关于建设工程施工专业分包合同的订立，说法正确的是( )。A.专业分包合同的当事人是业主和分包人B.专业分包合同的当事人是承包人和分包人C.专业分包合同文件的组成中包括除总包合同价款之外的总承包合同文件D.专业分包合同文件的组成中包括总承包合同文件的所有文件E.分包人有权充分了解其在分包合同中应履行的义务解析：BCE (P77)11.下列建设工程施工专业分包合同关于开工说法的正确是( )。A.分包人应当按照协议书约定的日期开工B.如果分包人要求延期开工，应在约定开工日期前7天提出要求C.承包人接到分包人短期开工的请求，应在接到请求后的36小时内答复D.承包人超过规定时间未予答复，视为同意分包人延期开工的要求E.因非分包人原因不能按期开工，合同工期相应顺延解析：ADE (P77)12.下列建设工程施工专业分包合同关于价款支付，正确的说法是( )。A.发包人应该按合同约定的时间向分包人支付分包工程款B.承包人应该按合同约定的时间向分包人支付分包工程款C.承包人计量