《监理工程师考试建设工程合同管理真题汇编3.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师考试建设工程合同管理真题汇编3.doc（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、监理工程师考试建设工程合同管理真题汇编 3(总分：80.00，做题时间：120 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.合同标准示范文本的作用（九部委标准文本系列）说法错误的是（）。（分数：1.00）A.有助于提高交易效率，增加交易成本B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅C.有利于对合同的审计和监督D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷解析：本题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。通过参考选用标准示范文本，作用在于：（1）有利于当时人了解并遵守有关法律法规，确保建设工程招标和合同文件中的各项内容符合法律法规的要求；（2）可以帮助当事人正确拟定招标和合同文件条款，保证各项内容的
2、完整性和准确性，避免缺款漏项，防止出现显失公平的条款，保证交易安全；（3）有助于降低交易成本，提高交易效率，降低合同条款 协商和谈判缔约工作的复杂性；（4）有利于当事人履行合同的规范和顺畅；（5）有利于审计机构、相关行政管理部门对 合同的审计和监督；（6）有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷，最大限度维护当事人的合法权益。参见教材 P2。2.下列各项中，不属于担保活动应当遵循的原则的是（）。（分数：1.00）A.平等B.公平C.公正D.诚实信用解析：本题考查的是担保的概念。担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。参见教材 P12。3.按照民法典担保物权分编和合同编的规定，可以作为保证人的
3、是（）。（分数：1.00）A.厂矿的职能部门B.有限责任公司C.政府机关D.某高等学校解析：本题考查的是担保方式。下列组织不能作为保证人：企业法人的分支机构、职能部分；国家机关；学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。参见教材 P13。4.招标人最迟应当在书面合同签订后 5 日内向中标人和未中标的投标人退还（）。（分数：1.00）A.50%投标保证金B.80%投标保证金C.全额投标保证金D.投标保证金及银行同期存款利息解析：本题考查的是施工投标保证。招标人最迟应当在书面合同签订后 5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。因此，本题的正确答案为 D。5.资
4、格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（）。（分数：1.00）A.有限数量限制法B.合格制法C.标准化法D.综合记分法解析：本题考查的是资格审查办法。有限数量限制法：对资格预审申请文件进行量化打分，按得分由高到低的顺序确定通过资格预审的申请人。参见教材 P53。6.对于进口的设备，将货物在出口国装船港装上船之前的一切费用均已包含在报价是（）。（分数：1.00）A.FOB 价B.FCA 价C.CIF 价D.CIP 价解析：本题考查的是材料设备采购招投标报价方式。FOB 价（FreeonBoard，装运港船上交货）,将货物在装船港装上船之前的一切费用均已包含在报价中。参见教材 P64。7.
5、下列各项中，不属于标准设计施工总承包招标文件的有（）。（分数：1.00）A.招标公告B.工程量清单C.投标人须知D.评标办法解析：本题考查重点是标准设计施工总承包招标文件组成。标准设计施工总承包招标文件包括封面格式和三卷七章内容，其中，第一卷包括第一章至第四章，涉及招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式等内容;第二卷由第五章发包人要求和第六章发包人提供的资料组成;第三卷由第七章投标文件格式组成。8.约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人的开工准备还不满足开工条件，则下列说法正确的是（）。（分数：1.00）A.迟延发出开工通知B.合同工期予以顺延C
6、.提前 7 天向承包人发出开工通知D.以开工条件具备的时间为开工日期解析：约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，按时发出开工通知，合同工期不予顺延。以开工通知中载明的开工日为开工日期。9.根据标准施工合同，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（）。（分数：1.00）A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检验D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增
7、加的费用由发包人和监理人共同承担解析：本题考查的是施工质量管理。选项 A，监理人收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工，此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认；选项 B，监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行；选项 D，重新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。参见教材 P103。10.由于施工过程中，施工单位甲某违反操作
8、规定，直接将拆除的模板从上往下扔，将其扔到了维护的外侧，砸伤路人乙某，则乙某的医护费用由（）承担。（分数：1.00）A.发包人B.监理人C.施工单位甲D.乙某解析：本题考查的是施工安全管理。由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。参见教材 P107。11.按照标准施工合同规定，（）在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。（分数：1.00）A.承包人B.发包人C.监理人D.勘察人解析：本题考查的是承包人的义务。承包人在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复，并在工程竣工后将施工控制网点移
9、交发包人。12.设计施工总承包合同中,由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（）。（分数：1.00）A.实际合同价B.签约合同价C.预计合同价D.约定合同价解析：本题考查的是设计施工总承包合同合同文件。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。因此，本题的正确答案为 B。13.设备采购合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。（分数：1.00）A.5%B.10
10、%C.25%D.30%解析：本题考查的是合同价格与支付（设备采购合同）。合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。参见教材 P145。14.采用 FIDIC设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件，承包商应编制并向业主提交月进度报告，第一次报告应（）。（分数：1.00）A.自开工日期起至当月的月底止B.自材料设备进场起至当月的月底止C.自合同签订之日起至当月的月底止D.自投标有效期截止之日起至当月的月底止解析：本题考查的是设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件典型条款分析。承包商应编制并向业主提交月进
11、度报告，第一次报告应自开工日期起至当月的月底止。参见教材 P160。15.美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）的说法正确的是（）。（分数：1.00）A.承包商签订的分包合同不对业主公开B.不允许承包商将全部施工任务进行分包C.采用成本加酬金的计价方式D.业主承担工程实际总费用超过 GMP 的部分解析：承包商签订的分包合同对业主公开，允许承包商将全部施工任务进行分包，承包商承担工程实际总费用超过 GMP 的部分。16.合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。（分数：1.00）A.书面交底B.电子数据交底C.视听资料交底D.口头交底解析：本题考查的是合同签订及履行
12、阶段的管理任务和方法。合同交底可用书面、电子数据、视听资料和口头的形式实施，书面交底的应签署确认书。参见教材 P4。17.合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的（）。（分数：1.00）A.行为B.智力成果C.技术D.权利和义务解析：本题考查重点是“合同法律关系的构成”。合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。因此，本题的正确答案为 D。18.根据民法典担保物权分编和合同编，不能作为质押担保的是（）。（分数：1.00）A.建设用地使用权B.股权C.注册商标专用权D.专利权解析：本题考查的是担保方式
13、。选项 A，适用于抵押。参见教材 P16。19.工程招标代理的被代理人是发包人，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由（）承担。（分数：1.00）A.分包人B.承包人C.监理人D.发包人解析：本题考查的是代理的种类。工程招标代理机构是接受被代理人的委托、为被代理人办理招标事宜的社会组织。工程招标代理的被代理人是发包人，一般是工程项目的所有人或者经营者，即项目法人或通常所称的建设单位。在委托人的授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由发包人承担。20.基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理称为（）。（分数：1.00）A.法定代理B.指定代理C.转代理D.委托代理解析：本题考
14、查重点是“代理关系”。委托代理是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理，因此又称为意定代理。因此，本题的正确答案为 D。21.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行550 万元本金、25 万元利息、50 万元违约金。拍卖房产得款 475 万元，拍卖费用 10 万元，则施工企业欠银行的债务（）。（分数：1.00）A.全部消灭B.还有 75 万元C.还有 125 万元D.还有 160 万元解析：本题考查的是担保方式。抵押担保的范围包括主债权、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。主债权为 550 万元，利息为 25 万元，违约金 50
15、 万元，拍卖费用（实现债权的费用）为 10 万元，则总债务为 550+25+50+10=635 万元，仍欠银行的债务=635-475=160 万元。22.履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后（）止。（分数：1.00）A.15 天或 14 天B.15 天或 10 天C.25 天D.10 天解析：本题考查重点是“保证在建设工程中的应用”。履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后 15 天或 14 天止。如果工程拖期，不论何种原因，承包人都应与发包人协商，并通知保证人延长保证有效期，防止发包人借故提款。因此，本题的正确答
16、案为 A。23.下列描述中不属于资格评审的是（）。（分数：1.00）A.资质要求B.业绩要求C.质量要求D.信誉要求解析：本题考查的是工程勘察设计的评标。资格评审因素和评审标准主要包括：审查投标人营业执照和组织机构代码证；资质要求；财务要求；业绩要求；信誉要求；项目负责人；其他主要人员；其他要求；联合体投标人；不存在禁止投标的情形等各项内容是否符合投标人须知的规定。参见教材 P36。24.在最低评标价法中，初步评审的内容不包括（）。（分数：1.00）A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.报价评审解析：本题考查的是最低评标价法。根据标准施工招标文件的规定，投标初步评审为形式评审、资格评审、响
17、应性评审、施工组织设计和项目管理机构评审标准四个方面。参见教材 P54。25.下列不属于工程总承包招标文件中包括的内容是（）。（分数：1.00）A.发包人的要求B.工程量清单C.合同条款及格式D.发包人提供的资料解析：本题考查的是工程总承包招标程序。工程总承包招标包括下列内容：（1）招标公告或投标邀请书；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）发包人要求；（6）发包人提供的资料；（7）投标文件格式；（8）投标人须知前附表规定的其他材料。此外，招标人对招标文件的澄清、修改，也构成招标文件的组成部分。选项 B 属于施工总承包招标文件的内容。参见教材 P60。26.大型成套设备
18、招标项目采用综合评估法评标时，做法正确的是（）。（分数：1.00）A.投标人的投标价格超出最髙投标限价，应增加其评标价格B.投标人的投标超出最大偏离范围的，应增加其评标价格C.投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值的，其投标被否决D.综合评价值相同的，依照第一级评价因素价格、商务、技术、服务的优先次序，根据其评价值高低进行排序解析：投标人的投标价格超出最髙投标限价，其投标被否决。超出最大偏离范围的投标视为非实质性响应投标而被否决。若投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值一定比例以上的，其投标将被否决。27.发包人因第三人的原因造成违约的，对勘
19、察人损失承担责任的方式正确的是（）。（分数：1.00）A.由第三人承担违约责任B.由发包人承担违约责任C.由发包人和第三人承担连带责任D.由发包人和第三人承担按份责任解析：发包人因第三人的原因造成违约的，发包人对勘察人损失承担责任。28.施工过程中，监理人为了便于工程进度管理，可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划，特别是合同进度计划关键线路上的（）的详细施工计划。（分数：1.00）A.单项工程或单位工程B.单位工程或分部工程C.分部工程或分项工程D.分项工程或检验批解析：本题考查的是监理人职责。监理人为了便于工程进度管理，可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制
20、并提交分阶段和分项的进度计划，特别是合同进度计划关键线路上的单位工程或分部工程的详细施工计划。29.九部委设计合同文本中，履约保证金如果采用银行保函，担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批设计成果文件之日起（）日后失效。（分数：1.00）A.15B.21C.25D.28解析：本题考查的是建设工程设计合同文本的构成。担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批设计成果文件之日起 28 日后失效。参见教材 P83。30.监理人审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则监理人（）。（分数：1.00
21、）A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度解析：本题考查重点是“施工质量管理”。承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担。因此，本题的正确答案为 C。31.根据标准施工合同，当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件优先解释的顺序是（）。（分数：1.00）A.图纸专用合同条款中标通知书B.图纸中标通知书专用合同条款C.中标通知书图纸专用合同条
22、款D.中标通知书专用合同条款图纸解析：本题考查的是合同文件。合同文件的组成：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（注意不是招标文件）（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合同文件经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。参见教材 P92。32.标准施工合同通用条款规定的“基准日期”是指（）。（分数：1.00）A.投标截止日B.开标之日C.中标通知书发出之日D.投标截止日前 28 天解析：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。通用条款规定的基准日期指投标截止日前第 28 天。参见教材 P93。33.根
23、据标准施工合同，工程一切险的被保险人应是（）。（分数：1.00）A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.发包人和承包人D.承包人和分包人解析：本题考查的是明确保险责任。建筑工程一切险的被保险人为发包人和承包人。参见教材 P95。34.根据标准施工合同，“合同进度计划”是指（）。（分数：1.00）A.承包人投标书内提交的进度计划B.施工准备阶段承包人编制的进度计划C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划解析：本题考查的是监理人的职责。经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。参见教材 P98。35.经监理人确认质量合格后已隐蔽的工
24、程，监理人又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量不合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。（分数：1.00）A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延解析：本题考查的是施工质量管理。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。参见教材P103。36.土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工 15 天，其中 6 天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期
25、的条件，则需要承包人承担的是（）。（分数：1.00）A.其中 6 天的不利气候条件风险B.其余 9 天的不利气候条件风险C.停工 15 天的工期延误D.停工 15 天造成的费用损失解析：本题考查的是施工进度管理。土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工 15 天，其中 6 天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，而其余 9 天的停工或施工效率降低的损失，属于承包人应承担的不利气候条件风险。参见教材 P100。37.某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是（）。
26、（分数：1.00）A.承包人可以单独进行检验B.承包人单独进行的检验视为监理人不在场情况下进行C.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认D.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问不得要求重新检验解析：如监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则承包人可以单独进行检验，承包人单独进行的检验视为监理人在场情况下进行，监理人对承包人单独进行的检验结果应当确认。监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问可以要求重新检验。38.根据标准施工合同，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算
27、的价格指数。（分数：1.00）A.两个价格指数中的较高者B.两个价格指数中的均值C.两个价格指数中的较低者D.两个价格指数按约定权重的均值解析：本题考查的是工程款支付管理。因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中，较低的一个作为支付计算的价格指数。参见教材 P105。39.根据标准施工合同，关于“暂列金额”的说法，正确的是（）。（分数：1.00）A.暂列金额未包括在签约合同价内B.暂列金额不可以计日工方式支付C.暂列金额可能全部使用或部分使用D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人解析：本题考查的是工程款支付管理。暂列金额指已标价工程量清单中所
28、列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人不一定能够全部获得支付。参见教材 P104。40.根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后14 天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书应（）。（分数：1.00）A.发包人出具经监理人审核B.监理人出具经发包人签认C.发包人和监理人共同签认D.监理人签认解析：本题考查的是缺陷责任期管理。缺陷责任期满，包括延长的期限终止后 14 天内，由监理人向承包人出具经发包人
29、签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。参见教材 P117。41.设计施工总承包合同模式下，一般其履约担保需要在（）一直有效。（分数：1.00）A.竣工验收前B.颁发工程接收证书前C.工程移交前D.竣工后试验通过前解析：本题考查重点是“履约担保”。承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效。因此，本题的正确答案为 B。42.在发包人要求中，竣工试验的第一阶段是（）。（分数：1.00）A.试验前准备B.对联动试车的要求C.对投料试车的要求D.对性能的测试解析：本题考查的是合同文件。第一阶段，
30、如对单车试验等的要求，包括试验前准备；第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件；第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。参见教材P122。43.由于承包人原因的延误造成赔偿，最高赔偿限额为签约合同价的（）%。（分数：1.00）A.2B.3C.4D.5解析：本题考查的是施工进度管理。由于承包人原因的延误造成赔偿，最高赔偿限额为签约合同价的 3%。44.关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（）。（分数：1.00）A.买方应承担安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电B.卖
31、方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料C.卖方应负责合同设备的安装、调试工作D.卖方应对合同设备的安装、调试不成功承担责任解析：安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、原材料，由买方承担。卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作，或提供技术服务。由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。45.某公司销售施工机械设备，合同约定卖方于 4 月 13 日和 5 月 12 日两次共计价值 1000 万的设备，每次交付比例为 50%。由于 5 月 12 日交付的设备未携带设备的技术资料，此资料不影响买方进行合同设备
32、安装、调试、考核和验收。直到 6 月 15 日，卖方补齐设备技术资料后。此次卖方应当支付的违约金为（）万元。（分数：1.00）A.0B.12.5C.15D.25解析：本题考查的是违约责任（设备采购合同）。技术资料未及时提交，不影响买方安装、调试、考核验收的，卖方无需支付违约金。参见教材 P150。46.永久工程的大型设备一般情况下由（）采购。（分数：1.00）A.供货人B.承包人C.监理人D.发包人解析：本题考查重点是“建设工程材料设备采购合同的特点”。建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可能是承包人，依据合同的承包方式来确定。永久工程的大型设备一般情况下由发包人采购。4
33、7.下列属于施工合同条件适用范围的是（）。（分数：1.00）A.大型或较复杂的工程项目B.承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包C.重复性的工程项目D.投资金额相对较小的项目解析：本题考查的是 FIDIC 系列合同条件简介。施工合同条件又称“新红皮书”，适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计一招标一建造”模式，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。参见教材 P151。48.FIDIC施工合同条件对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。（分数：1.00）A.合同中规定此项工作为固定费
34、率B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过 10%C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的 0.1%D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过 0.01%解析：合同中未规定此项工作为固定费率。工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的.01%。工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过 1%。49.根据银皮书，业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后（）天内，向承包商支付应付的最终款额。（分数：1.00）A.7B.14C.28D.42解析：本题考查的是设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件典型条款分析。业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证
35、明后 42 天内，向承包商支付应付的最终款额。参见教材 P161。50.IPD 模式指的是（）。（分数：1.00）A.传统模式B.设计一建造模式C.CM 模式D.集成项目交付模式解析：本题考查的是 IPD 合同模式。IPD 模式，即集成项目交付模式，亦称为综合项目交付模式或一体化项目交付模式，是近年来一种新型项目组织和管理模式。参见教材 P166。二、多项选择题(总题数：30，分数：30.00)51.在合同法律关系的组成中，合同法律关系包含的要素有（）。（分数：1.00）A.法律关系主体B.法律关系客体C.法律关系联系D.法律关系变更E.法律关系内容解析：本题考查的是合同法律关系的构成。合同法
36、律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。参见教材 P7。52.工程设计综合资质分为哪几类（）。（分数：1.00）A.工程设计综合资质B.工程设计行业资质C.工程设计专业资质D.工程设计劳务资质E.工程设计专项资质解析：本题考查的是勘察设计投标人资格审查。工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质。参见教材 P30。53.在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押权自登记之日起设立的包括（）等抵押合同。（分数：1.00）A.正在建造的船舶B.正在建造的建筑物C.交通运输工具D.土地使用权E.土地所有权解析：本
37、题考查的是担保方式。当事人以建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权的土地使用权，正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立。当事人以生产设备、原材料、半成品、产品 交通运输工具，或者正在建造的船舶 航空器抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立。54.下列评标专家应当回避评标的是（）。（分数：1.00）A.与投标人之一有亲属关系B.行政监督部门的人员C.曾在其他评标中受过行政处罚的D.曾在其他招标中受过刑事处罚的E.与投标人之一有朋友关系但不影响客观公正评标的解析：本题考查的是工程施工招标程序。评标委员会成员有下列情形之一的，应
38、当回避：（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。参见教材 P44。55.采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时的内容包括（）。（分数：1.00）A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工组织设计评审E.项目管理机构评审解析：形式评审、资格评审、响应性评审，属于初步评审内容。56.工程保险索赔的证据包括（）。（分数：1.00）A.保单B.口头叙述C.建设工程合同D.事故照片E.鉴定报告解析：本题考
39、查重点是“保险合同管理”。索赔的证据包括保单、建设工程合同事故照片鉴定报告、保单中规定的证明文件。因此，本题的正确答案为 ACDE。57.下列关于建设工程勘察合同履行中发包人代表管理说法正确的有（）。（分数：1.00）A.发包人代表在其授权范围和授权期限内行使权利B.发包人违反法律法规导致合同无法继续履行时，勘察人无权要求更换发包人代表C.发包人代表不可以向发包人其他人员指派多项工作D.发包人收到请求更换发包人代表的通知后 7 天内核实完毕E.发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行某项工作解析：本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。选项 B，发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按
40、合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，勘察人有权通知发包人更换发包人代表；选项 C，发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。参见教材 P78。58.根据标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定，各行业编制本行业标准施工合同应遵守的原则有（）。（分数：1.00）A.结合行业特点，编制本行业中通用合同条款B.不加修改地引用标准文件中的“通用合同条款”C.结合施工项目的具体特点，编制“专用合同条款”D.“专用合同条款”补充和细化的内容不得与“通用合同条款”相抵触E.“通用合同条款”不能约定“专用合同条款”可以修改“通用合同条款”解析：本题考查的是施工
41、合同标准文本。选项 A，各行业编制的标淮施工合同应不加修改地引用“通用合同条款”；选项 D，这里“通用条款”明确规定可以作出不同约定的除外；选项 E，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触。参见教材 P89。59.按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时做法正确的是（）。（分数：1.00）A.应首先与合同当事人协商，尽量达成一致B.不能达成一致时，应认真研究审慎决定后通知当事人双方并附详细依据C.总监理工程师提出的方案或发出的指示具有最终效力，不可改变D.总监理工程师基于协调
42、处理合同履行需要，可以变更合同约定的承包人义务E.合同当事人任何一方有不同意见均可按照争议的条款解决解析：不能达成一致时，应认真研究审慎确定后通知当事人双方并附详细依据。总监理工程师提出的方案或发出的指示不具有最终效力。总监理工程师无权变更合同约定的承包人义务。60.在建设工程中，建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有（）。（分数：1.00）A.货样买卖B.分期交付买卖C.试用买卖D.异地交付买卖E.分期付款买卖解析：本题考查的是建设工程材料设备采购合同的分类。非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖、试用买卖、分期交付买卖和分期付款买卖等。参见教材 P
43、141。61.除材料采购合同中专用合同条款另有约定外，买方应通过（）方式向卖方支付合同价款。（分数：1.00）A.预付款B.交货款C.进度款D.结清款E.验收款解析：本题考查的是合同价格与支付（材料采购合同）。除专用合同条款另有约定外，买方应通过预付款、进度款、结清款等方式向卖方支付合同价款。参见教材 P142143。62.设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列（）资料错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。（分数：1.00）A.发包人要求中引用的原始数据和资料B.对工程的工艺安排C.试验和检验标准D.对某部分功能的要求E.承包
44、人可以核实的数据解析：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。无论承包人复核时发现与否，由于以下资料错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润：发包人要求中引用的原始数据和资料；对工程的工艺安排或要求；试验和检验标准；对工程或其任何部分的功能要求；除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。63.根据 FIDIC设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件，承包商每月向业主提交的进度报告中所包括的内容有（）。（分数：1.00）A.每一阶段进展情况的图表和详细说明B.工程各主要阶段的预期安排C.各项重要检验工作的顺序安排D.主要工程设备和材料的生产情况E.实
45、际进度与计划进度的对比解析：工程各主要阶段的预期安排、各项重要检验工作的顺序安排，属于进度计划的内容。64.下列可以导致委托代理关系终止的是（）。（分数：1.00）A.被代理人取得或恢复民事行为能力B.被代理人取消委托或代理人辞去委托C.代理期间届满或代理事务完成D.作为代理人或被代理人的法人终止E.代理人丧失民事行为能力解析：本题考查的是代理关系的终止。委托代理关系可因下列原因终止：（1）代理期间届满或者代理事务完成（2）被代理人取消委托或代理人辞去委托（3）代理人丧失民事行为能力（4）代理人或者被代理人死亡（5）作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。65.合同法律关系的客体，包括（
46、）。（分数：1.00）A.提供一定劳务B.限制流通物C.禁止流通物D.智力成果E.完成一定的工作解析：本题考查重点是“合同法律关系的构成”。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。物。法律意义上的物是指可为人们控制、并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。如建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同等。行为。法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等，这些行为都可以成为合同法律关
47、系的客体。行为也可以表现为提供一定的劳务，如绑扎钢筋，土方开挖、抹灰等。智力成果。智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。如专利权、工程设计等，都有可能成为合同法律关系的客体。因此，本题的正确答案为 ABDE。66.权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保，可以质押的权利包括（）（分数：1.00）A.抵押人合法所有的车辆B.汇票、支票、本票C.依法可以转让的股权D.债券、存款单、仓单、提单E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权解析：本题考查的是质押的分类。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括：汇票、支
48、票、本票；债券、存款单；仓单、提单；可以转让的基金份额、股权；可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；应收账款；法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。67.保险制度上的危险的具体表现有（）。（分数：1.00）A.发生与否的不确定性B.发生时间的不确定性C.发生后果的不确定性D.发生金额的不确定性E.发生地点的不确定性解析：本题考查的是保险与保险合同。保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现为:（1）发生与否的不确定性（2）发生时间的不确定性（3）发生后果的不确定性。68.设计单位的资质包括设计（）。（分数：1.00）A.综合资质B.行业资质C.专业资质D.总包
49、资质E.专项资质解析：本题考查的是勘察设计投标人资格审查。工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质。69.境外供货的中型机电设备分项报价表中，应填报的信息有（）。（分数：1.00）A.型号和规格B.原产地和制造商名称C.FOB/FCA 单价D.CIF/CIP 总价E.至最终目的地的运费和保险费解析：本题考查的是材料设备采购招投标报价方式。有关境外供货的，则应按要求填报如下报价信息：（1）型号和规格；（2）数量；（3）原产地和制造商名称；（4）FOB/FCA 单价（注明装运港或装运地点）；（5）CIF/CIP 单价（注明目的港或目的地）；（6）CIF
50、/CIP 总价；（7）至最终目的地的内陆运费和保险费。参见教材 P65。70.材料采购投标文件的内容包括（）。（分数：1.00）A.投标函及投标函附录B.法定代表人身份证明C.合同条款及格式D.投标保证金E.投标材料质量标准解析：本题考查的是材料采购招标文件的编制。材料采购投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或授权委托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）商务和技术偏差表；（6）分项报价表；（7）资格审查资料；（8）投标材料质量标准；（9）技术支持资料；（10）相关服务计划；（11）投标人须知前附表规定的其他资料。参见教材 P67。71.下列文件