《监理工程师考试建设工程合同管理真题汇编5.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师考试建设工程合同管理真题汇编5.doc（18页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、监理工程师考试建设工程合同管理真题汇编5(总分：80.00，做题时间：120分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.不属于九部委联合印发的相关招标文件的是（ ）。（分数：1.00）A.简明标准施工招标文件B.标准材料采购招标文件C.标准设计招标文件D.建设工程施工合同（示范文本）解析：本题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。国家发展和改革委员会等九部委联合印发的标准勘察招标文件标准设计招标文件标准施工招标文件标准材料采购招标文件标准设备采购招标文件，以及简明标准施工招标文件标准设计施工总承包招标文件等。参见教材P2。2.（）的重点内容是相关经验和教训总结，应通过总结使成功的
2、经验能够在后续项目中得以分享借鉴，同时，杜绝失败的教训再次发生，避免重复交学费（分数：1.00）A.合同进度计划B.合同总结报告C.合同管理评价D.合同订立评价解析：本题考查的是合同签订及履行阶段的管理任务和方法。合同总结报告的重点内容是相关经验和教训总结，应通过总结使成功的经验能够在后续项目中得以分享借鉴;同时，杜绝失败的教训再次发生，避免重复交学费。3.施工过程中，由于施工企业项目经理的行为产生的后果，应由（）承担责任。（分数：1.00）A.项目经理B.监管部门C.建设单位D.施工单位解析：本题考查的是代理关系。被代理人对代理行为承担民事责任。代理是代理人以被代理人的名义实施的法律行为，所
3、以在代理关系中所设定的权利义务，应当直接归属被代理人享受和承担。4.（）是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。（分数：1.00）A.抵押B.抵押权C.质押D.质权解析：本题考查的是质押。债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，移交的动产或权利为质物。质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。因此，本题的正确答案为D。5.在工程建设的过程中，履约保证有效期（ ）。（分数：1.00）A.从提交履约保证到工程竣工验收合格止B.从提交履约保证到签发完工程接收证书止C.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止D.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15 天或14天止解析：本题考
4、查的是保证在建设工程中的应用。履约保证有效期限从提交履约保证起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后15 天或14 天止。参见教材P17。6.国家鼓励建筑工程实行设计总包，实行设计总包的，按照合同约定或经（ ）同意，设计单位可以不通过招标的方式将建筑工程非主体部分的设计进行分包。（分数：1.00）A.投标人B.招标人C.总监理工程师D.项目经理解析：本题考查的是工程勘察设计招标方式。根据住房和城乡建设部2017 年发布的建筑工程设计招标投标管理办法，国家鼓励建筑工程实行设计总包，实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位可以不通过招标的方式将建筑工程非主体部分的设计进行分包。参
5、见教材P27。7.采用最低评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（）。（分数：1.00）A.确定中标价B.确定合同价C.衡量各投标书优劣的依据D.确定投标人实现各种指标的依据解析：采用评标价法，是将非价格因素量化为价格来考虑，它是评价标书的依据。既不是中标价，也不是合同价，只是一种评价方法。中标后仍按投标报价签订合同。8.招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。（分数：1.00）A.2B.3C.5D.7解析：本题考查的是施工投标保证。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
6、因此，本题的正确答案为C。9.根据住房和城乡建设部建筑工程设计招标投标管理办法，下列选项中，不属于评标委员会应当否决其工程设计投标的情形是（）（分数：1.00）A.投标报价大小写不一致B.投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字C.投标联合体没有提交共同投标协议D.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应解析：本题考查的是工程勘察设计的评标。根据住房和城乡建设部建筑工程设计招标投标管理办法，有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字；投标联合体没有提交共同投标协议；投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；同一投标人提
7、交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；法律法规规定的其他应当否决投标的情形。10.根据标准材料采购招标文件规定，初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审，其中形式评审的内容不包括（ ）。（分数：1.00）A.投标人名称B.投标内容C.投标文件格式D.联合体协议书解析：本题考查的是材料采购的评标。形式评审主要审查投标人名称、投标函签字盖章、投标文件格式、联合体协议书等是否符合招标文件的规定。参见教材P68。11.某施工项目招标采用最低评标价法评标，招标文件规定工期提前
8、1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）（分数：1.00）A.1020万元B.1000万元C.980万元D.960万元解析：本题考查的是施工评标办法。评标价=1000-20=980（万元）。12.根据标准施工合同，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（ ）。（分数：1.00）A.均采用无条件担保B.分别采用无条件担保和有条件担保C.均采用有条件担保D.分别采用有条件担保和无条件担保解析：本题考查的是施工合同标准文本。履约担保和预付款担保采用的都是无条件担保方式。参见教材P90。13.根据标准施工合同，关于监理人的说法正确的是（
9、）。（分数：1.00）A.受承包人委托对分包合同进行管理B.居于施工合同履行管理中的核心地位C.监理人给承包商的指示，承包商应经发包人确定后执行D.监理人有权免除或变更合同约定的承包人的权利解析：本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项A，受发包人委托对施工合同进行管理；选项C，监理人给承包商的指示，承包商应遵照执行；选项D，由于监理人不是合同当事人，所以监理人无权免除或变更合同约定的承包人的权利。参见教材P91。14.根据标准施工合同，发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（）天内，将进度应付款支付给承包人。（分数：1.00）A.7B.14C.28D.56解析：发包人应在监理人收到进度付
10、款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。15.工程实践中，勘察工作也可以包括在设计施工总承包范围内，则环境保护的具体要求和气象资料由（）收集，地形、水文、地质资料由（）探明。（分数：1.00）A.发包人，承包人B.发包人，发包人C.承包人，承包人D.承包人，发包人解析：本题考查重点是“设计施工总承包合同的订立订立合同时需要明确的内容”。工程实践中，勘察工作也可以包括在设计施工总承包范围内，则环境保护的具体要求和气象资料由承包人收集，地形、水文、地质资料由承包人探明。因此专用条款内需要明确约定发包人提供文件的范围和内容。因此，本题的正确答案为C。16.在合同履行过程中，承包人违反合同规定
11、，监理人发出整改通知（ ）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。（分数：1.00）A.7B.14C.28D.56解析：本题考查的是违约责任。监理人发出整改通知28 天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知。参见教材P113。17.ECC合同中，早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定应由（）记录在案。（分数：1.00）A.雇主B.监理工程师C.项目经理D.承包商解析：本题考查的是ECC合同中的合作伙伴管理理念。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，并将记录发给承包商。18.ECC 合同的内容组成中，工程范围很不确定且急需
12、尽早开工的项目采用（ ）。（分数：1.00）A.带有分项工程表的目标合同B.带有工程量清单的目标合同C.成本补偿合同D.管理合同解析：本题考查的是ECC 合同的内容组成。成本补偿合同适用于工程范围很不确定且急需尽早开工的项目，工程成本部分实报实销，再根据合同确定承包商酬金的取值比例或计算方法。参见教材P162。19.合同总结报告的重点内容是（ ）。（分数：1.00）A.合同履行情况总结B.相关经验和教训总结C.合同订立情况评价总结D.合同管理工作评价总结解析：本题考查的是合同签订及履行阶段的管理任务和方法。合同总结报告的重点内容是相关经验和教训总结，应通过总结使成功的经验能够在后续项目中得以分
13、享借鉴。参见教材P6。20.（）是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。（分数：1.00）A.行为B.权利C.义务D.事件解析：本题考查的是合同法律关系。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。21.招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（ ）承担责任。（分数：1.00）A.招标代理机构B.招标监管部门C.投标人D.招标人解析：本题考查的是代理关系。被代理人对代理行为承担民事责任。参见教材P10。22.根据民法典担保物权分编和合同编，不属于保证合同包括的内容的是（ ）。（分数：1.00）A.
14、被保证的主债权数额B.保证人履行债务的期限C.保证的方式D.保证担保的范围解析：本题考查的是担保方式。保证合同应包括的内容有：被保证的主债权种类、数额；债务人履行债务的期限；保证的方式；保证担保的范围；保证的期间；双方认为需要约定的其他事项。参见教材P13。23.根据标准施工招标文件，建筑工程项目一般应由（ ）投保建筑工程一切险。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人解析：本题考查的是建筑工程一切险的投保人与被保险人。承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保。参见教材P19。24.下列选项中不能作为履约担保金的是（）。（分数：1.00）A.保兑支票B.银行汇
15、票C.现金支票D.银行保函解析：本题考查的是保证在建设过程中的应用。履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书三种。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%；履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的10%；履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。选项D银行保函不属于履约担保金。25.下列不属于投标邀请书内容的是（ ）。（分数：1.00）A.招标条件B.发布公告的媒介C.项目概况与招标范围D.招标文件的获取方式解析：本题考查的是工程施工招标程序。投标邀请书内容包括：招标
16、条件、项目概况与招标范围、投标人资格要求、招标文件的获取、投标文件的递交、确认和联系方式等。参见教材P41。26.某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应（ ）。（分数：1.00）A.按中标无效处理B.视为放弃投标C.按废标处理D.视为放弃中标项目解析：本题考查的是工程施工招标程序。如果招标人要求提交履约担保，中标人拒绝提交的，视为放弃中标。参见教材P45。27.潜在投标人数量较多的招标项目一般采用（ ）。（分数：1.00）A.资格终审B.资格预审C.资格后审D.资格现审解析：本题考查的是标准资格预审文件的组成。一般情况下，资格预审比较适合于具有单件性特点，且技术
17、难度较大或投标文件编制费用较高，或潜在投标人数量较多的招标项目。参见教材P50。28.设备采购招标中，以设备寿命周期成本为基础的评标价法中说法不正确的是（）。（分数：1.00）A.设备寿命周期成本=报价+年限运行期间所发生费用-残值B.全寿命期的费用最小的设备为最优C.评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期，该寿命期即为设备的实际寿命D.该方法适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物解析：选项C，选定的寿命期短于实际寿命期。29.投标文件应当对招标文件有关勘察设计服务期限、发包人要求、招标范围、投标有效期等实质性内容作出响应。除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为（）
18、日。（分数：1.00）A.78B.14C.90D.30解析：本题考查的是工程勘察设计招标文件的编制。投标文件应当对招标文件有关勘察设计服务期限、发包人要求、招标范围、投标有效期等实质性内容作出响应。除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。30.下列关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）（分数：1.00）A.发包人只能是建设单位B.发包人不能是工程总承包单位C.承包人应当是具有相应设计资质的企业法人D.特殊情况下，承包人可以没有设计资质解析：建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人。发包人通常也是工程建设项目的业主（建设单位）或者项目管理部门（如工程总承包单位）。承包人则是设计
19、人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人。31.简明标准施工招标文件中，依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过（）个月。（分数：1.00）A.3B.6C.9D.12解析：本题考查重点是工程施工招标程序。简明标准施工招标文件共分招标公告（或投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准和要求、投标文件格式八章。适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过12个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。32.下列合同文件中，列入标准施工招标文件合同附件格式的是（）。（分数：1.00）A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付
20、款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单解析：标准施工招标文件合同附件格式包括合同协议书、预付款担保、履约担保三个文件。33.除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（ ）。（分数：1.00）A.合同协议书中标通知书发包人要求专用合同条款通用合同条款B.发包人要求合同协议书中标通知书专用合同条款通用合同条款C.合同协议书中标通知书专用合同条款通用合同条款发包人要求D.中标通知书合同协议书通用合同条款专用合同条款发包人要求解析：本题考查的是建设工程勘察合同文本的构成。组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解
21、释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）发包人要求；（7）勘察费用清单；（8）勘察纲要；（9）其他合同文件。参见教材P75。34.根据施工合同标准文本的规定，监理人在施工合同履行中（）。（分数：1.00）A.是独立的第三方B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员D.属于建设行政主管部门的代理方解析：监理人在施工合同的履行管理中不是“独立的第三方”，属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员，是在授权范围内独立工作。35.下列关于建设工程勘察合同价格与
22、支付要求说法错误的是（ ）。（分数：1.00）A.勘察服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还B.发包人应在收到中期支付申请后的28 天内将应付款支付给勘察人C.发包人不按期支付应付的，按通用合同条款的约定支付逾期付款违约金D.由于非勘察人原因解除合同时，定金不予退还解析：本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。选项C，发包人不按期支付应付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。参见教材P82。36.建设工程设计合同履行发包人的管理内容说法错误的是（ ）。（分数：1.00）A.如委托监理，监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息在专用合同条款中指明B.发包人代表可以授权发包人的
23、其他人员负责执行某项工作C.发包人代表在授权范围内的行为由发包人代表承担法律责任D.发包人的指示应盖有发包人单位章解析：本题考查的是建设工程设计合同履行管理。选项C，发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。参见教材P85。37.关于标准施工招标文件合同文本及条款的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效解析：本题考查的是施工合同标
24、准文本。各行业编制的标准施工招标文件中的“专用合同条款”可结合施工项目的具体特点，对标准的“通用合同条款”进行补充、细化。除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触，否则抵触内容无效。参见教材P89。38.施工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为（ ）。（分数：1.00）A.中标通知书、工程量清单、标准B.通用合同条款、专用合同条款、图纸C.投标函、通用合同条款、已标价的工程量清单D.中标通知书、图纸、投标函解析：本题考查的是合同文件。当合同文件中出现含糊不清或不一致时，解释顺序如下：（1）合同协议书；（2）
25、中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）合同专用条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合同文件经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。参见教材P92。39.根据标准施工合同，发包人提供的材料和工程设备由承包人会同监理人验收后，由承包人负责接收，由（）承担施工现场内的二次搬运费。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.监理人D.材料供应商解析：发包人提拱的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。40.根据标准施工合同，关于缺陷责任期说法正确的是（ ）。（分数：1.00）A.缺陷责任期从工程接收
26、证书中写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，发包人负责修复C.缺陷责任期内修复费用由承包人承担D.发包人原因致使工程不能按原定目标使用时，承包人有权要求延长其缺陷责任期解析：本题考查的是合同履行涉及的几个时间期限。选项B，缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，承包人负责修复；选项C，缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，承包人应负责修复，直到检验合格为止，修复费用由缺陷责任者承担；选项D，承包人原因致使工程不能按原定目标使用时，发包人有权要求延长其缺陷责任期。参见教材P99。41.发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到
27、货（ ）天前通知承包人。（分数：1.00）A.7B.14C.15D.21解析：本题考查的是施工质量管理。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货7 天前通知承包人。参见教材P103。42.设计施工总承包合同的订立中，专用条款内应明确约定由（）提供的文件的内容、数量和期限。（分数：1.00）A.承包人B.发包人C.分包人D.监理人解析：本题考查重点是“设计施工总承包合同的订立订立合同时需要明确的内容”。专用条款内应明确约定由发包人提供的文件的内容、数量和期限。因此，本题的正确答案为B。43.承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合
28、同要求，并能安全地进入下一阶段试验，属于竣工试验程序中的第（）阶段。（分数：1.00）A.一B.二C.三D.四解析：本题考查的是竣工验收的合同管理。第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验。44.下列关于合同争议评审组的说法正确的是（）。（分数：1.00）A.由发包人负责组建B.由有合同管理和工程实践经验的专家组成C.作出的评审意见具有强制约束力D.负责拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件解析：发包人和承包人协商成立争议评审组。发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补
29、充文件，并遵照执行。发包人或承包人不接受评审意见，可以要求提交仲裁或提起诉讼。45.关于货样买卖合同的说法，正确的是（）（分数：1.00）A.货样买卖适用于即时买卖合同B.货样买卖应当封存样品C.样品是交付标的物时的质量参考D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担解析：货样买卖适用于非即时买卖合同。凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。46.根据标准设计施工总承包招标文件的规定，自监理人收到承包
30、人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过（ ）。（分数：1.00）A.7B.14C.21D.28解析：本题考查的是设计工作的合同管理。为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过21 天。参见教材P128。47.根据标准设计施工总承包合同，下列符合工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（ ）。（分数：1.00）A.争议评审组对监理人确定的修改B.为他人提供方便C.发包人提供的材料、设备延误D.异常恶劣的气候条件解析：本题考查的是索赔管理。选项AD，只能索赔工期和费用，不能索赔利润；选项B，只能索赔费用。参见教材P1
31、33。48.FIDIC标准合同文本中的（），适用于由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同。（分数：1.00）A.施工合同条件B.生产设备和设计一施工合同条件C.设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件D.简明合同格式解析：本题考查重点是“FIDIC系列合同条件简介”。生产设备和设计-施工合同条件，由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同，采用总价合同，业主委托工程师管理合同，由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付。49.根据标准设备采购招标文件，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（ ）。（分数：1
32、.00）A.装在设备制造厂的运输工具上B.施工场地设备安装部位C.运至施工场地运输工具的车面上D.施工场地的安装作业面解析：本题考查的是包装、标记、运输和交付。合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方。参见教材P147。50.如果因遵守工程师的指令或因业主的延误而使承包商遭受了延误和（或）导致了费用，则承包商应通知工程师并有权向其提出（ ）索赔。（分数：1.00）A.工期、费用和利润B.工期、费用C.工期、利润D.费用和利润解析：本题考查的是施工合同条件典型条款分析。如果因遵守工程师的指令或因业主的延误而使承包商遭受了延误和（或）导致了费用，则承包商应通知工程师并有权向其提出工期、费用
33、和利润索赔。参见教材P153。二、多项选择题(总题数：30，分数：30.00)51.履约保证的形式有（）。（分数：1.00）A.履约担保金B.履约保证金C.履约银行保函D.履约商业保函E.履约担保书解析：本题考查的是“保证在建设工程中的应用”。履约保证的形式有履约担保金（又叫履约保证金）、履约银行保函和履约担保书三种。因此，本题的正确答案为ABCE。52.根据标准资格预审文件，资格预审的办法有（）。（分数：1.00）A.合格制B.有限数量制C.综合评分法D.经评审的最低投标价法E.最低评标价法解析：资格审查办法包括：合格制，有限数量制；选项CDE为施工评标的方法。53.建设工程设备采购评标中，
34、经常采用的评标法有（ ）。（分数：1.00）A.最低评标价法B.综合评估法C.合格制法D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法E.方案评审法解析：本题考查的是设备采购的评标。建设工程设备采购的评标也可采用综合评估法或评标价法。评标价法是以货币价格作为评价指标的评价方法，依据招标设备标的性质不同，可采用最低评标价法和以设备寿命周期成本为基础的评标价法。参见教材P72、74。54.下列文件中，属于标准施工合同组成部分的有（）。（分数：1.00）A.合同协议书B.中标通知书C.招标文件D.已标价的工程量清单E.技术标准及要求解析：本题考查的是标准施工合同文件。标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文
35、件包括:（1）合同协议书;（2）中标通知书;（3）投标函及投标函附录;（4）专用合同条款;（5）通用合同条款;（6）技术标准和要求;（7）图纸;（8）已标价的工程量清单;（9）其他合同文件经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。55.设计施工总承包方式的缺点包括（）。（分数：1.00）A.设计不一定是最优方案B.延长建设周期C.增加设计变更D.增加承包人的索赔E.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查解析：本题考查重点是设计施工总承包合同方式的不足。总承包方式的缺点包括：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。因此，本题的正确答案为AE。56.根据标准施工招标文件的施工合
36、同文本通用合同条款，可以同时给承包人工期、费用和利润补偿的情形有（）。（分数：1.00）A.监理人的指示延误B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.法规变化引起的价格调整E.隐蔽工程重新检验质量合格解析：异常恶劣的气候条件，只能补偿工期。发包人提供的材料和工程设备提前交货、法规变化引起的价格调整，只能补偿费用。57.工程总承包合同履行中，尽管委托分包人的招标工作由承包人完成，发包人也不是分包合同的当事人，但为了保证工程项目完满实现发包人预期的建设目标，通用条款中对工程分包做出的规定包括（）。（分数：1.00）A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人B.分包工作需要征
37、得发包人同意C.承包人需将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查E.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本解析：本题考查重点是“工程总承包合同有关各方管理职责”。尽管委托分包人的招标工作由承包人完成，发包人也不是分包合同的当事人，但为了保证工程项目完满实现发包人预期的建设目标，通用条款中对工程分包做了如下的规定：承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人；分包工作需要征得发包人同意。除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合
38、同履行过程中承包人还需要分包的工作，仍应征得发包人同意；承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司；分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查；发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。因此，本题的正确答案为ABDE。58.下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（）。（分数：1.00）A.工程量清单B.价格清单C.分项报价表D.商务及技术偏差E.发包人要求解析：设计施工总承包合同合同文件的组成：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标
39、函附录；（4）专用条款；（5）通用合同条款；（6）发包人要求；（7）承包人建议书；（8）价格清单；（9）其他合同文件。59.根据标准设计施工总承包招标文件中的通用合同条款，关于竣工验收的说法，正确的有（ ）。（分数：1.00）A.承包人应提前14 天将申请竣工试验通知送达发包人B.承包人应在申请竣工试验前提交运行操作和维修手册C.承包人应在竣工试验通过时将工程移交给发包人组织试运行D.工程经验收合格，监理人经发包人同意后签发工程接收证书E.工程接收证书上注明的实际竣工日期为提交竣工验收申请报告的日期解析：本题考查的是竣工验收的合同管理。选项A，承包人应提前21 天将申请竣工试验的通知送达监理人
40、；选项C，竣工试验通过后，承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。参见教材P136。60.根据九部委设备采购合同的规定，设备付款的类型包括（）。（分数：1.00）A.预付款B.进度款C.交货款D.验收款E.结清款解析：买方应通过以下方式向卖方支付合同价款：1.预付款2.交货款3.验收款4.结清款61.下列关于合同设备验收的说法，正确的有（ ）。（分数：1.00）A.合同设备在考核中达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份B.验收日期应为合同设备开箱检验报告的日期C.卖方有义务在验收款支付函签署后12 个月内应买方要求提
41、供相关技术服务，合同另有规定除外D.协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标的费用，由卖方自己承担E.买方原因在最后一批合同设备交货后6 个月内未能开始考核，买卖双方应在上述期限届满后7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函解析：本题考查的是开箱检验、安装、调试、考核、验收。选项B，验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期；选项D，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，买方应承担卖方因此产生的全部费用。参见教材P149。62.根据ECC合同，以下有关早期警告的论述，正确的是（）。（分数：1.00）A.项目经理可要求对方出席早期警告会
42、议B.承包商可要求对方出席早期警告会议C.项目经理和承包商任何一方都可在邀请其他人员出席该会议D.在早期警告会上寻求对将要受影响的所有各方均有利的解决办法E.工程师应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，并将记录发给业主和承包商解析：选项C，项目经理和承包商都可要求对方出席早期警告会议，每一方都可在对方同意后要求其他人员出席该会议；选项E，项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，并将记录发给承包商。63.根据IPD合同条件，任何一方提出的争议应提交到由（）所组成的争议处理委员会协商解决。（分数：1.00）A.业主B.设计单位C.承包商D.工程师E.项目中立人
43、解析：在争端处理方面，该模式下任何一方提出的争议应提交到由业主、设计单位、承包商等参与方的高层代表和项目中立人所组成的争议处理委员会协商解决，项目中立人由参与各方共同指定。64.基于计算机和互联网技术的线上合同管理系统是实现（）的重要手段。（分数：1.00）A.信息共享B.协同工作C.过程控制D.实时管理E.安全管理解析：本题考查的是合同签订及履行阶段的管理任务和方法。基于计算机和互联网技术的线上合同管理系统是实现信息共享、协同工作、过程控制、实时管理的重要手段。65.下列代理行为中，属于无权代理的有（）。（分数：1.00）A.超越代理权进行代理B.代理人与第三人恶意串通，损害被代理人利益C.
44、没有代理权而进行代理D.代理他人与自己进行法律行为E.代理权终止后的代理解析：无权代理的情形：（1）没有代理权而为的代理行为；（2）超越代理权限而为的代理行为；（3）代理权终止后的代理行为。66.下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有（ ）。（分数：1.00）A.停止侵害B.没收非法财物C.排除妨碍D.罚款E.消除影响、恢复名誉解析：本题考查的是民事责任。选项BD，属于行政责任。参见教材P11。67.保证担保的范围包括（）。（分数：1.00）A.抵押物的全款B.主债权及利息C.违约金D.损害赔偿金E.实现债权的费用解析：本题考查重点是“担保方式保证”。保证合同生效后，保证人就应当在合同规定的保证范围和保证期间承担保证责任。保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。因此，本题的正确答案为BCDE。68.根据标准施工招标文