《二手房的购房合同(15篇)_1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《二手房的购房合同(15篇)_1.docx(45页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、二手房的购房合同(15篇)二手房的购房合同1 致:_房地产开发有限公司先生/女士: 本人与贵公司做为双方当事人于20_年1月5日签订了两份商品房买卖合同,该合同第八条交付期限商定贵公司(作为房屋出卖人)应当在20_年4月30日前向本人交付合同项下的房屋(泰大国际家居博览中心2#楼4层号和号房),但截至20_年_月_日,贵公司不能向我交付房屋。依据本合同第九条规定,贵公司的行为已构成违约,须担当违约责任。现本人正式函告贵公司: 1、本人与贵公司签订的商品房买卖合同自贵公司接到此函之日起解除。 2、请贵公司于本通知函送达之日起日内退还本人已付的全部房款及相应的违约金,逾期则按中国人民银行同期贷款利
2、率支付利息至实际退款之日止。 3、对于贵公司在合同中附加的显失公正的条款及合同补充协议,依据中华人民共和国合同法及(中华人民共和国合同法)若干问题的解释中对制式合同的有关规定,均属无效条款。 假如贵方拒绝我方的要求,我方将启动法律程序并接受媒体曝光等方式,维护本人的合法权益,请贵公司准时处理! 业主签名:_业主电话:_ _年_月_日 二手房的购房合同2 甲方(卖方):_ 身份证号码:_ 乙方(买方):_ 身份证号码:_ 依据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国城市房地产管理法以及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在公正、自愿、协商全都的这一基础上,乙方向甲方购买房产而签订本合同,以望共同
3、信守执行。 第一条:房屋基本状况 甲方房屋(以下简称该房屋)位于_市_区,该房屋的全部人为 ,建筑面积为_平方米(详见土地房屋权证第_号)。 其次条:上述房屋的交易价格 经甲、乙双方协商全都,该房屋总售价为¥_元,总金额大写:_,小写:¥_元。本合同签订之日,乙方向甲方支付人民币_元整,作为购房定金。 第三条:付款时间与方式 甲、乙双方同意以一次性付款方式付款,并商定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币_元整给甲方,剩余房款人民币_元整于产权交割完毕当日付给甲方。 第四条:交付期限及违约责任 1.甲方应于收到乙方全额房款之日将交易的房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将物业
4、费,水电费,取暖费,网费,燃气费等结清(出示相关收据)。 2.乙方逾期未付款的违约责任:乙方须在规定日期内付清房款,逾期未付清房款,甲方有权终止合同,由此造成的损失,甲方不予担当,乙方所交定金,抵作甲方损失。 3.甲方逾期未交房的违约责任:甲方须关心乙方办理相关手续并在交期限内交房给乙方,逾期未交房或乙方发觉建筑不合格,甲方须在3日内支付乙方所付定金的双倍作为赔偿,同时乙方有权选择连续购房或终止合同,其中如乙方选择终止合同,甲方须在3日内将乙方所付定金的双倍及已付款一次性退还给乙方。 第五条:税费担当 经双方协商,交易税费由 方担当,代办产权手续费由方担当。 第六条:甲方必需保证上述房屋权属清
5、楚,没有产权纠纷或债务纠纷,若有纠纷状况,甲方均在交易前办妥,交易后如有上述未清事项,由甲方担当全部责任。 第七条:本合同一式四份,甲方产权人一份,甲方公证人一份,乙方一份,乙方公证人一份。 第八条;发生争议的解决方式 本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行商定,其补充商定经双方签章与本合同同具法律效力。 甲方(卖方)签章:_ 乙方(买方)签章:_ 甲方公证人签章:_ 乙方公证人签章: _ 其他相关证明人签章:_ 签订日期:_年_月_日 关于二手房交易定金合同的常见问题: 问题一:签订了认购协议,交纳定金之后,因主合同或补充协议达不成全都看法,卖方不愿退定金怎么办? 最高人民法院关于审理商品房买卖合
6、同纠纷案件适用法律若干问题的解释第4条规定,出卖人通过认购、订购、预订等方式向买受人收受定金作为订立商品房买卖合同担保的,假如因当事人一方缘由未能订立商品房买卖合同,应当依据法律关于定金的规定处理;因不行归责于当事人双方的事由,导致商品房买卖合同未能订立的,出卖人应当将定金返还买受人。 遇到签订了认购协议,交纳定金,因主合同或补充协议达不成全都看法,无法连续履行定金协议的状况,依据上述最高法院的司法解释的有关规定,属于“不行归责于当事人双方的事由,导致商品房买卖合同未能订立的”,卖方应当将定金返还买方。 在二手房交易实践中,此类纠纷较为常见。为避开纠纷发生,在签订定金协议时,应当以最高法院上述
7、司法解释为依据据理力争,明确在定金中写明“假如双方就有关合同条款协商不成,卖方应返还定金”,这样将更为有利。 问题二:定金协议有房屋买卖协议的效力吗? 二手房交易,一般先签订定金协议,再签订房屋买卖合同。假如签署了定金协议后,卖方反悔不愿再签订房屋买卖合同,怎么办?请看下面的案例: 某买方与某卖方签订了定金协议,协议商定买方将自己名下一处房产(尚未取得房产证),以人民币200万元的价格转让给买方,商定定金为40万元,预付房款100万元,其余60万房款待买方取得房产证后5日内由贷款银行直接划入卖方账户。违约条款为,如买方反悔则没收定金;如卖方反悔则双倍返还定金。当天,买方将140万元支付给了卖方
8、,卖方也把房屋钥匙及相关证书资料交给了买方。 半年后,卖方顺当取得房产证,但由于种种缘由(主要是房价看涨),卖方后悔不愿卖房了,买方诉至法院,要求卖方办理过户手续。 法院认为:该定金协议虽名称是定金合同,但在内容上包括了定金数额、定金支付日期等定金合同的内容,还包括了房屋交付、房款支付日期及方式、产权过户等买卖合同的相关内容。 因此,该定金协议已涵盖了买卖合同的主要条款,双方的真实意图是签署买卖合同,只是卖方当时尚未取得房屋全部权证,才将协议称为定金协议。另外,已经支付了大部分购房款,卖方也把房屋交付给买方使用。双方实际履行的内容超越了定金合同的范畴。 法院最终认定该定金协议的性质是房屋买卖合
9、同,现卖方已取得了房屋全部权证,该买卖合同当属有效,判决卖方与买方办理过户手续 律师点评: 既然双方签订的是定金协议,为什么法院要判买卖合同成立呢?这是由于看合同的性质不能仅仅看合同的名称,而应依据合同的具体内容,并结合双方的签约目的,实际履行状况予以综合认定。从该案件中我们可看到,名称是定金协议,但内容涉及房产的交付,产权过户等定金之外的内容,基本涵盖了房屋买卖合同的相关内容。 在这份定金协议中,虽然也商定了双方均可反悔的违约责任条款,但在合同能够连续履行的状况下,卖方作为违约方无权主动要求适用该条款,来担当较低违约责任。 问题三:“订金”与“定金”是一回事吗? “订金”与“定金”并不是同一
10、概念。一般认为“订金”属于预付款,与定金不同。预付款是当事人预先支付部分价金的一部分,是当事人的一种支付手段。对预付款的处理方式是:合同履行的应当抵作价款,合同不履行的应当如数返还。由于预付款不具有惩处的性质,违约时不会产生没收预付款或双倍返还预付款的问题。 “定金”则是我国法律规定的债务履行的担保方式之一,是当事人一方为保证合同的订立、履行或保留解除合同的权利,依商定向另一方支付的金钱。定金必需以书面形式商定,适用“定金罚则”,即支付定金一方违约,则收取定金一方有权没收定金;如收取定金一方违约,则须向支付定金一方双倍返还定金。 由于订金(预付款)和定金在实践中极易混淆,建议二手房的买家遇到中
11、介要求预先交付某些名目的费用时,应当与中介订立书面协议,明确所交费用的性质究竟是定金(预付款)还是定金,商定双方的权利义务、违约责任及所交费用的处理方式。 问题四:中介公司收取定金属于什么性质? 在实践中,中介公司向买方收取订金的状况很普遍,买方应当特别留意。中介公司收到买家的定金后,往往会开具以下格式收据:“今收到买家某某多少意向金。假如业主同意以某价格卖房,该意向金转为定金”。这种定金支付方式就对买家极为不利:一是买方和房主并无直接签署的协议;二是手中没有业主出具的定金收条;三是很难获得房主已经从中介公司处收取定金的事实;四是没有明确中介公司收取定金的代收或转交责任。在此状况下,一旦发生房
12、主收到定金,但反悔不卖房或抬高房价的违约情形,买方就很难要求房主双倍返还定金,也很难追究中介公司的责任。 因此,在买方与中介公司签订的居间合同中,买方要明确商定中介公司收取定金的性质:假如是代收,就应当要求中介公司在收取定金时出具业主的托付书,中介公司收到定金,视为房主收到定金。假如是转交,要明确商定中介公司的转交的责任,如商定几天内转交,未能按时转交需担当违约责任。另外,在交付定金后,务必要求中介公司开具正式有效的收款凭证,以便今后一旦消逝纠纷可以供应有利的证据。 二手房的购房合同3 出卖人(甲方)姓名:_【身份证】_地址:_ 买受人(乙方)姓名:_【身份证】_地址:_ 鉴于: 1、甲方系本
13、合同项下房屋的全部权人,且其对该房屋的处分已征得该房屋相关权利人的同意; 2、甲方情愿将房屋出卖给乙方; 3、乙方情愿购买上述房屋; 4、乙方已向甲方交付定金共5000元整; 5、本合同项下房屋的房屋全部权证及土地使用权证尚未办理。 依据中华人民共和国合同法及相关法律规定,甲、乙双方在公正、自愿的基础上,为明确双方权利义务,就乙方向甲方购买房屋签订本合同,以资双方共同信守执行。 第一条 甲方保证对所出卖的房屋享有完全的处分权并保证符合国家有关规定,而且没有产权纠纷和债权债务纠纷。 如因甲方缘由,造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由甲方担当全部责任。 其次条 房屋的坐落、面积状况。
14、 1、本合同所称标的房屋是指位于长沙市雨花区乡村组栋单元房及该栋底层东头南向其次间杂屋。 2、该房屋102房套内面积为_平方米,杂屋套内面积为_平方米。 3、本合同项下房屋相应的土地使用权随房屋一并转让。 第三条 计价方式与价款。 房屋的交易总价为:人民币_元整(大写:_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整)。乙方已向甲方支付的定金转为房款,乙方还应向甲方共支付房款人民币_元整(大写:_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整)。 本合同项下房屋相应的土地使用权价款已包含在交易总价中。 公共部位与公用房屋分摊建筑面积不再另行计价。 第四条 付款方式及期限。 甲乙双方同意以下列方式付款: 1、乙方已向甲方交付定金共
15、伍仟元整,自本合同签订之日起_天内乙方支付首付款人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整给甲方; 2、剩余房款人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整于乙方取得该房屋的房屋全部权证及土地使用权证之日起_天内支付。 第五条 房屋交付及产权登记的商定。 1、甲方应于本合同签订之日起_天内将本合同项下房屋全部交付给乙方,并应在交房当日将_等费用结清。 2、甲方应当在房屋产权登记机关开头办理产权登记后日内(最迟不超过房屋所在地其他全部权人取得房地产权属证书之日),准时办理权属登记(指房屋的房屋全部权证和土地使用权证)。 3、甲方应当在取得房地产权属证书(指房屋的房屋全部权证或土地使用权证)之日起日内,准时将房屋权属登
16、记过户至乙方名下。 第六条 税费分担商定 1、甲方办理房地产权属证书所需要的税费、产权登记费、交易手续费等一切税费由甲方担当。 2、甲方将房地产过户至乙方名下所花费的交易税费、产权登记费、交易手续费等一切税费由乙方担当。 第七条 违约责任 1、乙方如未按本合同规定的时间付款,自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际全额支付应付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之的违约金。 2、甲方如未按本合同规定的期限将该房屋交付,自本合同规定的交付期限的其次天起至实际交付之日止,甲方按日向乙方支付已支付房价款万分之的违约金。 3、如甲方违反本合同第五条房屋交付及产权登记的商定,乙方有权选择下列任一种
17、方式处理: a.乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起日内将乙方已付房价款退还给甲方,并按已付房价款的%赔偿乙方房屋损失,同时按乙方投入房屋装修的费用赔偿乙方的装修的损失。 b.乙方不退房,甲方按已付房价款的%向乙方支付违约金。 第八条 争议的.解决方式 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不了的,依法向房屋所在地人民法院起诉。 第九条 特别商定 房屋交付后,如发生房屋征收或拆迁等对房屋及相应土地的补偿,由乙方全部。 第十条 免责条件 1、因不行抗力缘由致使本合同不能连续履行或造成的损失,甲、乙双方互不担当损失赔偿责任; 2、不行抗力系指“不能预见、不能避开并不能克服的客观
18、状况”。 第十一条 陈述和承诺条款 1、甲方承诺:甲方拥有对本合同项下房屋完全的处分权。 2、乙方承诺:真实地情愿购买本合同项下的房屋。 第十二条 本合同经湖南君安达律师事务所见证。 第十三条 本合同一式三份,甲乙双方各执一份、律师事务所一份,具有同等法律效力,自双方签字后生效。 第十四条 本合同未尽事宜,甲乙双方可另行商定,其补充商定经双方签章与本合同具有同等法律效力。 第十五条 双方商定的其他事项: 出卖人(甲方):_ 买受人(乙方):_ 身份证号码:_ 身份证号码:_ 地 址:_ 地 址:_ 邮 编:_ 邮 编:_ 电 话:_ 电 话:_ 二手房的购房合同4 卖方(以下简称甲方):_ 买
19、方(以下简称乙方):_ 1、房屋的基本状况:甲方房屋坐落于_;位于第_层_户,房屋结构为_,房产证登记面积_平方米,地下室一间,面积_平方,房屋权属证书号为_。 2、价格:以房产证登记面积为依据,每平米_元,该房屋售价总金额为_万元整,大写:_。 3、付款方式:乙方于本协议签订之日向甲方支付定金_元整,小写:_(大写_),余款_元(大写_)在房屋过户手续办理完毕之日支付。 4、房屋交付期限:甲方应于本合同签订之日起_日内,将该房屋交付乙方。 5、乙方逾期付款的违约责任:乙方如未按本合同第三条规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。自本合同规定的应付款限期之其次天起至实际付款之日
20、止,每逾期一天,乙方按累计应付款的_%向甲方支付违约金。逾期超过_日,即视为乙方不履行本合同,甲方有权解除合同,追究乙方的违约责任。 6、甲方逾期交付房屋的违约责任:除不行抗拒的自然灾难等特殊状况外,甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用,同时,本房屋目前尚处于出租状态,甲方应依据乙方的意愿解除原租赁关系或把租赁权转给乙方。乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约责任。每逾期一天,甲方按累计已付款的_%向乙方支付违约金。逾期超过_日,则视为甲方不履行本合同,乙方有权解除合同,追究甲方的违约责任。 7、关于产权过户登记的商定:甲方应关心乙方在房屋产权登记机关规定的期限内向房屋产权登记
21、机关办理权属过户登记手续。如因甲方的缘由造成乙方不能在房屋交付之日起_天内取得房地产权属证书,乙方有权解除合同,甲方须在乙方提出退房要求之日起_天内将乙方已付款退还给乙方,并按已付款的_%赔偿乙方损失。 8、签订合同之后,所售房屋室内设施不再变更。甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,质量符合国家有关规定,符合房屋出售的法定条件。房屋交付使用之前的有关费用包括水、电、气、物业、有线等费用有甲方担当。由此引发的纠纷有甲方自行处理,于乙方无关。 9、甲方保证在办理完过户手续之日起日内,将户口迁出,逾期超过_日,乙方每日按已付款的_%收取违约金。 10、因本房屋全部权转移所发生的税费均按国家的有关规定
22、由甲乙双方交纳。 11、本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。 12、本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由方所在地人民法院起诉。 13、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等效力。 甲方(签字):_乙方(签字):_ _年_月_日_年_月_日 二手房的购房合同5 卖方:_(简称甲方) 身份证号码:_ 买方:_(简称乙方) 身份证号码:_ 依据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在公正、自愿、协商全都的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守
23、执行。 第一条:内容商定 (1)乙方同意购买甲方拥有的座落在_市_区_拥有的住宅房产,建筑面积为平方米。(详见土地房屋权证第_号)。 (2) 出售房屋的全部权证号:(见复印件附件一); 出售房屋的共有使用权证号: (见复印件附件二)。 (3) 该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。 (4)该房屋的相关权益随该房屋一并转让。 (5)出卖的房屋如存在产权纠纷,由甲方担当全部责任。 其次条:甲方保证已照实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋不受他人合法追索。 第三条:乙方在签订二手房购置合同签订时付给甲方定金(人民币)(大写) 元,(小写) 元。 第四条:上述房产的交易总价为:人民
24、币_元整(大写:_拾_万_仟_佰_拾_元整)。本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币_元整(大写:_万_仟_佰_拾_元整),作为购房定金。 第五条:付款时间与方法: 1、甲乙双方同意以一次性付款方式付款。甲、乙方定于 日内向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。 2、经双方协商,该房屋交易发生的过户登记费、契税、印花税及其他税费按有关法律规定,由乙方担当。甲方有责任与义务负责关心协作乙方办理产权过户登记手续。 3、甲、乙双方商定在收到_市_区房地产交易中心出具的房屋产权交割回执单的三天内将房款一次付清给甲方。 第六条:交付与支付 1、 甲方在正式交付房屋前七天内腾空该房屋,并在三天内
25、一次性结清本套房屋,物业管理、水、电、有线电视、通讯等费用,并保证上述房屋不存在任何费用及滞纳金与违约金的前提下,将。保证上述房屋的结构、室内的装修、洁具、厨柜等物品的完好性与正常使用功能。 2、甲方承诺在收到乙方全额房款当日内将交易的房产全部交付给乙方使用,并将全部门锁钥匙、电费、自来水费、有线电视等交费证件。 第七条:违约责任 1、甲、乙双方合同签定后,若甲方中途违约,应准时电话通知乙方,并自违约之日起应以乙方所付定金的双倍返还给乙方。若乙方交房中途违约,应准时电话通知甲方,乙方的已付购房定金归甲方全部。 2、如因甲方缘由不能办理房产过户手续,甲方承诺乙方已交付的一次性房款按商业银行同期同
26、类贷款双倍利率计付。 第八条:本合同主体 1、甲方是_ 共_人,托付代理人_即甲方代表人。 2、乙方是_ 。 第九条 本合同一式四份。经双方确认并签章后生效,甲乙双方各一份,甲方托付代理人一份,_市_区房地产交易中心一份。 第十条 本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。 第十一条 本合同未尽事宜,甲乙双方可另行商定,其补充商定经双方签章与本合同同具法律效力。 第十二条 双方商定的其他事项: 出卖方(甲方):_ 购买方(乙方):_ 身份证号码:_ 身份证号码:_ 地址:_ 地址:_ 电话:_ 电话:_ 代理人(甲方):_ 代理人(乙方):_ 身份证号码:
27、_ 身份证号码:_ 日期:_年_月_日 日期:_年_月_日 二手房的购房合同6 卖方:_(简称甲方) 身份证号码:_ 买方:_(简称乙方) 身份证号码:_ 依据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在公正、自愿、协商全都的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。 第一条:内容商定。 (1)乙方同意购买甲方拥有的座落在xxx拥有的住宅房产,建筑面积为xx平方米。 (2)出售房屋的全部权证号; 出售房屋的共有使用权证号。 (3)该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。 (4)该房屋的相关权益随该房屋一并转让。 (5)出
28、卖的房屋如存在产权纠纷,由甲方担当全部责任。 其次条:甲方保证已照实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋不受他人合法追索。 第三条:乙方在签订二手房购置合同签订时付给甲方定金(人民币)(大写)xxx元,(小写)xxx元。 第四条:上述房产的交易总价为:人民币xx元整。本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币xx元整,作为购房定金。 第五条:付款时间与方法: 1、甲乙双方同意以一次性付款方式付款。甲、乙方定于xx日内向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。 2、经双方协商,该房屋交易发生的过户登记费、契税、印花税及其他税费按有关法律规定,由乙方担当。甲方有责任与义务负责关心协作
29、乙方办理产权过户登记手续。 3、甲、乙双方商定在收到xx房地产交易中心出具的房屋产权交割回执单的三天内将房款一次付清给甲方。 第六条:交付与支付。 1、甲方在正式交付房屋前七天内腾空该房屋,并在三天内一次性结清本套房屋,物业管理、水、电、有线电视、通讯等费用,并保证上述房屋不存在任何费用及滞纳金与违约金的前提下,将。保证上述房屋的结构、室内的装修、洁具、厨柜等物品的完好性与正常使用功能。 2、甲方承诺在收到乙方全额房款当日内将交易的房产全部交付给乙方使用,并将全部门锁钥匙、电费、自来水费、有线电视等交费证件。 第七条:违约责任。 1、甲、乙双方合同签定后,若甲方中途违约,应准时电话通知乙方,并
30、自违约之日起应以乙方所付定金的双倍返还给乙方。若乙方交房中途违约,应准时电话通知甲方,乙方的已付购房定金归甲方全部。 2、如因甲方缘由不能办理房产过户手续,甲方承诺乙方已交付的一次性房款按商业银行同期同类贷款双倍利率计付。 第八条:本合同主体。 1、甲方是xxx共xxx人,托付代理人xxx即甲方代表人。 2、乙方是xxx。 第九条本合同一式四份。经双方确认并签章后生效,甲乙双方各一份,甲方托付代理人一份。 甲方(签字):_ 乙方(签字):_ _年_月_日 _年_月_日 二手房的购房合同7 卖方(以下简称甲方):_、_(含共有人) 买方(以下简称乙方):_、_(含共有人) 依据中华人民共和国合同
31、法、中华人民共和国物权法及其他有关法律法规之规定,甲、乙双方在公正、自愿、协商全都的基础上,就乙方购买甲方出售的房产事宜,签订本合同,以资共同遵守执行。 第一条 甲方同意出售甲方全部的位于_市_区_幢_号房。房屋建筑面积_平方米,其中套内建筑面积为_平方米。 甲方保证此房产一切状况介绍属实,承诺和保证此房产无任何权属或经济纠纷,权属无任何瑕疵,同户籍、相关亲属及房产共有、全部权人同意出售。同时物业交接前需付清甲方产生的物业管理费、水电、有线、通讯费及附属于该房屋的全部费用。 乙方对甲方所出售的房屋已充分了解,情愿购买上述房屋。 其次条 甲、乙双方同意上述房产的成交价格为:单价:人民币_元/平方
32、米,总价:人民币_元整(大写)。 第三条 付款时间及方式 房屋价款分_次付给甲方。 _年_月_日,乙方向甲方支付房款_元。 _年_月_日,乙方向甲方支付房款_元。 余款_元,在办理产权证完成之日交付。 第四条 办理过户及房屋交付 1、甲方应于_年_月_日开头办理房屋产权证、土地使用证,上列证件办理完毕之日至迟为_年_月_日。 2、上列过户费用及契税由甲方担当_元,乙方担当_元。 第五条 风险转移,配套设施及费用担当 乙方已对房屋构造、装饰及配套设施等状况,做充分了解。房屋及配套设施的风险自房屋实际交付之日起转移给乙方。 第六条 权利义务 甲方确保本合同项下的房产水、电、通讯、排水等设施完好、畅
33、通可正常使用。 甲方确保本合同项下交易的房屋不存在产权纠纷、权利瑕疵及关于房屋税费、银行抵押、户口等未清事项。 第七条 协议的变更、终止 1、本合同生效后,未经双方协商全都,达成书面协议,任何一方不得擅自变更本合同。如需变更本合同条款或就未尽事项签署补充协议,应经双方共同协商达成全都,并签署书面文件。 第八条 违约责任 1、本合同签订后,乙方悔约的,应书面通知甲方,甲方应在_日内将乙方的已付款(不计利息)返还给乙方,乙方担当违约金_元。如甲方悔约,应书面通知乙方,甲方应担当违约金元。 2、甲方逾期交付房屋的,自逾期之日始,按日向乙方担当房屋价款_的违约金;逾期交付超过_日的,乙方有权解除本合同
34、,并要求甲方按前述条款支付违约金,返还已付转让价款及同期银行利息。乙方逾期付款的,自逾期之日始,按日向乙方担当房屋价款_的违约金;逾期交付超过_日的,甲方有权解除本合同,并要求乙方按前述条款支付违约金。 3、甲方未能在商定时间办理完毕过户手续的,乙方有权解除合同,并由甲方按前述条款担当违约金。 第八条 争议的解决 甲、乙双方就本合同的解释和履行发生的任何争议,应通过友好协商方式解决。协商不成的,向人民法院提起诉讼。 第十四条 本合同未尽事宜,甲乙双方可另行商定,其补充商定经双方签章与本合同具有同等法律效力。 第九条 本合同一式份。甲方产权人一份,甲方、乙方各一份,房屋管理部门一份(双方提交给房
35、管部门的合同与本合同不全都的,以本合同为准)。 出卖方(甲方,含共有人):_ 购买方(乙方,含共有人):_ 签章: 签章: 身份证号码:_ 身份证号码:_ 住址:_ 住址:_ 电话:_ 电话:_ 二手房的购房合同8 甲方(出卖人): 身份证件号码: 乙方(买受人): 身份证件号码: 甲乙双方经过有好协商,就房屋买卖一事,在公正、自愿、恳切信用的前提下,达成如下协议: 第一条 甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下: (一)座落于 ,建筑面积为 平方米;套内建筑面积_平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积_平方米; (二)出售房屋的全部权
36、证证号为 ; (三)房屋平面图及其四至见房产证; 该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。 该房屋的相关权益随该房屋一并转让。 出卖人还应当将附属于该房屋的阳台、走道、楼梯、电梯、楼顶、装修、卫生间、院坝、其他设施、设备,转让给买受人,其转让价格已包含在上述房屋的价款中,不再另行支付价款。 其次条 甲方保证已照实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷,保证该房屋不受他人合法追索。 第三条计价方式与价款 按建筑面积计算价款,房屋单价为人民币每平方米_元,总金额人民币 元整;房价款的支付方式、支付时间为: 乙方在 年 月 日前付给甲方定金(人民币),(大写)
37、 元,(小写) 元。该定金条款的商定,受中华人民共和国合同法条款的调整。 上述定金在乙方最终一次付款时充抵房款。 第四条房屋价款乙方分三期付给甲方: 第一期:在年月日,付人民币万元; 其次期:在房屋产权证、土地使用权证过户手续办理完毕之日付款万元。 ; 第三期:在交付房屋之日,付清尾款人民币万元。 每期付款,甲方收到后出具收据。 第五条 1、甲、乙双方定于 年月日正式交付该房屋;甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。 2、双方定于 前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。 3、甲方应在 前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。 4、甲方未按规定履行以上义务的,则按下列商定担当违约责任: 第
38、六条 甲、乙双方确认,虽然房屋全部权证未作记载,但依 法对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。 第七条 甲、乙双方同意,双方应于本合同生效之日起日内到房地产主管部门办理过户手续。 在办理房屋产权及土地使用权移转过户登记时,甲方应出具申请房屋产权移转给乙方的书面报告及主管部门要求的其它文件。如需要甲方出面处理的,不论何时,甲方应予关心。如因甲方的延误,致影响过户登记,因而患病的损失,由甲方负赔偿责任。如甲方缘由而不能办理过户登记,乙方有权解除合同,解约时,甲方除返还全部房价款外,并按本合同第八条担当违约责任。并在乙方领取房屋全部权证后,按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更手续。 该房屋土地使用权