《建设工程施工合同专业版(示范文本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同专业版(示范文本).docx（47页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、编号：WD-HT-0586建设工程施工合同专业版（示范文本）合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：-合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同1 .甲方按照建设工程施工现场管理规定和协议条款约 定的时间、要求，完成以下工作：(1 )办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除 地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工 后继续负责解决以上事项遗留问题。(2 )将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接到协议 条款约定地点，并保证施工期间的需要。(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及协议条款 约定的
2、施工现场内的主要交通干道予以保养，满足施工运输的需要， 保证施工期间的畅通。(4)向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保 证数据真实准确。(5 )办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、 铁路专用线的申报批准等手续，与有关方面缔结工程交跨铁路、公路 通讯线路需要的协议。(6)将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场 交验。(7 )组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底, 对于需要审定施工图预算的应及时予以审定。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同(8)协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的 保护，并承当有关费
3、用。(9)按照合同及施工综合进度计划确定的时间为承包安装 工程的乙方提供施工现场，保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础 等符合安装施工的要求。(10 )协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，及时 处理有关问题。2.甲方未按合同约定履行以上义务，那么承当由此导致的费用支 出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期予以相应顺延。3.甲方将上述某项工作委托乙方完成，应承当所发生的经济支 出并给付乙方相应的费用。第八条乙方工作1 .乙方按照建设工程施工现场管理规定和协议条款约 定的范围、时间、要求，完成以下工作：(1)在其设计资格证书允许的范围内，按甲方代表的要求完成 施工图设计、与工程配套的设计或施
4、工需要的细部设计，经甲方代表 批准后使用。(2 )按约定向甲方代表提供年、季、月工程进度计划和工程用款计划及有关统计报表。第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同(3)按工程需要设置施工使用的照明、围栏及警卫，并做好安 全、防护设施的维修。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤 害，由乙方承当责任。(4)按协议条款约定的数量和要求，向甲方代表提供在施 工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由甲方承当。(5)采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和 环境保护的管理规定。因技术、经济条件限制，对环境的污染不能控 制在规定范围内的，应由甲方会同乙方事先
5、报请当地政府有关部门批 准。以上费用由甲方承当，因乙方责任造成的罚款除外。(6)已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方委托代保管。 由乙方按协议条款约定负责保护工作，保护不善发生损坏，乙方 自费予以修复。要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应 的经济支出，在协议条款中约定。甲方提前使用或擅自动用后发 生损坏或其它问题，由甲方承当责任。(7)按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑 物的保护工作。(8 )保证施工现场清洁。交工前清理现场到达合同文件的要求, 承当因违反有关规定造成的损失和罚款，合同签订后颁发的规定和非 乙方原因造成的损失和罚款除外。第11页合同范本 | CONT
6、RACT TEMPLATE 建设工程施工合同2 .乙方未按合同约定履行上述义务。承当由此造成的费用支出， 赔偿甲方因此遭受的经济损失。第三章施工组织设计和工期第九条进度计划1 .甲方在缔结合同后3天内向乙方提供初步设计文件、施工图 纸、施工组织设计大纲及供应材料、设计计划、提供土建工程 计划等资料，乙方据以按电力建设工程施工技术管理的有关规定和 协议条款的约定编制施工组织设计（或施工方案）、施工 综合进度计划，在开工前如约提交甲方代表。甲方未如约提供其应 提供的资料，按第七条二款的约定处理。乙方未如约提交施工组织 设计（或施工方案）和施工综合进度计划，按第八条第二款处 理。2 .甲方代表对于乙
7、方提交的施工组织设计（或施工方案） 和施工综合进度计划同意与否，应在协议条款约定的期限内 予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的施工组织设 计和施工综合进度计划为合同文件，应共同遵循。3 .乙方应按甲方同意的施工组织设计和施工综合进度计 划组织施工，接受甲方代表的检查、监督。工程实际进展与之不符 时，乙方应按甲方代表的要求提出改进措施，提交甲方代表批准后执第12页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 行。重大的施工技术措施，乙方应报请甲方代表审核批准后实施，由 甲方承当特殊施工技术措施费。第十条延期开工1 .乙方应按协议条款约定和施工综合进度计划确定的
8、开工日期、开工条件开始施工，因故不能如期开工的，应在约定的开 工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表 在乙方提出延期开工要求后3天内作出答复，逾期未答复那么视为已同 意乙方的延期开工要求。2 .乙方延期开工未按第十条第一款约定征得甲方代表同意，竣 工日期不予顺延。3 .乙方由于甲方原因要求延期开工获得甲方代表的同意，或甲 方征得乙方同意将开工日期推迟，由甲方承当乙方因此付出的费用和 损失，相应顺延工期。第十一条暂停施工1 .甲方代表在确有必要时可要求乙方暂停施工，提出暂停要求 后24小时内应对此提出处理意见。乙方按甲方代表的暂停要求停止 施工，妥善保护已完成工程，实施甲方
9、代表的处理意见后向其提出复 工要求，经批准后继续施工。2 .甲方代表未在约定时间内提出处理意见，或在乙方提出复工第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。乙方施工因此无法进 行的，按第七条第二款约定处理。3 .暂停施工出于非乙方原因，由甲方承当经济支出，相应顺延 工期；停工责任在乙方，由乙方承当发生的费用。第十二条工期延误1 .对以下情况造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工 期相应顺延。(1)工程量变化或设计变更；(2)一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8小时；(3)合同中约定的或甲方代表同意给
10、予顺延工期的其它情况。2.乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的 费用向甲方代表提出报告，甲方代表在乙方提出报告3天内予以批准 或提出修改意见，逾期未予答复，即视为甲方代表对此报告予以批准。第十三条工期提前1 .施工中需要提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议， 合同竣工日期何以提前。提前竣工协议应包括以下主要内容：(1)提前的时间；(2)乙方采取的赶工措施；第14页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同(3)甲方为赶工提供的条件；(4)赶工措施的经济支出和承当；(5 )提前竣工收益的提供。2.乙方按提前竣工协议修订施工进度计划，提交甲方代表 批准后
11、执行。甲方代表在乙方提交施工进度修订计划后5天内给予批 复，逾期未批复那么视为其已批准。第四章质量与验收第十四条 检查和返工1 .乙方按相应的电力建设施工及验收技术规范、约定采用的标 准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代 表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代 表及其委派人的要求进行返工、修改，承当由自身原因导致返工、修 改的费用。因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起返工、修改的经 济支出，由甲方承当，工期相应顺延。2 .以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由 乙方承当责任。3 .以上检查检验应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准
12、等规定，在不影响正常施工的前提下进行，如影响正常施工，除非经 检查检验为质量不合格，因此发生的费用那么由甲方承当，相应顺延工第15页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 期。第十五条质量等级评定1 .工程质量应到达约定的工程施工质量检验及评定标准规定的 合格条件。甲方要求局部或全部工程质量到达优良标准，应支付由此 增加的经济支出，对工期有影响的应给予相应顺延。2 .工程达不到约定质量条件的局部，甲方代表一经发现，可要 求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。 因乙方原因达不到约定条件，由乙方承当返工费用，工期不予顺延。 返工后仍不能到达约定条
13、件，乙方承当违约责任。3 .由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未 到达约定质量条件，乙方予以返工，修改的经济支出由甲方承当，工 期相应顺延。乙方无力予以修改的，经甲方代表认可，该局部可不在 评定质量等级之列。4 .双方对工程质量有争议，可按第三十条约定处理。第十六条 隐蔽工程和中间验收1 .需要进行中间验收的工程或部位，在协议条款中约定其 名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。2 .工程具备覆盖、掩盖条件或到达约定的中间验收部位，乙方 自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收，并准备第16页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 验
14、收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时 间和地点。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽 和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。3 .工程质量符合规范要求，验收24小时后，甲方代表不在验 收记录上签字，可视为甲方代表已经批准，乙方可进行隐蔽或继续施 To第十七条分部试运1 .工程具备分部试运条件，应接电力建设工程启动及竣工验收 规程等规定进行分部试运。除约定由设备制造、供货单位自行调试的 以外，分部试运由乙方负责，编制分部试运方案和措施，提交甲方代 表批准后执行。甲方代表在乙方提交方案后7日内予以批准或提出修 改意见，逾期未批复即视为经甲方代表
15、批准。2 .乙方在分部试运的48小时之前通知甲方代表参加，甲方代 表不能按时参加局部试运可书面委托他人全权代表，非发生第三十七 条约定的情况不得推迟。3 .分部试运的调整试验记录，由乙方及调试单位作出，甲方代 表在记录上签字，作为质量验收和整套启动的依据。4 .由于乙方原因试运达不到验收要求，甲方代表在试运后24 小时内提出修改意见，由乙方按其意见修改后重新试运。第17页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同5 .甲方代表未参加分部试运且未委托他人代理，或参加试运未 在约定时间内提出修改意见、试运合格不签字验收，试运结束24小 时后试运记录自行生效，甲方应予成认，乙
16、方可继续施工并可据以办 理有关手续。6 .经分部试运合格的设备和系统，由于生产或试运需要继续运 转，可交由甲方负责保管和运行维护。7 .分部试运费用除已包括在合同价款之内或协议条款另有 约定的，均由甲方承当。8 .由于设计、设备制造、操作不当等非乙方原因造成试运达不 到验收要求，由乙方或由乙方配合责任方撤除、修理、重新安装，所 发生的费用及重新购置材料、设备价款和运费等，均由甲方给会后与 责任方结算，延误的工期予以相应顺延。第十八条验收和重新检验1 .单项工程、单位工程、分项工程、分部工程具备验收条件应 如约予以验收，由乙方在验收48小时前提交验收通知，通知甲 方代表参加验收，通知包括验收的内
17、容、时间、地点，附上乙方自检 记录。2 .甲方代表不能按时参加验收可书面委托他人代理，或在验收 24小时前向乙方提出延期要求，延期不得超过两天。否那么，乙方可第18页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同建设工程施工合同专业版（示范文本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。电力建设工程施工合同条件第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义电力建设工程施工合同文本，由电力建设工程施工合同条 件（以下简称合同条件和电力建设工程施工合同协议条
18、款 （以下简称协议条款）组成，其用词用语除协议条款另有约 定外，应具有本条所赋予的涵义：1 .发包方（简称甲方）；协议条款约定的具有工程发包主 体资格和支付工程价款能力的当事人。2 .甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在协议条款中指 定的代表人。3 .承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有电力施 工企业资质管理方法规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当 事人。4 .乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 自行组织验收，甲方应成认其验收记录有效。3.无论甲方代表是否参加验收，当其提出对已经隐蔽工程重新 检验的要求时，
19、乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或 修复。检验合格，甲方承当由此发生的经济支出，赔偿乙方损失并相 应顺延工期。检验不合格，乙方承当发生的费用，工期也予顺延。第五章合同价款与支付第十九条合同价款及调整1 .甲乙双方在签订协议条款时交换各自开户银行出具的履 约保函，保证依法履约付款，待保修期满后退还。2 .合同价款在协议条款中予以约定，按建设工程价款结 算方法和关于基本建设工程实行竣工结算的具体规定结算付款, 任何一方不得擅自改变，发生以下情况之一的可作调整。(1)甲方代表确认的工程量增加或经甲方代表批准、乙方代表 同意的工程量削减。(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商。(3 )工程
20、造价管理部门公布的价格调整。(4 )合同约定的其它增减或调整。3 .合同价款可调整的范围，在协议条款中约定。4 .乙方在第十九条第二款约定的情况发生后10天内，按第二第19页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 十六条第一款约定或依据工程造价管理部门的价格调整文件计算价 款调整金额。并将调整的原因、金额以书面形式通知甲方代表。甲方 代表在乙方提交通知后5天内予以批准并通知经办银行和乙方，或提 出修改意见及理由，逾期未答复那么视为甲方代表予以批准，应据以结 算付款。第二十条工程款预付1 .甲方按协议条款约定的时间和数额，向乙方预付工程款, 开工后按约定的时间和比例逐次
21、扣回。2 .甲方未按第二十条第一款付款，乙方在约定给付日期7天后 向甲方代表提交要求付款的通知，甲方在乙方提交通知后仍未按 要求给付，乙方可在提交通知后暂停止施工，按第七条第二款约定处 理，并由甲方付给应付款从应付之日起的滞纳金。第二十一条工程量的核实确认1 .乙方按协议条款约定的时间，向甲方代表提交已完工 程报告申请确认。甲方代表在乙方提交报告后3天内按设计图纸对 已完工程量进行核实确认（简称计量），逾期未予以计量，即视为甲 方代表对乙方报告中开列的工程量已经确认，亦作为工程款支付的依 据。2 .甲方在进行计量24小时前通知乙方派人参加，乙方应为计第20页合同范本 | CONTRACT TE
22、MPLATE 建设工程施工合同 量提供便利条件。甲方未按约定发出通知使乙方未能参加计量，甲方 的自行计量无效。乙方无正当理由未参加计量，甲方自行计量的结果 有效，即为工程价款支付的依据。3 .甲方代表对乙方超出图纸要求增加的工程量和因其自身原因 造成返工的工程量，不予计量。第二十二条工程款支付1 .乙方按照协议条款约定的时间、方式和甲方代表确认的 工程量，依据构成合同价款相应工程的单位和取费标准，计算出已完 工程的价款，编制工程款结算帐单提交甲方代表。甲方代表在乙 方提交工程款结算帐单后5天内予以签证，并通知经办银行付款。2 .甲方代表对乙方的结算帐单逾期未签证，或经办银行由于甲 方原因未付款
23、，乙方可向甲方代表发出要求付款的通知，在发出 通知5天后甲方仍未按要求给付，乙方可暂停施工，按第七条款约定 处理，并由甲方偿付应付工程款的利息，利息从其计量签字第11天 起按约定的利率计取。第六章材料设备供应第二十三条甲方供应材料设备1 .甲方按协议条款约定为乙方供应材料、设备，所供材料、 设备的种类、规格、型号、数量、单位、质量等级和提供时间、地点第21页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 应与清单相符，并向乙方提供材料、设备的质量合格证明。2 .甲方代表在提供材料、设备前按约定时间通知乙方验收、领 取，经验收、领取后发生损坏丧失由乙方补修、赔偿。3 .甲方
24、供应的材料、设备与协议条款约定、合同文件规定 或清单不符，按以下情况分别处理：(1 )材料、设备的单价不符，由甲方承当所有价差。(2 )材料、设备的种类、规格、质量等级不符，乙方可拒绝接 收，保管，由甲方运出施工现场并重新采购。设备到货时如不能开箱 检验，可只验收箱子数量，之后的开箱检验由甲乙双方共同进行，出 现缺件即由甲方负责补足，质量等级、规格等不符的那么由甲方重新采 购。(3 )材料的种类、规格、型号等不符，乙方可代为调剂串换， 甲方承当相应的经济支出。(4)设备有缺陷，甲方可委托乙方处理，由甲方给付因此发生 的费用。(5 )到货地点不符，甲方负责倒运至指定地点。(6)供应数量缺乏，由甲
25、方补齐共应数量超额，由甲方将多 余局部运出施工现场。(7 )供应时间提前，甲方负责保管或付款委托乙方保管。第22页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同4 .乙方未如约检验、接收、领取材料、设备给甲方造成损失， 按第八条第二款约定处理。5 .经乙方检验通过之后发现甲方所供材料、设备（包括备品、 备件）有规格、质量等不符的，甲方仍应承当重新采购及撤除、重建 的经济支出。6 .甲方未按协议条款约定、合同文件规定和清单供应材料、 设备，或供应时间迟误，或出现第二十三条第三款、第二十三条第五 款约定的情况，造成乙方施工延误的，按第七条第二款约定处理。第二十四条乙方采购材料设
26、备1 .乙方根据协议条款约定，按照设计和规范的要求采购工 程需要的材料、设备或配制加工非标准设备，并提供产品质量合格证 明。2 .甲方委托乙方卸运、保管材料、设备和配制加工非标准设备、 代办设备，在协议条款中约定双方的权利、义务，或另订协议， 并支付一定数额的预付款。3 .在材料、设备到货前，乙方按约定通知甲方代表验收，甲方 未按时到场验收，可视为其已验收，乙方自行验收生效。4 .乙方采购材料、设备的价差调整方法，在协议条款中约定。第23页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同5 .乙方采购的材料、设备或配制加工的非标准设备与设计和规 范要求不符，甲方代表拒绝验收，由
27、乙方按甲方代表要求的时间运出 施工现场，重新采购符合要求的产品，承当由此发生的费用，工期不 予顺延。6 .无论甲方是否到场验收，验收后发现材料、设备不符合设计 和规范要求，仍由乙方修复或撤除、重新采购，并承当发生的费用， 赔偿甲方的损失。由此延误的工期相应顺延。7 .根据工程需要，经甲方代表批准，乙方可使用代用材料。因 甲方原因使用，由甲方承当发生的经济支出，因乙方原因使用，由乙 方承当发生的费用。第七章设计变更第二十五条设计变更1 .乙方执行电力建设施工及验收技术规范、建设工程施工技术 管理的有关规定，严格按图施工，发现设计过失缺漏不得将错就错或 擅自修补，应及时向甲方代表提出变更设计申请。
28、2 .甲方对原设计进行变更或同意乙方的变更设计申请，应按协 议条款约定的期限送交原设计单位审查、修改、补充，取得相应的 图纸、说明，对于较大设计变更和重大设计变更还应取得有关部门的 批准、追加投资和材料的指标，之后发给乙方设计变更通知，否那么乙第24页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 方有权拒绝变更。3 .乙方按照设计变更通知施工，进行以下变更：(1)增减合同约定的工程量；(2 )更改有关工程的性质、质量、规格；(3)更改有关局部的标高、基线、位置和尺寸；(4)增加工程需要的附加工作；(5)改变有关工程的施工时间和顺序。4.因以上变更导致的经济支出和乙方损失，
29、由甲方承当，延误 的工期相应顺延。第二十六条确定变更价款1.发生第二十五条约定的变更后，在协议条款约定的期限 内，乙方按以下方法提出变更价格，经甲方代表批准后调整合同价款 和竣工日期。(1 )合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计 算，变更合同价款；(2)合同中只有类似于变更情况的价格，可将此作为确定变更 价格的基础，用以变更合同价款；(3)合同中没有适用的和类似的价格，由乙方提出适当的变更价格。第25页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同2 .甲方代表在乙方提交变更价格意见后5天内予以批准，或者 提出修改意见及理由，逾期不予批复即视为甲方代表批准。3
30、 .乙方对于甲方代表不批准其变更价格意见持有异议，可提请 总监理工程师予以评定（如果有社会监理）、提请约定的工程造价部 门予以裁定，不服裁定那么可按第30条约定处理。第八章竣工与结算第二十七条竣工验收1 .工程具备竣工条件，乙方按电力建设施工及验收技术规范等 规定向甲方代表提交竣工验收报告申请验收。甲方代表在乙方申 请验收后10天内组织有关部门进行验收，验收5天内给予批准或提 出修改意见。乙方按要求修改，承当由于自身原因造成修改所发生的 费用。甲方承当非乙方原因造成修改所发生的费用及因此给乙方造成 的损失，延误的工期予以顺延。2 .整套启动试运验收，执行电力建设工程启动及竣工验收规程 等规定，
31、由甲方承当整套启动试运验收的组织工作，全面处理试运验 收中发生的问题。乙方参与有重大影响工程的整套启动调试方案和措 施的制定，在启动调试中负责其施工工程的维护、检修、消除缺陷。3 .乙方参加整套启动试运的工日及酬金，经甲方双方参照调试 工期定额和相应的取费标准商定，由甲方予以支付。合同中另有约定、第26页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 已包含在合同价款的除外。4 .竣工日期为乙方提交竣工验收报告之日，需修改后才能 到达竣工要求的，应为乙方修改后经甲方验收之日。5 .甲方未按如上日期组织验收，应从约定期限最后1天的次日 起承当工程保管费用。6 .按建设工程档
32、案资料管理的有关规定，乙方在整套启动试运 验收后45天内，将竣工图等完整竣工资料交甲方。7 .工程移交后实行试生产的，火电工程期限6个月，不得延长。 试生产利润，甲乙双方按约定提供。8 .由于设计、设备或系统等不属于乙方原因使个别工程不能全 部投入，应在启动试运验收记录上写明原因，由甲方负责在验收后组 织完成。9 .机组经72小时试运后，由于系统负荷需要等原因不能停机, 那么免去其后的规定试运时间，即告整套启动试运验收完成。10 .零星土建工程和少数非主要设备未按设计规定的内容全部 建成，但不影响正常生产，已符合竣工验收标准的，应办理竣工验收 手续，由承包该施工工程的乙方负责在整套启动试运验收
33、后完成，期 限不得超过6个月。11 .由于特殊原因，局部单位工程和局部须甩项竣工时，双方第27页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 订立甩项竣工协议，明确各方责任。12 .甲方代表在乙方提交竣工验收报告后10天内无正当理 由未组织验收，或验收后5天内未予批准且未提出修改意见，即视为 此竣工验收报告经甲方代表批准，应据以办理结算手续。第二十八条竣工结算1 .竣工报告批准后，乙方按建设工程价款结算方法等有关规定 和协议条款约定的时间、方式，向甲方代表提交竣工结算报告。 甲方代表在乙方提交报告后5天内予以批准并将拨款通知送经办银 行办理竣工结算，或提出修改意见及理由。
34、乙方收到工程款后15天 内将竣工工程交付甲方。2 .甲方违反有关规定或约定未如约办理竣工结算，或经办银行 由于甲方原因未支付工程款，乙方或留置局部或全部工程，予以妥善 保护，由甲方给付保护费用，承当违约责任，并按约定的利率偿付拖 欠工程款的利息。第二十九条保修1 .执行电力建设工程启动及竣工验收规程、工程质量管理方法 等规定，乙方对竣工交付使用的工程所存在的质量缺陷负责维修。2 .保修工程、内容、范围，由甲乙双方在协议条款中约定。3 .保修期，整体工程或其中分单项、单位、分项、分部验收交第28页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 指定的代表人。5 .社会监理：受
35、甲方委托、具备电力工程建设监理单位资质 管理方法规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。6 .总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。7 .设计单位：甲方委托的具备电力工程勘察设计单位资质管 理方法规定的相应资质等级的设计单位。8 .工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管 部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。9 .工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、 自治区）电力局或其根据电力基本建设工程质量监督暂行规定设 置的电力建设工程质量监督机构。10 .工程：协议条款约定具体内容的电力建设永久工程。11 .合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费
36、标准 为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约 完成工程施工内容的价款总额。12 .经济支出：在施工中发生，经甲方确认后以增加预算形式 支付的合同价款。13 .费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担 的开支。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 付的工程，均从移交甲方之日起分别计算保修期。(1 )建筑工程保修期：建筑物、构筑物的土建工程为1年，其屋面防水工程为3年;建筑物的电气管线、上下水管线安装工程为6个月；建筑物的供热、供冷工程为1个采暖期、供冷期；室外的上下水、道路等公用工程为1年。(2 )安装工程保修期为1年。(3)其他有特
37、殊要求的工程，保修期限由甲乙双方在协议条 款中约定。4.质量保修金，由甲方从其给付乙方的工程结算款中划拨，存 入协议条款约定的工程质量监督机构在银行开设的专门帐户，任 何单位和个人不得挪作他用。(1)建筑工程按其造价的_%留存；(2 )安装工程按其造价的一留存；(3)有特殊保修要求的工程由甲乙双方在协议条款中约定 留存比例。5.保修责任，乙方负责维修由于其自身原因形成的质量缺陷， 所发生的费用从质量保修金中支付，缺乏局部由乙方交付。乙方自接 到甲方发给的保修通知之日起，在两周内到达现场与甲方共同辨明质第29页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同量缺陷责任，商议返修
38、内容。属乙方责任的，乙方未按期到达现场， 甲方应再次通知乙方。乙方在接到再次通知后1周内仍未到达，甲方 可在不提高工程标准的前提下自行返修,所发生的费用按上述方法支 付。由于设计、使用不当或材料、构件、配件、设备的设计、制造等 原因造成质量缺陷，由责任方承当保修责任，乙方予以维修发生的费 用由甲方给付。对于不可抗力引起的质量问题，乙方不予承当责任。6.乙方的返修方案及工期按第九条约定确定，返修价款按第二 十六条约定确定，质量验收按第十四条约定进行,所用材料、构件、 配件等数量、价格及采购供应等具体事宜由双方商定或签订协议，甲 方应积极予以创造方便条件。7 .退还工程质量保修金,由甲方在保修期满
39、后20天内予以结 算，将剩余的质量保修金及银行存款利息退还乙方。第九章争议、违约和索赔第三十条争议1 .甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求，可通过协商或 约定的单位、人员调解排解。不愿通过协商、调解解决或协商、调解 不成的，可根据双方的协议向有管辖权的仲裁机构申请仲裁；双方未 达成仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。2 .双方发生争议后，除非出现以下情况，双方都应继续履行合第30页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 同，保持施工连续，保护好已完工程。(1 )合同确已无法履行；(2)双方协议停止施工；(3)调解要求停止施工，且为双方接受；(4)仲裁机关要求
40、停止施工；(5 )法院要求停止施工。第三十一条违约1 .任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合 同义务不符合约定要求，即应承当违约责任，向对方支付违约金。违 约给对方造成的损失超过违约金的，还应付给赔偿金，补偿违约金不 足的局部。2 .违约金、赔偿金应在双方明确违约责任后10天内偿付，否 那么按约定的利率给付利息。乙方给付甲方的违约金、赔偿金，经双方 同意后可由甲方从合同价款中扣收。3 .除非合同解除或终止，违约方承当违约责任仍应继续履行合 同。4 .因变更或解除合同使一方遭受经济损失的，除依法可以免除 责任的以外，应由责任方负责赔偿。第三十二条索赔第31页合同范本 | CONT
41、RACT TEMPLATE 建设工程施工合同1 ,合同一方的经济利益、正当权利因对方违约、危害行为遭受 损失，要求对方予以给付、补偿、归还，按以下程序进行：(1 )有正当地索赔理由和充足的证据。(2 )在索赔事件发生后20天内，向对方提交索赔通知。 索赔通知应包括索赔的理由、依据、要求等内容。(3 )受索赔方在索赔方提交通知后10天内给予书面确认，或 提出异议、通知索赔方进一步补充索赔理由证据；索赔方在接到该通 知后7天内提交补充理由证据，受索赔方接到补充理由证据后5天 内给予书面答复。(4 )索赔方逾期未提交索赔通知或补充理由证据，视其为 放弃索赔；受索赔方逾期未要求补充理由证据或未作出答复
42、，视为其 确认索赔，索赔通知那么从应答复的最后1天起生效。2 .受索赔方在确认索赔后10天内如数向索赔方给付或补偿、 归还，否那么应赔偿因迟误给索赔方造成的经济损失。第十章其它第三十三条安全施工1 .执行电力建设安全施工管理的有关规定，认真采取安全防护 措施，严防事故。2 .乙方承当因自身安全措施不力而出现事故的责任和因此发生第32页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 的费用，非乙方责任造成的事故由责任方承当责任及费用。发生重大 伤亡事故，乙方应立即上报有关部门并通知甲方代表，按有关规定和 政府有关部门的要求处理。甲方应为此提供方便条件。3 .乙方在动力设备、高电
43、压线路、地下管道、密封防震车间、 易燃易爆地段以及临街交通要道附近等特殊环境施工前，应向甲方提 出安全保护措施，经甲方代表批准后实施，费用由甲方承当。4 .乙方有在有毒有害环境中施工，甲方应按有关规定提供相应 的防护措施，并承当有关的经济支出。第三十四条专利技术、特殊工艺和合理化建议1 .甲方要求采用专利技术、特殊工艺，须负责办理相应的申报、 审批手续，承当申报、试验等费用；乙方按甲方要求使用，并负责试 验等有关工作。2 .乙方提供使用专利技术和特殊工艺，报甲方代表批准后按第 三十四条第一款约定处理。3 .乙方提出合理化建议涉及到图纸、设计和施工组织设计 的更改及对原定材料、设备和换用，应经甲
44、方代表批准。4 .以上发生的费用和获得的利益，双方按协议分摊或提供。第三十五条地下障碍和文件乙方在施工中发现文件、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币第33页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 等有考古、地质研究等价值的物品或其它影响施工的地下障碍物，应 在4小时内通知甲方代表，报告有关管理部门并采取有效的保护措 施。甲方代表应在收到通知后12小时内对乙方采取的保护措施给予 批准或提出处理意见。甲方应承当保护措施的费用，延误的工期相应 顺延。第三十六条工程分包1 .乙方可按投标书或协议条款约定分包局部工程，将分包 合同副本送交甲方代表。分包合同与本合同发生抵触，以本
45、合同为准。2 .分包合同不能解除乙方任何约定义务与责任。乙方应在分包 场地派驻相应监督管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约 或疏忽，均视为乙方的违约或疏忽。3 .除非协议条款另有约定，分包工程价款由乙方与分包单 位结算。第三十七条不可抗力1 .不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，在 24小时内向甲方代表通报受害情况，按协议条款约定的时间向 甲方代表报告损失情况和清理、修复的费用。灾害继续发生，乙方应 每隔5天向甲方代表报告1次灾害情况，直到灾害结束。甲方应对 处理灾害提供必要条件。第34页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2 .因不可抗力遭受
46、损失的承当：(1 )已完工程、施工设施和甲乙双方已购材料、设备的损失由 甲方承当，第十五条第二款约定的返工费和第二十一条第三款、第二 十四条第五款、第二十四条第六款约定的工程价款或材料、设备费用 除外。已购材料、设备，包括已提取、接收、验收、保管或在运途中、 在现场用于施工的材料、设备。(2)乙方为防止、减少不可抗力对工程的损害应采取措施所发 生的费用及损失，由甲方承当。(3 )乙方生产、生活临时建筑的损失，由甲方予以适当的补偿。(4)人员伤亡由其单位负责处理并承当费用，但由于第三十七 条第二款中情况造成伤亡那么由甲方给予补偿。(5)乙方的施工机械设备及停工等损失，由乙方承当，但因第 三十七条
47、第二款(2 )项中的情况所致那么由甲方给予补偿。(6)第十五条第二款约定的返工费和第二十一条第三款、第二 十四条第五款、第二十四条第六款约定的工程价款或材料、设备费用， 由乙方承当。3.经受不可抗力损害后的清理、修复工作由乙方承当，甲方给 付乙方的费用按第二十六条约定确定，双方可另签协议约定。第三十八条保险(如有时)第35页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同1 .甲方按协议条款的约定办理工程保险和施工现场甲方人 员及第三方人员生产财产的保险，并支付一应费用。2 .乙方办理自己在施工现场人员生命财产和施工机械设备的保 险，并支付一应费用。3 .投保后发生事故，乙方应在15天内向甲方代表提供损失情 况和估价的报告，如损害继续发生，乙方在15天后每10天报告一 次，直到损害结束。第三十九条工程停建或缓建1 .由于政策变化、甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使 合同不能继续履行，双方可签订协议变更、中止或解除合同。2 .甲方应如约