《建设工程施工合同／示范文本／协议书专业版(协议模板).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同／示范文本／协议书专业版(协议模板).docx（11页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、编号:WD-HT-0762建设工程施工合同/示范文本/协议书专业版（协议模板）合同书CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 元（人民币）。十四、材料设备供应1、承包人在每月一日将下月采购的材料设备以报表形式报发 包人，经发包人确认后方可采购。采购的材料设备须经发包人派出的 工程师、监理工程师、承包人三方共同签字确认后方可使用。十五、违约、索赔和争议L发包方、承包方应当共同遵守上述约定,如果一方违反约定 给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿；2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解
2、决或邀 请第三方调解。协商或调解不成的,双方约定：向 仲裁委员会申请仲裁。十六、其他1、发包人、承包人履行合同全部义务后，发包人向承包人签发 履约证书，本合同即告终止。2、合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循老实信用 原那么，履行通知、协助、保密等义务。3、本合同正本一份，具有同等效力，由发包人、承包人分别 保存一份。4、双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同一致后，可对本合同内容具体化、补充或修改，其效力同本合同。发包人：（公章）委托代理人： ： ：开户银行：账号：邮政编码：年月一日承包人：（公章）委托代
3、理人： ： ：开户银行：账号：邮政编码：年一月日您可以在此处填写公司名称或地址第10页合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第11页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同建设工程施工合同/示范文本/帆议书专业版（协议模板）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。发包人（全称）：法定代表人：住所：联系 ：承包人（全称）：
4、法定代表人：住所：联系 ：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及 其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么， 双方就以下建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称： 2、工程地点:合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同3、工程内容：4、工程立项批准文号：5、资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期1、开工日期：年一月一日；2、竣工日期：年月日；3、合同工期总日历天数 天。四、质量标准工程质量标准:质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。五、合同价款金额（大写）：元（人民币）； :元（人民币）。六、
5、双方一般权利和义务L发包人派驻的工程师姓名：；职务：；职权：0合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2、监理单位委派的工程师姓名：;职务：;发包人委托的职权：;需要取得发包人批准才能行使的职权：3、不实行监理的，工程师的职权：O4、承包人代表姓名：；职务：；职权：O5、发包人代表姓名：；职务：；职权：O七、发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：1、施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备条件。2、将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点 和供应要求：已接通。3、施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已接通。4、工程地质和地下管线资料的提供时间：开
6、工后3天内。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同5、由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开 工后30天内。6、水准点与座标控制点交验要求：发包人以书面形式交验，并 于交付施工现场时，在现场实际交验，并做交验记录。(7 )图纸会审和设计交底时间：开工后15天内。(8 )协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含 文物保护建筑)、古树名木的保护工作。八、承包人应按约定时间和要求,完成以下工作：L需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件 提交时间：配合办理相关手续。2、应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前向发包 人、监理单位
7、填报已完工程量报表及下月计划完成工程量报表。3、承当施工平安保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按 工程需要提供和维修施工使用的照明、看守、围墙和警卫等。4、向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：保持整洁卫 生,及时清理施工废物，保证建筑建设施工正常进行，不影响施工工 人的工作和和休息。5、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同(1 )需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办证。(2)施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理有关手续。(3 )施工噪音超过当地主管部门的规定时，由承包人提出措施, 以上所发
8、生的费用由发包人按实支付。6、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护 建筑)、古树名木的保护要求及费用承当：采取平安防护措施，费用 由责任方承当。7、施工场地清洁卫生的要求：按照当地有关规定做好文明施工 工作。九、施工组织设计和工期1、工期进度：承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计 划的时间：承包人必须在合同签订后一日内向发包人提供完整的 施工组织设计。每月日前提供下月工程进度计划。工程师确认的时间：工程师收到后一天内批准或提出修改意 见，逾期不批复那么视为同意。2、工期延误：双方约定工期顺延的其他情况：双方应当严格遵 守开工日期以及竣工日期时间，非因特殊情况造成工期延误的
9、,由承 包方承当责任；由于发包人另行发包的专业工程造成的工期延误，工 期相应顺延，发包人支付相应的费用。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同十、质量与验收1、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后,专职质量检查员应进行检查。2、施工时对路基的中线桩位进行放样测量，对箱涵的基坑开挖及所有基础位置进行放样，由专职质量检查员组织监理对测量放样进 行复测，保证施工的准确性。3、台背或墙后填土、路基填筑碾压完成规定作业遍数后，在平整度符合规定标准的基础上，采用灌砂法进行检验路基压实度，检验 合格，并经监理工程师签证后方可进行下一层填筑。4、钢筋施工过程中专职质量检
10、查员应对钢筋规格、数量、位置随时进行复核检查，特别注意一些较复杂部位的钢筋如桥头搭板钢 筋，在安装完成后应进行检查验收，钢筋必须绑扎牢固，钢筋不得有 滑动、转折、移位等情况。5、挖基坑专职质量检查员应会同业主单位和监理单位共同对基坑进行质量监控和及时验收。6、混凝土施工前专职质量检查员应对钢筋模板进行全质量检查 和技术复核。十一、平安施工L施工人员进入施工现场前，必须要进行施工平安、消防知识合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同的教育和考核工作，对考核不合格的职工，禁止进入施工现场参加施 工。2、进入施工现场必须戴好平安帽，系好帽带,并正确使用个人劳动防护用品。3、严
11、格执行操作规程，不得违章指挥和违章作业,对违章作业 的指令有权拒绝并有责任制止他人违章作业。4、施工作业时必须正确穿戴个人防护用品，进入施工现场必须戴平安帽。不许私自用火，严禁酒后操作。5、在高空、钢筋、结构上作业时，一定要穿防滑鞋；电钻、电锤、电焊机等电动机具用电、配电箱必须要有漏电保护装置和良好的 接地保护地线，所有电动机具和线缆必须定期检查，保证绝缘良好, 使用电动机具时应穿绝缘鞋，戴绝缘手套。6、现场用电,一定要有专人管理，同时设专用配电箱，严禁乱接乱拉，采取用电挂牌制度,尤其杜绝违章作业”方止人身、线路, 设备事故的发生。7、作业前应对相关的作业人员进行平安技术交底；未经平安教 育培
12、训合格不得上岗，非操作者严禁进入危险区域；特种作业必须持 特种作业资格证上岗。8、凡2m以上的高处作业无平安设施，必须系好平安带；平安合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 带必须先挂牢后再作业。9、在整个施工过程中，必须严格执行国家、省市、各部委关于 工程消防法规和有关条款。十二、质量保修承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规 定,在工程竣工验收之前,与发包人签订质量保修合同，并对交付发 包人使用的工程,在质量保修期内承当质量保修责任。保修期为：年_月日一年一月日。十三、工程结算1、工程竣工验收报告经发包方认可后一天内,承包方向发包 方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同 价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。2、办理工程价款竣工结算的一般公式为：竣工结算工程款二预算（或概算）或合同价款+施工过程中预算 或合同价款调整数额-预付及已结算工程价款-保修金。3、发包人与承包人在建设工程承包合同中约定质量保证金，发 包人从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设 工程出现的缺陷进行维修的资金，质量保证金为 元（人民币）； :