《湖北省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务每日一练试卷A卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《湖北省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务每日一练试卷A卷含答案.doc（33页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、湖北省湖北省 20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实年一级建造师之一建通信与广电工程实务每日一练试卷务每日一练试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、埋设后的单盘直埋光缆，金属外护层对地绝缘电阻竣工验收指标为不低于（）Mkm。A.2B.3C.5D.10【答案】D2、接入网的主要功能不包括（）。A.交换功能B.传送功能C.用户口功能D.业务口功能【答案】A3、走线架应保证电气连通，就近连接至室内保护接地排，接地线宜采用 35mm2 黄绿色()电缆。A.多股铜芯B.单股铜芯C.多股铝芯D.单股铝芯【答案】A4、直埋光缆线路工程中，高低差在 0.8m
2、及以上的沟坎处，采用的保护方式为()。A.铠装缆保护B.钢管保护C.挡土墙保护D.护坎保护【答案】D5、下列行为中，属于危害网络信息安全的是()。A.盗接邻居电话线路B.使用复制的电信码号C.故意复制计算机病毒D.冒用证件办理入网手续并使用移动电话【答案】C6、微波信号的衰落中，从衰落发生的物理原因进行分析，大致可分为（）类。A.二B.三C.四D.五【答案】D7、通信设备的搬迁、换装工作由（）负责组织。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.供货单位【答案】A8、管道中心线、人(手)孔中心的位置误差不应超过规范要求，遇特殊情况变化较大时应报（）重新批准。A.规划部门B.设计单位C.施工单位D.
3、建设单位【答案】A9、在土质松软、不均匀、有扰动等土壤不稳定的情况下，或与其他市政管线交叉跨越频繁的地段，一般 采用()基础。A.钢筋混凝土B.素混凝土C.天然D.夯实【答案】A10、通信行政监督部门依法履行安全生产检查职责时，如有（）的行为，施工单位有权予以拒绝。A.要求被检查单位停工接受检查B.要求被检查单位提供有关安全生产的文件和资料C.进入被检查单位施工现场进行检查、拍照、录像D.对检查中发现的安全生产违法行为，要求限期改正【答案】A11、接入网的主要功能不包括（）。A.传送功能B.交换功能C.用户口功能D.业务口功能【答案】B12、当事人要求听证的，应当在收到行政处罚意见告知书之日起
4、()日内以书面或口头形式提出。口头形式提出的，案件调查人员应当记录在案，并由当事人签字。A.1B.2C.3D.4【答案】C13、（）光纤在 1550nm 处的衰减最小，适用于长距离数字传输系统。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655【答案】C14、卫星通信中，信号由发端地球站经卫星转发到收端地球站单程传输延迟约为0.27s 会产生()。A.广播特性B.回波干扰C.日凌中断D.星蚀现象【答案】B15、TCP 协议的功能不包括（）。A.把数据分成数据包B.给数据包写上序号C.利用算法进行路由选择D.请求数据重发【答案】C16、通过空气传入广播与电视演播室内的噪声，其路径一般有：门
5、缝、穿线孔洞和（）等。A.电缆B.墙壁C.通风管道D.观察窗【答案】C17、行政处罚决定依法做出后，当事人应当按照行政处罚决定书规定的()，履行行政处罚决定。A.内容B.方式C.方式和期限D.内容、方式和期限【答案】D18、目前，主流的宽带光接入网普遍采用（）。A.ADSLB.HFC.POND.AON【答案】C19、民用建筑内的公共电信配套设施的建设应当执行()，原则上应统一维护。A.国家、行业通信工程建设强制标准B.国家、行业通信工程建设标准C.通信工程建设地方规定D.通信工程建设地方标准【答案】A20、合理选用管孔，有利于穿放光(电)缆和维护工作。选用管孔的总原则是()。A.先下后上，先中
6、后侧B.先上后下，先中后侧C.先下后上，先侧后中D.先上后下，先侧后中【答案】C21、核心网设备的标称直流工作电压一般为()v。A.-24B.-36C.-48D.-60【答案】C22、埋设后的单盘直埋光缆，金属外护层对地绝缘()维护指标应不低于 2MQ。A.电流B.电压C.阻尼D.电阻【答案】D23、波分复用设备合(分)波器的不同，传输的最大波道也不同，目前商用的DWDM 系统波道数可达（）波。A.40B.80C.160D.320【答案】C24、接入网的主要功能不包括（）。A.交换功能B.用户口功能C.传送功能D.核心功能【答案】A25、移动通信网络优化时，移动交换子系统(NSS)调整的参数是
7、()。A.基站或天线的位置B.天线方位角或下倾角C.交换容量和中继数量D.信道数和小区参数【答案】C26、假设某蓄电池组，没有负载的情况下测得电压为 48.8v，加上负载后，测得端电压为 46.2v，电流为 0.5A，则电池组内阻为（）。A.5.2B.1.3C.2.6D.6【答案】A27、静止轨道通信卫星（同步通信卫星）距离地面约为（）m.A.360B.3600C.36000D.360000【答案】C28、人(手)孔、通道基础的基础混凝土厚度一般为（）mm。A.6090B.90120C.120150D.150180【答案】C29、功率因数、效率和设备噪声是（）设备的指标。A.交流配电B.直流配
8、电C.直流一直流转换D.开关整流【答案】D30、一般情况下双壁波纹管管道需要做混凝土包封保护，包封厚度()A.3050mmB.5080mmC.80100mmD.100120mm【答案】C31、将交流电转换成直流电的设备是（）。A.整流设备B.逆变器C.直流变换器（DCDC）D.交流不间断电源（UPS）【答案】A32、微波天线基本参数不包括（）A.驻波比B.天线增益C.噪声系数D.半功率角【答案】C33、进行波分复用设备测试时，光监测信道的光功率和工作波长及偏差是（）的主要测试项目。A.波长转换器（OTU）B.合波器（OMU）C.分波器（ODU）D.光放大器（OA）【答案】D34、双屏蔽数字同轴
9、电缆的安装与运行的最小弯曲半径为电缆最大外径的（）倍。A.5B.5.5C.6.5D.7.5【答案】D35、当抗震设防烈度为（）时，大区中心、省中心长途通信枢纽楼（站）和市内电话汇接局的蓄电池组的输出端与汇流条间应采用“母线软连接”连接。A.6 度和 7 度B.7 度和 8 度C.8 度和 9 度D.9 度和 10 度【答案】C36、光缆配盘时应先确定（）位置A.光缆进局B.人（手）孔C.特殊光缆类型D.埋式管道交互【答案】C37、4G 基于()技术实现移动多媒体业务。A.3GB.IMSC.WLAND.蓝牙【答案】B38、4G 基站设备安装工程中，采用 RRU+BBU 工作方式时，需要测试电压驻
10、波比的设备或构件是()。A.RRU 设备B.BBU 设备C.GPS 天馈系统D.野战光缆【答案】C39、为保持电信网正常运行和服务，对其进行有效的管理所建立的软、硬件系统和组织体系的总称，是现代电信网运行的支撑系统之一，是一个综合的、智能的、标准化的()。A.电信服务系统B.电信管理系统C.电信组织系统D.电信传输系统【答案】B40、在大容量的通信枢纽楼，一般采用()为负载供电。A.集中供电B.分散供电C.混合供电D.一体化供电【答案】B41、电信建筑物内，除（）外均应设置火灾自动报警装置。A.楼梯间B.小于 5m2 卫生间C.小于 10m2 办公用房D.配电室【答案】B42、4G 系统支持的
11、终端移动速度可达到()。A.150kmhB.250kmhC.350kmhD.450kmh【答案】B43、用双耳收听来判断声源的远近和()，称为双耳定位。A.内容B.方向C.直达D.反射【答案】B44、通信机房拆除旧设备时应先拆除()。A.光纤B.信号线C.电源线D.接地线【答案】C45、抛物面天线安装时，在装配过程中，不得将面板划伤或碰撞变形，原因是()。A.影响美观B.影响天线的电气性能C.影响板面平整D.影响天线的精准度【答案】B46、行政处罚决定依法做出后，当事人应当按照行政处罚决定书规定的()，履行行政处罚决定。A.内容B.方式C.方式和期限D.内容、方式和期限【答案】D47、广播电视
12、中心系统调试时输入电平应(),衰减器的衰减值应()。A.保持高压，处于最小位置B.保持低压，处于最大位置C.由小加大，由大变小D.由大变小、由小加大答案【答案】C48、建筑物内的电信管线和配线设施以及建设项目用地范围内的电信管道，应当纳入建设项目的设计文件，并随建设项目同时施工与验收。所需经费应当纳入建设项目（）。A.预算B.概算C.决算D.结算【答案】B49、下列子系统中，范围最大的是()。A.干线子系统B.水平布线子系统C.设备间子系统D.工作区子系统【答案】A50、建设项目整体竣工验收意见书，必须经验收委员会（）以上的成员同意方可通过验收。A.1/3B.1/4C.2/3D.3/4【答案】
13、C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、广播电视中心供配电负荷等级分为（）。A.节目制作用电负荷B.监控设备负荷C.中心工艺负荷D.照明及电热负荷E.空调机水泵等动力负荷【答案】CD2、对于管道光缆敷设，下列说法正确的是()。A.光缆应在管道进、出口处采取保护措施B.光缆在人孔内子管外的部分应使用塑料软管保护C.光缆在人孔内应居中问布放通过D.光缆接头盒应安装在常年积水水位线以上E.光缆在人孔内应设明显标识【答案】ABD3、彩色三要素指的是()。A.光的颜色B.光的亮度C.光的色调D.光的清晰度E.光的饱和度【答案】BC4、符合微波天线馈源安装的技术要求的有（）。A.馈源极化方向和波导接
14、口符合馈线走向的要求B.安装方位角及俯仰角应符合工程设计规定，垂直方向和水平方位应留有调整余量C.垂直面与中心轴线的夹角小于或等于 25D.天线主反射面接缝平齐、均匀、光滑E.馈线连接的接口清洁且电接触良好【答案】ABD5、影响通信机房的环境要求有()。A.温度B.湿度C.防水D.防尘E.荷载【答案】ABD6、与 GSM 相比，CDMA 的优点有（）。A.系统容量大B.频带利用率较低，但频率规划灵活C.可以采用频分多址方式和时分多址方式D.手机备用时间长E.通信质量更佳【答案】AD7、中短波发射台发射机接地包括()。A.保安接地B.屏蔽线隔离导体接地C.发射机高频接地D.发射机中频接地E.馈线
15、接地【答案】ABC8、对于已建成的电信设施无空闲资源可利用的路由和地点，应当尽量通过()技术手段，提高资源利用率，以满足需求。A.技术改造B.扩建C.新建D.改建E.重建【答案】AB9、微波收、发信机包括()等主要电路。A.上下变频B.微波本振C.复用解复用D.功放E.空间分集接收【答案】ABD10、符合通信机房抗干扰要求的有（）。A.远离 110KV 以上的超高压变电站B.远离医用射频设备C.远离加油站D.使用防静电地板E.远离电气化铁道【答案】ABD11、铜线接入网中主要的形式有()。A.FTTB.HDSLC.ADSLD.IPE.FTTC【答案】BC12、下列属于直流供电系统的是（）。A.
16、开关整流设备B.燃油发电机组C.逆变器D.蓄电池组E.UPS【答案】AD13、中央监测中心的数据库中储存（）。A.各类用户信息B.所有监控数据C.各类分析报表数据D.所有节目信号数据E.所有全国监测点的关键数据【答案】C14、为减少天线设备的电磁辐射对某区域环境的影响，可以调整天线的（）。A.型号B.极化方式C.高度D.水平方向角【答案】ACD15、下列不属于电缆竣工测试内容的是()。A.工作电容B.环路电阻C.绝缘电阻D.传输长度测试E.外观检测【答案】D16、移动交换中心（MSC）可独立实现用户的（）功能。A.寻呼接入B.信道分配C.呼叫接续D.位置登记E.自动漫游【答案】ABC17、任何
17、组织或者个人不得有()扰乱电信市场秩序的行为。A.盗接他人电信线路B.复制他人电信码号C.使用盗接、复制的电信设施或者码号D.伪造、变造电话卡及其他各种电信服务有价凭证E.以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动电话【答案】ABD18、根据（）可以判断蓄电池充电是否完成。A.充电电流B.充电终了电压C.蓄电池接受所需要的容量D.蓄电池内阻E.电解液比重【答案】BC19、光分插复用器的主要技术要求是（）？A.时隙交换B.通道串扰C.插入损耗D.信道隔离E.信号增益【答案】BC20、直流电源的()是标志其电能质量的重要指标。A.电压B.电流C.稳定性D.杂音E.功率【答案】AD大题（共大题（共
18、 1010 题）题）一、（一）某施工单位承担了一项直埋光缆工程，光缆进场时，施工人员除了查看光缆出厂检验记录外，还抽测了部分光缆的光电性能且留有记录，路由复测时，初步确定了与另一光缆交越位置，并做了标示。工程施工中，发生如下事件：1.因天气预报傍晚有大雨，为减少损失，施工人员在测量沟深、沟底，敷设光缆并匆忙回填之后，填写了隐蔽工程验收记录，送交监理工程师签证时被拒绝，后续测试发现本施工段光缆对地绝缘检测不合格。2.在光缆交越处施工时，施工人员参照路由复测标示，机械开挖光缆沟导致原有光缆中断。问：【答案】二、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的 100 公里光缆敷
19、设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为 4 月 1 日至 7 月 9 日，施工计划速度为 1 公里/天，分包价格为 10 元/米。乙施工单位预算成本为 6 元/米，其中包括机械租赁费 2000 元/天，人工费 80 元/工日。至 4月底乙单位检查发现，完成施工 35 公里，实际开支 20 万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工 3 天，窝工 30 个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆 8 公里，乙单位因配合路由复测，5 月 20 日停工，5 月 27 日复工，约定新增距离采用包工包料的承包方式，材料费按 500元/公里计算，分包价格按照主合同计算，乙单位配合
20、用工 80 个工日，事件三：因洪涝灾害，导致 6 月 7 日到 6 月 17 日停工，窝工 10 个工日。问题：1.分析各个事件中乙单位是否可以向甲单位索赔，并说明理由。2.分步计算乙施工单位可索赔工期和费用。【答案】1.答：事件一不可以向甲单位索赔费用和工期，因为仪表是由乙施工单位自己租赁，属于乙单位自己责任。事件二可以向甲单位索赔费用和工期，因为路由变更是由建设单位需求，属于建设单位责任。-57-事件三可以索赔工期，不可以索赔费用，因为是不可抗力因素。2.答：乙施工单位可索赔工期：7（事件二停工时间）+8（新增光缆敷设时间）+11（洪涝灾害停工时间）=26 天乙施工单位可索赔费用：新增 8
21、 公里光缆施工费用：8100010=80000 元新增 8 公里光缆材料费用：8500=4000 元租赁机械费：72000=14000 元人工费：8080=6400 元共计：80000+4000+14000+6400=104400 元三、背景某城市的通信建设单项工程包括 5 个单位工程，建设单位为了引进竞争机制，将此项目的 5 个单位工程分别进行招标。建设单位请长期与其合作的某施工单位编制了标底，并向 20 家施工单位发出了招标邀请函，这些单位都购买了标书，并按照建设单位的要求向其交纳了估算合同价 2%的投标保证金。在投标截止日，有 A、B 两家施工单位因路上堵车而未按规定时间提交投标文件，经
22、向建设单位解释，建设单位接受了两单位的标书。在开标时，发现 C 施工单位的投标文件中对一个标段有两个报价。在开标结束后，C 施工单位解释此问题是因为封装文件时疏忽所致，并说明了有效文件的版本。此次评标决定以最接近标底法确定中标人。在评标时，评标委员会发现 D 施工单位投标文件中的施工方案编制得比较优秀，只是其中的工作量与报价的内容不对应，因此，评标委员会请其对此问题作出澄清，以确定有效工作量。对于 E 施工单位的投标文件，评标委员会发现其中的工作量汇总时存在数据错误，因此请该单位对此进行补正。另外，还有其他个别的投标文件也存在含义不清、文字错误等问题，评标委员会也都请他们作了必要的说明或澄清。
23、经建设单位的权衡，最终确定了 A、B、C、D、E5 家施工单位分别中标一个单位工程。在签订合同时，建设单位请 A 施工单位再适当地把费用压低一些，A 单位迫于无奈只好同意。最终，建设单位与 5 家施工单位签订了施工合同。建设单位在合同签订一个月以后，向未中标的各施工单位退还了投标保证金。由于建设单位资金紧张，工程开工后一直未按合同约定向各施工单位拨付进度款。各施工单位为了尽快完成此项目，分别垫资完成此工程。未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后，欲对此建设单位的行为进行投诉。问题(1)建设单位在此次招标活动中有哪些违规行为？建设单位怎样做才正确？(2)未中标的施工单位应向哪
24、个部门投诉建设单位的违规行为？【答案】(1)建设单位在此次招标活动中的违规行为包括：不应按单位工程进行招标。建设单位的招标活动应按建设项目或单项工程进行招标。不应在建设资金未落实的情况下进行招标活动。应在建设项目的资金得到落实以后，方可以开展招标活动。标底的编制工作不应由施工单位完成。标底应当由具有自行招标资格或有设计、咨询、招标代理等资格的单位编制，且必须符合国家有关规定。要求投标单位交纳的投标保证金的数量不合理。建设单位可以要求投标人缴纳投标保证金，金额一般不应超过合同估算价的 1%。接受逾期递交的投标文件不符合规定。投标人逾期送达的投标文件，招标人应不予受理。投标文件中存在两个报价的，未
25、作为废标处理。投标人在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，应视为废标。建设单位向中标单位提出压低报价签订合同。建设单位应按照中标价签订施工合同。返还未中标的施工单位的投标保证金的时间有问题。对于未中标的投标人交纳的投标保证金，建设单位应在与中标人签订施工合同后 5 日内退还。(2)未中标的施工单位在了解到此工程招标投标过程中的一些问题以后，可以向其所在省、自治区或直辖市的通信管理局投诉此建设单位的违规行为。四、某施工单位承接了一项新建架空光缆线路施工，经过城区部分光缆线路和电力线交越。其中约定，电杆、光缆等由建设单位采购，其他辅料由施工单位采购；施工过程中，施
26、工单位只检查了建设单位采购的材料，对提供合格证标签的材料只检查了合格证的有效性；现场作业人员未对施工单位自购材料进行复检。某天，预报有大雨，施工单位为保证新开挖的杆坑能及时掩埋，防止雨水冲刷，通知监理单位后立即进行了掩埋，后监理单位拒绝为隐蔽工程签证。监理单位现场检查中发现材料暂存仓库未设置消防栓，令施工单位立即整改。问题：1、自购的材料需要检验吗？有合格证标签的材料需要检验吗？说明理由。2、监理拒绝签证是否合理？说明理由。3、架空吊线与电力线交越应采取哪些防护措施？4、光缆光电性能检验的内容包括哪些？5、临时仓库的消防管理要求有哪些？【答案】1.自购材料需要检验，有合格证的材料也需要检验：按
27、照质量行为规范的要求，施工单位必须对用于工程的材料进行检验，无论是自购的还是建设单位提供的有合格证的材料只表明生产厂商的检验，施工单位仍需要进行检查，检查后的材料状态应当有书面记录并有检查人签字。2.监理工程师拒绝在隐蔽工程随工验收签证上签字是合理的。按照隐蔽工程随工验收的程序要求，项目部应在隐蔽工程隐蔽前首先向建设单位、监理单位提出申请，相关单位才可以进行隐蔽工程随工验收的后续工作。在施工过程中，由于客观因素的变化，施工进度加快，但施工单位在将工程量隐蔽前并未及时提请监理工程师到现场进行验证，因此项目部的做法不符合隐蔽工程随工验收程序的要求。3.架空吊线与电力线交越应采取防护措施：吊挂式架空
28、吊线与电力线交越时，一般应从电力线的下方通过并保持设计规定的安全距离。交越档两侧的架空光(电)缆杆上地线在离地面高2.0m 处断开 50mm 的放电间隔。两侧电杆上的拉线应在离地高2.0m 处加装绝缘子做电气断开。与电力线交越部分的架空吊线应加套绝缘保护管。4.光缆光电性能检验包括：光缆长度复测；光缆单盘损耗测试；光纤后向散射信号曲线；光缆护层的绝缘检查。5.临时使用的仓库的消防要求：应建立消防管理要求，配置消防器材，使用防爆灯具，电源线的线径应符合要求；易燃易爆物品应单独存放；严禁保管人员住在仓库中；仓库内严禁烟火。五、（三）、某施工单位承接了一次架空光缆线路工程，其中一段经过闹市区，开工前
29、项目经理组织参与项目的所有操作人员召开了技术交底会，会上专职安全员对本项目的作业特点和危险因素，应该的安全注意事项进行了交底，交底人和被交底人在交底记录上签字，光缆敷设完毕后，项目部抽调了经验丰富的操作人员实施接续工作，在过程中，操作人员采用了光纤熔接机的显示值作为接头损耗值，加快了工作进度。测试时发现光缆接续损耗过大，项目部组织了相关人员进行了分析和整改，工程如期完成。问：【答案】六、某项目经理部负责施工的移动通信基站安装工程包括 39 个基站的安装及调测工作，工期要求 60 天，工程保修期 1 年。项目经理部计划工程后期整理竣工资料。项目经理部在完成了 5 个基站以后，建设单位提出此工程项
30、目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于此工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目经理部的认真管理，工程中未发生质量、安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站 2 个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收一个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后 1 年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。问题：1此工程的竣工资
31、料中，验收文件部分的正文应包括哪些内容？2建设单位提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理？项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作？3建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗？为什么？建设单位组织的竣工验收存在哪些问题？4建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题？5施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题？为什么？【答案】1此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停（复）工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘
32、点单、交接书、备考表。虽然工程中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“此工程未发生”相关事项的内容。2如果建设单位已经报其上级主管单位批准以后，提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是合理的。项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应在部分验收以前将已完成的基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，没有问题的话即可由建设单位组织，进行部分验收。对于验收中发现的问题，项目经理部应尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，没有问题以后即可进入试运行。3建设单位组织竣工验收的时间选择得不合适。因为
33、试运转的时间一般为 3 个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然是不合适的。建设单位组织的竣工验收存在的问题主要有：竣工验收的时间选择得不合适；参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。4建设单位在竣工验收的备案工作中存在的问题主要有：备案时间选择错误，应在竣工验收后 15 天内备案；备案的单位选择错误，竣工验收应在信息产业部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。5施工单位应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题。虽然建设单位通知施工单位的时间已经过了保修期，而且电池问题也应该不属于施工单位的责任，但施工单位从服务的角
34、度考虑，还是应该配合建设单位处理此问题。处理此问题时，施工单位可以收取相应的费用。七、总承包一级资质的 A 公司，承担了 500 个基站的施工任务，内容包括基站设备安装调测和部分基站的机房装修，合同工期 20d，经建设单位同意，项目经理将机房装修任务分包给了具有建筑装饰专业承包三级资质的 B 公司，100 个郊区基站分包给了具有通信用户管线资质的 C 公司。施工过程如下：1省通管局质监人员到了现场检查施工质量，项目经理以现场有监理工程师及工期紧为由拒绝接受检查。2某天，小雨，A 公司项目经理对郊区基站质量巡检，发现塔上有人穿着拖鞋施工，塔下人员未戴安全帽，项目经理叮嘱队长“注意安全，明天必须佩
35、戴齐全安全防护工具”后离开，收工阶段，2 人下塔时滑落，导致 1死，1 重伤。本事故的调查报告内容包括了施工发生单位的概况、施工救援情况、施工造成的人员伤亡和直接经济损失、事故责任认定、事故防范和整改措施。3监理工程师审核施工资料时发现提供的基站站点参数仅包括站名、站号、配置基站类型、参数信息，要求补充完善。【问题】1A 公司的分包行为是否合法说明理由。2事件 1 中，项目经理做法是否妥当说明理由。3指出事件 2 相关人员违规之处。4判定事故等级，补充事故调查报告还应包含的内容。【答案】1根据相关规定，建筑装饰专业承包三级资质可承担单项合同额不高于 300 万的建筑装饰装修工程，所以 A 公司
36、将机房装修(经建设单位同意)分包给 B 公司(三级资质)是否合法关键在合同额是否在 300 万以内，若合同额小于 300 万，则合法，反之则不合法。而 A 公司将 100 个郊区基站分包给 C 公司(只具有通信用户管线资质)是不合法的，因为其资质不能从事基站设备安装等工作，这类工作应由具备电信工程专业承包资质或通信信息网络系统集成资质的企业，在其资质允许承包工程范围内分包。2项目经理做法不妥当，因为省通管局质监人员到现场检查施工质量，是其法定职责和权力，监督主要内容包括参与工程建设各方主体(包括监理单位)的质量行为以及执行强制性标准的情况，施工单位应积极配合其检查工作。3相关人员违规之处：(1
37、)项目部在雨天进行铁塔上的施工作业(易出现滑倒、漏电事故)；(2)高空作业人员应持证上岗，作业时应佩戴工作帽、工作带，穿工作服、工作鞋。而此处工作人员穿拖鞋在塔上作业严重违规；(3)高空作业应划定工作禁区，塔下无关人员严禁进行工作禁区，必须进入的工作人员应注意安全，佩戴好安全帽等安全保护设备。而此处塔下工作人员未戴安全帽；(4)对于铁塔类高空作业，应属于存在事故隐患和容易发生安全事故处，专职安全员应亲临施工现场进行指挥、监督。而此处未见安全员；(5)项目经理发现了安全隐患未采取行动立即制止，只是叮嘱队长；项目部对安全隐患跟踪检查存在问题。4由于造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤的事故
38、属于一般安全事故，所以一死一重伤事故等级应属于一般安全事故。事故调查报告还应包括：(1)事故发生经过；(2)事故发生的原因和事故性质；(3)对事故责任者的处理建议。八、某光缆线路工程，在东北地区直埋敷设一条 24 芯光缆，设计要求埋深 15m；工程跨越一条河流，采用架空方式，跨距 200m；直埋部分有一处与电力电缆交越。施工单位进行了现场考察，建立了临时设施和分屯点，工程顺利开工。根据原定进度安排，接续工作在天气转冷前结束，为此施工单位配备了足够的熔接机和单帐篷。接续工作开始不久，天气突然转冷，接续工作最终在寒冷中进行。第二年 5 月初，施工单位在工程验收前进行了内部检查，发现电杆发生倾斜，大
39、部分光缆接头衰减过大，达不到验收要求。【问题】1施工现场设立临时设施时应考虑哪些问题?2本工程中影响质量的重要过程有哪些?3出现大部分光缆接头衰减过大现象的原因是什么?应该如何预防?4电杆倾斜的主要原因是什么?5开挖与电力电缆交越处的光缆沟时应采用哪些措施?6简述光缆敷设时打结扣的预防措施。【答案】1施工现场设立临时设施时应考虑的问题：(1)距离施工现场近；(2)运输材料、设备、机具便利；(3)通信、信息传递方便；(4)人身及物资安全。2影响质量的重要过程：(1)跨距 200m 的跨河施工；(2)直埋光缆沟的沟深控制；(3)光缆接续；(4)与电力电缆交越处的施工。3出现大部分光缆接头衰减过大的
40、主要原因是接续时环境温度过低。预防措施为采取保温措施，如使用棉帐篷、加热器等。4电杆倾斜的主要原因：拉线坑回填土中有冻土，第二年冻土解冻引起土质松软。5开挖电缆沟时应采取的措施：(1)探明电力电缆的确切位置和深度；(2)人工小心开挖；(3)通知电力电缆产权单位到场；(4)做好应急预案。6光缆敷设时打结扣的预防措施：敷设光缆时，应严格按施工操作规程进行；配备必要的放缆机具；按照规范要求盘好“CXD”形；根据不同的施工环境配备足够的敷缆人数；控制好放缆的速度；在关键点要安排有丰富经验的人员具体负责；保证光缆在现场指挥人员的视线范围以内。九、1背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商
41、在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为
42、工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营
43、商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上
44、相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的 28 天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的 28 天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步
45、的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。一十、（通信与广电工程合同管理）某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作，要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。
46、该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同额一次包死，施工过程中不允许再发生变更，但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。施工单位认为，现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终，在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后
47、作为合同额。在合同中同时规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。问题：(1)此合同对于施工单位存在哪些风险？施工单位应如何防范这些风险？(2)在此项目的合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，项目经理部应如何做？(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应怎样做？解决争议的方法有哪些？(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔？【答案】(1)此合同对于施
48、工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；因建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆等。施工单位如要防范这些风险,首先不应签订此合同；其次,如果执意想完成此项目,那么应坚持将合同签订成“开口”合同,即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆,应采取措施避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成,那么应直接找运营商签订变更单和洽商记录,并附上相应的费用表、计算依据、完成此部分工作量的必要性等文件,请运营商主管项目的负责人签字确认；如果得不到确认,那么合同以外的工作量应拒绝完成。(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见
49、,施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔,应在窝工事件发生后的28 天内,以书面索赔通知书的形式,向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的 28 天内,向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料,等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步的要求,则应视为该项索赔已经认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权,合理计算索赔款,按时提出索赔要求,编写好索赔报告,提供充足的索赔证据,力争友好地协商解决。