《2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务每日一练试卷A卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务每日一练试卷A卷含答案.doc（34页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实务每日年一级建造师之一建通信与广电工程实务每日一练试卷一练试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、不属于中短波天馈线系统安装工程的是()。A.敷设地网B.架设天线幕C.敷设暗线D.架设馈线【答案】C2、在光纤通信中，色散会造成光脉冲信号的()。A.脉宽变宽B.脉宽变窄C.幅度增大D.幅度减小【答案】A3、蓄电池的主要指标包括电动势、内阻、（）和循环寿命。A.放电电压B.放电电流C.终了电压D.充电电流【答案】C4、管道进入人(手)孔窗口处应呈()，管头应终止在砖墙体内。A.圆形B.方形C.三角形D.喇叭口形【
2、答案】D5、下列不属于话务不平衡原因的有（）。A.发射功率设置不合格B.天线的挂高不合理C.小区过覆盖，超远覆盖D.系统交换容量设置不合理【答案】D6、64GHz 频段通信卫星系统广播电视类地球站天线直径为()。A.912mB.1012mC.1112mD.1113m【答案】D7、综合通信大楼的接地方式，应按（）的原理设计。A.单点接地B.多点接地C.重复接地D.复合接地【答案】A8、TD-SCDMA 和 CDMA2000 最主要的区别是()。A.功率控制B.切换方式C.分集技术D.基站同步【答案】B9、广播电视中心工艺设备用电负荷的主要特点是()。A.可靠性要求极高B.负荷容量较大C.使用时间
3、短D.工作稳定性要求低【答案】A10、VSAT 卫星通信网络的主要特点是()。A.互操作性好,保密性差B.组网灵活,独立性差C.通信效率高,可靠性差D.设备简单,智能化低【答案】A11、中波、短波发射台场地选择要根据()，按初勘和复勘两阶段进行。A.与城镇防护间距B.主机设备数量C.发射台规模D.发射台任务【答案】D12、（）是电视发射机的核心部分。A.编码器B.解码器C.调制器D.解调器【答案】C13、关于数字移动通信的组网技术小区覆盖方式说法错误的是（）。A.带状网主要用于覆盖公路、铁路等横向排列覆盖的区域B.带状网宜采用定向天线，使每个无线小区呈椭圆形C.在服务面积一定情况下，正六边形小
4、区形状覆盖服务区域所需的基站数量最少、最经济D.蜂窝网中相邻的小区可以使用相同的信道【答案】D14、NFV 最核心的内容是（）。A.SDNB.IPC.网络切片D.软件解耦【答案】C15、工作接地的主要作用是（）。A.避免三相负载不平衡B.保证直流电源的电压为负值C.避免设备外壳带电D.防止雷电瞬间过压损坏设备【答案】B16、广电中心的防火要求：建筑面积（）m 以上的录音室、演播室、候播厅、休息厅等应设置灯光疏散指示标志。A.200B.150C.120D.100【答案】D17、我国第二代移动通信系统 CDMA 的工作频段是()。A.800MB.900MC.1800MD.1880M【答案】A18、
5、模拟移动电话系统采用()技术。A.FDMAB.CDMAC.TDMAD.OFDM【答案】A19、蜂窝移动通信网络中，区群小区数越多，同频小区距离就（），则抗同频干扰的性能也就越好。A.越近B.越远C.不变D.不确定【答案】B20、关于蓄电池安装的说法，错误的是()。A.安装蓄电池组时，应根据馈电母线走向确定蓄电池正、负极的出线位置B.安装电池的型号、规格、数量应符合工程设计规定C.酸性蓄电池不得与碱性蓄电池安装在同一电池室内D.安装固定型铅酸蓄电池时，电池标志、比重计、温度计应排在内侧【答案】D21、当声能衰减到原值的（）所需的时间，称为混响时间。A.十万分之一B.二十万分之一C.百万分之一D.
6、二百万分之一【答案】C22、SDH 传送网是一种以()和光纤技术为核心的传送网结构。A.基带传输B.频分复用（FDM）C.时分复用（TDM）D.波分复用（WDM）【答案】C23、数字移动通信系统只有采用（）才具有软越区切换功能。A.空分多址方式B.时分多址方式C.频分多址方式D.码分多址方式【答案】D24、阀控式密封铅酸蓄电池使用前应检查各单体开路电压，若低于（）或储存期已达到 36 个月，则应运用恒压限流法进行充电。A.2.13B.2.23C.2.25D.2.5【答案】A25、有利于录音室混响时间、声音扩散均匀的措施是()。A.墙壁使用吸声材料B.设置双层门C.配置音频处理设备D.采用厚墙【
7、答案】A26、发射天线输入阻抗为一（）。A.复数阻抗B.纯电容C.纯电阻D.纯电感【答案】A27、检查光纤损耗随光纤长度的分布是否均匀，可通过（）来测量。A.光纤长度测试B.光纤单盘检验C.光纤后向散射曲线D.光纤通道总衰减【答案】C28、通信网络安全防护工作应坚持（）的原则。A.积极防御、综合维护、分级保护B.积极防御、综合防范、分级保护C.积极防御、综合防范、节约资源D.积极防御、综合维护、节约资源【答案】B29、移动通信网络优化的内容，（）不属于基站侧调整的内容。A.天线位置B.信道数量C.中继数量D.小区参数【答案】C30、微波收、发信机主要用于()。A.中频和微波信号间的变换B.不同
8、接口速率数据流的复用C.交叉连接D.中频调制解调【答案】A31、某县移动公司在民用建筑上建移动通信基站，应按（?）规定的标准向该建筑物的产权人支付使用费。A.省级人民政府B.省辖市人民政府C.地级人民政府D.县级人民政府【答案】A32、按照国务院、中央军委关于保护通信线路的规定，下列做法错误的是()。A.不准在地下电缆两侧各 lm 范围内挖沙取土B.不准在通信电缆上搭挂广播喇叭C.不准在设有过江电缆标志的水域拖锚D.不准在埋有地下电缆的地面上倾倒酸|生液体【答案】A33、关于前端机房布线的说法，错误的是()。A.电源线、射频线、视音频线绝不能相互缠绕在一起，必须分开敷设B.电源线要有避雷装置，
9、传输电缆要有防水装置C.各设备之间接地线要良好接地，射频电缆的屏蔽层要与设备的机壳接触良好D.电缆与电源线穿入室内处要留防水弯头，以防雨水流入室内【答案】B34、一般情况下，在 DWDM 系统中，()不同波道 OTU 是可以互换的。A.发送端 OUTB.中继器使用 OTUC.接收端 OTUD.放大器使用 OTU【答案】C35、国家广播电影电视总局建设项目管理办法中规定，具备管理一等工程的项目建设管理机构，须有专业技术职称的在职人员不少于()人。A.20B.15C.10D.8【答案】A36、未取得工业和信息化部颁发的电信设备抗地震性能检测合格证的电信设备，不得在抗震设防烈度()地区的公用电信网上
10、使用。A.6 度以上（含 6 度）B.7 度以上（含 7 度）C.8 度以上（含 8 度）D.9 度以上（含 9 度）【答案】B37、高层电信建筑高度大于()的电信建筑属于一类建筑。A.30mB.50mC.80mD.100m【答案】B38、光信号在进行放大的过程中，由于放大器的自发辐射等原因引起的光信噪比的劣化值是（）。A.最小边摸抑制比B.背靠背C.吞吐量D.噪声系数【答案】D39、通信设备的搬迁、换装工作由（）负责组织。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.供货单位【答案】A40、光传送网是一种以 DWDM 与光通道技术为核心的()结构。A.传送网B.传输网C.信令网D.接入网【答案】A
11、41、防止雷击接收设备的有效方法是安装避雷针和()。A.接收干线可靠接地B.电源滤波器C.安装氧化锌避雷器D.接收天线可靠接地【答案】D42、电信设备底部应与地面加固，对于()的抗震设防，设备应与楼板可靠联结。A.6 度及 6 度以上B.7 度及 7 度以上C.8 度及 8 度以上D.9 度及 9 度以上【答案】C43、在广播系统中，()的特点是线性失真小、没有串信现象、信噪比好、能进行高保真度广播、效率高、容易实现多工广播、覆盖范围有限和“门限”效应及寄生调频干扰。A.调频广播B.中短波广播C.中波广播D.超短波广播【答案】A44、在正常情况下，阴极吸收式阀控密封铅酸蓄电池()。A.正极会产
12、生氧气，而负极会产生氢气B.正极不会产生氧气，而负极会产生氢气C.正极会产生氢气，而负极会产生氧气D.正极会产生氧气，而负极不会产生氢气【答案】D45、一类机房的相对湿度一般应保持在()之间。A.1060B.4070C.2085D.2080【答案】B46、对于渐变折射率光纤，光波在纤芯中产生连续折射，形成穿过光纤轴线的()的光折射线，引导光波沿纤芯向前传播。A.直线形B.类似于正弦波C.锯齿形D.螺旋形【答案】B47、通信局(站)的接地方式，应按()的原理设计。A.独立接地B.联合接地C.分组接地D.分级接地【答案】B48、微波通信是使用波长在（）之间的电磁波-微波进行空间传输的一种通信方式。
13、A.250MHz300GHzB.1mm2mC.200MHz300GHzD.1mm1m【答案】D49、功率因数是属于下列（）哪种设备的参数。A.交流配电屏B.直流变换器C.逆变器D.开关整流【答案】D50、在机房设备安装中，立柱应垂直，垂直偏差应不大于立柱全长的（）。A.1%B.1C.2D.3【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、属于光通信系统传输网技术体制的有()。A.准同步数字体系(PDH)B.同步数字体系(SDH)C.光波分复用(WDM)D.软交换体系E.IP 传输系统【答案】ABC2、核心网网管测试项目包括（）管理功能。A.配置B.告警C.性能D.安全E.呼叫失败率【答案
14、】ABCD3、需要进入电磁辐射超标区域工作时,为降低与人体的伤害,可采用的措施有()。A.事先测量电磁场强度B.控制暴露时间C.穿防护服D.调整天线高度E.暂时降低发射功率【答案】BC4、电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的牵头单位将商定的并经电信管理机关盖章同意的建设方案报()审批，履行建设手续。A.城市规划部门B.市政管理部门C.电信业务部门D.电信运营商E.电信规划部门【答案】AB5、对于电磁辐射敏感建筑物进行评估，评估后应划分出()区域。A.公众辐射安全区B.职业辐射安全区C.电磁辐射超标区D.电磁辐射严重超标区E.电磁辐射禁区【答案】ABC6、数字电视标准体系的业务与应用类标准包括
15、（）。A.业务信息B.信道标准C.电子节目指南D.数据广播E.频率规划【答案】ACD7、中国 5G 设定的技术场景主要有()。A.连续广域覆盖B.热点高容量C.低功耗大连接D.低时延高可靠E.超高移动速度【答案】ABCD8、在数字有线电视传输网络中，系统管理部分的作用包括()。A.对传输码流进行检查或监视B.对用户进行计费C.对业务信息进行适时处理D.对影视材料进行管理E.对播出信息进行安全保密管理【答案】BD9、CDMA 系统的优点有（）。A.系统容量大B.频率规划灵活C.可以采用频分多址方式D.频带利用率高E.系统通信质量更佳【答案】ABD10、关于柴油发电机组安装的说法，错误的是()。A
16、.按要求对柴油发电机的机组采取抗震加固措施B.机组安装应稳固，地脚螺栓应采用“二次灌浆”预埋C.螺栓规格宜为 M18M20，外露一致，一般露出螺母 46 丝扣D.机组与底座之间要按设计要求加装减振装置E.对于重量较轻的机组，基础可用 5 个防滑铁件进行加固定位【答案】C11、层绞式光缆结构的缺点有()。A.光缆中光纤余长不易控制B.光缆结构、工艺设备较复杂C.光纤数不宜过多D.生产工艺环节烦琐E.材料消耗多【答案】BD12、CDMA 按照其采用的扩频调制方式的不同，可以分为()。A.直接序列扩频B.跳频扩频C.跳码扩频D.跳时扩频E.复合式扩频【答案】ABD13、通信机房的环境要求包括()。A
17、.温度B.湿度C.防尘D.绝缘E.照明【答案】ABC14、实际的通信网是由软件和硬件按特定方式构成的一个通信系统，软件设施包括信令、()计费等，它们主要完成通信网的控制、管理、运营和维护，实现通信网的智能化。A.交换B.控制C.传输D.协议E.管理【答案】BD15、光缆中继段测试内容包括()。A.线路衰减系数B.后向散射曲线C.偏振膜色散D.对地绝缘E.串音衰耗【答案】ABCD16、调频发射天线及 VHF 波段的电视发射天线的常用形式有()。A.蝙蝠翼天线B.偶极子天线C.菱形天线D.六环天线E.圆极化天线【答案】ABD17、PTN 网络结构分为（）。A.传输媒介层B.电路层C.通路层D.通道
18、层.传输媒质层【答案】ACD18、灯具配套接插件的特点是()。A.电压稳定B.使用温度范围宽C.电流量大D.绝缘性能好E.机械强度高【答案】BCD19、移动基站施工前，对操作人员进行的电磁辐射防护培训应包括（）等内容。A.电磁辐射的性质及其危害性B.常用防护措施、用具以及使用方法C.个人防护用具及使用方法D.电磁辐射防护规定E.基站电路测试方法及要求【答案】ABCD20、（）是光纤最重要的传输特性，它们直接影响光传输的性能。A.散射B.折射C.损耗D.色散E.反射【答案】CD大题（共大题（共 1010 题）题）一、（通信与广电工程合同管理）某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营
19、商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作，要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有：部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同额一次包死，施工过程中不允许再发生变更，但报出的合同价格不得超过自己所了解的工
20、程量的价格。施工单位认为，现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终，在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。问题：(1)此合同对于施工单位存在哪些风险？施工单位应如何防范这些风险？(2)在此项目的合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，项目经理部应如何做？
21、(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应怎样做？解决争议的方法有哪些？(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔？【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；因建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆等。施工单位如要防范这些风险,首先不应签订此合同；其次,如果执意想完成此项目,那么应坚持将合同签订成“开口”合同,即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆,应采取措施避免发生此类事故
22、。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成,那么应直接找运营商签订变更单和洽商记录,并附上相应的费用表、计算依据、完成此部分工作量的必要性等文件,请运营商主管项目的负责人签字确认；如果得不到确认,那么合同以外的工作量应拒绝完成。(3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔,应在窝工事件发生后的28 天内,以书面索赔通知书的形式,向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的 28 天内,向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料,等
23、待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步的要求,则应视为该项索赔已经认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权,合理计算索赔款,按时提出索赔要求,编写好索赔报告,提供充足的索赔证据,力争友好地协商解决。二、某项目经理部负责施工的移动通信基站安装工程包括 39 个基站的安装及调测工作，工期要求 60d，工程保修期 1 年。项目经理部计划工程后期整理竣工资料。项目经理部在完成了 5 个基站以后，建设单位提出此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于此工程的设计比较
24、到位，工程中未发生工程变更；由于项目经理部的认真管理，工程中未发生质量、安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站 2 个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收一个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后 1 年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。【问题】1此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括哪些内容?2建设单位提出“工程项
25、目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理?项目经理部若要配合建设单位提出这个要求，应做哪些工作?3建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗?为什么?建设单位组织的竣工验收存在哪些问题?4建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题?5施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题?为什么?【答案】1此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停(复)工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书、备考表。虽然过程中未发生工程变更和质量、安全事故，但
26、工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“此工程未发生”相关事项的内容。2如果建设单位已经报其上级主管单位批准以后，提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是合理的。项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应在部分验收以前将已完成的基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，没有问题的话即可由建设单位组织，进行部分验收。对于验收中发现的问题，项目经理部尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，没有问题以后即可进入试运行。3建设单位组织竣工验收的时间选择得不合适。因为试运转的时间一般为 3 个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织
27、竣工验收显然是不合适的。建设单位组织的竣工验收存在的问题主要有：竣工验收的时间选择得不合适；参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。4建设单位在竣工验收后 15d 内备案；备案的单位选择错误，竣工验收的备案中存在的问题主要有：备案时间选择错误，应在竣工验收应在信息产业部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。5施工单位应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题。虽然建设单位通知施工单位的时间已经过了保修期，而且电池问题也应该不属于施工单位的责任，但施工单位从服务的角度考虑，还是应该配合建设单位处理此问题。处理此问题时，施工单位可以收取相
28、应的费用。三、1背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出
29、的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监
30、理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗?(2)本工程中，监理单位的工作内容有哪些?(3)说
31、明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(4)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作?(5)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些?【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(3)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。黑钻压卷，金考典软件考前一周更新，下载链接 www.如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆
32、根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(4)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(5)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审
33、查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。不懂听名师课程四、某施工单位在南方某地承接了一项移动通信基站安装工程，部分工程利旧，合同约 7 月 10 号开工，10 月 30 号完工。开工前，项目部进行安全交底是针对高空作业提出了下列具体措施：1)作业人员必须佩戴安全帽，穿安全服，工作鞋；2)施工时划定安全禁区，并设置警示标志；3)遇到 6 级以及以上大风或气温高过 40时停止塔上作业；4)作业前禁止饮酒;保持作业人员精力集中，情绪稳定；5)服从统一指挥。8 月下旬，施工单位质检员在对已安装的站点的测试检查发现多个站点的天馈线电压驻波比不合格。9 月下旬，个别站点机房接地
34、网仍未做好，建设单位要求先安装设备及天馈线，待地网完成后，再加电开通设备，以保证工期。问题：1.针对高空作业的还应补充哪些安全防护措施？2.施工单位应采取哪些管理措施？3.建设单位在接地网没有完工的前提下要求施工单位进行设备安装和天馈线安装，是不是合理？说明理由。4.按设备安装工程验收规范要求，馈线进入室内应采取哪些措施？【答案】1.还应补充以下措施：高处作业必须持证上岗；作业人员必须正确佩戴安全帽；多人上下塔时，应保持一定距离；雷雨天禁止上塔作业；塔上器材、工具应采取防坠落措施，严禁抛接工具。2.施工单位应采取的安全管理措施是：建立健全安全生产管理制度；做好安全教育及施工前安全技术交底，使作
35、业人员掌握安全操作规范；配备必要的防护装备和救援装备；做好应急预案及演练；3.（1）建设单位的要求不合理；（2）理由：接地网未做等于系统不能接地，不能安装天馈线和设备，否则遇到雷击时，无法迅速释放雷电引起的强电流，不能保障人身及设备安全。4.馈线进入室内时应采取以下措施：馈线金属护层应在进入馈线窗外侧良好接触；馈线在进入馈线窗前应做防水弯；馈线进入室内与软跳线连接处应接防雷器；封堵馈线孔。五、某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算为 2500 万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托了一家监理单位对本工程实施监理。中标的施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋
36、部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其他段落的施工。【问题】1光缆接续的一般要求是什么 2参加本工程投标的企业需具有什么资质3施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出 4本工程中应由监理人员签署隐蔽工程检验签证的项目有哪些 5针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求，施工单位应如何处理 6光缆中继段测试包含的内容有哪些【答案】1光缆接续的一般要求为：光纤接续前应核对光缆端别、光纤纤序，并对端
37、别及光纤纤序作识别标志。固定接头光纤接续应采用熔接法，活动接头光纤连接应采用成品光纤连接器。2通信工程施工总承包一级企业资质。通信工程施工总承包二级企业资质。电信工程专业承包一级企业资质。3施工单位收到的开工令应由监理单位发出。4本工程中应由监理人员签署隐蔽工程检验签证的项目有：(1)光缆埋深及沟底处理；(2)光缆与自来水管间距；(3)光缆接头盒位置深度；(4)立杆洞深度；(5)坡坎回固等保护措施质量。5建设单位对施工单位先完成其中一段光缆的施工，立即验收后先投入使用的要求可视为部分验收。施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好，交给建设单位和监理工程师审核；没有问题即可由建设单位组织
38、部分验收。对于验收中发现的问题，施工单位应按要求整改，并由建设单位和监理工程师进行复验。6中继段测试包含的内容：(1)衰减系数；(2)传输长度；(3)通道总衰减；(4)后向散射信号曲线；(5)偏振模色散(PMD)；(6)光缆对地绝缘。六、1背景某架空光缆线路工程位于南方某市郊，工程初步设计已经批复，建设单位根据初步设计与材料供货商签订了供货合同，并经过招标选定了施工单位和监理单位。在与施工单位进行合同谈判时，建设单位认为施工单位在此工程施工过程中不会有贷款的问题，双方协商取消了费用表中的财务费，建设单位最终与施工和监理单位分别签订了合同。施工合同规定本工程采用包工不包料的承包方式，工程预付款为
39、合同金额的 5，工程开工日期为 4 月 1 日。开工后施工单位一直未收到预付款。在施工过程中，由于经常下雨，施工单位的实际进度滞后，并且出现窝工的问题，施工单位据此向监理单位提出工期和费用的索赔申请。施工单位为了能够计取更多的工作量，在敷设光缆时，在规定预留光缆的电杆上多预留了 15 米光缆。由于工程在山区施工，向山上运电杆的难度很大，工效降低很多。施工单位在做工程结算时，考虑到上述因素，因此将立杆的工作量在山区立杆定额的基础上又提高了 2的系数。2问题(1)建设单位是否可以根据初步设计签订订货合同?说明理由。(2)说明建设单位取消财务费的做法是否合理?(3)项目部以经常遇到雨天而提出工期和费
40、用的索赔合理吗?为什么?(4)分析项目部工程结算存在的问题。(5)在开工后一直未收到预付款的情况下，施工单位应该怎么做?【答案】(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同。因为概算定额是编制主要材料需求量的计算基础，是筹备和签订设备、材料订货合同的依据，因此建设单位可以初步设计中编制的概算定额为依据签订工程材料订货合同。(2)建设单位取消施工单位的财务费的做法不合理。因为财务费是指企业为筹集生产资金而发生的各项费用，包括企业经营期间发生的短期贷款利息净支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费，以及企业筹集资金发生的其他财务费用等，所以建设单位简单地以施工单位不可能在本工程中发生贷
41、款而取消施工单位的财务费的做法不合理。(3)项目部以经常遇到下雨天而提出工期和费用的索赔不合理。因为在南方，4 月份正是多雨的季节，这是一个有经验的项目管理人员应该预料到的，对于因下雨而发生的窝工损失应从冬、雨期施工增加费中列支。冬、雨期施工增加费是指在冬、雨期施工时所采取的防冻、防雨和保温及劳动功效降低所增加的费用，是按常年摊销综合取定的，不分地区、季节均按规定计列。所以，项目部不应因经常遇到雨天而向建设单位提出工期和费用的索赔。(4)项目部在工程结算中存在以下问题：不能将电杆上多预留的光缆算作完成的工程量，因为工程量应以安装实际数量为准，所用材料数量不能作为安装工程量。不能因在山区施工困难
42、而增加立杆的定额调整系数，因为通信工程概预算定额编制办法及费用定额所规定的收费标准均为上限，计算工程量时不得超过此标准。(5)按规定，在具备施工条件的前提下，建设单位应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的 7 天内预付工程款。本工程中，建设单位不按约定预付，施工单位应在预付时间到期后10 天内向建设单位发出要求预付的通知；建设单位收到通知后仍不按要求预付时，施工单位可在发出通知 14 天后停止施工，并且建设单位应从约定应付之日起向施工单位支付应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计)，并承担违约责任。七、1背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非
43、常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实
44、结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原
45、因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算
46、依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的 28 天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的 28 天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该
47、项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。八、某通信施工单位承担某地移动通信基站安装工程，主要内容为基站设备、天馈线系统、传输设备及配套电源设备的安装和测试。设备及主材由建设单位采购。施工过程中，发生下列事件：事件一：开工初期，项目经理部组织现场检查时，没有找到材料的现场检验记录，现场负责人解释，材料由建设单位提供，都有合格证，不需检验。事件二：项目经理到 A 现场检查时，施工人员正在塔上安装天馈线。由于天气炎热一些人员赤膊作业，
48、个别人不系安全带、工作完成后随手把工具从塔上抛下。事件三：六级大风天气，现场负责人指挥施工人员继续进行塔上作业，保证了工程进度。事件四：当地质量监督站到现场检查，现场施工负责人以没有与质量监督站发生任何关系为由拒绝接受检查。问题：1.建设单位提供的有合格证的材料是否需要检验，为什么？2.指出 A 现场的施工人员不正确的做法及可能引发的安全事故。3.对事件三中现场负责人的行为做出评价并说明原因。4.指出质量监督站到工地检查的做法是否正确并说明原因，施工单位应如何处理与质量监督站的关系？5.简述馈线防水弯的作用和制作工艺要求，并给出馈线室外部分的外保护层接地点应选择的位置。【答案】1.质量监督站的
49、做法是正确的，因为质量监督站具有第三方检验的公正性，施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查并予以积极配合。2.建设单位提供的材料也需要检验，按质量行为规范施工单位必须对用于工程的材料进行检验。3.赤膊作业，可能造成皮肤灼伤、划伤、烫伤。不系安全带，可能从塔上跌落造成伤亡。随手把工具从塔上抛下，可能砸伤塔下人员。4.项目经理的做法是错误的，因为六级以上风力情况下应停止塔上作业，项目经理的行为是在鼓励错误做法，属于违章指挥。5.馈线防水弯的作用是防止雨水进入机房，工艺要求：拐弯应圆滑均匀，弯曲半径大于等于馈线外径的20 倍，防水弯最低处要求低于馈线窗下沿 1020cm。馈线外保护层接地应选择在天
50、馈线连接处，所有垂直拐水平处，引入机房的馈线洞外。九、1背景某单位施工承包一建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程，开工后第5 天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人，制定了质量监督工作方案。在进行工程现场质量监督检查时，负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且在用拖拉机拖放硅芯管，该负责人立即上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏；施工单位现场负责人告诉质量监督负责人，我们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构也没有资格来指导我们施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求他们尽快赶到现场