《商品房买卖合同集合五篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《商品房买卖合同集合五篇.docx（47页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、【实用】商品房买卖合同集合五篇【实用】商品房买卖合同集合五篇在人们的法律意识不断加强的社会，合同在生活中的使用越来越广泛，合同是对双方的保障又是一种约束。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是我收集整理的商品房买卖合同6篇，欢迎阅读与珍藏。商品房买卖合同篇1市房产局规定，双方签订的（商品房买卖合同）备案后，原则上不予撤销。但购房人有下列情况之一，经双方协商一致达成解除合同协议的，可持身份证明和相关材料办理撤销合同备案手续：1、购房人对所购房屋因质量或构造问题、规划或设计变更导致房屋现状发生变化，要求解除合同的，由售房单位提供证明材料;2、购房人因房屋建筑面积误差比绝对值超过3%，要
2、求解除合同的，需提交房产测绘中心确认的预测绘和实测绘报告;3、因售房单位的责任，超过约定期限1年内未办理登记，要求解除合同的，需提交退款凭证;4、购房人办理按揭贷款手续未获批准或批准后无力归还不能继续履行合同的，需提交贷款机构出具的证明;5、售房单位工作人员失误，将购房人详细房屋信息录入错误;购房人在所购项目中换购房屋，要求更正合同信息的;需提交新签订并备案的合同;6、购房人因出国留学或定居要求解除合同的，需提交护照和留学、定居许可证明;7、购房人(或者直系亲属)因患重大疾病急需资金，要求解除合同的，需提交市级以上医院诊断书;8、因不可抗力而无法履行合同的，需提交相应的证明材料。商品房买卖合同
3、合同编号：_出卖人：_住所：_营业执照号码：_资格证书号码：_法定代表人：_联络_委托代理人：_联络_买受人：_国籍：_性别：_出生年月日：_住所(址)_证件名称：_号码：_联络_委托/法定代理人：_住所(址)_联络_根据（中国合同法）、（中国城市房地产管理法）及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：第一条项目建设根据1、出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式获得座落于_地块的国有土地使用权。2、该地块【国有土地使用证号】【城镇建设用地批准书号】为：_，土地使用权面积为：_，买受人购买的商品房(下面简称该商品房)所在土地用处为：_，土地使
4、用年限自_年_月_日至_年_月_日止。3、出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房【地名核准名称】【暂定名】为：_，建设工程规划许可证号为：_，建筑工程施工许可证号为：_，建设工程施工合同约定的开工日期为：_，建设工程施工合同约定的完工日期为：_.第二条商品房情况该商品房销售许可证号：_.商品房座落：_区_县_路、道、街。设计用处_;建筑构造_;建筑层数为_层。建筑面积_平方米，其中：套内建筑面积_平方米，公共部位分摊建筑面积_平方米。商品房平面图见附件一，商品房抵押、租赁等情况见附件二。第三条计价方式与价款出卖人与买受人约定按下述第_种方式计算该商品房价款：1、按建筑面积计算，该商品房单位为(
5、_币)每平方米_元，总金额(_币)_元。2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为(_币)每平方米_元，总金额(_币)_元整。3、按套(单元)计算，该商品房总价款为(_币)_元整。4、_.第四条付款方式及期限买受人采取下列第_种方式付款。1、一次性付款，自签约日起_日内付全部价款_元。(小写：_万元)2、分期付款。(1)第一次付款自签约日起_日内付全部价款的_%;_商品房买卖合同篇21、签约之前，买受人应当仔细阅读本合同全部条款，与出卖人充分协商，对合同条款及用词理解不一致的，应当协商达成一致意见，必要时可在合同中对其进行明确约定。合同生效后，双方因合同条款及用词理解不一致等发生合同纠纷，不能通过
6、协商解决的，能够遵循合同约定的争议解决途径依法向人民法院或向仲裁机构申请仲裁。2、本合同为示范文本，为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后都有空白行，供双方自行约定或补充约定。双方当事人能够对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同签订后，未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。3、对合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方应当协商确定。4、在签订合同前，出卖人应当向买受人出示应当由出卖人提供的有关证书、证明文件。5、假如本合同用于预售，则应当自签订暨网上备案之日起10日内将本合同送房地产交易登记机构办理预售备案确认手续。6、出卖人和买受人应当遵守本合同第
7、六条、第七条的约定；所有预售房款必须根据（商品房预售款缴款通知书）支付到（商品房预售许可证）指定的预售款监控账户上。7、为便于政府管理部门通知商品房买卖经过中可能发生的各种事项，建议购房人填写移动电话号码和电子邮箱地址。8、本合同讲明部分，买受人确认已经阅读，并签名：_。合同当事人：甲方卖方：_；注册地址：_；营业执照号码：_；资质证书号码：_；法定代表人：_；联络_；通讯地址：_；_；委托代理机构：_；注册地址：_；营业执照号码：_；资质证书号码：_；法定代表人：_；联络_；通讯地址：_；_.乙方买方：_；住所址：_；国籍：_；性别：_；出生年月：_；身份证/护照/营业执照号码：_；通讯地址
8、：_；_；联络_；移动_；电子邮箱：_.委托法定代理人姓名：_；国籍：_；住所址：_；身份证：_；通讯地址：_；_；联络_.委托代理机构：_；注册地址：_；营业执照号码：_；资质证书号码：_；法定代表人：_；联络_；通讯地址：_；_。第一条项目建设根据甲方以_方式获得位于_编号为_的地块的土地使用权，面积_平方米，规划用处为_，土地使用权年限自_年_月_日至_年_月_日止。甲方经批准，在该地块上投资建设_商品房填写（商品房预售许可证）记载的项目名称。该项目的有关批文如下：1、（建设工程规划许可证）颁发机关：_；编号：_；2、（国有土地使用权证）颁发机关：广州市国土资源和房屋管理局；编号：_；3
9、、（建设工程施工许可证）颁发机关：_；编号：_；4、_。第二条商品房销售根据乙方购买的商品房为【现房】【预售商品房】。1、该商品房作为现房，已办理权属登记，登记机关为_；并领取了【房地产权属证明书】【房地产权证】，编号为_。2、该商品房作为在建商品房，已具备（广东省商品房预售管理条例）规定的预售条件，已获得（广东省广州市商品房预售许可证），颁发机关为广州市国土资源和房屋管理局；编号为：_。第三条合同标的物基本情况乙方所购商品房为本合同第一条规定的项目中的第_【幢】【梯】【座】_【单元】【层】_号房下称该商品房，测绘地址：_区_路_号_房。该商品房所在楼宇的主体构造为_构造；建筑物地上层数为_层
10、，地下层数为_层。该商品房的用处为_，层高为_米。该商品房户型构造为_房_厅_厨_卫，封闭式阳台_个，非封闭式阳台_个。该商品房【合同约定】适用于预售【产权登记】适用于现售建筑面积共_平方米，其中，套内建筑面积_平方米，公共部位与共用房屋分摊建筑面积_平方米。该商品房面积预测算单位：_注册地址：_；营业执照号码：_；资质证书号码：_；法定代表人：_；联络_；通讯地址：_；_。第四条物业管理物业管理区域业主大会选聘物业管理公司之前，小区物业管理服务由甲方选聘物业管理公司提供。甲方应采取符合国务院（物业管理条例）规定的方式和条件选聘物业管理公司，甲方与选聘的物业管理公司签订书面的（前期物业服务合同
11、）。甲方应制定（业主临时公约）作为向乙方明示并予以讲明，乙方在签订本合时对遵守（业主临时公约）作出书面承诺。第五条基本术语的含义双方同意，合同中出现的基本术语作如下理解：1、首层：本合同所指首层以经市规划管理部门批准的设计图纸的标注为准；2、建筑面积：房屋外墙柱勒脚以上各层的外围水平投影面积，包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等，且具备有上盖，构造牢固，层高2.20m以上含2.20m的永久性建筑；3、套内建筑面积：套内使用面积、套内墙体面积与套内阳台建筑面积之和；4、层高：是指地面至楼面或楼面至楼面、楼面至瓦底之间的垂直距离。计算建筑面积的房屋构造，层高均应在2.20米以上含2.20米。5、共有
12、建筑面积：整栋建筑物的建筑面积扣除整栋建筑物各套单元套内建筑面积之和，并扣除已作为独立使用的地下室、车棚、车库、为多幢服务的警卫室、管理用房、以及人防工程等建筑面积，即为整栋建筑的共有建筑面积，其内容包括：1电梯井、管道井、楼梯间、垃圾道、变电室、设备间、公共门厅和过道、地下室、值班警卫室以及为整栋服务的公共用房和管理用房的建筑面积，以水平投影面积计算；2套单元与公共建筑之间的分隔墙以及外墙包括山墙水平投影面积一半的建筑面积。6、已支付房价款：以按揭贷款购房的，该款项不限于乙方自行支付的首期价款，还包括以贷款向甲方支付的款项。7、_；8、_。第六条计价方式、价款、付款甲方与乙方约定按下述第_种
13、方式计算该商品房价款：1、该商品房属【现售】【预售】，按套内建筑面积计价，该商品房单价为_币每平方米元，总金额_币元大写：_亿_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整。公共部位与共用房屋分摊建筑面积的建设费用已分摊计入上述套内建筑面积销售单价内，不再另行计价。2、商品房属【现售】【预售】，按【套】【整层】【整幢】出售并计价，总金额_币_元大写：_亿_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整。甲方同意乙方按下列第种方式按期付款：1、一次性付款总金额_币：_元；大写：_亿_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整。在年月日前支付。2、分期付款1第一期：自本预售合同签订暨网上备案之日起_日内不超过5日，即_年_月_日之前
14、支付全部房价款的_，金额_币：_元；大写：_亿_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整。2第二期：在_年_月_日前支付全部房价款的_，金额_币_元；大写：_亿_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整。3第三期：在_年_月_日前支付全部房价款的_，金额_币_元；大写：_亿_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整。4第四期：在_年_月_日前内支付全部房价款的_，金额_币_元；大写：_亿_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整。5第五期：在_年_月_日前支付全部房价款的_，金额_币_元；大写：_亿_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整。3、按揭贷款方式付款首期款：自本预售合同签订暨网上备案之日起_日内不超过5日，支付全部房价款
15、的_，金额_币：_元大写：_亿_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整。除首期款外，剩余房款金额_币_元大写：_亿_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整。该款应于_年_月_日前申请办理银行按揭手续，并根据按揭方式付款。按揭银行是_。委托代理人：_；注册地址：_；营业执照号码：_；资质证书号码：_；法定代表人：_；联络_；通讯地址：_；_。1甲方代理乙方办理按揭手续乙方在签订本合同并支付首期款后_日内，将申请银行按揭贷款需由乙方提供的证件资料交付甲方或甲方指定的第三人。2乙方自行办理按揭贷款手续甲方应在乙方支付首期款后_日内，将乙方申请银行按揭贷款需由甲方提供的证件资料交付乙方或乙方指定的第三人。4、其它
16、方式：_。第七条付款方式甲方应当根据（广东省商品房预售管理条例）第三十条的规定使用乙方支付的预售房款，即在项目完工之前，预售房款只能用于购买项目建设必需的建筑材料、设备和支付项目建设的施工进度款及法定税费，不得挪作他用。为保证预售款根据上述用处使用，防止挪作他用，乙方应将商品房预售款根据（广东省商品房预售管理条例）的规定支付至下面商品房预售款监控账号，接受广州市国土资源和房屋管理局的监控。监控银行：_；监控账号：_。第八条逾期付款的违约责任1、分期付款分期付款的，假如乙方未能根据本合同第六条约定的支付期限将各期房款支付至监控账号，甲方有权要求乙方按每日房价款总额的标准支付违约金，并有权解除合同
17、。2、一次性付款一次性付款的，假如乙方未能根据本合同第六条约定的支付期限将全部房款支付至监控账号，甲方有权要求乙方按每日房价款总额的标准支付违约金，并有权解除合同。3、按揭付款乙方以按揭贷款支付房款的，首期款应当根据本合同第六条约定的支付期限支付至监控账号；假如乙方未能根据约定期限将首期款支付至监控账号，甲方有权要求乙方按每日房价款总额的标准支付违约金，并有权解除合同。甲方代理乙方办理按揭贷款或甲方指定按揭银行的，甲方应要求按揭银行在发放贷款时将全部按揭贷款直接划入监控账户，不得放入其它账户。假如按揭银行未将全部按揭贷款直接划入监控账户，视作甲方违约，乙方有权要求甲方按每日未入监控账户的按揭款
18、金额的的标准支付违约金，直至全部按揭款项进入监控账户。乙方自行办理按揭贷款的，乙方应要求按揭银行在发放贷款时将全部按揭贷款直接划入监控账户。假如按揭银行未将全部按揭贷款直接划入监控账户，视作乙方违约，甲方有权要求乙方按每日未入监控账户的按揭款金额的的标准支付违约金，直至全部按揭款项进入监控账户。第九条备案确认_【甲方】【乙方】应于本合同网上备案之日起10个工作日内持本合同向广州市房地产登记机构申请办理网上备案确实认手续。第十条交房期限甲方应当在_年_月_日前将作为本合同标的物的房屋交付乙方使用。因不可抗力或者当事人在合同中约定的其它原因，需延期交付使用的，甲方应当及时书面告知乙方。交付后，甲方
19、不得以房屋已交付使用为借口懈怠其在本合同中应承当的其它义务，如：办理产权证的义务等。第十一条交房条件甲方交付的房屋应当符合下列第_种条件：1、该商品房已经有关政府部门办好完工验收备案手续；2、该商品房项目已办理初始登记手续。双方能够在上述条件之外，另行约定交房条件：3、_.以上交房条件，双方能够任选其一。双方能够就该商品房的装饰、附属设备的规格、标准等进行协商，达成的一致意见作为本合同的附件。第十二条房屋及有关资料的交接商品房到达交付使用条件后，甲方应当在合同约定的交付日_日前通知乙方办理交接手续。乙方应在收到该通知之日起_日内，会同甲方对该房屋进行验收交接。房屋交付的标志是_。在双方进行验收
20、交接时，甲方应当出示本合同第十一条约定的房屋交付条件的证明文件及有关资料，并签署交接单。所购商品房为住宅的，甲方还须提供（住宅质量保证书）、（住宅使用讲明书）和（商品住宅交楼书）。甲方提供的（住宅质量保证书）、（住宅使用讲明书）和（商品住宅交楼书）应不低于建设行政主管部门制定的（住宅质量保证书）、（住宅使用讲明书）和（商品住宅交楼书）的最低要求。假如甲方不出示上述证明文件及有关资料或出示不齐全，乙方有权拒绝接受交付，由此产生的延期交房的责任由甲方承当。由于乙方原因，未能按期交付的，双方同意按下面方式处理：_。第十三条延期交房的违约责任甲方如未能按本合同规定的期限交房，按下列第_种方式处理：1、
21、按逾期时间，分别处理不作累加：1逾期不超过_日，自本合同第十条规定的最后交房期限的第二日起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已支付房价款的违约金，合同继续履行。2逾期超过_日后，乙方有权单方面解除合同。假如乙方要求继续履行的，合同继续履行，自本合同第十条规定的最后交房期限的第二日起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款0.5的违约金。2、_。第十四条风险责任的转移该商品房的风险责任自交付之日起由甲方转移给乙方。如乙方未按约定的日期办理该房屋的验收交接手续，甲方应当发出书面催告书一次。乙方未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的，则自催告书约定的验收交接日之第二日起该房屋的风险责
22、任转移由乙方承当。第十五条面积确认及面积差异处理根据买卖双方选择的计价方式，本条规定以套内建筑面积本条款中均简称面积为根据进行面积确认及面积差异处理。当事人选择第六条计价方式2的，不适用本条约定。合同约定计价面积与实测计价面积有差异的，以实测计价面积为准。商品房交付后，实测计价面积与合同约定计价面积发生差异，双方同意按下面第种方式进行处理：1、方式一1面积误差比绝对值在3以内含3，根据合同约定的价格据实结算；2面积误差比绝对值超出3，乙方有权单方面解除合同。乙方同意继续履行合同，房屋实际面积大于合同约定面积的，面积误差比在3以内含3部分的房价款由乙方根据约定的价格补足，面积误差比超出3部分的房
23、价款由甲方承当，所有权归乙方；房屋实际面积小于合同约定面积的，面积误差比在3以内含3部分的房价款及利息由甲方返还乙方，面积误差比超过3部分的房价款由甲方双倍返还乙方。面积误差比=实测计价面积合同约定计价面积/合同约定计价面积100。2、方式二双方自行约定如下：1_；2_；3_；4_。第十六条规划、设计的变更该商品房预售后，甲方不得未经乙方同意擅自变更该商品房项目的规划、设计。确需变更的，甲方应征得乙方同意并报规划管理部门审核批准。不同意变更的乙方可要求解除买卖合同。甲方应在乙方提出解除合同之日起的30日内退回已付购房款及利息以付款日起至退款日止为期，以退款期日同期银行房地产开发贷款利率计算。第
24、十七条权利瑕疵担保甲方应当保证作为本合同标的的商品房不存在权利瑕疵，即未设定抵押权、租赁权等；无赔偿义务，如欠缴税费，出让金等；也不存在被法院或其它国家机关、机构、部门查封的情况。若存在权利瑕疵，甲方应在乙方指定的期限内或合理期限内消除瑕疵；超过指定期限或合理期限未消除瑕疵的，乙方有权单方面解除合同。第十八条产权登记双方同意选择下面第_方式办理产权登记：1、甲方办理甲方应当在商品房交付使用后_日内，向产权登记机关为乙方办好产权登记，并将以乙方为产权人的房地产权证交付乙方。在此场合，乙方应当及时提供产权登记机关要求的需乙方提供的证件资料。甲方应如实告知乙方为办理产权登记需要由乙方提供的证件资料。
25、甲方未告知或告知的内容不完备、不准确，致使乙方未能及时提供证件资料的，乙方不承当责任。2、乙方办理在甲方办结初始登记的前提下，乙方自行办理产权登记的，甲方应在商品房交付使用后日内将登记机关要求的需甲方提供的证件资料提交乙方。第十九条迟延办理产权登记的违约责任甲方违背第十八条的约定的，乙方有权根据下列第项处理：1、乙方单方面解除合同并退房。2、乙方不退房的，甲方按自迟延之日起每日已付房价款的_向乙方支付违约金。3、_。第二十条甲方关于装饰、设备标准承诺的违约责任甲方交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定附件四的标准。达不到约定标准的，乙方有权要求甲方根据下述第种方式处理：1、甲方赔偿双倍
26、的装饰、设备差价；2、_；3、_。第二十一条乙方单方解除权的行使乙方行使本合同约定的单方面解除本合同的权利时，应书面通知甲方，甲方应在收到乙方的书面通知之日起日内将乙方已支付的房价款包括利息，利息按中国人民银行公布的同期房地产开发贷款利率计算全部退还乙方，并承当赔偿责任，赔偿金额为已支付房价款的，在退还房款时一并支付给乙方。第二十二条甲方关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺甲方承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按下面日期到达使用条件：1、_；2、_；3、_；4、_；5、_。假如在规定日期内未到达使用条件，双方同意按下面方式处理：1、_；2、_；3、_。第二十三条保修
27、责任乙方购买的商品房为商品住宅的，（住宅质量保证书）作为合同的附件。甲方自商品住宅交付使用之日起，根据本合同以及（住宅质量保证书）的承诺内容承当相应的保修责任。乙方购买的商品房为非商品住宅的，双方应当以合同附件形式具体约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，甲方应当履行保修义务。因不可抗力或者非甲方原因造成的损坏，甲方不承当责任。附件一：房屋平面图附件二：甲方针对该商品房所作的详细讲明含广告附件三：前期物业管理服务合同附件四：装饰、设备标准1、外墙：2、内墙：3、顶棚：4、地面：5、门窗：6、厨房：7、卫生间：8、阳台：9、电梯：10、其它：附件五：合
28、同补充协议商品房买卖合同篇3合同备案号：出卖人(下面简称甲方):_签章代理人(代理商):_签章买受人(下面简称乙方):_签章受买人身份证或护照号:_签章一、乙方所购_(项目名称)商品房位于:_二该商品房的详细幢号、建筑构造、设计用处、建筑面积如下：三、甲方向乙方出示房屋销售所需证件：1、国有土地使用证,编号:2、商品房预售许可证,编号:3、房屋所有权证,编号:备案讲明：1、本合同备案表由备案机关及买受人各执一份，买受人办理房屋所有权登记时，应连同合同正式文本一并提交。2、本合同备案表与商品房买卖合同正式文本的相关内容应当保持一致。商品房买卖合同篇4会议在常州市政府群贤堂于下午2:30正式开场，
29、首先由常州市工商局应处长就新的文本的制定进行了阐述，该文本是由法律索爱并以如开房地产企业座谈会的形式，并结合了诸多消费者的意见的基础上制定的。应处长对文本的附件七的补充协议提出了要求：1、补充协议不能与合同文本相抵触；2、对销售广告宣传资料的规定不能与最高院的司法解释相冲突；3、合同变更限制了买受人的获取补偿权；4、交付的附加条件，如加重买受人的义务如必须交了物业后方可收房这样的规定，由于两方主体不一致，须以两份合同明确；5、建筑物共有部分的共有权，专有部分所有权等；6、不允许扩大解释不可抗力。对于上述要求，应处长还提出，该商品房买卖合同示范文本于20xx年8月1日执行，工商局以及建设局会联合
30、检查该联合检查是对实体和程序的两方面检查。其次，制定该文本的常州市怀德律师事务所的高级合伙人周善良周律师对于新版的商品房买卖合同示范文本采用的理由和条款进行了解读。1、采用示范文本的.理由，是保护各方合法权益的重要保证合法平等、效率性。2、条款解读，117版示范文本新增或更新了重要提示、示范文本使用讲明专业术语解释.2进一步加强商品房预售资金监管，预售资金监管由形式监管变成本质监管，以保护预售商品房交易各方的合法权益。3强化了出卖人对出售房屋权利状况的承诺；4对商品房交付的书面通知及交付地点，17版示范文本采用书面通知及推定通知两种形式；5明确约定买受人有权在交付前查验房屋的质量问题；该条主要是要求开发商对于分户分项验收标准的明确，一房一验收制度能有效解决使用功能和观感功能的问题，减少业主的投诉；6细化面积差异的处理规则；且在附件二房屋分层分户图标明具体尺寸7增加了规划变更的违约责任；8细化了开发商对商品房质量担保责任；9增加了销售合同登记备案条款，以强化商品房买卖合同的行政管理；10细化前期物业规定；11新增了建筑物区分所有权条款，明确了买受了对其购买的商品房专有部共享有占有、使用、收益的权利，明确了建筑物共有部分归业主共有等；12新增了销售和使用承诺，明确规定开发商在销售时不得涉及依法或依规划属于买受人共有的共用部位和设施的处分。并要求开发商以附件形式交有