《江苏省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务每日一练试卷B卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江苏省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务每日一练试卷B卷含答案.doc（33页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、江苏省江苏省 20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实年一级建造师之一建通信与广电工程实务每日一练试卷务每日一练试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、与交换机或终端设备相连的两个数字配线架(或其等效设备)间用来传送一种规定速率的数字信号的全部装置便构成一个()。A.再生段B.复用段C.数字段D.数字通道【答案】D2、通信设备直流电源端子输入电压允许变动范围为（）V。A.57-38B.52-36C.-57-40D.-60-38【答案】C3、有线电视系统室内应设置共同接地线，所有室内设备均应良好接地，接地电阻小于 3，接地线可用钢材或铜导线，接地体要
2、求用()，规格根据接地电阻而定。A.铅块B.铜块C.铜排D.钢块【答案】D4、建筑物内的电信管线和配线设施以及建设项目用地范围内的电信管道，应当纳入建设项目的设计文件，并随建设项目同时施工与验收。所需经费应当纳人建设项目()。A.预算B.概算C.决算D.结算【答案】B5、空调通风系统的出风口位置不能正放在设备机架的上方，是为了()。A.防止形成不循环的通风系统B.防止出风口的冷凝水滴落损坏设备C.防止出风口散热状况不好D.防止影响到设备的正常使用【答案】B6、在功率带宽受限的无线信道中，（）是实现高数据速率、提高系统容量、提高传输质量的空间分集技术。A.正交频分复用B.多输入输出C.智能天线D
3、.软件无线电【答案】B7、走线架接地采用布放镀锌扁钢与接地网连接，走线架至少有两处与接地扁钢连接牢固，对较长的走线架至少()与接地扁钢点焊或采用螺钉连接。A.每隔 6.5mB.每隔 6mC.每隔 5.5mD.每隔 5m【答案】D8、有线电视干线如利用照明线电杆架设时，应距离电源线()m 以上。A.1B.1.5C.2D.2.5【答案】B9、数字同步网中将一个时钟作为基准时钟，网中其它时钟同步于基准时钟的方式称为()。A.准同步方式B.主从同步方式C.基准时钟同步方式D.定时基准传输方式【答案】B10、构成业务网的核心要素是（）。A.分插复用器B.交叉连接器C.交换节点设备D.基准时钟系统【答案】
4、C11、光缆结构简单、制造工艺简捷；对光纤的保护优于其他结构的光缆，耐侧压，因而提高了网络传输的稳定性；光缆截面小，重量轻，特别适宜架空敷设的是()光缆。A.层绞式结构B.束管式结构C.骨架式结构D.都不对【答案】B12、光缆吹放速度宜控制在()mmin 之间。A.2050B.6090C.100120D.130150【答案】B13、大唐电信代表中国提出的()标准采用了 TDD 模式，支持不对称业务。A.CDMAB.WCDMAC.CDMA2000D.TD-SCDMA【答案】D14、调整机架垂直可在机架底角处置放金属片，最多只能垫机架的（）底角。A.一个B.二个C.三个D.四个【答案】C15、在无
5、人值守的光缆中继站、微波中继站、移动通信基站，通常采用（）。A.集中B.分散C.混合D.一体化【答案】C16、静止轨道通信卫星（同步通信卫星）距离地面约为（）Km。A.360B.3600C.36000D.360000【答案】C17、电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的牵头单位将商定的并经（）盖章同意的建设方案报有关部门批准。A.城市规划管理机关B.电信管理机关C.市政管理机关D.电信运营商【答案】B18、为保持电信网正常运行和服务，对其进行有效的管理所建立的软、硬件系统和组织体系的总称，是现代电信网运行的支撑系统之一，是一个综合的、智能的、标准化的()。A.电信服务系统B.电信管理系统C.电
6、信组织系统D.电信传输系统【答案】B19、目前，主流的宽带光接入网普遍采用（）。A.ADSLB.HFC.POND.AON【答案】C20、人孔内光缆保护正确的是（）。A.人（手）孔内超出管孔外的部分用波纹管保护B.光缆接头盒放在管道出入口上方C.光缆接头距离两侧管道出口处的光缆长度要求为 500mm+20mmD.密封性较高的塑料管道采用钢丝刷、抹布清刷管孔【答案】A21、接入网的主要功能不包括（）A.交换功能B.传送功能C.用户口功能D.业务口功能【答案】A22、下列关于 5G 技术，说法错误的是()A.流量密度在 10Tbs/km2B.设备密度达到 600 万个/km2C.支持移动速度达到 5
7、00km/hD.用户体验速率为 Gbps 量级【答案】A23、在中波、短波广播发射台场地及其外围 500m 范围内，地形应该是平坦的，总坡度不宜超过（）。A.2B.3C.4D.5【答案】D24、在工程建设中发现地下文物，应立即停止施工，并负责保护好现场，同时应报告()。A.上一级文化行政管理部门B.当地人民政府C.省级文化行政管理部门D.当地文化行政管理部门【答案】D25、下列卫星工作多址方式中具备如下特点的是();各站所发的信号在结构上各不相同，并且相互具有准 正交性，以区别地址，而在频率、时间、空间上都可能重叠。A.频分多址方式B.时分多址方式C.空分多址方式D.码分多址方式【答案】D26
8、、演播室的施工中，与土建工序搭接关系为()。A.土建预埋件空调管道安装连接件安装灯栅层施工墙面吊顶装修灯光安装一地面装修B.土建预埋件灯栅层施工连接件安装空调管道安装墙面吊顶装修灯光安装地面装修C.土建预埋件空调管道安装灯栅层施工连接件安装墙面吊顶装修灯光安装一地面装修D.土建预埋件连接件安装灯栅层施工空调管道安装墙面吊顶装修灯光安装地面装修【答案】C27、在移动通信的（）阶段，核心网只有电路域。A.2GB.2.5GC.3GD.4G【答案】A28、IPv6 比 IPv4 更有优势的特点是（）。A.IP 地址长度增加 2 倍B.理论上可提供的地址数比 IPv4 多 40 万倍C.使用子网划分技术
9、减小路由麦长度D.提供了服务质量控制平台【答案】D29、机房电力设备应在直流配电屏输出端加()装置。A.浪涌吸收B.防雷保护C.接地保护D.整流稳压【答案】A30、在通信管道的施工中，土质坚硬的情况下，可使用()。A.天然基础B.素混凝土基础C.钢筋混凝土基础D.防水混凝土基础【答案】A31、可控硅调光设备是通过改变光源的（）实现调光。A.电压B.电流C.电阻D.电容【答案】B32、发射天线输入阻抗为一（）。A.复数阻抗B.纯电容C.纯电阻D.纯电感【答案】A33、DWDM 系统中不同波道 OTU 可以互换的是（）。A.发送端 OTUB.中继型 OTUC.接收端 OTUD.收发合一型 OTU【
10、答案】C34、SDH 设备光接收机灵敏度是指误码率达到()时设备输入端口处的平均接收光功率的最小值。A.110-12B.110-10C.Il0-8D.110-6【答案】A35、可以大幅提升 5G 系统频谱效率的技术是()。A.大规模天线阵列B.全频谱接入C.超密集组网D.新型多址【答案】A36、在电源系统中，（）可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电。A.交流工作接地B.直流工作接地C.保护接地D.防雷接地【答案】C37、在用户接入网中，()可传输多种业务，具有较为广阔的应用领域，传输频带较宽、与目前的用户设备兼容、支持宽带业务、成本较低。A.铜线接入网B.光纤接入网C.混合光纤同轴电缆接入
11、网D.固定无线接入网【答案】C38、光缆架空过电杆的应做弯曲处理，伸缩弯在电杆的两侧的扎带间下垂()mm。A.100B.200C.300D.400【答案】B39、一列有多个机架，先安装列头首架，然后依次安装其余各机架，整列机架前后允许偏差为()，机架之间的缝隙上下均匀一致。A.3.5mmB.3mmC.4mmD.4.5mm【答案】B40、提出电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设意向的电信运营商应向当地的()提出书面申请，并将拟建项目的基本情况向其报告。A.电信管理机关或电信管理机关授权的社会中介组织B.城市规划管理机关或城市规划管理机关授权的社会中介组织C.电信业务部门或电信业务部门授权的社会中
12、介组织D.建设管理机关或建设管理机关授权的社会中介组织【答案】A41、某施工队在某县城建通信管道，施工时正确的做法是（）。A.开凿路面挖出的石块与泥土混合堆放B.堆土紧靠土坯墙C.堆土高度为 1.4mD.土堆的坡脚边距离沟 20cm【答案】C42、综合布线系统的子系统不包括（）。A.建筑群子系统B.工作区子系统C.干线子系统D.交换子系统【答案】D43、顺向单根梅花管必须使用()的管材连接。管道连接应采用套管插接，接口处应抹专用胶水。敷设两根以上管材时，接口应错开。A.不同规格B.不同材质C.相同规格D.相同材质【答案】C44、关于安全生产费的管理要求，下列说法正确的是（）。A.安全生产费应用
13、于提高从事危险作业人员的福利待遇B.通信建设项目招标文件可把安全生产费列为竞争性报价C.施工单位提取的安全生产费用在竞标时不得删减，应列入标外管理D.施工单位工程项目结余的安全生产费应归还建设单位【答案】C45、不属于程控数字交换机硬件系统组成的是()。A.外围设备B.话路系统C.控制系统D.应用系统【答案】D46、通信局（站）接地系统室外部分的作用是迅速泄放雷电引起的（）。A.强磁场B.强电流C.强干扰D.强电压【答案】B47、一列有多个机架，先安装列头首架，然后依次安装其余各机架，整列机架前后允许偏差为（），机架之间的缝隙上下均匀一致。A.3.5mmB.3mmC.4mmD.4.5mm【答案
14、】B48、吊车、升降机等昼间施工场地作业时，噪声限值为()。A.50dB.55dBC.60dBD.65dB【答案】D49、在利用()进行通信时，存在着两个限制条件：首先，在进行信息传送时，通信双方必须处于同时激活可用状态；其次，两个站之间的通信资源必须可用，而且必须专用。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换【答案】A50、天线应该在避雷针（）保护范围内。A.15B.30C.45D.60【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、接入网的发展趋势包括()。A.宽带化B.IP 化C.分组化D.云化E.无线化【答案】AB2、大气中有对流、平流、湍流和雨雾等现
15、象，都是由对流层中一些特殊的大气环境造成的，并且是随机产生的。加上地面反射对电波传播的影响，就使得发信端到收信端之间的电波被()。A.散射B.折射C.吸收D.地面反射E.大气反射【答案】ABCD3、通信机房的环境要求包括（）。A.温度B.湿度C.防尘D.绝缘E.照明【答案】ABC4、分集接收并不能解决所有的衰落，如对雨雾吸收性衰落等只能（）才能克服。A.调整天线角度B.增加发射功率C.增加天线数量D.缩短站距E.适当改变天线设计【答案】BD5、（）是第四代移动通信系统的核心。A.智能天线B.多入多出C.软件无线电D.正交频分复用E.接力切换【答案】BD6、电缆单盘检验的项目有()。A.电缆长度
16、的检测B.外观检查C.环阻测试和不良线对检验D.光缆性能检验E.绝缘电阻检验和电缆气闭性能检验【答案】BC7、分组交换中虚电路方式的特点（）。A.会产生失序现象B.不会独占线路C.需要预先建立逻辑连接D.适用于传真业务E.分组头中含逻辑信道标识【答案】BD8、（）是光纤最重要的传输特性，它们直接影响光传输的性能。A.散射B.折射C.损耗D.色散E.反射【答案】CD9、剧场扩声系统中，扬声器的固定应安全可靠，水平角、（）应能在设计要求的范围内方便调整。A.倾角B.俯角C.夹角D.对角E.仰角【答案】B10、光缆接续现场监测在实际工程中普遍采用 OTDR 监测法，该方法在精确测量接头损耗的同时，还
17、能测试（）指标。A.光纤通道总衰减B.光纤单位长度损耗C.光纤长度D.光纤偏振膜色散E.光缆对地绝缘【答案】BC11、塑料管道施工中，可直接敷设在天然地基上的管材有()。A.双壁波纹管B.栅格管C.梅花管D.ABS 管E.硅芯管【答案】BD12、电视节目前期制作需使用（）。A.配乐设备B.录像机C.电子编辑设备D.切换矩阵设备E.字幕机【答案】BD13、光纤的散射损耗包括（）。A.瑞利散射损耗B.非线性散射损耗C.波导效应散射损耗D.弯曲损耗E.连接器插入损耗【答案】ABC14、光缆中继段测试内容包括（）。A.线路衰减系数及传输长度B.光纤后向散射曲线C.光纤偏振模色散D.对地绝缘电阻E.串音
18、衰耗【答案】ABCD15、安装总配线架及各种配线架安装的基本要求包括（）。A.总配线架侧面位置应与成端电缆上线槽或上线孔洞相对应B.跳线环安装位置应平滑、垂直整齐C.总配线架滑梯安装应牢固可靠D.滑轨拼接平正，滑梯滑动平稳，手闸灵敏E.滑轨端头应安装挡头，防止滑梯滑出滑道【答案】BCD16、关于通信机房接地系统描述正确的是()。A.作用是为了迅速泄放雷电引起的强电流B.接地线应尽可能直线走线，室外接地排用白铜地排C.接地系统中应设置通路开关D.接地铜排要经过截面积不小于 90 平方毫米铜导线连接至接地桩E.接地引入线不应超过 50m，并在室外接地点刷漆、涂抹沥青防腐【答案】AD17、IPv6
19、的主要优势体现在（）。A.充足的地址空间B.更小的路由表C.加入了对自动配置的支持D.更高的安全性E.局域网管理更加复杂【答案】ABCD18、分集接收并不能解决所有的衰落，如对雨雾吸收性衰落等只能（）才能克服。A.调整天线角度B.增加发射功率C.增加天线数量D.缩短站距E.适当改变天线设计【答案】BD19、网络管理功能主要负责网络的（）保证网络在正常和故障情况下的服务质量。A.运营管理B.故障管理C.维护管理D.信息管理E.资源管理【答案】AC20、移动通信基站话务不均衡的原因是()。A.天线挂高不合理B.小区过覆盖C.建筑物原因覆盖不足D.容量有限E.发射功率过小【答案】ABC大题（共大题（
20、共 1010 题）题）一、某施工企业与建设单位签订了开挖 80km 直埋光缆沟的施工合同，该工程挖沟工程量为 60000 延米，假设综合施工费用为 10 元/延米。合同约定，施工单位采用租赁机械施工，机械租赁费为 500 元/台班，若增加工作量，按比例增加工期，费用单价不变，工程量均匀分布在路由上。合同工期为 30 天，7 月 1 日开工，7 月 30 日完工，在实际工程中发生如下事件：事件一：租赁机械操作不当故障，晚开工 5 天，造成人员窝工 25 个工日。事件二：施工中路由发生改变，于 7 月 7 日停工，配合进行路由复查，配合用工为 40 工日。事件三：7 月17 日复工，光缆路由加长，
21、设计增加挖沟 6000 延米。事件四：7 月 20 日至 28日因山洪暴发阻断交通，迫使停工，造成窝工 60 个工日。问题：1.指出上述事件中，施工单位是否可以向建设单位提出索赔或变更要求，并说明原因。2.可索赔和变更的工期为多少天？3.假设人工费单价 50 元/工日，增加用工所需管理费为增加人工费的 50%，则索赔和变更的费用是多少？4.假设窝工费为人工费的 50%（含管理费），请计算 7 月 30 日开工前整个项目的 BCWS、BCWP、ACWP，并计算 CV、SV。5.开挖光缆沟的质量控制点有哪些？6.针对光缆质量不符合设计要求施工单位应该如何做？谁承担相应损失？【答案】1.事件一：不能
22、索赔工期，不能索赔费用；因为租赁机械的故障属于施工单位的责任。事件二：可以索赔工期，可以索赔费用；因为路由变更属于甲方的责任。事件三：可以索赔工期，可以索赔费用；属于工程变更，因为设计变更，增加了工程量。事件四：可以索赔工期，不可以索赔费用；因为山洪暴发属于不可抗力。2.事件二可索赔工期 10 天；事件三变更增加的工期 6000/（60000/30）=3 天；事件四可索赔工期 9 天；索赔和变更的总工期为：10+3+9=22 天 3.事件二可索赔费用：人工费 40 工日50 元/工日（1+50%）=3000 元机械费 500 元/台班10 天=5000 元事件三设计变更增加的施工费：6000
23、延米10 元/延米=60000元二、（二）、总承包一级资质的 A 公司，承担了 500 个基站的施工任务，内容包括基站设备安装调测和部分基站的机房装修，合同工期 20 天，经建设单位同意，项目经理将机房装修任务分包给了具有建筑装饰专业承包三级资质的 B 公司，100 个郊区基站分包给了具有通信用户管线资质的 C 公司。施工过程如下：1.省通管局质监人员到了现场检查施工质量，项目经理以现场有监理工程师及工期紧为由拒绝接受检查。2.某天，小雨，A 公司项目经理对郊区基站质量巡检，发现塔上有人穿着拖鞋施工，塔下人员未戴安全帽，项目经理叮嘱队长“注意安全，明天必须佩戴齐全安全防护用具”后离开，收工阶段
24、，2 人下塔时滑落，导致 1 死，1 重伤。本事故的调查报告内容包括了施工发生单位的概况，施工救援情况，施工造成的人员伤亡和直接经济损失，事故责任认定，事故防范和整改措施。3.监理工程师审核施工资料时发现提供的基站站点参数仅包括，站名、站号、配置基站类型、参数信息，要求补充完善。问：【答案】三、1背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求
25、将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程
26、总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工
27、得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决
28、争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的 28 天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的 28 天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。四、某施工单位承接了
29、一项移动通信基站设备安装工程，工程包括部分管道工程施工，第一次施工会议上现场勘察人员进行了安全技术交底，参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，交底人从施工作业特点、危险因素、安全操作规程和标准等方面，对施工人员进行了详细说明和讲解，并要求参会人员交底记录上签名。管道部分开工后，一人打开井盖下作业，不久晕倒，经消防人员施救后生还。工程如期完成，施工单位提交了竣工资料和质量保修书，其中竣工文件包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、工程设计变更单及洽商记录、停(复)工报告、交、(完)工报告、交接书，监理工程师交竣工资料退回，要求补全后再提交。问题：1.指出本项目安全技术交底的不
30、妥之处并说明正确的做法。2.有限空间工作的安全防护有哪些？3.请补全竣工文件中缺少部分。4.管道光缆线路工程中哪些部分需要进行隐蔽验收？5.质量保修证书应包括哪些内容？【答案】1.（1）不妥之处 1：第一次施工会议上进行安全技术交底，交底时间不妥。正确做法：安全技术交底应该在施工前进行。（2）不妥之处 2：现场勘察人员进行安全技术交底，交底人不妥。正确做法：交底人应该为施工单位负责项目管理的技术人员。（3）不妥之处 3：参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，被交底人不全。正确做法：被交底人应包括施工作业班组和作业人员。（4）不妥之处 4：交底内容不全面。正确做法：安全技术交底的内
31、容还应包括：1）针对危险因素制定的具体预防措施；2）在施工生产中应注意的安全事项；3）发生事故后应采取的应急措施。2.有限空间工作的安全防护如下：（1）必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业；（2）必须做到“先通风、再检测、后作业，严禁通风、检测不合格作业；五、1背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交
32、了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨
33、付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位
34、提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗?(2)本工程中，监理单位的工作内容有哪些?(3)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(4)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作?(5)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些?【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工
35、作。(3)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。黑钻压卷，金考典软件考前一周更新，下载链接 www.如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(4)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相
36、关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(5)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。不懂听名师课程六、背景资料某施工单位承揽了一项 3G 通信基站设备安装工程,包括 100 个 3G 基站的设备,天馈线及楼顶抱杆安装,施工前,项目经理组织所有操作人员召开了安全技术交流会,安全员就作业特点和危险因素,根据危险因素制定的预防措施以及施工中应注意的安全事项进行
37、了讲解,项目部综合管理人员进行记录,会议结束后经理在交底记录上签字。施工过程中,项目部按计划组织了施工现场检查,其中两个现场情况如下:A 站现场:现场有村民站在警示带外围观施工作业,戴着安全帽的队长正在警示带内指挥;铁塔平台上,未戴安全帽的作业人员甲正把安全带系在天线抱杆上;戴着安全帽的作业人员乙正紧跟未戴安全帽的作业人员丙上塔。B 站现场,塔放设备供电电缆长约 50 米,在馈线窗前做了一处接地;接地线和电缆夹角小于 15,接地线与室外接地排连接采用铜芯线打圈方式,多余部分整齐盘绕固定在走线架上。问题 1.列出本工程中应持证上岗的人员及证件名称。2.指出安全技术交底的不妥之处,说明正确做法。3
38、.指出 A 站作业人员违规之处。4.指出 B 站线缆处理中的错误,说明正确做法。【答案】1.通信建设工程施工企业主要负责人应取得企业负责人通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书通信建设工程施工企业项目负责人应取得中华人民共和国一级建造师注册证书（通信与广电专业）和项目负责人通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书；通信建设工程施工企业专职安全生产管理人员应取得专职安全生产管理人员通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书从事通信工程电工作业.金属焊接作业及登高架设作业的人员应取得各专业的特种作业操作证2.不妥之处一：交底人错误“由安全员进行交底”不妥正确做法：应该由负责项目管理的技
39、术人员进行交底不妥之处二：被交底人错误，仅对操作人员交底不妥正确做法：应该对施工作业班组.作业人员交底，要覆盖到所有人员不妥之处三：仅由项目经理签字不妥正确做法：交底记录应由交底人和被交底人签字不妥之处四：交底内容不全七、背景资料某施工单位承揽了一项 3G 通信基站设备安装工程,包括 100 个 3G 基站的设备,天馈线及楼顶抱杆安装,施工前,项目经理组织所有操作人员召开了安全技术交流会,安全员就作业特点和危险因素,根据危险因素制定的预防措施以及施工中应注意的安全事项进行了讲解,项目部综合管理人员进行记录,会议结束后经理在交底记录上签字。施工过程中,项目部按计划组织了施工现场检查,其中两个现场
40、情况如下:A 站现场:现场有村民站在警示带外围观施工作业,戴着安全帽的队长正在警示带内指挥;铁塔平台上,未戴安全帽的作业人员甲正把安全带系在天线抱杆上;戴着安全帽的作业人员乙正紧跟未戴安全帽的作业人员丙上塔。B 站现场,塔放设备供电电缆长约 50 米,在馈线窗前做了一处接地;接地线和电缆夹角小于 15,接地线与室外接地排连接采用铜芯线打圈方式,多余部分整齐盘绕固定在走线架上。问题 1.列出本工程中应持证上岗的人员及证件名称。2.指出安全技术交底的不妥之处,说明正确做法。3.指出 A 站作业人员违规之处。4.指出 B 站线缆处理中的错误,说明正确做法。【答案】1.通信建设工程施工企业主要负责人应
41、取得企业负责人通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书通信建设工程施工企业项目负责人应取得中华人民共和国一级建造师注册证书（通信与广电专业）和项目负责人通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书；通信建设工程施工企业专职安全生产管理人员应取得专职安全生产管理人员通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书从事通信工程电工作业.金属焊接作业及登高架设作业的人员应取得各专业的特种作业操作证2.不妥之处一：交底人错误“由安全员进行交底”不妥正确做法：应该由负责项目管理的技术人员进行交底不妥之处二：被交底人错误，仅对操作人员交底不妥正确做法：应该对施工作业班组.作业人员交底，要覆盖到所有人员不妥
42、之处三：仅由项目经理签字不妥正确做法：交底记录应由交底人和被交底人签字不妥之处四：交底内容不全八、某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算为 2500 万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托了一家监理单位对本工程实施监理。中标的施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其他段落的施工。【问题】1光缆接续的一般要求是什么 2参加本工程投标的企业需具有
43、什么资质3施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出 4本工程中应由监理人员签署隐蔽工程检验签证的项目有哪些 5针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求，施工单位应如何处理 6光缆中继段测试包含的内容有哪些【答案】1光缆接续的一般要求为：光纤接续前应核对光缆端别、光纤纤序，并对端别及光纤纤序作识别标志。固定接头光纤接续应采用熔接法，活动接头光纤连接应采用成品光纤连接器。2通信工程施工总承包一级企业资质。通信工程施工总承包二级企业资质。电信工程专业承包一级企业资质。3施工单位收到的开工令应由监理单位发出。4本工程中应由监理人员签署隐蔽工程检验签证的项目有：(1)光缆埋深及沟
44、底处理；(2)光缆与自来水管间距；(3)光缆接头盒位置深度；(4)立杆洞深度；(5)坡坎回固等保护措施质量。5建设单位对施工单位先完成其中一段光缆的施工，立即验收后先投入使用的要求可视为部分验收。施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好，交给建设单位和监理工程师审核；没有问题即可由建设单位组织部分验收。对于验收中发现的问题，施工单位应按要求整改，并由建设单位和监理工程师进行复验。6中继段测试包含的内容：(1)衰减系数；(2)传输长度；(3)通道总衰减；(4)后向散射信号曲线；(5)偏振模色散(PMD)；(6)光缆对地绝缘。九、2008 年 3 月，A 施工单位与某建设单位签订了一项传输
45、设备安装工程的施工合同，合同金额 70 万元，工期自 4 月 1 日至 6 月 30 日，合同未约定保修期。项目经理部安排的进度计划和成本强度预算如下表工程按期开工，但建设单位于 6 月 1 日根据需要作出如下变更：(1)其中一个终端站增加一套网管设备新增 90 工日的工作量；(2)增加 10 公里管道光缆的施工工作量。A 施工单位根据本单位实际情况接受了第(1)项变更，拒绝了第(2)项变更。建设单位将第(2)项变更另行委托给了 B 施工单位。第(1)项变更造成 A 施工单位进度拖后一周：第(2)项变更导致 A 施工单位停工两周。工程最终于 7 月 21 日完成，A 施工单位同时将竣工技术文件
46、和工程结算文件报送建设单位。工程于 7 月 25 日初验后进入试运行，至 10 月 24 日结束；10 月 31 日终验后于 11 月 1 日 8 时投入使用。问题【答案】参考成本累计负荷曲线。3 合理。A 施工单位与建设单位签订的是传输设备安装工程的施工合同，笫(2)项变更属于线路工程，施工单位可以以不具备线路施工资质或不具备线路施工条作予以拒绝。4.由于是建设单位作出的变更造成了施工单位的进度拖后和费用增加，所以施工单位可以就笫(I)项、笫(2)项造成的损失进行索赔。可索赔的工期为 3 周：可索赔的费用为笫（I)项变更增加的费用和笫(2)项变更导致的停工损失费。因为工程总额小于 500 万
47、，建设单位应该在施工单位提交竣工资料的 20 天内审定完毕，即在 8 月 10 日之前完成。木工程价款结算说明包含：工程结算总价款，工程款结算的依据，因工程变更等使工程价款增减的原因。6 本工程建设单位保修金的比例为 5%；保修日期为正式交付使用一年后截止，即 2009 年 11 月 1 日一十、1背景某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目经理部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较
48、大等，要求将其整改造成一个合格工程。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目，项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中
49、规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险应如何防范(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段时间无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；
50、建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方