《2022工程合同汇编10篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程合同汇编10篇.docx（49页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022工程合同汇编10篇工程合同汇编10篇在不断进步的社会中，合同对我们的帮助越来越大，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是我整理的工程合同10篇，欢迎阅读与收藏。工程合同 篇1重庆 建筑工程有限公司项目工程劳务分包合同合同号：发包方：重庆建筑工程有限公司法定地址：法定代表人：联系电话：传真：邮编号码：承包方：重庆市 建筑劳务有限公司法定地址：法定代表人：联系电话：传真：邮编号码：年 月 日建筑工程劳务分包合同发包方： 重庆 建筑工程有限公司 （以下简称甲方）承包方:重庆 建筑劳务有限公司 （以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法
2、、安全法的相关规定，甲方将 工程土建项目的劳务双包项目（包工包辅料）分包给乙方完成。为了保质保量地完成工程任务，明确双方责、权、利，经甲、乙双方共同协商，本着平等、互利、志愿的原则，特签订以下劳务合同，望共同遵照执行。一、工程名称： 工程二、工程地点：三、建筑面积约 （以竣工图为准）四、承包方式：乙方按甲方提供的建筑施工图、图纸会审纪要、设计变更、技术洽商实行全包干方式。即包工程质量、包安全生产、包工期、包劳务、包机械设备、包周转材料、包低值易耗品、包工程验收合格（验收费用由甲方承担）。（工程所需要的人工费+机械费+周转性材料、生产性辅助材料、耗材费、安全文明施工费、搭设临设人工费及围墙砌砖抹
3、灰、钢管、铁丝、钉子和工人住宿房屋的搭设或住宿房屋租赁费）。五、施工承包内容:1、（1）甲方负责主材，即：钢材、商品砼、水泥、砂、石子、砖、外墙面砖、外墙涂料；甲方负责以下分部分项工程，即：消防、通风、水电、弱电、门窗、栏杆、防水、室内涂料、节能保温及电气设备安装。（2）其余工程：搅拌机搭设、场地硬化、主体、内外抹灰、模板安装、内外架搭设、钢筋制作绑扎、1米以内室外散水（水沟、盖板、挖土）、辅材、低值易耗品、周转材料、机械设备、劳务用工等均由乙方负责。2、乙方所用于本工程的塔吊机械、施工电梯、搅拌机、振动棒、脚手架材料、模板材料、二三级配电材料、钢筋加工机械等进出场费、维修费、租金费、人工费、
4、工具用具、各种租金等概由乙方负责并承担费用。3、施工用水由甲方负责提供接驳口，施工用水费用由甲方承担，乙方工人生活用水由乙方承担。4、施工用电由甲方提供一级配电箱、电源线、机械设备、临时电器线路，由甲方搭接。施工用电费用由甲方承担，乙方工人生活用电由乙方承担。5、因天气、道路等原因致使车辆无法进入施工现场，乙方应积极派出人员、机械配合，保证材料顺利到场，施工现场内的降排水及雨后基坑（槽）内清理淤泥并运至施工现场范围内甲方指定地点产生的费用由乙方承担。6、细化乙方工作内容及细则（1）、钢筋工程：该工程设计图纸及更改内容（含基础及预制构件）、塔机基础等工程所有钢筋的制作、安装、钢筋的焊接、试件的制
5、作，连墙筋的埋设，钢材的上下车及场内转运，包括辅助材料（扎丝、焊条、切割片 、竖焊剂、焊钳（线）、绝缘手套、钢筋机械连接（包括钢套管）、钢筋保护层垫块等，生产用具设备（焊机、面罩、断线钳、钉板、切断机、对焊机、调直机、钢筋拨丝机及劳动保护用品等）。（2）、脚手架、模板工程：、脚手架工程：施工过程中所有内、外防护脚手架（含整体提升脚手架）的搭拆及其调整；本工程施工过程中土建、保温、防水工程等其他专业所需脚手架的搭拆；基坑临边防护；区内变压器防护；脚手架悬挑工字钢制安；铺设桥板、翻板；钢筋作业防护棚的支拆；各种安全网的搭设及拆除；各种洞口及临边防护的及时搭拆；接料平台的支拆；铺设桥板(铁桥板)；采
6、用工字钢悬挑脚手架进行全封闭脚手架的搭设及拆除；井架围护网、龙门架围护网的支拆；搅拌机蓬、卷扬机蓬等与主体工程施工有关的各种临时设施的支拆；各层砼运输道及地泵管道支架支拆；各种洞口及临边防护的及时支拆；上人盘道、入口安全通道、工具式卸料平台的安拆；楼梯防护；施工用电梯安装过程中各上料口的调整及防护门的安装；安全通道的搭设和拆除；外脚手架安全网上所有杂物及时清理；悬挂各种安全警示标语、标志、宣传条幅；后期砌筑抹灰等所有用到脚手架的地方搭拆及其调整，所有脚手架用料的装卸、倒运、刷黄黑道油漆（包含油漆）、修复上油、按甲方指定地点分类归垛，要求脚手架保留至外墙装饰工程完工后，方可拆除。、该工程（含基础
7、）砼结构（含预制构件）的模板制作、拼装、拆除、整（清）理、打脱模剂、梁、板、墙等的模板支撑架体，天棚施工质量必须达到清水不抹灰标准；、轴线、标高引测，并负责内外装饰时剃打砼的用工等；、包括周转材料的上、下车，现场转运，租赁材料的租、还并负责如数归还，并包括辅助材料（钉子、铁丝、广线、砂轮片、对拉螺栓、对拉止水螺栓杆（片）、筒兰、焊条等）生产工具、设备（压创机、园盘锯、手提电锯、电锤、电钻及劳动保护用品等）。3、砼及砌筑工程（1）基础：该工程桩砼浇筑、地梁垫层（含垫层）以上的设计图纸内容及更改内容等全部钢筋制安、模板支设及砼浇筑、养护，基础砖砌筑、基础基槽（坑）0.50m范围内的挖填及清理，基础
8、坑槽（桩）混凝土浇筑前抽水及基底清理。（2）主体该工程基础地梁及以上的砼墙、梁、柱、板、楼梯砼的浇筑及养护（含预制梁、平板的制作、含钢筋制安，养护）。墙体砌筑（含墙筋植筋打眼及植筋胶）及屋面工程（防水层及保温层除外）等的一切劳务用工。包括辅助材料、用具、设备（广线、钉子、扫帚、铁丝、灰桶、筒兰、斗车、砼振捣器具及电缆线、方铲、尺枋、角尺、切割机及劳动保护用品等）。4、装饰工程：（含梁、柱 （1）室内装饰：该工程室内墙板、柱、梁面抹灰（原浆压光）与砖墙接触外钉钢丝网）及外墙满挂钢丝网、伸缩缝铝皮盖缝安装、楼梯间及公共部位大理石或地砖、墙砖及踢脚线砖粘贴,混凝土地面（原浆压光），细石混凝土楼面，楼
9、地面踢脚线等(详见施工图建筑说明)及内外涂料 、（含底层0.30m范围内的挖填及底楼地面人工打夯等）室内外排水沟挖方、砌筑、沟盖板制安等全部过程及室外1.0m宽砼散水、台阶、伸缩缝油膏灌缝，并负责水电、门窗、栏杆、设备安装等分部分项到位后的洞后塞修补、填等工序，并负责竣工验收前的清理打扫等设计施工图及图集所含内容。（2）外装饰：外墙立面的装饰抹灰，砂浆底灰、滴水线、外装采用外墙漆装饰（包括外墙装饰材料），外墙漆的规格品牌以业主确定的为准，并负责提供节能外保温及屋面保温需用的脚手架及竹跳板周料和塔机或施工电梯的配合及其他分包项目周转材料和机械设备的配合，甲方不补贴任何费用，做保温后乙方未再抹灰的
10、工程量也不调减。（3）包括辅助材料、用具、设备（广线、钉子、扫帚、矿棉、铁丝、灰桶、筒兰、尺枋、切割片电钻、电锤及劳动保护用品等）；材料的上下车（砖、水泥、砂、石除外的其他乙方承包范围内的所有材料）等。（4）内、外墙、梁柱的抹灰必须两遍成活，严禁使用干搓砂进行抹灰作业。5、根据设计施工图及现行施工规范及操作规程等，按协议约定的工期、质量标准及安全文明施工标准，在约定的价格内，乙方组织劳动力及提供设备、辅助材料，完成本工程的施工任务。工程合同 篇2发 包 方： 某房地产开发有限公司承 包 方： 某有限责任公司工程地点：工程内容：某住宅小区15#楼外墙外保温分项工程承包方式： 包工包料质量等级（合
11、格）： 合格工程承包造价（金额大写）： 暂定468000元整外墙保温工程施工合同协议条款发包人（全称）：某房地产开发有限公司（甲方）承包人（全称）：某有限责任公司（乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本专业分包工程施工事项协商一致，订立本施工合同。第一条 工程概况1.1 工程名称： 某住宅小区1.2 工程地址： 民族东路北段1.3 工程内容： 某住宅小区 15#楼外墙外保温二、工程承包范围及方式2、1工程做法：瓷砖面层采用jy附有锚栓系统（详图集第四页），20米以上部位采用锚粘满粘法。其它部位按照nmtXX-
12、01图集进行施工，2.2 承包范围： 施工图范围内外墙的全部保温部位和抹灰部位（包括屋顶造型部分）。外墙大墙面部分：首层及局部二、三层面砖饰面部分：专用粘结砂浆粘结 18公斤以上阻燃自熄eps聚苯板按照jy附有锚栓系统（详图集第四页）施工。二层以上涂料饰面部分：采用锚栓法。 即在 无锚栓系统的基础上增加锚栓，同时锚粘。每平米锚栓不得少于四个。 凸窗上及空调板下面、与室内相连的凸出外挑及装饰线、门窗侧口部分：局部抹抗裂砂浆找平，同时铺贴网格布。（与室内直接接触部分采用聚苯板保温）。 阳台栏板、南立面出挑装饰立面及未与室内相连的外墙部位原全为水泥砂浆抹灰均改为抗裂砂浆找平，同时铺贴网格布。（与室内
13、直接接触部分采用聚苯板保温） 二层和复式层圆弧窗套线条、北立面窗套、楼梯间装饰线采用聚苯板线条。 原图纸中的窗间墙部位锯齿聚苯板线条取消。 以上根据图纸设计确定的施工内容，若有另外增加线条部分，决算时按照展开面积每平米72 元计算。 原图纸中分格缝取消。2.3承包方式： 乙方包工包料。2.4进场材料：乙方应及时递交有关材料样品及检验报告。乙方进场材料必须与投标样品及资料说明一致，双方约定乙方进场材料为 大连鼎坤保温建筑材料如乙方中途更换材料，发包人有权要求承包人二天内无条件退出施工现场，同时扣除剩余尾款。第三条 合同工期3.1 甲方于 单栋楼人员及材料进场之前3日，提供外墙施工作业面。3.2
14、开工日期：开工日期为10月2日，工期为25天。3.2 竣工日期： 10月26日之前。第四条 工程质量4.1 工程质量标准： 合格第五条 合同价款5.1 合同单价：所有施工部位均按综合每平米72元计取，承包内容见2.2。5.2 合同总价款：保温工程量暂估为 6500平米，工程总造价暂定为468000元。外墙大墙面 部位保温层厚度为 60 mm，超厚或超薄部位均不增减费用5.3 价款调整：按实际施工展开面积计取工程量，单价每平米 72.00元包死，不再调整工程价款。第六条 付款方式及结算6.1付款方式及期限：开工后三天内乙方将施工所用材料的50%以上进入施工现场，甲方拨付进场材料款的50%。每栋楼
15、聚苯板粘贴完成后付至该栋楼承包造价的40%的进度款；面层完成后付至栋楼承包造价的70%的进度款，工程竣工验收合格一个月内，付至单栋楼结算款的95%；余5%质保金，单栋楼验收合格之日起满两年工程无质量问题，一次性付清。6.2 计算原则： 对于所有施工内容均按展开面积进行结算。第七条 发包人责任7.1 发包人根据合同要求及时拨款，因款项不到位而造成的工期延误由发包人承担。7.2 发包人以单栋楼施工前2日，负责接通承包人施工用水源、电源、变压器的接点。满足施工和生活用水用电量的需要。7.3 发包人向承包人无偿提供必要的施工条件，包括 工人住宿、生活及施工用水电、工人食堂指定地点、材料库房、外墙保温施
16、工用脚手架、脚手架至少提供满铺二步脚手板、提供垂直运输。与门窗框穿插进行。7.4发包人负责审核并批准乙方的施工图设计、施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。7.5发包人负责协调承包人与其它分包商的配合等工作。第八条 承包人责任8.1承包人应根据发包人提出要求和有关技术说明,进行外墙保温工程施工,承包人应及时提供和保证相关材料、人员、机具的供应和到位,并在进场后三日内向甲方提交施工进度计划,以确保整个施工的顺利进行。8.2 承包人应按照国家和北京市现行及企业技术规范、标准、规程进行外墙保温施工。承包人派驻工地项目经理 .承包人必须建立完善的
17、质量及安全管理体系.配备相关人员进行质量安全管理.8.3 承包人应在开工前递交有关材料样品及检验报告及关键材料的二检报告。8.4 承包人应服从甲方、总包、监理单位的指令、安排、检验及各规章制度。违反国家及地方或工地有关质量、安全、文明施工的有关规定。甲方和监理可做出每次500-XX元的罚款。8.5承包人严格遵守施工现场管理规定，保证安全文明施工，对施工中扬尘、噪音、环境污染、垃圾处理等要求及时有效，做到工完、料净、场清，保证施工现场整洁有序，创包头市安全文明工地。8.6 承包人负责施工全过程的质量控制及安全文明施工管理，服从安全防护、临时用电安全、机械安全、保卫消防管理、现场管理、料具管理、环
18、境保护管理、环卫卫生管理等方面达到承包人要求。8.7 承包人制定有效的成品、半成品保护措施，书面对施工人员交底，提高施工人员成品、半成品保护意识，以免造成成品、半成品损坏，并在交用前，承担成品保护作用。8.8 承包人及时将保温施工的垃圾清运至发包人指定地点，由发包人统一运至场外。8.9 承包人向发包人提供厂家营业法人执照(复印件)、产品简介（国家认证实验 室的试验报告）、施工组织设计（内容包括技术、质量、工序安排、工期安排、成品保护、安全施工）。8.10承包人负责二次材料进场的检测费用（包括聚苯板、抗裂砂浆、耐碱网格布）。8.11承包人自行检查外脚手是否符合安全施工需要，如不符合则不得擅自施工
19、，承包人对现场的施工人员的安全生产和各种人身安全事故承担全部责任。8、12承包方负责将凸窗板及装饰线上堆积的废弃混凝土剔凿清理完毕后进行施工。8.13承包人所施工的外墙保温工程在正常使用和维护条件下，使用年限不应少于25年。并承担在此期间因承包人施工质量问题所应起人身伤亡事故所造成的一切经济损失第九条 工期顺延9.1 发包方在合同规定开工日期前2天，不能交承包方外墙保温施工作业条件，施工用水或电源未按规定接通，影响承包方进场施工时；9.2 在施工中因停水、停电连续影响8小时以上时。9.3 未按合同规定拨付工程进度款而影响施工进度时。9.4 因遇不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火
20、灾、地震等）而影响工程进度时。9.5各工种交差作业时对外墙保温破坏而进行有偿修复时。与保温作业面交接的其他工种操作影响保温收口时，工期相应延长。第十条 工程验收101在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收；（1）材料验收；（2）隐蔽工程验收；（3）竣工验收；（4）乙方在施工过程中违反甲方或监理的有关规定、质量、文明施工及安全，违反操作规程，甲方可视具体情况给予处罚。102工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后七日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，签署保修单，乙方应向甲方提交完整的竣工资料；103双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全，严把
21、火灾关，如引起火灾全部损失由乙方承担并罚款25万元；104本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下保修期限为二年。第十一条 违约责任111一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任；因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。112一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。113甲方无正当理由未按合同约定期限支付工程款，每延误一日，应当向乙方支付迟延部分工程款1%元的违约金。114由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方每日支付给甲方工程总造价百分之一的违约金，延误工期10天以上除向甲方支付违约金外，甲方有权随
22、时安排其他专业公司进驻现场进行施工，所发生的进出场费用由乙方承担，施工费用从乙方工程款中扣除。(乙方必须无条件在三日内全部清理退场)。对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误，按114的标准支付违约金。11.5甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任,相应顺延工期。11.6乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,乙方按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给甲方造成的其他损失。第十二条 合同纠纷的解决方式： 1、甲乙
23、双方进行调解2、调解不成，依法向包头市人民法院起诉。第十三条 本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的.补充合同。本合同一式四份,发包人、承包人各执二份,合同自双方签字之日起生效,结清工程款后终止。第十四条 补充条款：本合同订立时间 年 月 日（即日起生效）发包方 （章） 承包方 （章地址： 地址：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电 话： 电 话：工程合同 篇3甲方（开发商）：乙方（建筑商）：依照合同法、建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程合作事项协商一致，订立本协议，具体要求
24、如下：一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程合作方式甲方必须具有本工程的商品房开发用地及相关的一切合法手续，具有商品房建设开发的一切合法手续，并向乙方提供这些手续。乙方全额垫资建设本工程。此工程所开发的所有房屋出售后所得款项的纯利润双方各占百分之五十（税后款）。三、合同工期自年 月 日止年 月 日。四、适用法律、标准及规范合同法、现行施工规范、验收规范和有关执行标准及规范。五、结算方式：每出售一栋房屋后，将所得的款项的纯利润的百分之五十分别汇入甲乙双方指定的账户（此款为税后款）。六、安全施工、文明施工。甲方必须有现场安全施工管理机构，配备专职安全员。乙方在施工过程中，必须遵守操作规程，搞好安
25、全生产、安全施工，保证人员的人身安全，独立承担大小安全事故和其他责任事故的责任。乙方必须精心组织，加强现场管理，做到文明施工，每天做到工完场清。七、工程变更组织施工中，如必须变更设计，以甲乙双方签证的变更通知单作为结算依据。八、质量保修期质量保修期从工程实际竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。工程竣工后，经双方协商确定验收时间，组织竣工验收。验收合格后，由乙方负责养一年内的维修、保养，费用由承包人负责。一年后无明显质量问题，验收合格后，办理结清尾款手续。结尾款时时必须持生活公司书面通知单方可支付尾款。九、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。十、本合同一式四份，双
26、方各执两份。十一、本合同自双方签字盖章后生效。甲方（开发商）： 乙方（建筑商）：法定代表人： 法定代表人：年 月 日工程合同 篇4一、建设工程合同的特征1、建设工程合同为要式合同。合同法第270条规定：“建设工程合同应当采用书面形式”。某些建设工程合同须采取批准形式，如合同法第273条规定：“国家重大建设工程合同，应当根据国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立”。2、建设工程合同为诺成合同。诺成合同又称不要物合同。实践合同的对称。指仅以当事人意思表示一致为成立要件的合同。诺成合同自当事人双方意思表示一致时即可成立，不以一方交付标的物为合同的成立要件，当事人交付标的物属于履
27、行合同，而与合同的成立无关。3、建设工程合同为双务、有偿合同。相关法律知识：按照中华人民共和国合同法的规定，建设工程合同包括三种：即建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。(一)建设工程勘察合同建设工程勘察合同是承包方进行工程勘察，发包人支付价款的合同。建设工程勘察单位称为承包方，建设单位或者有关单位称为发包方(也称为委托方)。建设工程勘察合同的标的是为建设工程需要而作的勘察成果。工程勘察是工程建设的第一个环节，也是保证建设工程质量的基础环节。为了确保工程勘察的质量，勘察合同的承包方必须是经国家或省级主管机关批准，持有勘察许可证，具有法人资格的勘察单位。建设工程勘察合同必须符合国
28、家规定的基本建设程序，勘察合同由建设单位或有关单位提出委托，经与勘察部门协商，双方取得一致意见，即可签订，任何违反国家规定的建设程序的勘察合同均是无效的。(二)建设工程设计合同建设工程设计合同是承包方进行工程设计，委托方支付价款的合同。建设单位或有关单位为委托方，建设工程设计单位为承包方。建设工程设计合同为建设工程需要而作的设计成果。工程设计是工程建设的第二个环节，是保证建设工程质量的重要环节。工程设计合同的承包方必须是经国家或省级主要机关批准，持有设计许可证，具有法人资格的设计单位。只有具备了上级批准的设计任务书，建设工程设计合同才能订立;小型单项工程必须具有上级机关批准的文件方能订立。如果
29、单独委托施工图设计任务，应当同时具有经有关部门批准的初步设计文件方能订立。(三)建设工程施工合同建设工程施工合同是工程建设单位与施工单位，也就是发包方与承包方以完成商定的建设工程为目的，明确双方相互权利义务的协议。建设工程施工合同的发包方可以是法人，也可以是依法成立的其它组织或公民，而承包方必须是法人。二、家庭装修合同的性质实践中常遇到房屋装饰装修合同的性质定性的问题，根据合同法的规定，装修合同不在法律规定 的有名合同内，属于无名合同，但还存有不同的观点，一种认为属于承揽合同，还有一种认为属于建设工程合同。那么究竟应如何定性呢?虽然法律没有明确规定， 但我们可以从以下的法律规定中可以归纳出法律
30、的定性。1、根据建设工程质量管理条例第2条规定：“本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。”最高院关于装修装饰工程款是否享有合同法第二百八十条规定的优先受偿权的函复也规定： “你院闽高法20xx143号关于福州市康辉装修工程有限公司与福州天胜房地产开发有限公司、福州绿叶房产代理有限公司装修工程承包合同纠纷一案的 请示收悉。经研究，答复如下：装修装饰工程属于建设工程，可以适用中华人民共和国合同法第二百八十六条关于优先受偿权的规定，但装修装 饰工程的发包人不是该建筑物的所有权人或者承包人与该建筑物的所有权人之间没有合同关系的除外。享有优先权的承包人只能在建筑物
31、因装修装饰而增加价值的范 围内优先受偿。”因此，根据上述行政法规和司法解释是讲装修合同归入了建设工程合同范畴。2、根据住宅室内装饰装修管理办法(建设部100号令)第九条 “装修人经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案变动建筑主体和承重结构的，或者装修活动涉及本办法第六条、第七条、第八条内容的，必须委托具有相应资质的装饰装修企业承担”该条就是依据装修工程大小不一，如果一律按建设工程要求有资质，会导致太多的合同无效，该条规定了“变动建筑主体和承重结构的，或者装修活动涉及本办法第六条、第七条、第八条内容的”装修人必须具有相应资质，其它则不作要求。从该办法来看是将部分装修活动纳入了建设
32、工程调整范畴。不属于建设工程合同的装修工程是，有的装饰、装修合同并非发包人委托的，而是承租人甚至是转租人委托人的;有的家庭装饰、装修施工合同标的不大。最高人民法院曾就同样的问题函商建设 部，建设部的答复正是这样两条除外，即装饰、装修合同，其工程项目所有权不明确的或家庭装饰、装修合同，不属于建设工程合同，因此这二类装饰、装修合同也 不适用该司法解释。工程合同 篇5甲方：乙方：为完成甲、乙双方商定的国电家园二期10#/11#楼 铝合金窗加工、安装任务，明确双方的权利和义务关系，根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例和国家工商行政管理局、建设部颁发的有关规定，经双方协商，达成如下协议：第
33、一条 工程概况1、项目名称：_国电家园二期10/11#楼_2、项目位置;国电家园二期南坊工地3、现场施工条件：施工用水、用电已接通、土建洞口已具备安装条件。4、工程单价：预计工程量4000平方米，单价见附表，工程总造价约120万元(按实际数量结算)。第二条 付款方式：1、甲乙双方合同签订后，待乙方铝合金材料进齐并安装好窗框架后预付乙方50%工程款。2、乙方铝合金窗全部安装完毕经甲方确认后，甲方再付乙方总工程款的70%。3、工程安装结束经质检站等有关部门验收合格后，甲方在一个月内付至工程总造价的95%，其余5%作为质保金，质保期(一年)后无质量问题一月内无息全额支付。第三条 双方的权利和义务1、
34、甲方的权利和义务(1)甲方有权与乙方、监理公司共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。(2)甲方负责组织工程竣工验收，并按合同规定及时支付工程进度款及尾款。若甲方的款项支付不及时，工期顺延。(3)甲方及其委托代理人(代建、监理单位，下同)可对乙方提交的材料、样品、成品有审核确认的责任。(4)甲方对乙方的制作安装过程进行质量监督。(5)甲方通知后乙方方可进入工地安装，然后分项验收。(6)门窗进入工地由甲方负责验收合格后，由甲方协助乙方保护、看管。2、乙方的权利和义务(1)乙方应服从甲方、甲方委托代理人及总包单位的现
35、场管理，并签订施工配合协议和安全施工责任协议。乙方制订的施工计划及方案应尽可能减少对其它施工单位的影响，确保安全。(2)施工中未经甲方及代理人、监理、总包同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种管线。(3)乙方负责施工组织设计(或施工方案)和进度计划的制定，并在正式进场前提交监理、甲方予以确认。(4)乙方应提供竣工验收技术资料，参加竣工验收。(5)由于产品本身的质量(按正常的工序按装生产)造成在约定期限内发生铝合金氧化、变形、窗扇脱落、门窗渗水等由乙方负责。(6)发生重大伤亡及其他安全事故，乙方承担一切责任。3、合同生效后，如无正当理由，违约方应向对方支付铝合金窗总价10%的违约金。第四条 合同工
36、期乙方备货期 日，加工安装期自 年 月 日起至 年 月 日止，合同工期总天数 天，(因受风、雨、停电等不可抗拒因素影响工期顺延)第五条 门窗质量要求1、产品质量应符合GB11793.1-89B2标准;安装符合JGJ103-96规定。乙方应保证门窗在设计、制造、检查、验收、使用、包装、运输、安装等过程中应符合或高于现行国家标准，具体要求见附件。2、若所供铝合金门窗在使用前或使用中发生质量问题，乙方应在收到甲方通知后按乙方承诺的内容(无承诺时间则按照收到通知起48小时内)维修和更换。3、乙方在施工前必须现场复核窗洞口尺寸，铝合金窗加工大样图纸必须经过甲方确认，并书面提出乙方配合要求，按双方确认的设
37、计图纸进行定位、尺寸大小选型及标高要求施工，所有材料必须经过甲方及监理再次确认后，方可进场施工。4、乙方在发货、安装之前，应对所供铝合金窗的内在和外观质量、规格进行准确、全面的检验，并出具检验证、合格证书。5、铝合金窗全部安装完毕经甲方验收后，由质检站、监理单位和施工单位协同验收，并办理竣工手续。6、乙方在质量保修期(一年)内，按照有关法律、法规和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。在合同规定的质量保修期内，甲方如发现铝合金窗的质量或规格与合同规定不符，或有缺陷(包括潜在的缺陷)，乙方应进行修理或更换，甲方有权申请本地质检部门检验，并可根据检验结果向乙方提出索赔。第
38、六条 其他事项1、合同的变更、解除及争议解决方式除合同另有规定外，本合同的任何变更、解除(不可抗力除外)应由双方同意，并签订书面协议后生效。如发生争议，应由双方协商解决，协商不成，提交临沂仲裁委员会仲裁。2、合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章(或合同专用章)后生效。3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下，协商解决，协商结果以“纪要”形式双方盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。4、本合同一式四份，双方各执两份，附件同样有效，未尽事宜可进行补充。5、附件：(1)招投标说明 (2)报价明细表甲方(公章)： 乙方(公章)：法人代表： 法人
39、代表：委托代理人： 委托代理人：工程合同 篇6发包单位（简称甲方）：承包单位（简称乙方）：本工程经甲乙双方友好协商，并根据国家经济相关合同法条例规定，同意订立钢结构安装合同如下条款，共同遵守执行。第一条：承包方式及内容（一）、承包方式：包工包料（二）、承包内容：乙方包钢结构钢架、屋面、围护的材料、制作、生产运输、安装。但不含土建配合费和防火。第二条：工程总造价：工程总造价。00 元，含总包费3%）；未含税收，如要乙方提供发票，在总造价的基础上加5.72%作为税金。第三条：工期：工期初定为30天， 从到 骏工。第四条：付款方式与结算方式：（一）、合同签订后两天内，甲方支付给乙方合同总额的10%作
40、为保证金；即人民币： 元整（。00 元）（二）、乙方材料到货后当天甲方应支付给乙方合同总额的50%作为到货款；即人民币： 元整（。00 元）（三）、屋面材料到货两天之内，甲方支付给乙方合同总额的20%作为到货款；即人民币： 元整（。00 元）（四）、工程进度达到80%时，甲方支付给乙方合同总额的15%作为进度款，即人民币： 整（。00 元）（五）、工程完工验收合格后三天内，一次性付清合同总额的5%的余款，即人民币： 整（5000.00 元）第五条、工程技术条件：（详见图纸）。第六条、工程质量（一）钢结构工程乙方应按照（钢结构设计与施工规程）（JGJ17-88）进行设计选材、制造和安装。（二）钢
41、结构工程乙方应按照相应的国家规定进行设计，生产和安装。（三） 乙方应严格保证材料质量，加工产品严格检验，检验记录留厂内备查，出厂产品附备查验文件。（四） 乙方设计图纸需及时提交甲方确认后方能制造安装。（五） 所有钢结构表面必须作防腐处理。二底漆二面漆。（六） 乙方对钢结构的使用性和安全性能负责。第七条、验收和资料：（一） 验收（1） 工程竣工，乙方自检通过后报甲方组织验收，并以竣工验收为准。（2） 验收方法采用国家标准及本合同的质量要求进行质量验收。（二） 资料（1） 验收前乙方向甲方提交工程有关的产品合格文件及有关质检评定资料一式两份，甲乙双方各持一份。（2）本工程一切来往文件、通知、请示等
42、资料均需有对方工地代表签字方为有效，如有发生争执当以有效文件为依据。第十一条、双方责任：（一） 甲方责任（1） 按合同规定，及时支付工程款和进行结算。（2） 及时组织审核乙方的设计、施工等有关图纸和工程竣工 验收。（3） 组织钢结构安装用工作面的验收，工作面不合格乙方有权拒绝安装并顺延工期。工作面（主要指基础平面等）不属于乙方承包内容，甲方必须提供合格工作面，不得推卸责任。（4） 协调本工程施工过程中业主、土建等方面的关系。（5） 组织有关单位检查和处理四边建筑物情况，做好防护和善后工作，因此发生一切费用由甲方负责。（6） 协调本工程施工过程中与各方面的关系。负责与有关方面协调，提供本工程水电
43、接驳以及生产临时场地，提供安装人员住宿。（二）乙方责任（1） 严格按照设计施工图纸组织材料，生产和安装。并做好自检工作，确保质量和进度。（2） 接受甲方工地代表的质量监督和管理，发现问题及时纠正。因制作安装等方面的原因造成的质量、安装事故，由乙方负责，返工费用自理。（3） 严格遵守安全操作规程，劳动保护等有关规定，严格遵守治安条例，做到文明施工，并对施工的可靠性、安全性负责。（4） 负责所有进场材料的保管及未验收的成品保护。（5） 指派专门工地代表或负责人，以便联系工作。（6） 工程竣工验收后，清理现场（包括生产，生活的材料和临时设施）。三日内全部退出现场。（7） 乙方负责自工程验收之日起一年
44、内因工程质量达不到要求，而出现的问题进行及时免费保修。第九条、其它（1） 本工程为专业较强的工程，乙方不得转包给第三者。（2） 本工程以总价包干，竣工后按合同不变总价结算。（3） 甲方由于资金不足或其它原因没有按期支付工程款，工程竣工曰期可相应顺延。（4） 由于不可抗拒因素影响工期，可根据甲方工地代表签证后顺 延。第十条：因一方不履行合同而造成对方经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的损失。第十一条：本合同未尽事宜，双方友好协商签订补充协议，与原合同具有同等法律效力。第十二条：在合同执行中双方发生争执，经协商不能调解时，由广州仲裁委员会裁决。第十三条：本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，
45、经双方签字、盖章后生效，至工程竣工验收日起一年保修期满自行失效。第十四条：本合同任何一项条款禁止单方改动，如需改动，双方代表人同时签字，并盖双方合同章（或公章）方可生效，否则视为无效条款。甲方 ： 乙方：甲方代表： 乙方代表：电 话： 电 话：地 址： 地 址：签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日工程合同 篇7一、监理服务的形式由两部分组成。在第一部分中，提出对监理单位的资质、监理服务的主要方式和监理服务过程中的工作隶属关系等原则要求；在第二部分中，提出对监理服务机构的设置、人员工作计划的安排和主要人员的资质等具体要求。二、在监理服务的范围中主要阐述本次监理服务所包括的工程范围和工作范围，并具体规定监理服务的性质、目的和主要工作目标。三、监理服务的工作内容首先应参照公路工程施工监理规范（JTJ07795）的规定进行归纳，然后再根据项目和工程的实际情况予以调整。四、业主应根据监理服务内容中所规定的各项具体监理工作，对监理单位的职责范围和权限划分给予准确的界定。