《四川省2023年一级建造师之一建民航机场工程实务高分通关题型题库附解析答案.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《四川省2023年一级建造师之一建民航机场工程实务高分通关题型题库附解析答案.doc(30页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、四川省四川省 20232023 年一级建造师之一建民航机场工程实务年一级建造师之一建民航机场工程实务高分通关题型题库附解析答案高分通关题型题库附解析答案单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、填方分几个作业段施工,若两个地段同时填筑,则应分层相互交叠衔接,其搭接长度不得小于()。A.1mB.2mC.3mD.4m【答案】B2、航向天线基础施工定位要求天线阵()位于跑道中心线延长线上批复台址的位置。A.中心基准点B.横向基准线C.基础平面D.基础【答案】A3、航显系统服务器、存储系统应采用()供电。A.柴油发电机B.UPSC.5V 直流电D.400Hz 交流电【答案】B4、机场工程可选择()、
2、机制砂和天然砂作为沥青混凝土矿料中的细集料。A.石屑B.石灰C.粉煤灰D.黏土【答案】A5、空管自动转报系统采用无线传输方式时,使用()。A.地空数据链B.VHF 通信C.ATM 网D.卫星通信【答案】D6、行李处理系统竣工验收时,选用的试验行李中()的比例最高。A.手提包B.纸箱C.双肩包D.带轮箱包【答案】D7、根据民用机场管理条例(中华人民共和国国务院令第 553 号)的规定:在运输机场开放使用的情况下,确需在飞行区及与飞行区邻近的航站区内施工的,应当取得()的批准。A.机场当局B.机场所在地地区民航管理机构C.机场所在地的县级以上地方人民政府D.国家民航局【答案】B8、机场中风斗的标志
3、采用色带形式,色带由橙色与(?)相间的颜色组成。A.白色B.蓝色C.绿色D.红色【答案】A9、目视助航灯光监视系统应在()s 内显示停止排灯的状态改变。A.15B.10C.5D.2【答案】D10、混凝土混合料应按质量比计算配合比,其外加剂的允许误差为()。A.0.5B.2C.1D.1.5【答案】C11、机场飞行区附属工程最主要的附属设施是()。A.加油站B.货运仓库C.邮局D.入侵报警系统【答案】D12、下列灯具中,安装在跑道上的是()。A.中间等待位置灯B.接地带灯C.停止排灯D.跑道警界灯【答案】B13、跑道设有净空道、停止道、防吹坪、跑道端安全区等,则升降带包括跑道和()。A.防吹坪B.
4、净空道C.停止道D.跑道端安全区【答案】C14、下滑信标天线距跑道中心线横向距离通常为()m。A.100B.120C.140D.160【答案】B15、多普勒全向信标的保护场地是以天线为中心的()。A.圆形区域B.由 A 区、B 区和 C 区组成的矩形区域C.矩形区域D.圆形和长方形合成的区域【答案】A16、支线布线子系统的电缆长度应为()m 以内。A.60B.70C.80D.90【答案】D17、在跑道有飞行活动期间,禁止在()以内的区域进行任何施工作业,信息系统正常运行时,只有一台服务器处于工作状态,负责所有业务的处理,另一台服务器处于待机状态,时刻监测运行服务器的状态,一旦服务器出现故障,则
5、接管其工作,上述备份方式称为()。A.跑双机热备B.主从热备C.多点集群D.双机双工【答案】B18、民用机场的救援和消防级别与()有关。A.年旅客吞吐量B.使用该机场的飞机尺寸C.该机场的飞行区指标D.机场所在城市的级别【答案】B19、用水泥、砂砾土(其中土的含量应不大于 20)或砂或碎石和水拌合得到的混合料,经摊铺、碾压、养护,7d 强度(),1 年后小于 10MPa。回弹模量小于 1000MPa 的结构层,称半刚性基层。A.34MPaB.23MPaC.12MPaD.10.5MPa【答案】C20、航站楼出入口控制系统从结构上分为()三个层次。A.感应器、控制器及计算机信息管理系统B.门禁卡、
6、感应器及报警器C.门磁锁、感应器及被控制的门D.感应器、报警器及计算机信息管理系统【答案】A21、跑道灯光系统包括()等。A.跑道末端灯、跑道警戒灯和跑道边灯B.跑道警戒灯、跑道边灯和接地带灯C.跑道边灯、接地带灯和跑道末端灯D.接地带灯、跑道末端灯和跑道警戒灯【答案】C22、民用航空气象信息综合服务系统的核心是()A.航空气象情报B.气象信息数据库:C.气象信息数据采集系统D.气象数据综合分析系统【答案】B23、广播系统信息设备的箱体、壳体、机架等金属组件应与建筑物的共用接地系统做等电位连接,其接地网的形式宜采用()结构。A.S 形星形B.S 形网形C.M 形网形D.M 形星形【答案】C24
7、、在跑道有飞行活动期间,禁止向()以内的区域进行任何施工作业。A.跑道端之外 300m、跑道中心线两侧 300mB.跑道端之外 75m、跑道中心线两侧 75mC.跑道端之外 75m、跑道中心线两侧 300mD.跑道端之外 300m、跑道中心线两侧 75m【答案】D25、下列标志中,颜色为黄色的是()。A.作业等待区标志B.廊桥活动区标志C.滑行道中线标志D.机位安全线标志【答案】C26、为保证飞机的飞行安全,旅客的()必须经过 X 射线安检机的安全检查。A.身份证B.随身携带行李C.钥匙D.手表【答案】B27、水准测量是利用一条水平视线,并借助水准尺,来测定地面两点间的()。A.距离B.水平角
8、C.高差D.坡度【答案】C28、标志线的平面尺寸应符合规范的有关规定,每种标志线抽测()处。A.14B.25C.36D.47【答案】B29、半刚性基层的养护时间最少应达到()天。A.5B.7C.10D.14【答案】B30、空中交通管制的最重要任务是控制飞机的()。A.航线B.速度C.间隔D.起落【答案】C31、挖方区的施工程序为()。A.清除腐殖土一挖运土一平整(精细找平)一面层压实B.清除腐殖土一平整(精细找平)一挖运土一面层压实C.清除腐殖土一挖运土一面层压实一平整(精细找平)D.清除腐殖土一平整(精细找平)一面层压实一挖运土【答案】A32、目视助航设施定位必须以()为基准。A.跑道中线B
9、.机场坐标系统C.滑行道中线D.机坪安全线【答案】B33、围界报警系统的漏报率反映的是()。A.入侵者能够躲过探测系统的概率B.探测系统发生无效探测的概率C.因设备故障无法工作所占时长的百分数D.探测系统发生错误检测事件的概率【答案】A34、通常,下滑信标台距跑道入口的纵向距离为()m。A.200400B.500700C.8001000D.10001400【答案】A35、简易进近灯光系统的全长应为()m。A.420B.450C.720D.900【答案】A36、民用机场的(),应当符合依法制定的民用机场布局和建设规划,符合民用机场标准,并按照国家规定报经有关主管机关批准并实施。A.建设B.运行C
10、.运营D.经营【答案】A37、航站楼时钟系统母钟的校准是()时间。A.北斗卫星B.GPSC.格林威治D.北京【答案】D38、机场围界配套辅助照明系统的主要作用是()。A.满足摄像机夜间工作要求B.夜间指示入口方位C.满足夜间巡场要求D.便于夜间现场抓捕【答案】A39、航向信标台的临界区是一个()的区域。A.扇形B.圆和长方形合成C.长方形D.长方形和梯形【答案】B40、机场助航灯光按出射光的方向可分为()。A.定向发光、全向发光和单向发光B.定向发光、全向发光和全向定向发光C.全向发光和定向发光D.双向发光、全向发光和全向定向发光【答案】B41、在机场施工设计中,()的设计仍归在飞行区设计中。
11、A.站坪B.航站楼C.车道边D.站前停车场【答案】A42、根据民用机场建设管理规定,运输机场总体规划目标年近期为()年,远期为()年。A.510B.10 30C.520D.1020【答案】B43、在全世界范围内可以同时为陆海空用户提供连续精确的三维位置、速度和时间信息的导航系统是()。A.ILSB.VORC.DMED.GNSS【答案】D44、在光缆敷设施工中,常采用()进行光纤接续性能测试。A.亮度计B.照度计C.光谱分析仪D.光时域反射仪【答案】D45、对所在机场跑道、滑行道等航空器运行区域具有探测功能的雷达是()。A.空管一次雷达B.空管二次雷达C.风廓线雷达D.场监雷达【答案】D46、企
12、业申请民航空管及机场弱电系统工程专业一级承包资质时,净资产应不小于()万元。A.800B.1000C.1200D.1500【答案】B47、塔台空管设备配置的类别根据塔台所在地机场()进行划分。A.飞行程序B.运行等级C.管制方式D.平均起降架次【答案】D48、航站楼计算机地面信息管理系统配线间净高不小于()m。A.2.3B.1.8C.1.3D.1【答案】A49、在机坪供电中,以()为单元设置机务用电配电箱。A.机型B.机位C.固定面积D.调光器【答案】B50、下列目视助航设施中需要进行飞行校验的是()。A.滑行引导标记牌B.精密进近航道指示器C.跑道中线灯D.风向指示器【答案】B多选题(共多选
13、题(共 2020 题)题)1、下列机场目视助航灯中,显示颜色含黄色的灯有()。A.跑道边灯B.滑行道边灯C.滑行道中线灯D.跑道入口灯E.快速出囗滑行道指示灯【答案】AC2、角度测量分为()测量。A.水平角B.斜角C.竖直角D.方位角E.渐进角【答案】AC3、机场目视助航设施包括()。A.标志B.机场助航灯光C.标记牌D.标志物E.导航台【答案】ABCD4、在下列设施和系统中,需要进行飞行校验的有()。A.测距仪B.高频通信设备C.甚高频通信设备D.二次监视雷达E.空管自动化系统【答案】ACD5、空管二次监视雷达探测性能受()限制。A.视距B.设备寿命C.定向误差D.发射功率E.测量误差【答案
14、】AD6、目视助航标志的质量评定标准中,下列叙述正确的有()。A.目视助航标志的质量评定分为“合格”、“不合格”两个等级B.目视助航标志的质量评定分为“合格”、“中等”、“优良”三个等级C.实测或抽测内容应满足 90为合格D.允许偏差实测数据的符合率不小于 90为合格E.实测或抽测内容应全部满足为合格【答案】AD7、在水泥混凝土拌制过程中,水泥应选用()的水泥。A.收缩性小B.耐磨性强C.抗冻性好D.含碱量低E.含水量低【答案】ABCD8、下列工序中,包括()等工序完成后进行仪表着陆系统安装调试室内安装工作。A.天线基础建设已完成B.线路及线槽(线架)安装完成C.市电、空调、消防等设施功能正常
15、D.室内土建、装饰工作完成并通过验收E.机房内防静电地板或地胶垫安装完毕【答案】CD9、滑行道桥的混凝土浇筑包括()、养护及拆模等工序。A.拌制B.运输C.灌注D.振捣E.提浆【答案】ABCD10、航显系统中,各类显示大屏应结合()等因素合理确定安装位置和安装方式。A.建筑结构B.大气消光系数C.安装条件D.厚度E.可视距离【答案】AC11、依中华人民共和国民用航空法,()民用机场应当由民用机场所在地的县级以上地方人民政府发布公告。A.开通B.关闭C.新建D.改建E.扩建【答案】C12、在现有跑道、滑行道上加装灯具时,灯具定位可参照()定位。A.机位进人线B.跑道边线C.滑行道中线D.滑行道边
16、线E.机坪安全线【答案】BCD13、类精密进近灯光系统在距跑道入口 150m 范围内安装灯具的要求有()。A.接近地面B.光中心尽量在同一平面上C.必须用易折性灯具D.高出地面 38cmE.不得有降坡【答案】AB14、影响土石方压实度效果的主要因素有()。A.土的含水量B.碾压设备C.碾压厚度D.土的密度E.土中杂质【答案】ABC15、调光器所调灯光等级与()有关。A.气温B.飞机型号C.气象条件D.能见度E.机场位置【答案】CD16、广播设备的接地应直接接至()。A.铜排B.等电位接地端子箱C.数字地D.等电位连接网E.模拟地【答案】BD17、砖石材料强度、规格应符合设计要求。()的施工质量
17、标准应符合有关规定。A.砖石砌筑B.砂浆拌制C.勾缝抹面D.地基处理E.土坡加固【答案】ABC18、区域管制员依靠()来确定飞机的位置,按照规定的程序调度飞机,保持飞行的间隔和顺序。A.全向信标B.导航系统C.空地通信D.地面通信E.远程雷达设备【答案】CD19、机场工程中通常采用()的处理方法保证机场道面下土基的强度和稳定性。A.降低地下水位B.土基专项治理措施C.土基进行充分压实D.设置隔离层E.抬高道槽设计标高【答案】BCD20、水泥稳定土混合料在正式拌制前,应先调试所有设备,使混合料的()达到规定的要求。A.颗粒组成B.含水量C.级配D.强度E.压实度【答案】AB大题(共大题(共 10
18、10 题)题)一、某机场工程项目,业主与施工单位按照建设工程施工合同(示范文本)(GF一 2013-0201)签订了工程合同,施工单位建立了整套的安全生产管理和安全检查的规章制度,并针对安全事故隐患建立了应急预案和事故处理方案。问题(1)项目经理如何进行安全隐患处理?(2)安全检查的方法有哪些?【答案】(1)项目经理应针对以下四方面进行安全隐患处理:1)应区别“通病”、“顽症”、首次出现、不可抗力等类型,修订和完善安全整改措施。2)应对检查出的隐患立即发出安全隐患整改通知单。受检单位应对安全隐患原因进行分析,制定纠正和预防措施。纠正和预防措施应经检查单位负责人批准后实施。3)安全检查人员对检查
19、出的违章指挥和违章作业行为向责任人当场指出,限期纠正。4)安全员对纠正和预防措施的实施过程和实施效果应进行跟踪检查,保存验证记录。(2)安全检查的方法主要有:1)“看”:主要查看管理记录、持证上岗、现场标识、交接验收资料、设备防护装置等。2)“量”:主要是用尺实测实量。3)“测”:用仪器、仪表实地进行测量。4)“现场操作”:由司机对各种限位装置进行实际操作,检验其灵敏程度。二、1背景我国华北某新建机场 A 标段在土方施工结束后,施工单位按要求对分项工程进行自检,实测项目的自检结果是压实度合格率为 94,顶面高程和顶面平整度的合格率分别为 90和 91。2问题(1)该标段土方工程能否合格?说明理
20、由。(2)分项工程的质量检验评定程序是什么?(3)跑道端安全区的土方工程平整度的检测密度是多少?【答案】三、1背景我国东北某新建机场在施工前,被要求执行绿色施工组织模式。在施工过程中发生了以下事件:事件一:监理单位被要求按民用机场绿色施工指南(AC-158-CA-2017-02)的相关条款对施工单位的施工实施监理。事件二:在施工单位提交的施工组织设计中,拌合站内了设置混凝土泵车、罐车、运输车清洗专区,且拌合设备和配料设备均在露天场地上。事件三:施工组织设计中,缺少土石方工程作业扬尘控制措施。2问题(1)在绿色施工中,监理单位的职责是什么?(2)施工组织设计中关于拌合站的规划安排有何不妥?(3)
21、按绿色施工的相关要求,土石方工程作业扬尘控制措施有哪些?【答案】(1)监理单位的职责为:1)审核绿色施工专项方案或技术措施;2)开展绿色施工专项监督检查工作;3)定期或分阶段向建设单位提交绿色施工监理报告。(2)不妥之处一:拌合站内除了设置混凝土泵车、罐车、运输车清洗专区外,还应设置余料专区;不妥之处二:拌合设备和配料设备不应设置在露天场地上,而应设在封闭的拌合楼内,并配置除尘设备。(3)土石方工程作业扬尘控制措施主要包括:1)土石方作业粉尘易发区域应及时洒水降尘;2)土石方运输车辆应采取封闭措施;3)在运行的飞行区、航站区等环境敏感区域附近进行土石方作业时,应采取洒水、覆盖等措施。四、1背景
22、某民航机场,飞行区指标为 4E,近期机场当局拟对站坪和目视助航设施进行改扩建,并新增航管设备。建设单位对立项工程计划造价为:站坪工程 20000 万元,航管安装工程 1900 万元,目视助航工程 1600 万元。建设单位拟通过招标选择三家工程专业施工单位。在投标的施工单位中,A 施工单位(拟承接站坪工程施工)、B 施工单位(拟承接航管工程施工)、C 施工单位(拟承接目视助航工程施工),分别具备民用机场场道工程一级、空管工程二级和目视助航工程二级的施工资质。2问题(1)A 施工单位是否具备与本工程要求相符合的企业资质,为什么?(2)根据单项合同额的限制规定,建设单位是否可以和B 施工单位签订施工
23、合同,为什么?(3)C 施工单位能否承接本工程,在企业资质上是否受限制,为什么?【答案】五、1背景在某机场场道工程的施工准备阶段,建设单位主持召开了第一次工地会议,会议召开前,监理单位因故不准备派人参加,受到建设单位的异议。施工初期,监理员发现施工单位在施工过程中存在以下问题:问题一:因作业原因,局部土基压实度没有达到相关技术标准的要求;问题二:施工单位无法提供法定计量部门对试验室试验设备出具的计量检定证明。2问题(1)监理单位若不派人参加建设单位主持召开的第一次工地会议有何不妥?(2)监理员发现施工质量问题应向谁报告?(3)专业监理工程师在检查施工单位为工程提供服务的试验室时,应检查哪些内容
24、?若无计量检定证明,可否通过检查?【答案】(1)依据民航专业工程施工监理规范MH50312015 的相关规定,工程开工前,监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议,会议纪要应由项目监理机构负责整理,与会各方代表应会签。若不派人参加,会议纪要的整理与会签将无法进行。(2)依据民航专业工程施工监理规范MH50312015 的相关规定,监理员发现施工质量中的问题,应及时指出并向专业监理工程师报告。(3)按民航专业工程施工监理规范MH50312015 的相关要求,试验室的检查应包括下列内容:试验室的资质等级及试验范围;法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明;试验室管理制度;试验人员资格证书;
25、试验仪器设备是否满足需要。若无计量检定,不可通过检查。六、1背景我国华北某新建机场 A 标段在土方施工结束后,施工单位按要求对分项工程进行自检,实测项目的自检结果是压实度合格率为 94,顶面高程和顶面平整度的合格率分别为 90和 91。2问题(1)该标段土方工程能否合格?说明理由。(2)分项工程的质量检验评定程序是什么?(3)跑道端安全区的土方工程平整度的检测密度是多少?【答案】七、【背景资料】某省会机场跑道长 3200m,跑道号码标志为 01/19,安装有双向类仪表着陆系统和双向类进近灯光系统,机场运行时间为早 06:00 一次日凌晨 01:00。由于业务发展,飞行区拟征用部分农田进行扩建,
26、将跑道向北延长 400m,不建停止道和净空道。由于跑道北端净空限制,跑道入口内移 200m。鉴于机场较为繁忙,工程施工拟采用不停航施工方式进行。施工单位在飞行区不停航施工中,搭建、拆除施工设施的时间分别为 0.5h。【问题】1扩建后 01 号跑道和 19 号跑道起飞、降落可用长度各是多少 2飞行区哪些空管设施需要迁址说明大致迁移距离。3跑道及其中线延长线上哪些灯光设施需要迁移说明大致迁移距离。其中哪些灯的灯具结构必须变化 4飞行区内弱电设施是否需要增加说明理由。5指出需要进行飞行校验的跑道号码。被校验的空管设施校验结果等级是如何划分的 6不停航施工现场指挥机构应由哪几方代表组成不停航施工实际工
27、作时间最多为几小时【答案】1扩建后 01 号跑道起飞、降落可用长度均为 3600m。扩建后 19 号跑道起飞、降落可用长度分别为 3600m 和 3400m。2飞行区内需要迁址空管设施及迁移距离:北下滑台、北航向台和跑道中、北部气象自动观测系统设施;北下滑台向北迁移大约 200m 左右,北航向台向北迁移大约 400m 左右,跑道中、北部气象观测系统设施向北迁移大约 200m 左右。3需要迁移的灯光设施:北端位于跑道上的滑行道中线灯、北端跑道末端灯、跑道入口灯、进近灯需要迁移。迁移距离及灯具结构变化:跑道末端灯向北迁移 400m,跑道入口灯向北迁移 200m,进近灯向北迁移 200m。迁移后安装
28、在跑道上的进近灯灯具需要改变结构。4飞行区内弱电设施需要增加。理由:由于飞行区扩建征用了农用地,故原机场围界范围发生了变化需要增加围界安防系统的长度和范围。5需要进行飞行校验的跑道号码:01 号和 19 号。空管设施校验结果的等级划分:合格、限用、不合格。6不停航施工现场指挥机构代表的组成:工程建设单位、施工单位、空中交通管理部门、机场飞行单位(或航空公司)、工程监理单位、工程设计单位。根据题意,机场无航班运行时间为 5h。根据有关规定,机场开始运行前 0.5h,不停航施工设施需全部撤离现场完毕。不停航施工设施拆装耗时为:0.52=1h。不停航施工实际工作时间为:5-1-0.5=3.5h。八、
29、某干线机场建设单位采用邀请招标方式进行机场建设的招标,该单位同时向具有施工能力的甲和乙两家施工单位发出招标邀请。招标文件发出日期为 2006 年7 月 9 日,投标截止日期定为 2006 年 7 月 20 日,招标文件发出后,建设单位发现工程量清单有误,于 7 月 15 日将工程量变更通知甲、乙两家施工单位。在后续的开标会议中,甲施工单位没有派人参加。问题(1)该机场建设单位邀请两家施工单位参加投标,是否符合相关规定?(2)招标文件发出日期为 2006 年 7 月9 日,投标截止日期定为 2006 年 7 月 20 日是否合适?(3)建设单位的工程量变更是否有效?(4)甲施工单位没有派人参加开
30、标会议,其投标书的结局如何?【答案】(1)按工程建设施工招标投标管理办法的相关规定:如采用邀请方式进行招标,招标单位应向有承担该项目工程施工能力的三个(含三个)以上企业发出招标邀请书。该机场建设单位只邀请两家施工单位参加投标,与上述规定不符。(2)如果招标文件发出日期为 2000 年 7 月 9 日,将投标截止日期定为 2000 年 7月 20 日,对投标单位而言,只有 11d 的准备时间。不符合工程建设施工招标投标管理办法(原建设部令第 23 号)中关于大中型工程发出招标文件至投标截止日期不少于 30d 的规定。(3)无效。建设单位的工程量变更应在投标截止前7d 通知所有投标单位。(4)因为
31、甲施工单位没有派人参加开标会议,其投标书将被宣布作废。九、A 施工单位承担了某航站楼民航专业弱电系统工程施工任务,系统的机柜与服务器由业主提供。该工程 4 月 1 日开始施工,在施工过程中遇到以下情况:情况一:4 月 3 日起,因业主原因停工 3d。情况二:4 月 3 日上午上班时,项目经理乙被告知应于该日到货安装的机柜将于 7d 后到货安装。因停工和机柜晚到,乙向监理工程师提出了累计工期索赔。4 月 6 日上午上班时,乙又被告知原计划应于该日到货次日安装的服务器将推迟 7d 到货(时间不含 4 月 6 日当天),乙为此又向监理工程师提出了增加 7d 的工期索赔。该服务器必须在机柜安装开始 2
32、d 后,方可开始安装。上述设备延期到货,导致其他相关工作依次顺延。情况三:为追赶进度,在机柜、服务器等设备到货后,乙立即组织施工人员将这些设备开箱、安装和调试。情况四:在敷设光缆过程中,发现其中一根光缆长度不足,乙决定进行接续。情况五:施工单位对全部 2001 条双绞线自检时发现有 II 条信道不合格、3 条双绞线不通,且均无法修复,乙认为总比例未超过 1,自检结论为合格。施工单位对全部 216 条光纤信道自检时发现有 1条不合格,且无法修复,乙认为比例未超过 05,自检结论为合格。?2问题:(1)乙在 4 月 3 日可以提出的累计工期索赔天数为几天,理由?监理工程师能否接受乙于 4 月 6
33、日提出的工期索赔天数,理由?(2)乙为追赶进度采取的做法存在什么问题?简述正常的工作程序。(3)说明光纤接续对光纤端面的要求。有哪几种制备光纤端面的方法?(4)监理工程师能认可双绞线系统、光纤系统的自检结论吗?简述原因。【答案】(1)1)4 月 3 日提出工期索赔天数为 7d。理由:由于机柜到货推迟影响工期7d。2)监理工程师不能接受乙于 4 月 6 日提出的新增索赔天数的要求。理由:机柜迟到 7d,4 月 10 日可以开始安装,4 月 12 日已具备安装服务器的条件。服务器晚到 7d,即 4 月 13 日到货,14 日可以开始安装,延误工期不可重复计算。(2)乙做法存在的问题是:缺少到货验收
34、环节,不能立即开箱。正常工作程序是:设备到货后,由建设单位(业主)组织监理单位、施工单位、设备供应商共同进行设备到货验收,验收合格后建设单位、监理单位、施工单位代表签字,建设单位与施工单位签署设备交接记录,此后施工单位才可以开始安装调试。(3)制备后的光纤接头切割端面应平整、与光纤轴线垂直、无毛刺、无缺损且保持清洁。端面制备方法主要有三种:刻痕法;切割钳法;超声波电动切割法。(4)1)双绞线系统的结论可以被认可。原因:双绞线布线全部检测时,无法修复的链路、信道或不合格线对数量有一项超过被检测总数的 1,则判为不合格。本次自检无法修复的链路、信道或不合格线对数量未超过被检测总数 1,可以判定为合
35、格。2)光纤系统的结论不能被认可。原因:光纤信道只要有一条不合格的,就判定光纤系统不合格。(1)依据题目背景可知,由业主原因发生的、可能造成工期延误的事件共有 3 项:4 月 3 日起停工 3d;4月 3 日被告知机柜晚到 7d;4 月 6 日被告知服务器推迟到货 7d。根据合同法延误工期是不能重复计算的。而情况一与情况二耽误工期的起始时间都是 4 月3 日,时间相互重叠,应以时间较长的为工期索赔天数,故以 4 月 3E1 当日情况分析实际机柜晚到 7d 将使工期推迟 7d,所以 4 月 3 日提出的工期索赔天数应为 7d。以此推算 4 月 10 日机柜到货并于当日可开始安装,而服务器必须在机
36、柜开始安装 2d 后方可开始安装,所以 4 月 12 日已具备了安装服务器的条件。尽管 4 月 6 日出现了服务器晚到 7d(即 4 月 13E1 到货,14 日才可以安装),但机柜晚到不影响服务器安装,所以监理工程师不能接受乙于 4 月 6 日提出的新增索赔天数的要求。(2)甲供材料进场验收由甲方(业主)代表依据合同组织实施,施工单位应按照合同约定材料(设备)质量、数量、规格型号及品种进行材料接收,同时填写材料交接单,并按规定向监理工程师办理相关报验验收手续,材料合格后方可投入使用。所以项目经理乙的做法是不对的,应先验收再安装调试。一十、某机场工程项目,业主与施工单位按照建设工程施工合同(示
37、范文本)(GF一 2013-0201)签订了工程合同,施工单位建立了整套的安全生产管理和安全检查的规章制度,并针对安全事故隐患建立了应急预案和事故处理方案。问题(1)项目经理如何进行安全隐患处理?(2)安全检查的方法有哪些?【答案】(1)项目经理应针对以下四方面进行安全隐患处理:1)应区别“通病”、“顽症”、首次出现、不可抗力等类型,修订和完善安全整改措施。2)应对检查出的隐患立即发出安全隐患整改通知单。受检单位应对安全隐患原因进行分析,制定纠正和预防措施。纠正和预防措施应经检查单位负责人批准后实施。3)安全检查人员对检查出的违章指挥和违章作业行为向责任人当场指出,限期纠正。4)安全员对纠正和预防措施的实施过程和实施效果应进行跟踪检查,保存验证记录。(2)安全检查的方法主要有:1)“看”:主要查看管理记录、持证上岗、现场标识、交接验收资料、设备防护装置等。2)“量”:主要是用尺实测实量。3)“测”:用仪器、仪表实地进行测量。4)“现场操作”:由司机对各种限位装置进行实际操作,检验其灵敏程度。