《2022年建设工程施工合同标准版5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年建设工程施工合同标准版5篇.docx（9页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年建设工程施工合同标准版5篇2022年建设工程施工合同标准版【篇1】甲方：(发包方)_乙方：(承包方)_根据中华人民共和国合同法和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。第一条工程概况(一)工程名称：_(二)工程地点：_(三)工程范围：_。(四)工程总造价：经双方确定本工程实行双包(包工包料)，含框架及内外粉，门窗和水电安装，综合单价为500元每平方米，工程量为按实际收方结算，全部工程造价暂定为人民币_万元，大写_。第二条工程期限根据双方协商工程期限自_年5月20日起至_年6月5日止
2、。乙方必须在双方约定期限完成施工，超过期限则由乙方承担一切后果。因恶劣天气或自然灾害引起误工则工期顺延。第三条工程质量乙方根据甲方的要求进行施工，确保工程质量。第四条工程价款结算(一)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。按实际签证结算。(二)工程价款结算与拨付办法：第二层完工付第二层工程量的80%，第三层完工后付第三层工程量的100%，所有工程完工并经甲方验收合格后付清尾款。第五条双方责任(一)甲方责任1、甲方应负责施工现场周边邻居关系协调，以保证施工材料、设备等能顺利进出场。2、甲方应提供乙方施工所需的水、电接口。3、工程
3、竣工后，甲方应组织专门人员在_日内进行验收。(二)乙方责任1、乙方根据甲方的要求施工编制施工方案，并经甲方同意后施工。2、乙方应按照双方约定的施工方案严格组织施工。3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由乙方自行负担。4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。第六条合同纠纷因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会)。1、提交_仲裁委员会。2、依法向人民法院起诉。第七条附则(一)本合同自双方签字后生效，合同
4、履行完毕后自行无效。(二)本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。(三)本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。第八条附加条款甲方(公章)：_乙方(公章)：_年_月_日2022年建设工程施工合同标准版【篇2】甲方：_乙方：_经甲乙双方反复协商在平等自愿互利互惠的前提下特订立协议如下：一、承包方式：包工包料。二、承包价格：按建筑面积530元/平方计算，实做实收。三、承包内容：1.基础工程：桩基在1.5-2米内，水泥螺纹钢筋，由乙方承担，正负零以上为砖混结构，一楼高4.8米为框架结构，按1.5倍计算，二楼/三楼砖混结构高3米，加一屋面
5、尖子3米按0.5计算。施工所用水泥为三峡正宗500号水泥，所用钢筋为国标，大梁用25螺纹钢，牛腿22螺纹钢，结构按甲方提供的图纸方案为准，如出现质量问题由乙方负全部责任。2.装饰工程：内外墙混合砂浆收光，室内石灰标白楼内地面水泥收光，正宗水、电材料安装进户。正面瓷砖不低于20元/平方，窗户价格在120元/平方，超出部份由甲方承担。四、责任划分：1.双方责任：乙方负责现场施工，安全生产及施工人员管理，周围关系由甲方处理，城管方面关系由甲乙双方共同负责，协调所产生的费用由甲方负责。2.安全责任：安全施工方面由乙方负责，如有安全事故，所发生的费用全部由乙方承担，甲方概不负责。五、计算方式：楼梯面积按
6、1.5倍计算，但要减去楼层面积。现浇部份按1.3倍计算，但要减去楼层面积。其余部分实做实收。六、甲方对乙方天盖要求如下：1.檩子不少于8-10根，按50公分/檩。2.红瓦用安陆优质红瓦。3.楼房左右飞檐15-20公分，房尖按3米3分半的水往下分。七、付款方式：楼房下桩基付款四万元，甲方先期所进材料计价后，由乙方验收，写下工程预付款收条，自桩基完工后即可充抵工程结算款。一楼二楼盖板共付款四万元，三楼盖板上梁付款三万元，下余部分楼房完工付整栋楼房造价的90%，剩余的10%为质量保证金，在_年底一次付清。本合同一式两份，双方各执一份，本合同未尽事宜由双方协商解决。本合同自签字之日起生效。甲方(公章)
7、：_乙方(公章)：_年_月_日2022年建设工程施工合同标准版【篇3】甲方(建设单位)：_乙方(施工单位)：_遵照建设工程施工招标投标监督管理规定要求，经工程项目报建和市招标办备案，甲、乙双方对本工程项目进行了商议。经甲、乙双方协商，特定协议如下。2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。3、按_市有关文件规定，工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的_%;留_%做维修款，待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。4、施工期允许调整的内容和依据：_。五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取1、施工过程三通一平由甲方负责，其费用不含在总价内。2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责，其费用不含在总价内，待竣
8、工结算时按实际发生给与调整。3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明，并由乙方负责施工，其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生给予调整。六、工程保修本工程保修按建设工程质量管理规定执行。遇有本合同未尽事宜，由甲、乙双方通过协商另订补充条款，作为本合同不可分割的组成部分，且与本合同具有同等法律效力。甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，由双方协商解决;协商不成，按本合同约定的下列方法之一进行解决：1、由仲裁委员会仲裁;2、向人民法院起诉。以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_签约日期：_年_月_日2022年建设工程施工合同标
9、准版【篇4】发包方(以下简称甲方)：_承包方(以下简称乙方)：_甲方承建的工程室内_天花吊顶单项工程，于_年_月_日由甲方发包给乙方，采用包工包料方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的具体情况，特商定如下条款，共同遵守执行：一、工程内容：_施工图，标准层核心筒天花吊顶工程项目及设计变更的所有工作内容。具体如下：600600防水_吊顶，采用白色喷塑t形凹槽龙骨;角线采用6cm石膏线条，油面漆二遍。二、承包单价：根据施工图纸，按实际吊顶面积计算。包工包料：_吊顶每平方米_元整;石膏线条每米_元整。三、双方责任：甲方责任：1)提供乙方进场人员的生活住宿条
10、件，施工用电。2)提供乙方进场施工的垂直运输;消防、强弱电等专业的协调配合。3)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度及各项规章制度的指挥、监督、实施与管理。乙方责任：1)严格按照施工图纸与设计变更通知要求施工，提供的各种材料必须与经工程管理站认定的样板一致，进场材料需经项目部验收后方可使用。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。2)严格本班组自身的安全生产教育。遵守执行经理部制订的各项制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故。3)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理同意，不准离开工地。保证足够的施工力量，负责组织工人进
11、退场，其费用由乙方负责。4)爱惜甲方的一切机械设备，违章操作致使机械设备损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。四、工程质量及验收标准：工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图进度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责。五、工期：根据甲方提出的工期要求，按期或提前完成所有本项目的施工任务。六、付款方法：乙方进场后五天内，甲方拨付50%的进度款，工程完工后，甲方拨付至80%的款项。待工程验收合格后，十天内结算并付清所有工程款。七、本合同未尽事宜，双方另行协商解
12、决。八、本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包工程款时失效。甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_甲方代表(签)：_乙方代表(签)：_签订地点：_签订地点：_年_月_日_年_月_日2022年建设工程施工合同标准版【篇5】建设方：(甲方)承包方：(乙方)甲乙双方经过协商，本着自主经营，自负盈亏的原则，乙方在认可并执行合同各项条款的基础上，结合本工程具体情况，双方在平等自愿、协商一致的情况下，达成下列协议：一、工程名称：二、承包范围：三、质量：按甲乙双方同意的图纸的各项事项施工，乙方应按甲方双方协商同意的要求按质量完成。四、工期：天。五、工程造
13、价及付款方式：1、工程造价：_元/吨，共计_吨，共计_元。2、付款方式：完工后一次性付清。六、甲乙双方责任及义务：1、若甲方不按合同付款，乙方有权停止施工，乙方所造成的误工及一切经济损失，由甲方赔偿一切经济损失。2、乙方在施工前，甲方必须保证乙方施工中的水、电、路三通，水电必须到施工现场。3、在施工期间，工地所出现的工伤事故由乙方自己承担。4、乙方若没按设计要求施工和出现质量问题所给甲方造成的一切损失，由乙方全部承担。5、在施工期间个别天气和个别情况，工期可以顺延，因乙方原因，不按合同交工，甲方有权罚乙方工程总造价的2%罚款。七、甲乙双方发生争议时协商解决，若协商不成，由寿光市人民法院裁决。八、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。九、本合同一把式两份，甲、乙双方各执一份，本合同自双方签字盖章后即日起生效。