《一级造价师之建设工程计价题库包过题库精品（有一套）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级造价师之建设工程计价题库包过题库精品（有一套）.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级造价师之建设工程计价题库包过题库精品（有一套）第一部分 单选题(50题)1、标准施工招标文件附有的格式文件包括（ ）。A.承包人承揽工程项目一览表. B.预付款担保C.工程质量保修书 D.发包人供应材料设备一览表【答案】： B 2、下列施工机械中，在计算预算定额机械台班消耗量时，不另增加机械幅度差的是（）。A.打桩机械B.混凝土振拌机C.水墨石机D.吊装机械【答案】： B 3、下列施工评标及相关工作事项中，属于清标工作内容的是（ ）。A.投标文件的澄清B.施工组织设计评审C.形式评审D.不平衡报价分析【答案】： D 4、某进口设备的到岸价为100万元，银行财务费0.5万元，外贸手续费费率为
2、1.5%，关税税率为20%，增值税税率17%，该设备无消费税和海关监管手续费，则该进口设备的抵岸价为（ ）万元。A.139.0B.142.4C.142.7D.143.2【答案】： B 5、施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为10%，超出部分依据造价信息法调差。已知中标人投标价格、基准期发布价格分别为 3300 元/t、3500 元/t。实际结算时造价信息发布价为 4000 元/t，则该月钢筋的实际结算价格为（ ）元/t。A.3650B.3450C.3825D.3625【答案】： B 6、在投资估算的编制中，动态部分的估算应以（）的资金使用计划为基础来计算。A.基准年静态投资B.基准年
3、动态投资C.编制年静态投资D.编制年动态投资【答案】： A 7、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（ ）。A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿C.如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任【答案】： B 8、若完成1m3墙体砌筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作
4、时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%、和12%，则该工程时间定额为（ ）工日/m3。A.0.581B.0.608C.0.629D.0.659【答案】： D 9、关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是（）。A.单位工程的验收由施工单位组织B.大型项目单位工程的验收由国家发改委组织C.小型项目的整体验收由项目主管部门组织D.工程保修书不属于竣工验收的条件【答案】： C 10、我国建设项目规划阶段对投资估算精度的要求为控制在（ ）以内。A.20B.25C.30D.35【答案】： C 11、对于多层厂房，在其结构形式一定的条件下，若厂房宽
5、度和长度越大，则经济层 数和单方造价的变化趋势是（）。A.经济层数降低，单方造价随之相应增高B.经济层数增高，单方造价随之相应降低C.经济层数降低，单方造价随之相应降低D.经济层数增高，单方造价随之相应增高【答案】： B 12、费用索赔的计算方法中，（）是根据索赔事件所造成的损失或成本增加，按费用项目逐项进行分析、计算索赔金额的方法。A.分项法B.总费用法C.总成本法D.修正的总费用法【答案】： A 13、发包人应在工程开工后的 28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的 （），其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。 A.50B.60C.70D.80【答案】：
6、B 14、单位工程指标按规定应列入能独立设计、施工的工程项目的费用，即（）A.建筑安装工程费用B.分部分项工程费C.措施项目费D.其他项目费【答案】： A 15、财务效益与财务费用估算所遵循的“有无对比”原则是指()。A.现金流入与流出的界定对等B.“有生产、全销售、无库存”状态C.“有项目”和“无项目”状态D.有无增值税对比一致状况【答案】： C 16、某施工企业积累的资料反映，年均冬雨斯施工增加费开支额为9万元，年均建安 产值为12000万元，其中直接费、直接工程费分别占建安产值比例为80%和75%。则该 企业冬雨期施工增加费费率应为（ ）。A. 0. 075% B. 0.094%C. 0
7、.1% D. 0.125%【答案】： C 17、建设期计列的生产经营费中，联合试运转费是指（ ）。A.单机无负荷试运转的调试费B.系统联动无负荷试运转的调试费C.整个车间联合试运转发生的费用D.整个车间联合试运转发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分【答案】： D 18、如果是属于整个建设项目或两个以上单项工程的，在计算新增固定资产价值时，应在各单项工程中按比例分摊，一般情况下，建设单位管理费按（ ）计算。A.建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额按比例B.建筑工程造价比例C.安装工程造价比例D.建筑工程造价、安装工程造价总额按比例【答案】： A 19、（2021年真题）关于不同行业、不同类型
8、的建设项目建设规模的确定基础，下列说法正确的是（ ）。A.石油天然气项目，应依据资源储备量确定建设规模B.水利水电项目，应依据水资源量和可开发利用量确定建设规模C.铁路公路项目，应进行运量需求预测和考虑本线路在综合运输系统中的作用等D.技术改造项目，应依据产量缺口确定新增生产规模和对应的配套、辅助设施规模【答案】： C 20、（2020年真题）采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确的做法是（ ）。A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣C.“两票制”下，材
9、料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行D.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行【答案】： C 21、有关索赔的要求，下列表述中正确的是（）。 A.国家法律、法规是工程索赔中最关键和最主要的依据B.根据索赔的目的和要求，可以将工程索赔分为工期索赔、费用索赔和利润索赔C.对于非强制性标准，未在合同中明确规定，不可以作为索赔的依据D.因客观原因导致的工程延期，承包人可以提出索赔保函手续费【答案】： C 22、一般工程竣工后，承包人保留工程款的（）作为保修费用。A. 3B. 5C. 7D. 10【答案】： A 23、已知某进口设备
10、，在进口环节中缴纳的关税为35万元，若该进口设备适用的关税税率为18%，增值税率为15%，则应缴纳的增值税为()万元。A. 29. 17B. 34. 31C. 34. 42D. 40. 49【答案】： C 24、用1:1水泥砂浆贴150mm150mm5mm的瓷砖墙面，结合层厚度为10mm，灰缝宽为2mm。100瓷砖墙面中瓷砖的净用量为4328块，瓷砖的损耗率为1.5%，砂浆的损耗率为2%。则每100瓷砖面墙中的砂浆消耗量为（）m3。A.1.0259B.1.0263C.1.0334D.1.0338【答案】： C 25、某工程施工合同约定采用价格指数法调整合同价款，各项费用权重及价格如表所示。已知
11、该工程9月份完成的工程合同价款为3000万元，则9月份合同价款调整金额为()万元。A.22.5B.61.46C.75D.97.5【答案】： D 26、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K 周按从小到大顺序排列正确的是（ ）。A.矩形正方形T 形L 形B.L.形T 形矩形正方形C.正方形矩形T 形L 形D.T 形L 形正方形矩形【答案】： C 27、工作日写实法测定的数据显示，完成10m3某现浇混凝土工程需基本工作时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、 6%。则
12、该混凝土工程的时间定额是（ ） 工日/10m3。A.1.44B.1.45C.1.56D.1.64【答案】： B 28、关于政府投资的项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）。 A.单位工程竣工结算由承包人审核B.单项工程竣工结算由承包人审核C.建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核【答案】： D 29、在世界银行规定的项目总建设成本中，属于项目直接建设成本的是（）。A.临时公共设施的维持费B.开工试车费C.施工管理现场人员的薪金D.生产前的勘测费用【答案】： A 30、（2021年真题）编制招标工程量清单时，下列措施项目应列入
13、总价措施项目清单与计价表的是（ ）。A.脚手架B.混凝土模板及支架C.施工场地硬化D.施工排水降水【答案】： C 31、（2018年真题）关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（）。A.应直接委托造价工程师编制（此点删除）B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资C.项目建设书阶段的投资估算精度误差应控制在20%以内D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析【答案】： D 32、下列定额中，项目划分最细的计价定额是（）。A.材料消耗定额B.劳动定额C.预算定额D.概算定额【答案】： C 33、某土建分项工程工程量为10m2，预算定额人工、材料、机械台班单位用量分别为2 工日、3m
14、2和0. 6台班，其他材料费5元。当时当地人工、材料、机械台班单价分别为40 元/工日、50元/m2和100元/台班。用实物法编制的该分项工程直接工程费为（ ）元。A. 290 B. 295C. 2905 D. 2950【答案】： D 34、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当
15、事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】： B 35、与未明确项目准备金相比，不可预见准备金的主要特点在于（ ）。A.支付在估算时不可能明确的潜在项目B.用以应付天灾、非正常经济情况C.补偿估算的任何误差D.由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况【答案】： D 36、某项目根据建设项目投资估算编审规程（CECA/GCI-2015），采用概算法编制的估算中， 工程费用为 8000 万元，基本预备费用为 880 万元，价差预备费为 120 万元，工程建设其他费 800 万元，建设期利息为 200 万元，流动资金为 100 万元，则该项目建设投资估算
16、为（）万元。A.9680B.9800C.10000D.10100【答案】： B 37、当工程变更引起分部分项工程费调整时，若已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息（参考）价格缺价的，此时工程变更的组价依据中不包括下列哪一项（ ）。A.报价浮动率B.变更工程资料C.计量规则和计价办法D.通过市场调查等的有合法依据的市场价格【答案】： A 38、下列定额中，定额水平应反映社会平均先进水平的是（ ）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【答案】： A 39、关于联合试运转费，下列说法中正确的是（）。A.包括对整个生产线或装置进行无负荷和有负荷试运
17、转所发生的费用B.包括施工单位参加试运转人员的工资以及专家指导费C.包括试运转中暴露的因设备缺陷而发生的处理费用D.包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费【答案】： B 40、关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（ ）。A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金【答案】： D 41、关于专利及专有技术使用费计算的说法正确的有（ ）。A.专利使用费的计算应按专利使用许可协议的规定计列B.专有技术的界
18、定应以国家鉴定批准为依据C.项目投资中需考虑生产期支付的专利及专有技术使用费D.一次性支付的商标权及特许经营权费用应全部在生产成本中核算【答案】： A 42、某地 2019 年拟建一座年产 40 万吨的某产品的化工厂。根据调查，该地区2017 年已建年产 30 万吨相同产品的项目的建筑工程费为 4000 万元，安装工程费为 2000 万元，设备购置费为 8000 万元。已知按 2019 年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为 9500 万元，征地拆迁等其他费用为 1000 万元，且该地区 2017 年至 2019 年建筑安装工程费平均每年递增 4%，则该拟建项目的静态投资估算为（ ）万元。A.
19、16989.6B.17910.0C.18206.4D.19152.8【答案】： C 43、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（ ）。A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在发包方B.社会投资项目，可将保留金交由金融机构托管C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实【答案】： B 44、某企业拟进口一套机电设备。离岸价折合人民币为1830万元，国际运费和国外运输保险费为22.53万元，银行手续费为15万元，关税税率为22%，增项税税率为16%。则该进口设备的增值税为（ ）万元
20、。A.362.14B.361.61C.356.86D.296.40【答案】： B 45、下列措施项目中，属于环境保护项目的是（ ）。A.工程防扬尘洒水费用B.现场围挡的墙面美化C.生活用洁净燃料费用D.现场绿化费用【答案】： A 46、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间【答案】： B 47、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（法释200414号）的规定，会导致发包人请求解除建设工程施工合同的承包人情形是（
21、）。A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务B.未按约定支付工程价款C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准D.不履行合同约定的协助义务【答案】： A 48、某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为 100m3/台班，当机械幅度差系数为 20时，该机械挖二类土方 1000m3预算定额的台班耗用量应为（ ）台班。A.8.0B.10.0C.12.0D.12.5【答案】： C 49、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（ ）。A.以定额计价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B.以“定额人工费+定额机械费”为计算
22、基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D.备注中说明中计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”【答案】： C 50、关于国外建设工程造价构成的描述，下列说法中正确的是（ ）A.建筑保险和债券与建设项目没有直接关联，属于项目间接建设成本B.工厂投料试车必需的劳务和材料费用属于项目间接建设成本C.项目前期研究、勘测、建矿、采矿等生产前费用属于项目直接建设成本D.运输费和保险费属于项目直接建设成本【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、关于定额与工程量清单计价的说法，正确的有()。A.定额计价介于国家调控价与市场价之间B.清单项
23、目划分一般按“综合实体”进行分项C.清单计价突出了施工措施费的市场竞争性D.清单计价的工程量中包含了合理的施工损耗E:定额与清单计价合同价格的调整方式不同【答案】： BC 2、下列工程造价指数中，采用平均数指数形式编制的有()。A.各种单项价格指数B.设备、工器具价格指数C.建筑安装工程价格指数D.单项工程造价指数E:建设项目造价指数【答案】： CD 3、（2014年真题）关于措施项目工程量清单编制与计价，下列说法中正确的是（）。A.不能计算工程量的措施项目也可以采用分部分项工程量清单方式编制B.安全文明施工费按总价方式编制，其计算基础可为“定额基价”、“定额人工费”C.总价措施项目清单表应列
24、明计量单位、费率、金额等内容D.除安全文明施工费外的其他总价措施项目的计算基础可为“定额人工费”E.按施工方案计算的总价措施项目可以只需填“金额”数值【答案】： BD 4、根据招标投标法，招标人自行招标的，招标人应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该报告的内容包括()A.评标委员会的组成和评标报告B.招标控制价C.中标结果D.招标方式和发布资格预审公告、招标公告的媒介E.所有投标人的投标文件【答案】： ACD 5、（2019年真题）根据2017版FIDIC施工合同条件，关于工程变更的说法，正确的有（）。A.不论何种变更，均须工程师发出变更指令B.在明确构成工程变更的情况下，承包人享
25、有工期顺延和调价权利，无需再发出索赔通知C.承包人建议的变更是指承包人基于价值工程主动提出建议而形成的变更D.对于变更工程重新确定费率或价格，在没有可供参考依据且缺乏合同约定的条件下，利润率按5%计取E.承包人基于价值工程主动提出建议引起的变更批准后，变更永久工程的设计增加的设计费由发包人承担【答案】： ABD 6、关于新增同定资产价值的确定，下列说法中正确的有()。A.新增固定资产价值是以独立发挥生产能力的单项工程为对象计算的B.分期分批交付的工程，应在最后一期（批）交付时一次性计算新增固定资产价值C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的设备，应计入新增固定资产价值D.运输设备等固定资产，仅计
26、算采购成本，不计分摊的“待摊投资”E:建设单位管理费按建筑工程、安装工程以及不需安装设备价值总额按比例分摊【答案】： AD 7、下列费用中，属于专项评价费的有()A.勘察设计费B.可行性研究费C.节能评估费D.安全预评价费E.地震安全性评价费【答案】： CD 8、国外建筑安装工程费用中的开办费一般包括（ ）等。A.工地淸理费B.现场管理费C.材料预涨费D.周转材料费E.暂定金额【答案】： AD 9、关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中正确的有（ ）。A.不属于依法必须招标的材料，应直接按承包人自主采购的价格调整暂估价B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价C.属于依法必须招标的专
27、业工程，承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人，组织招标的费用一般由发包人另行支付D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由发包人作为招标人，同等条件下优先选择承包人中标E.不属于依法必须招标的专业工程，应按工程变更事件的合同价款调整方法确定专业工程价款【答案】： BD 10、在计算夜间施工增加费时，通常包括以下内容（ ）。A.临时可移动照明灯具的设置、拆除B.施工现场安全标牌的设置费用C.施工人员夜班补助D.夜间施工劳动效率降低E.在地下室等特殊施工部位施工所采用的照明设备的维护费用【答案】： ABCD 11、在设计阶段影响工程造价的其他因素包括（）。A.住宅单元的组成、户型和
28、住户面积B.住宅建筑结构C.设计单位和设计人员的知识水平D.项目利益相关者的利益诉求E.风险因素【答案】： CD 12、（2019年真题）为有利于措施项目费的确定和调整，根据现行工程量计算规范，适宜采用单价措施项目计价的有（）。A.夜间施工增加费B.二次搬运费C.施工排水、降水费D.超高施工增加费E.垂直运输费【答案】： CD 13、采用造价信息调整价格差额，以下表述中正确的是（ ）。A.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，材料单价涨幅以基准单价为基础计算B.人工单价发生变化，承发包双方应按照实际的市场人工单价调整合同价款C.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，材料单价跌幅以基准单
29、价为基础计算D.造价信息调整价格差额的方法适用于公路、水坝等工程E.施工机械台班单价变化超过建设主管部门规定的范围时，按照其规定调整合同价款【答案】： AC 14、进口环节增值税中，属于组成计税价格的有（ ） A.到岸价B.离岸价C.关税D.消费税E.车辆购置费【答案】： ACD 15、关于编制预算定额应遵循的原则，下列说法中正确的有()。A.反映社会平均先进水平B.坚持统一性和差别性相结合C.价格的灵活可调性D.综合、简化E:简明适用【答案】： B 16、关于建设项目决策与工程造价关系的描述，下列说法中正确的有（ ）A.项目决策的完整性是工程造价合理性的前提B.工程造价的内容是确定项目决策的
30、基础C.工程造价的数额影响项目决策的结果D.项目决策的深度影响投资估算的精确度E.项目决策的正确性是确定工程造价的依据【答案】： CD 17、投标报价前需要收集的信息资料一般包括（）。A.招标人的资信情况 B.工程所在地的地理位置、地形和地貌C.建筑材料价格水平 D.工程项目的资金来源E.当地流动人口规模【答案】： ABCD 18、（2020年真题）下列费用中， 应计入工程建设其他费用中用地与工程准备费的有（）。A.建设场地大型土石方工程费B.土地使用费和补偿费C.场地准备费D.建设单位临时设施费E.施工单位平整场地费【答案】： BCD 19、建设项目竣工投入运营后，所花费的总投资形成相应的资
31、产，新增资产按资产性质可分为（ ）。A.固定资产B.流动资产C.实体资产D.无形资产E.其他资产【答案】： ABD 20、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)，关于工程变更价款的调整方法， 下列说法中正确的有（）。 A.工程变更导致已标价工程量清单项目的工程量变化小于15%，仍采用原价格B.已标价的工程量清单中没有适用或类似的工程变更项目，由发包人提出变更工程项目的总价和单价C.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目并依据国家或省级、行业建设主管部门的规定进行调整D.采用单价方式计算的措施费，按照分部分项工程费的调整方法确定变更单价E.按系数计算的措施项目费均应按照实际
32、发生变化的措施项目调整，系数不得浮动【答案】： ACD 21、进口环节增值税中，属于组成计税价格的有（ ） A.到岸价B.离岸价C.关税D.消费税E.车辆购置费【答案】： ACD 22、根据标准施工招标文件的规定，承包人只能获得“工期+费用”补偿的事件有()。A.基准日后法律的变化B.施工中发现文物、古迹C.发包人提供的材料、工程设备造成工程质量不合格D.施工中遇到不利的物质条件E:发包人更换其提供的不合格材料、工程设备【答案】： BD 23、在采用工程量清单计价的方式下，工程竣工结算的编制内容中有关费用的计算应遵循的原则包括（ ）。A.措施项目中的总价项目，应依据合同约定的措施项目和金额计算
33、，不得调整B.措施项目中的单价项目，应依据双方确认的工程量和已标价工程量清单中的综合单价计算C.规费中的工程排污费应按工程所在地环境保护部门规定标准缴纳后按实列入D.计日工的费用应按发包人实际签证确认的事项计算E.施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算【答案】： BCD 24、根据建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013，关于工程变更价款的调整方法，下列说法中正确的有（）。A.工程变更导致已标价工程量清单项目的工程量变化小于15，仍采用原单价B.已标价的工程量清单中没有相同或类似的工程变更项目，由发包人提出变更工程项目的总价和单价C.安全文明施工费按照实际发生变化的措
34、施项目并依据国家或省级、行业建设主管部门的规定进行调整D.采用单价方式计算的措施费，按照分部分项工程费的调整方法确定变更单价E.按系数计算的措施项目费均应按照实际发生变化的措施项目调整，系数不得浮动【答案】： ACD 25、关于暂估价的计算和填写，下列说法中正确的有（ ）。A.暂估价数量和拟用项目应结合工程量清单中的“暂估价表”予以补充说明B.材料暂估价应由招标人填写暂估单价，无须指出拟用于哪些清单项目C.工程设备暂估价不应纳入分部分项工程综合单价D.专业工程暂估价应分不同专业，列出明细表E.专业工程暂估价由招标人填写，并计入投标总价【答案】： AD 26、根据标准设计施工总承包合同招标文件（
35、2012版），关于暂估价的说法正确的有（ ）A.暂估价是指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、村料、设备专业工程的金额B.暂估价A条款中，属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人C.对于暂估价是否调整价差，只能按暂估价（B）条款执行D.暂估价A条款中，属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格E.暂估价（B）条款，签约合同价中包括暂估价的，按合同约定进行支付，不予以调整价差【答案】： ABD 27、根据施工过程组织上的复杂程度划分，施工
36、过程可以分解为()。A.工序B.工作过程C.综合工作过程D.准备过程E.检验过程【答案】： ABC 28、关于联合体投标，下列说法正确的有（）。 A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成，资格预审后联合体增减、更换成员的，应重新申请B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效D.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书E.联合体投标的，只能以联合体中牵头人的名义提交投标保证金【答案】： BCD 29、关于招标人与中标人合同的签订，下列说
37、法正确的有（ ）。A.双方按照招标文件和投标文件订立书面合同B.双方在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30日内签订施工合同C.招标人要求中标人按中标价下浮3%后签订施工合同D.中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人可不退还其投标保证金E.招标人在与中标人签订合同后5日内，向所有投标人退还投标保证金【答案】： ABD 30、根据标准施工招标文件的规定，承包人只能获得“工期+费用”补偿的事件有（ ）。A.基准日后法律的变化B.施工中发现文物、古迹C.发包人提供的材料、工程设备造成工程质量不合格D.施工中遇到不利的物质条件E.发包人更换其提供的不合格材料、工程设备【答案】： BD 31、（20
38、19年真题）根据2017版FIDIC施工合同条件，关于工程变更的说法，正确的有（）。A.不论何种变更，均须工程师发出变更指令B.在明确构成工程变更的情况下，承包人享有工期顺延和调价权利，无需再发出索赔通知C.承包人建议的变更是指承包人基于价值工程主动提出建议而形成的变更D.对于变更工程重新确定费率或价格，在没有可供参考依据且缺乏合同约定的条件下，利润率按5%计取E.承包人基于价值工程主动提出建议引起的变更批准后，变更永久工程的设计增加的设计费由发包人承担【答案】： ABD 32、征地补偿费用包括（ ）。A.土地补偿费B.青苗补偿费C.安置补助费D.拆迁补偿E.土地管理费【答案】： ABC 33
39、、工人工作时间中的损失时间包括（ ）。A.准备与结束工作时间B.施工本身造成的停工时间C.非施工本身造成的停工时间D.休息时间E.偶然工作时间【答案】： BC 34、下列项目中，在计算联合试运转费时需要考虑的费用包括（ ）。A.试运转所需原料、动力的费用B.单台设备调试费C.试运转所需的机械使用费D.试运转工具用具使用费E.施工单位参加联合试运转人员的工资【答案】： ACD 35、下列关于施工机械安拆费及场外运费的表述中，正确的是（）。A.场外运费仅包括施工机械自停置点运到施工现场的单边运费B.自升式塔式起重机安装、拆卸费用的超高起点及其增加费由各地区（部门）根据具体情况确定C.一次安拆费为现
40、场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、施工机械使用费之和D.不需安装、拆卸且自身又能开行的机械，不计安拆费和场外运费E.施工单位可以自己选择将安拆费及场外运费计入台班单价或单独计算【答案】： BD 36、（2016年真题）关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（）。A.以单位工程为对象计算B.以验收合格、正式移交生产或使用为前提C.分期分批交付生产的工程，按最后一批交付时间统一计算D.包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工具器的价值E.是建设项目竣工投产所增加的固定资产价值【答案】： BD 37、国际工程通用的合同标准文件对工程价款的支付做出了不同的规定，下列选项中 说法正确的有
41、（ ）。A. AIA合同规定进度款的支付时间为约定付款日后7天内B. FIDIC “新红皮书”规定进度款的支付方式为按月支付C. NEC合同无进度款最小支付限额的规定D. AIA合同规定结算款的支付时间为业主收到付款证书后56天内E. FIDIC “新红皮书”规定，业主收到最终付款证书后再超过42天不支付，承包商 有权追究业主违约责任【答案】： AB 38、下列有关安全文明费的说法中，正确的有()。A.安全文明施工费包括临时设施费B.现场生活用洁净燃料费属于环境保护费C.“三宝”、“四口”、“五临边”等防护费用属于安全施工费D.消防设施与消防器材的配置费用属于安全施工费E:施工现场塔设的临时文
42、化福利用房的费用属于文明施工费【答案】： ACD 39、在分部分项工程量清单编制时，下列项目特征中可不描述的有()。A.预制钢筋混凝土桩的截面尺寸B.混凝土的水灰比和砂率C.门窗框外围尺寸D.油漆的品种E:现浇混凝土梁的长度【答案】： B 40、（2019年真题）流动资产的构成要素一般包括（）。A.存货B.库存现金C.应收账款D.应付账款E.预付账款【答案】： ABC 41、编制工程量清单时，可以依据施工组织设计、施工规范、验收规范确定的要素有()。A.项目名称B.项目编码C.项目特征D.计量单位E:工程量【答案】： AC 42、关于工程施工项目最高投标限价编制的注意事项，下列说法正确的有（）。 A.未釆用工程造价管理机构发布的工程造价信息时，应予以说明B.施工机械设备的选型应本着经济实用、平均有效的原则确定C.暂估价中的材料单价应通过市场调查确定D.不可竞