《一级造价师之建设工程计价题库包过题库及一套答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级造价师之建设工程计价题库包过题库及一套答案.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级造价师之建设工程计价题库包过题库及一套答案第一部分 单选题(50题)1、根据FIDIC施工合同条件（1999年版）通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率的必要条件是（）。A.实际分项工程量变化大于15%B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%C.工程量的变更直接导致了该部分过程每单位工程费用的变动超过了2%D.该部分工程量变更导致直接费受到损失【答案】： B 2、建设项目投标文件中的投标人须知反映了招标人对投标的要求，其重点在于防止()A.串标B.修改、澄清投标文件C.重新招标D.投标被否决【答案】： D 3、砌筑1m3 一砖厚砖墙，砖（240mm115mm5
2、3mm）的净用量为529 块，灰缝厚度为10mm，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则1m3 一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（）m3。A.0.217B.0.222C.0.226D.0.231【答案】： D 4、（2018年真题）竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（）。A.竣工财务决算说明书B.竣工财务决算报表C.工程竣工造价对比分析D.工程竣工验收报告【答案】： A 5、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列关于编制补充项目的说法中正确的是（）。A.补充项目编码由附录顺序码与B和三位阿拉伯数字组成B.补充项
3、目也是五级十二位阿拉伯数字，应报省级工程造价管理机构备案C.补充项目需明确工作内容D.补充项目编码由编制人根据需要自主确定【答案】： C 6、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（ ）。A.总预算B.综合预算表C.单位工程预算表D.附件【答案】： B 7、（2021年真题）某拟建工程概算编制中，已知类似工程土建工程造价指标为1600元/m2，其中人材机费分别占土建工程造价的15%、60%、10%，拟建工程与类似工程由于时间地点差异产生的人材机费差异系数分别为1.1、1.25、0.95。假定以人材机费用之和为基数取费的综合取费率25%，则该拟建工程的造价指标为（ ）元/m
4、2。A.1856B.1972C.2020D.2320【答案】： C 8、编制脚手架工程量清单时，其工作内容不包括（）。A.场内.场外材料搬运B.安全网的铺设C.选择附墙点与主体连接D.钢筋安装【答案】： D 9、关于缺陷责任期与保修期，下列说法中正确的是（）。A.缺陷责任期就是保修期B.屋面防水工程的保修期为5年C.结构工程的保修期为10年D.给排水管道的保修期为5年【答案】： B 10、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是()。A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分
5、部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施工项目缺项，招标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】： B 11、有关最终结清的过程，下列表述中正确的是（ ）。A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔C.承包人接受最终支付证书后，可以提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.发包人对最终结清申请单内容有异议的，按照合同约定的争议解决方式处理【答案】： A 12、因物价波动引起的价格调整，可采用价格指数法。在确定可调因子的基
6、本价格指数时，所选择的基准日期是指()。A.投标截止期前28天B.投标截止期前42天C.开工日期前28天D.开工日期前42天【答案】： A 13、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（ ）。A.筑路机在工作区末端的掉头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间【答案】： B 14、编制招标工程量清单时，下列措施项目应列入总价措施项目清单与计价表的是（ ）。A.脚手架B.混凝土模板及支架C.施工场地硬化D.施工排水降水【答案】： C 15、采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确
7、的做法是（ ）。A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣C.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行D.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行【答案】： C 16、某现场签证事项，未经发包人同意，承包人擅自实施相关工作，由此发生的费用一般由（ ）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.发、承包人【答案】： A 17、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中不正确的是（ ）A.场地准备费是指建
8、设项目为达到开工条件进行的场地平整和原有设施拆除费用B.建设场地的大型土石方工程费用应计入场地准备费C.凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费D.场地准备及临时设施费不应包括已列入建安工程费中的施工单位临时设施费【答案】： B 18、当工程变更引起分部分项工程费调整时，若已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息（参考）价格缺价的，此时工程变更的组价依据中不包括下列哪一项（ ）。A.报价浮动率B.变更工程资料C.计量规则和计价办法D.通过市场调查等的有合法依据的市场价格【答案】： A 19、在 FIDIC 合同条件中，工程师确认用于永久工程的
9、材料和设备符合预支条件，在确定其时间费用后，其中支付证书中应增加费用的（ ）作为工程材料和预备预支款。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】： D 20、下列不属于建设项目竣工财务决算说明书内容的是（ ）。A.基本建设项目概况B.基建结余资金等分配情况C.主要技术经济指标的分析、计算情况 D.主要实物工程量分析【答案】： D 21、为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日，对于实行招标的建设工程，一般以（ ）为基准日。A.以建设工程施工合同签订前的第28天B.以招标文件开始发放前的第28天C.以中标通知书发出前的第28天D.以投标截止时间前的第28天【答案】：
10、D 22、某土建分部分项工程，直接工程费单价为80元/mA.98.73B.100.07C.111.07D.112.58【答案】： B 23、发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（ ）。A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代价【答案】： B 24、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁
11、调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（ ）执行。A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院【答案】： D 25、（2019年真题）国际工程投标报价中，对于当地采购的材料，其单价应为（）。A.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费【答案】： D 26、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（ ）。A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安
12、装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写【答案】： B 27、关于项目建设标准，下列说法中错误的是()。A.工程造价的高低主要取决于项目的建设标准B.建设标准的具体内容应根据各类工程项目的不同情况确定C.能否控制工程造价，关键在于标准水平定得合理与否D.大多数工业项目应采用适当先进的标准【答案】： D 28、在单位设备及安装工程概算编制方法中，综合吨位指标法通常适用于（）。A.初步设计深度不够，设备清单不完备B.初步设计较深，有详细的设备清单C.价格波动不大的定型产品和通用设备产品D.设备价格波动较大的非标准设备和引进设备【答案】： D 29、根据标准施工招标文件中合同条款规定，承包人可
13、以索赔工期的事件是 ( )。A.发包人原因导致的工程缺陷和损失B.发包人要求向承包人提前交付工程设备C.施工过程发现文物D.政策变化引起的价格调整【答案】： C 30、下列关于其他项目清单中的计日工的表述错误的是（ ）。 A.计日工的计价是由招标人提供详细的人工、材料、机械的名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价B.计日工费用的多少是由招标人暂定的C.计日工按照承包商填报的适用项目的单价进行计价支付D.计日工计入投标人的报价中【答案】： B 31、当进行国际工程投标报价时，施工机械台班单价的计算通常不需计算（ ）。A.基本折旧费B.大修理费C.运杂费D.装拆费【答案】： B 32、下列有关
14、财务指标的计箅公式，正确的是（ ）。A.资产负债率=资产总额/负债总额 B.流动比率=流动资产总额/资产总额C.速动比率=(流动资产总额存货)/流动负债总额D.投资利润率=税后利润/投资总额【答案】： C 33、（2015年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于措施项目费用的说法中正确的是（）。A.冬雨季施工费是指冬、雨季施工需增加的临时设施、防滑处理、雨雪排除等费用B.施工排水、降水费由排水和降水两个独立的费用项目组成C.当单层建筑物檐口高度超过15m时，可计算超高施工增加费D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用
15、【答案】： A 34、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔费不超过合同总价款的5，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（ ）万元。A.10B.12C.50D.60【答案】： A 35、在确定材料定额消耗量时，利用实验室试验法主要是为了编制（ ）。A.材料净用量定额B.材料损耗定额C.材料消耗定额D.劳动定额【答案】： A 36、已知某项目建筑安装工程费为2000万元，设备购置费3000万元，工程建设其他费100
16、0万元，若基本预备费费率为10，项目建设前期为2年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20，其余投资在后两年平均投入，年均价格上涨率为5，则该项目建设期间价差预备费为()万元。A.575.53B.648.18C.752.73D.1311.02【答案】： D 37、建设项目的建设地区选择应遵循工业项目适当聚集的原则，其原因是（ ）。A.有利于原材料和产品的运输，缩短流通时间B.有利于集中用水，开辟新水源、远距离引水C.能为不同类型的劳动者提供多种就业机会D.生产排泄物集中排放，降低环境污染【答案】： C 38、根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的
17、是()。A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用C.对系统设备进行系统联动无负荷运转工作的调试费D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用【答案】： C 39、在国外建筑安装工程费用构成中，下列属于管理费的是（ ）。A.施工用电、用水费B.代理人费用和佣金C.驻工地工程师办公费D.完工后清理费【答案】： B 40、施工过程中在组织上不可分割，在操作上属于同一类的作业环节的施工过程通常称为()A.工序B.工作过程C.综合工作过程D.动作【答案】： A 41、对于投标文件存在的下列偏差，评标委员会应书面要求投标人在评标结束前予以 补正的情形是（ ）。A
18、.未按招标文件规定的格式填写，内容不全的B.所提供的投标担保有瑕疵的C.投标人名称与资格预审时不一致的D.实质上响应招标文件要求但个别地方存在漏项的细微偏差【答案】： D 42、某工程合同价款为800万元，于2007年签订合同井开工，2009竣工。合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价指数，该类工程2007和2008年、2009年的造价指数分别为11315和11760、12860则此工程价差调整额为（）万元。A. 109. 2B. 228. 8C. 31. 5D. 140. 8【答案】： A 43、FIDK合同条件下，某施工合同约定，人员窝工补贴为15元/
19、工日。在基础工程施工期间，因暴雨导致基坑淹水而停工2天，人员窝工20个工日，在主体工程施工期间， 因重大公共活动政府通知停工2天，人员窝工30个工日。为此，承包人可向业主索赔工 期和费用分别为（）。A. 4 天；750 元 B. 4天；450 无C. 4天；0元 D. 2天;0元【答案】： C 44、（2019年真题）编制工程建设其他费用概算表时，下列其他费用中，一般按“工程费用费率”计算的是（）。A.征地补偿费B.拆迁补偿费C.研究试验费D.建设单位管理费【答案】： D 45、关于项目建设地区选择原则的说法，正确的是（ ）。A.应将项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B.各类
20、企业应集中布置，以便形成综合生产能力C.工业布局的集聚程度越高越好D.相应的生产性和社会性基础设施相配合，以充分发挥其能力和效率【答案】： D 46、下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（ ）。A.该项费用属于设备费B.该项费用属于工程建设其他费用C.该项费用是为了保证项百生产运营期的需要而支付的相关购置费用D.该项费用一般以需要安装的设备购置费为基數乘以一定费率计算【答案】： D 47、关于工程量清单“量价分离”和“风险分担”的编制原则，下列说法正确的是（）。A.招标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责B.招标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性
21、和完整性负责C.投标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责D.投标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责【答案】： A 48、在工程投资比例分析中，通常需要分析的是（ ）。A.建筑工程费占总投资的比例B.建设期利息占总投资的比例C.引进设备费用占全部设备费用的比例D.土建工程占总投资的比例【答案】： D 49、（2021年真题）工程造价术语标准GB/FT50875 属于工程造价管理标准中的（ ）。A.基础标准B.管理规范C.标准规范D.质量管理标准【答案】： A 50、某项目同一标段中含有多个单位工程，且工程量清单是以单位工程为编制对象， 每一单位工程中都
22、有项目特征相同的实心砖墙砌体，第一个单位工程的实心砖墙的项 目编码 为 010302001001，则第二个单位工程的实心砖墙的项目编码应该为（ ）A.010302001001B.010302001002C.010302001003D.010302002002【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、建设项目竣工财务决算表中，属于“资金来源”的有()。A.专项建设资金拨款B.项目资本公积金C.有价证券D.待冲基建支出E:未交税金【答案】： ABD 2、根据建设项目工程结算编审规程，工程价款结算主要包括()。A.分阶段结算B.专业分包结算C.预付款结算D.合同中止结算E:竣工结算【答案】： A
23、BD 3、下列费用中，项目投产时将直接形成固定资产的费用有()。A.建设单位管理费B.研究试验费C.生产准备费D.工程保险费E:临时设施费【答案】： ABD 4、关于无形资产价值确定的说法中，正确的有()。A.无形资产计价入账后，应在其有效使用期内分期摊销B.专利权转让价格必须按成本估价C.自创专利权的价值为开发过程中的实际支出D.自创的非专利技术一般作为无形资产入账E:通过行政划拨的土地，其土地使用权作为无形资产核算【答案】： AC 5、因不可抗力事件导致人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方承担工期和价款损失的原则是（ ）。A.因发生不可抗力时间工期延误的，工期相应顺延B.停工期间，承
24、包人应发包人要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由承包人承担C.发包人、承包人、第三方人员伤亡分别由其所在单位负责，并承担费用D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担E.承包人的施工机械设备损坏及停工损失，可以向发包人要求赔偿【答案】： AD 6、根据建设项目工程总承包合同示范文本（试行）（GF201-0216）下列关于预付款的说法正确的有（ ） 。A.合同约定预付款保函的，发包人在收到预付款保函后7 天内向承包人支付预付款金额B.预付款的抵扣方式、抵扣比例等，由合同双方在专用条款中约定C.预付款抵扣完后，发包人应及时向承包人退还预付款保函D.合同解除时预付款尚未扣完的，发包人应直接
25、从预付款保函中扣除尚未扣完的款项E.合同未约定承包人提交保函的，尚未扣回的预付款应直接从履约保函中扣回【答案】： BC 7、根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，对规定范围内的各类工程建设项目达到规定标准之一的，必须进行招标。下列属于规定标准的有()。A.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上B.施工单项合同估算价在200万元人民币以上C.施工单项合同估算价在100万元人民币以上D.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上E:重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上【答案】： ABD 8、在采用未发生任何调整的工程量清
26、单计价的方式下，工程竣工结算的计价原则包括()A.分部分项工程和措施项目中的单价项目应依据双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算B.措施项目中的总价项目应依据合同约定的项目和金额计算C.规费和税金应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算D.施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算E.总承包服务费应依据发承包双方签证资料确认的金额计算【答案】： ABCD 9、计算新增固定资产价值时需要进行共同费用的分摊，一般情况下，建设单位管理费的分摊基数应为()之和。A.建筑工程费B.工程建设其他费C.安装工程费D.不需安装设备价值E.需安装设备价值总额【答案】： AC 10、下列各
27、项中属于竣工财务决算说明书内容的是（）。A.基本建设项目概况B.工程竣工造价对比分析C.基建结余资金等分配情况D.基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议E.决算与概算的差异和原因分析【答案】： ACD 11、关于设备购置费的构成和计算，下列说法中正确的有（）。 A.国产标准设备的原价中，一般不包含备件的价格B.成本计算估价法适用于非标准设备原价的计算C.进口设备原价是指进口设备到岸价D.国产非标准设备原价中包含非标准设备设计费E.达到固定资产标准的工器具，其外购配套件费用应计入设备购置费中【答案】： BD 12、根据我国规行工程造价构成，设备购置费包括的费用有（ ）。A.达到固定资产标准的各
28、种设备 B.未达到固定资产标准的设备C.达到固定资产标准的工具、器具 D.未达到固定资产标准的工具、器具E.非标准设备的设计费【答案】： AC 13、（2019年真题）投标报价的分包询价，投标人应注意的问题有（）。A.分包标函是否完整B.分包单价所包含的内容C.分包人是否有专用施工机具D.分包人可信赖程度E.分包人的质量保证措施【答案】： ABD 14、优化设计可产生的直接效益有（ ）。A.降低设计成本 B.降低工程造价C.缩短建设工期 D.提高工程质量E.减少安全隐患【答案】： BCD 15、下列费用项目中，属于固定资产其他费用的有（ ）。A.工程费用B.建设管理费C.场地准备及临时设施费D
29、.特殊设备安全监督检验费E.联合试运转费【答案】： BCD 16、工程造价咨询人开展工程造价司法鉴定工作时，正确的做法有（ ）。A.应按仲裁、诉讼程序和要求进行鉴定B.应依法出庭接受鉴定项目方当事人对鉴定意向书的质询C.应自行收集适用于鉴定项目的工程造价信息D.应自行对现场进行勘验E.是鉴定项目一方当事人、代理人的，应自行回避【答案】： ABC 17、下列情形中，视为投标人相互串通投标的情形有()A.投标人之间协商投标报价等投标文件实质性内容B.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制C.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出E.不同
30、投标人的投标文件相互混装【答案】： BCD 18、下列关于工程定额的说法中，正确的有（ ）。A.劳动定额的主要表现形式是产量定额B.按定额的用途，可以把工程定额分为劳动定额、机械台班消耗定额、材料消耗定额C.概算定额是编制扩大初步设计概算的依据D.机械台班消耗定额是以一台机械一个工作班为计量单位E.按专业划分可以把定额分为建筑安装工程费定额和设备、工器具购置费定额【答案】： CD 19、进行施工阶段偏差分析时，反映进度偏差的正确计算式是()。A.进度偏差=实际工程量*（实际单价-计划单价）B.进度偏差=已完工程实际时间-已完工程计划时间C.进度偏差=计划单价*（拟完工程量-实际工程量）D.进度
31、偏差=（拟完工程量-实际工程量）*实际单价E:进度偏差=拟完工程计划时间-已完工程实际时间【答案】： BC 20、在选择建设地点（厂址）时，应尽量满足下列需求（ ）。A.节约土地，尽量少占耕地，降低土地补偿费用B.建设地点（厂址）的地下水位应与地下建筑物的基准面持平C.尽量选择人口相对稀疏的地区，减少拆迁移民数量D.尽量选择在工程地质、水文地质较好的地段E.厂区地形应平坦，避免山地【答案】： ACD 21、根据标准施工招标文件，下列因不可抗力导致的后果中，由发包人承担责任的有()。A.已运至施工场地的材料的损害B.承包人的停工损失C.因工程损害造成的第三者财产损失D.停工期间承包人因监理人要求
32、照管工程的费用E:承包人设备的损坏【答案】： ACD 22、根据标准施工招标文件（2007版），下列有关施工招标的说法中正确的有（）。A.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书B.资格预审的方法可分为合格制或有限数量制C.投标人对招标文件有疑问时，应在规定时间内以电话、电报等方式要求招标人潜清D.按照规定应编制招标控制价的项目，其控制价应在幵标时一并公布E.初步评审可选择最低投标价法和综合评估法【答案】： B 23、根据我国建设工程施工合同(示范文本)，下列关于工程预付款的叙述中，正 确的是（ ）。A.工程预付款主要用于采购建材、招募工人和租赁设备B.建筑工程的预付款额度一般不超过当年建
33、筑工程量的30%C.安装工程的预付款额度一般不超过当年安装工程量的15%D.承发包双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和额度E.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前7天【答案】： B 24、下列方法中属于确定材料净用量的基本方法是（）。 A.观测法B.现场技术测定法C.现场统计法D.理论计算法E.实验室试验法【答案】： D 25、制定工程量清单的项目设置规则是为了统一工程量清单的（ ）。 A.项目编码 B.项目名称C.项目特征 D.工程内容E.计量单位【答案】： AB 26、支持承包人工程索赔成立的基本条件有（ ）。A.合同履行过程中承包人没有违约行为B.索赔事件已造
34、成承包人直接经济损失或工期延误C.索赔事件是因非承包人的原因引起的D.承包人已按合同规定提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料E.发包人已按合同规定给予了承包人答复【答案】： BCD 27、关于建设工程竣工结算的办理，下列说法中正确的有（ ）。A.竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据B.竣工结算文件由发包人组织编制，承包人组织核对C.工程造价咨询机构审核结论与承包人竣工结算文件不一致时，以造价咨询机构审核意见为准D.合同双方对复核后的竣工结算有异议时，可以就无异议部分的工程办理不完全竣工结算E.有异议部分由发承包双方协商解决，协商不成的,按照合同约定的争议解决方式处
35、理【答案】： AD 28、根据标准施工招标文件，下列因不可抗力而发生的费用或损失中，应由发包人承担的有()。A.承包人的人员伤亡相关费用B.已运至施工场地的材料和工程设备的损害C.因工程损害造成的第三者财产损失D.承包人设备的损坏E:承包人应监理人要求在停工期间照管工程的人工费用【答案】： C 29、关于工程招投标阶段的工程计价，下列说法正确的有()。A.编制招标控制价时，措施项目清单中的安全文明施工费包括了临时设施费B.投标报价是投标人希望达成工程承包交易的期望价格C.招标文件要求投标人承担的风险费用，投标人不应考虑进入综合单价D.措施项目清单计价时对于不宜计量的措施项目可以“项”为单位计价
36、E:招标人在清单中提供了暂估价的专业工程属于依法必须招标时，由招标人确定其专业工程中标价【答案】： ABD 30、下列关于预付款担保的说法中，正确的是()。A.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付前提供B.预付款担保必须采用银行保函的形式C.承包人中途毁约，中止工程，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿D.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人E:在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效，且担保金额应与预付款金额一致。【答案】： ACD 31、下列关于工程定额的说法中，正确的有（）。 A.劳动定额的主要表现形式是产量定额B.按定额的用途，可以把工程定额分为劳动定额、机械台
37、班消耗定额、材料消耗定额C.概算定额是编制扩大初步设计概算的依据D.机械消耗定额是以一台机械一个工作班为计量单位E.按专业划分可以把定额分为建筑安装工程费定额和设备、工器具购置费定额【答案】： CD 32、投标人对招标工程量清单中工程量复核的目的在于（ ）。A.据此选择投标策略B.据此修改招标工程量清单C.据此采取合适的施工方法D.据此确定采购物资的数量E.据此确定基础标价【答案】： ACD 33、土地使用权的取得方式影响竣工结算新增资产的核定，下列土地使用权的计价应作为无形资产核算的有（ ）。A.通过支付土地出让金取得的土地使用权B.通过行政划拨取得的土地使用权C.通过有偿转让取得的出让土地
38、使用权D.已补交土地出让价款，作价入股的土地使用权E.租借房屋的土地使用权【答案】： ACD 34、世界银行、国际咨询工程师联合会规定工程项目总建设成本包括（ ）。A.项目直接建设成本B.项目间接建设成本C.预备费D.应急费E.建设成本上升费【答案】： ABD 35、关于工程设计对造价的影响，下列说法正确的有（ ）。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可相应的降低造价C.层数越多单位造价越低D.房屋长度越大单位造价越低E.结构面积系数越小，设计方案越经济【答案】： AB 36、下列费用中，属于设备运杂费的有（）。A.进口设备由出口国口岸运至进口国口岸的运费B.在设备原价中
39、没有包含为运输而进行的包装支出的各种费用C.设备供销部门手续费D.国产设备由设备制造厂交货地点起至施工现场的运费E.设备检验试验费【答案】： BC 37、下列关于工程定额的说法中，正确的有()。A.劳动定额的主要表现形式是产量定额B.按定额的用途，可以把工程定额分为劳动定额、机械台班消耗定额、材料消耗定额C.概算定额是编制扩大初步设计概算的依据D.机械台班消耗定额是以一台机械一个工作班为计量单位E:企业定额水平一般应低于国家现行定额水平【答案】： CD 38、下列属于承包人提交的进度款支付申请内容的有（ ）。A.累计已完成的合同价款B.累计已实际支付的合同价款C.本周期应支付的安全文明施工费D
40、.实际应支付的竣工结算款E.本周期应扣回的预付款【答案】： ABC 39、（2020年真题）为保证建设工程仲裁协议有效，合同双方签订的仲裁协议中必须包括的内容有（）。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定的仲裁员D.选定的仲裁委员会E.仲裁结果的执行方式【答案】： ABD 40、下列工人工作时间中，虽属于损失时间，但在拟定定额时又要适度考虑它的影响 的是（ ）。A.施工本身导致的停工时间 B.非施工本身导致的停工时间C.不可避免的中断时间 D.多余工作时间E.偶然工作时间【答案】： B 41、（2013年真题）关于投标文件的编制与递交，下列说法中正确的有（）。A.投标函附录中可以提出比招标
41、文件要求更能吸引招标人的承诺B.当投标文件的正本与副本不一致时以正本为准C.允许递交备选投标方案时，所有投标人的备选方案应同等对待D.在要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件E.境内投标人以现金形式提交的投标保证金应当出自投标人的基本账户【答案】： BD 42、关于措施项目清单编制依据，正确的是（ ）。A.拟定的招标文件B.其他项目清单C.常规施工方案D.与建设工程有关的标准、规范E.相关法律法规【答案】： ACD 43、根据分部组合计价原理，单位工程可依据（ ）等的不同分解为分部工程。A.结构部位B.路段长度C.施工特点D.材料E.工序【答案】： ABC 44、建设项目工
42、程造价指数是由()指数综合得到的。A.设备工器具价格指数B.人工费价格指数C.建筑安装工程造价指数D.材料价格指数E:工程建设其它费用指数【答案】： AC 45、通过计时观察，完成某工程的基本工作时间为6h/mA.基本工作时间为0.750工日/mB.工序作业时间为0.815工日/mC.辅助工作时间为0.060工日/mD.规范时间为0.122工日/m【答案】： AB 46、在建设项目施工阶段，进行投资偏差分析时，偏差纠正与控制的PDCA循环过程中的工作内容有（）。A.制定计划 B.搭设组织C.实施工作 D.检查进度和效果E.纠正处理偏差【答案】： ACD 47、下列各类时间中属于工序作业时间的有（ ）。